二建建设工程法规及相关知识-二级建造师《建设工程法规及相关知识》黑钻押题2130

二建建设工程法规及相关知识-二级建造师《建设工程法规及相关知识》黑钻押题2130单选题共题,共分

60601.总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施工后该分包工程出现了施工质量问江南博哥题建设单位要求乙赔偿下列责任赔偿的说法中，能够成立的是A.乙与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲赔偿B.若甲已全部赔偿建设单位损失，则建设单位无权再向乙要求赔偿C.该质量问题是乙造成的，与甲无关D.对该质量问题乙与甲负有同等责任，乙仅承担赔偿额的50%正确答案B参考解析总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任

2.资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建筑业企业资质的情形是0A.企业未取得施工许可证擅自施工的B.资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的C.企业将承包工程转包或违法分包的D.企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的正确答案B参考解析本题考查的是施工企业资质证书的申请、延续和变更有下列情形之一的，资质许可机关应当撤销建筑业企业资质1资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守准予资质许可的；2超越法定职权准予资质许可的；3违反法定程序准予资质许可的；4对不符合资质标准条件的申请企业准予资质许可的；5依法可以撤销资质许可的其他情形

3.下列法人中，属于特别法人的是A.基金会法人B.事业单位法人C.社会团体法人D.机关法人正确答案D参考解析选项A、B、C均属于非营利法人，非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人，为特别法人

4.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位的安全责任包括A.编制基坑支护专项施工方案B.及时提出预防生产安全事故的措施和建议C.审查施工组织设计是否符合工程建设强制性标准不得就扩大的损失要求赔偿当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担

33.关于施工中发现文物的报告和保护的说法，正确的是A.发现人应当在12小时内报告当地文物行政部门B.文物行政部门接到报告后，应当在48小时内赶赴现场C.文物行政部门应当在10日内提出处理意见D.任何单位或者个人发现文物，应当保护现场正确答案D参考解析在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见

34.关于担保合同的说法，正确的是A.保证合同的双方当事人是保证人与债权人B.第三人为债务人向债权人提供担保时，不得要求债务人提供反担保C.主合同的效力不影响担保合同的效力D.担保合同被确认无效后，担保人不承担民事责任正确答案A参考解析B项错误，第三人为债务人向债权人提供担保时，可以要求债务人提供反担保C项错误，担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效担保合同另有约定的，按照约定

35.下列选项中，做法正确的是A.专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成B.施工总承包企业直接将工程分包给分包单位C.专业承包企业将自己所有的工程转包给其他企业D.劳务作业分包单位将劳务作业分包给其他劳务作业单位正确答案A参考解析B项错误，工程分包需要建设单位认可或总承包合同约定C项错误，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人D项错误，《建筑法》规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包

36.关于工程标准的分类，下列说法正确的是A.国家标准都是强制性标准B.行业标准、地方标准分为强制性标准、推荐性标准C.强制性标准必须执行D.国家对于推荐性标准的采用，没有要求正确答案C参考解析A错误，国家标准分为强制性标准、推荐性标准B错误，行业标准、地方标准是推荐性标准D错误，国家鼓励采用推荐性标准

37.关于建筑企业资质证书的申请和延续的说法，正确的是A.建筑业企业资质证书有效期届满前6个月，企业应当向原资质许可机关提出延续申请B.住建部对其负责审批的所有建筑企业资质实行告知承诺审批C.建筑企业只能申请一项建筑企业资质D.企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质正确答案D参考解析A项错误，建筑业企业资质证书有效期届满前3个月，企业应当向原资质许可机关提出延续申请；B项错误，住建部门负责审批的建筑工程、市政公用工程施工总承包一级资质实行告知承诺审批C、D项错误，建筑业企业可以申请一项或多项建筑业企业资质；企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质

38.甲公司把A、B两栋楼的建设工程发包给乙公司施工，乙公司私下把B楼的施工任务转包给丙公司，丙公司又把B楼的外装修工程分包给丁施工队完成工程完工后甲公司付清了乙公司工程款，但是丁施工队没有拿到工程款，准备起诉下面的说法中，正确的是A.丁施工队不是B楼外装修工程的实际施工人B.甲公司没把工程款给实际施工人，应当承担还款责任C.丁施工队可以起诉丙公司、乙公司及甲公司D.丁施工队只可以起诉丙公司正确答案C参考解析C正确，实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理实际施工人以发包人为被告主张权利的，法院应当追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任

39.下列不属于民事诉讼当事人的是A.原告B.被告C.共同诉讼人D.证人正确答案D参考解析民事诉讼的当事人为原告和被告、共同诉讼人、第三人

40.以下属于民事责任承担方式的是A.警告B.罚款C.罚金D.赔偿损失正确答案D参考解析AB属于行政责任，C属于刑事责任

41.以下关于带班制度的说法中正确的是0A.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的80%B.项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%C.项目负责人因其他事务需离开施工现场时，应向施工企业请假，经批准后方可离开D.施工企业负责人必须在危大工程施工期间现场带班正确答案B参考解析A选项错误，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%C选项错误，项目负责人因其他事务需离开施工现场时，应向建设单位请假，经批准后方可离开D选项错误，施工单位项目经理是危大工程安全管控第一责任人，必须在危大工程施工期间现场带班，超过一定规模的危大工程施工时，施工单位负责人应当带班检查

42.关于建筑施工企业应急救援说法正确的是A.所有建筑施工单位应当建立应急救援队伍B.建筑施工单位应当建立应急值班制度，配备应急值班人员C.建筑施工单位至少每1年组织1次事故应急救援预案演练D.分包单位不需要建立应急组织正确答案B

43.某建设工程在施工过程中发生一起安全事故，导致5人死亡，20人重伤，直接经济损失5,000万元，则此次事故为A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故正确答案C参考解析重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故

44.关于国家所有的不可移动文物范围的说法，正确的是A.纪念建筑物属于国家所有B.近代现代代表性建筑属于国家所有C.石刻属于国家所有D.古文化遗址属于国家所有正确答案D参考解析ABC选项说法不完整国家指定保护的纪念建筑物、古建筑、石刻、壁画、近代现代代表性建筑等不可移动文物，除国家另有规定的以外，属于国家所有

45.下列行为中，属于招标人违法行为的有A.招标人按照招标文件和中标人的投标文件订立合同B.投标人未就投标价格等实质性内容进行谈判C.招标人强制要求投标人组成联合体共同投标的D.招标人对潜在投标人的名称数量进行保密正确答案C参考解析招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同投标的，或者限制投标人之间竞争的，责令改正，可以处1万元以上5万元以下的罚款

46.关于劳动保护的说法，正确的是A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动B.禁止用人单位招用未成年工C.用人单位可以安排17岁的周某担任仓库管理员D.用人单位不得安排怀孕6个月以上的女职工从事夜班劳动正确答案C参考解析A项错误，不得安排女职工从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动B项错误，用人单位不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动用人单位应对未成年工定期进行健康检查D项错误，怀孕七个月以上的职工，不得安排加班和上夜班

47.有关建筑施工企业安全生产教育培训，说法正确的是0A.施工企业新员工参加安全生产培训不少于20学时B.作业人员在同一施工现场更换岗位的，可以不再进行专门的安全教育培训C.施工企业对被派遣劳动者应当进行岗位安全操作规程和技能培训D.高危岗位新职工安全培训合格后，应实习至少1个月才能独立上岗正确答案C参考解析A选项，建筑企业要对新职工进行至少32学时的安全培训，每年进行至少20学时的再培训；B选项，作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训；D选项，至少2个月

48.以下关于施工单位安全生产教育培训的说法中正确的是A.施工单位应当对管理人员和作业人员每半年至少进行一次安全生产教育培训B.建筑企业要对新职工进行至少20学时的安全培训，每年进行至少32学时的再培训C.高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少2年后方可独立上岗D.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训正确答案D参考解析A选项错误，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训B选项错误，建筑企业要对新职工进行至少32学时的安全培训，每年进行至少20学时的再培训新版习题，考前押题，，更多考生做题笔记分享，，C选项错误，高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少2个月后方可独立上岗

49.下列安全事故中，属于重大事故的是A.3人死亡，10人重伤，直接经济损失2000万元B.12人死亡，直接经济损失960万元C.36人死亡，50人重伤，直接经济损失6000万元D.2人死亡，100人重伤，直接经济损失

1.2亿元正确答案B参考解析B正确，重大事故10人以上30人以下死亡，或50人以上100人以下重伤，或5000万元以上1亿元以下直接经济损失A选项，较大事故；CD选项，特别重大事故

50.某公司与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了1年5个月，在解除合同前12个月李某月平均工资为10500元，当地上一年度职工月平均工资是3000元J艮据《劳动合同法》，该企业应当给予李某经济补偿A.9000元B.13500元C.27000元D.31500元正确答案B参考解析经济补偿的标准，按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付6个月以上不满1年的，按1年计算；不满6个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资3倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资3倍的数额支付，3000*3*

1.5=135007Lo

51.关于建筑节能的规定，下列说法正确的是A.不符合强制性节能标准的项目，经县级以上环境保护主管部门批准方可开工建设B.国家限制进口或者禁止进口能源消耗高的技术、材料和设备C.要求临时设施占地面积有效利用率大于70%D.应对深基坑施工方案进行优化，增加土方开挖和回填量正确答案B参考解析A项错误，不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设B项错误，要求临时设施占地面积有效利用率大于90%D项错误，应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境

52.甲与乙订立了一份10万元的水泥购销合同，双方约定定金为

1.5万元，乙实际向甲支付定金3万元；双方约定违约金

2.5万元甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失

1.5万元后乙向法院提起诉讼，能获得法院支持的最高金额为A.6万B.

4.5万C.4万D.

5.5万正确答案D

53.某施工合同约定，工程通过竣工验收后2个月内，结清所有工程款2017年9月日工程通过竣工验收，但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位，之后建设单位一直未支付工程余款2018年5月1日，施工企业将建设单位起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息则利息起算日为A.2017年9月21日B.2017年11月21日C.2018年5月2日D.2017年11月2日正确答案D参考解析利息起算日为应付款之日，当事人对应付款时间有约定的按照合同约定

54.下列建设工程合同中，属于无效合同的是A.发包人胁迫施工企业订立的合同B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同C.供应商欺诈施工单位订立的采购合同D.施工企业与发包人订立的重大误解合同正确答案B

55.以下关于著作权的说法中正确的是A.招标文件、投标文件属于一般职务作品B.委托作品未约定著作权归属的，著作权属于委托人C.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期，为作者终生及其死后50年D.一般情况下，职务作品的著作权由作者享有，但法人或者其他组织有权在其业务范围内优先使用正确答案D参考解析招标文件、投标文件，往往是单位作品受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制

56.按照合同约定，2012年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付2014年月1日至6月30日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权则在此期间A.诉讼时效中止B.诉讼时效中断C.诉讼时效不中止D.诉讼时效终止正确答案C参考解析c正确，普通诉讼时效3年；中止发生时间诉讼时效期间的最后6个月；事由不可控力或其他障碍本题发生不可抗力的时间不在时效期间的最后的6个月，所以不会中止

57.下列选项中，不属于人民调解基本原则的是0A.不告不理原则B.当事人自愿原则C.合法原则D.当事人平等原则正确答案A参考解析人民调解的基本原则是1当事人自愿原则；2当事人平等原则；3合法原则；4尊重当事人权利原则

58.关于行政诉讼主要特征的表述中，正确的是0A.行政诉讼可以解决行政机关与行政机关之间的纠纷B.行政诉讼具有监督行政机关依法行政的功能C.行政诉讼既审查行政行为的合法性，也审查其适当性D.对行政诉讼不服的，当事人可以依法提起行政复议正确答案B

59.关于行政复议和行政诉讼的说法，不正确的有A.行政机关违法集资、征收财物、摊派费用的可以申请行政复议、行政诉讼B.行政机关针对信访事项作出的登记，不可申请行政诉讼C.申请行政复议应当书面提出申请，不可以口头申请D.可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议正确答案c参考解析A正确，行政机关违法集资、征收财物、摊派费用的可以申请行政复议、行政诉讼B正确，下列行为不属于人民法院行政诉讼的受案范围1公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为；

（2）调解行为以及法律规定的仲裁行；

（3）行政指导行为；

（4）驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为；

（5）行政机关作出的不产生外部法律效力的行为；

（6）行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为；

（7）行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为，但行政机关扩大执行范围或采取违法方式实施的除外；

（8）上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为；

（9）行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为；

（10）对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为C错误，当事人申请行政复议可以书面提出申请，也可以口头申请D正确，行政复议的申请，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议（

60.）关于行政诉讼的法院管辖、起诉和受理的说法，正确的有（）A.原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先立案的人民法院管辖B.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解C.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理D.行政诉讼坚持“谁主张谁举证”原则正确答案A参考解析A正确，原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先立案的人民法院管辖B错误，人民法院审理行政案件不适用调解，但是，行政赔偿、补偿以及行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权的案件可以调解C错误，涉及商业秘密的行政诉讼案件当事人申请不得公开审理，可以不公开审理D错误，在行政诉讼中，被告对其作出的具体行政行为负有举证责任多选题（共题,20共分）20（

61.）根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领施工许可证之前，必须按照有关规定办理完成（）A.开工报告手续B.监理单位的委托手续C.保证安全施工措施的审查D.工程质量监督手续E.施工图设计文件的审查正确答案、C E参考解析《建筑工程施工许可管理办法》进一步规定，建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件，并提交相应的证明文件

（1）依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续；

（2）在城市、镇规划区的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证；

（3）施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求；

（4）已经确定施工企业；

（5）有满足施工需要的技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格

（6）有保证工程质量和安全的具体措施；

（7）建设资金已经落实，建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书；

（8）法律、行政法规规定的其他条件建设单位在开工前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续，工程质量监督手续可以与施工许可证或者开工报告合并办理（

62.）关于工程价款优先受偿权的说法，正确的有（）A.建设工程质量合格，承包人享有其承建工程拍卖所得价款的优先受偿权B.建设工程质量不合格，承包人请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院仍应予以支持C.承包人建设工程价款优先受偿的范围不包括逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金D「承包人行使藕工程价款优先受偿权的期限为6个月，自建设工程竣工验收合格之日起算E.发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，但损害实际施工人利益的，该约定无效正确答案A、C、E参考解析A正确，建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持B错误，未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持C正确，承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持D错误，承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为6个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算E正确，发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，损害建筑工人利益，发包人根据该约定主张承包人不享有建设工程价款优先受偿权的，人民法院不予支持（

63.）施工合同中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间的说法，正确的有（）A.工程已实际交付的，为交付之日B.工程未交付的，为提交竣工结算文件之日C.工程已交付，施工企业主张工程款的，为提出主张之日D.工程未交付的，为提交竣工验收报告之日E.工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日正确答案A、B、E参考解析知识点工程施工合同管理当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间

（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；

（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；

（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日（

64.）根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，对规定范围内的各类工程建设项目达到规定标准之一的，必须进行招标下列属于规定标准的有（）A.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上B.施工单项合同估算价在400万元人民币以上C.施工单项合同估算价在200万元人民币以上D.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上E.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上正确答案A、B、E参考解析必须招标项目的规模标准

（1）施工单项合同估算价在400万元人民币以上；

（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；

（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上

（4）同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标（

65.）关于行政复议的特点，说法正确的是（）A.行政复议解决行政纠纷，也可以解决其他民事争议B.当事人对行政机关的行政复议决定不服时,不可以再提起行政诉讼C.行政复议以书面审查为主，以调解为原则D.行政复议决定作出后，即具有法律效力E.提出行政复议的，必须要是认为合法权益被行政机关行使职权侵犯的公民、法人和其他组织正确答案D、E参考解析A错误，行政复议只解决行政纠纷而不包括解决民事或其他争议；B错误，当事人对复议决定不服时，除复议决定为最终裁决的，仍可以按《行政诉讼法》的规定，向人民法院提起诉讼；C错误，行政复议以书面审查为主，以不调解为原则（

66.）下列哪项属于有效民事行为所必须的条件（）A.行为人具有相应的民事行为能力B.真实的意思表示C.不违反法律、行政法规的规定D.不违背公序良俗E.不违反部门规章的规定正确答案B、DA、参考解析《民法典》规定，具备下列条件的民事法律行为有效

（1）行为人具有相应的民事行为能力；

（2）意思表示真实；（自愿）

（3）不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗有效的民事法律行为需要同时具备上述三个条件，否则为无效的民事法律行为（

67.）根据《民法典》规定，属于效力待定合同的有（）A.无权代理人订立的合同D.依法实施拆除工程备案正确答案C参考解析C正确，监理单位的安全责任1工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准2工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患时1一般情况应当要求施工单位整改；2情况严重应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位3施工单位拒不整改或者不停止施工的，应当及时向有关主管部门报告3工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理

5.下列不属于建设工程纠纷仲裁解决的特点的是A.专业性B.保密性C.二审终审制D.裁决的终局性正确答案c独业性保文性快爵性域据性外性执自专愿参考解析仲裁是一裁终局，诉讼是两审终审，仲裁及仲裁基本特点

6.关于抵押的说法，正确的是A.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变B.转让抵押物的价款只能提前清偿债务C.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让正确答案C参考解析A选项，抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值；B选项，抵押人经抵押权人同意转让抵押财产的，应当将转让所得的价款向抵押权人提前清偿债务或者提存；D选项，抵押权不得与债权分离而单独转让

7.某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成此时应当由追究违约责任A.建设单位直接向材料供应商B.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商C.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理D.建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商23456ZQzxzfkz\zfk1\17^7A7\17^7\17B.限制行为能力人订立的合同C.以合法形式掩盖非法目的的合同D.重大误解订立的合同E.违反法律、行政法规的强制性规定的合同正确答案、A B参考解析D属于可撤销合同，CE属于无效合同，效力待定合同的类型1限制行为能力人订立的合同2无权代理人订立的合同

68.以下关于安全生产许可证取得条件的说法中，正确的有A.保证本单位安全生产条件所需资金的投入B.管理人员和作业人员每半年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格C.按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员D.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程E.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格正确答案、、A D E参考解析B选项错误，管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格C选项错误，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员

69.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当报废的建筑起重机械有A.属国家明令淘汰或者禁止使用的B.没有完整安全技术档案的C.经检验达不到安全技术标准规定的D.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的E.没有齐全有效的安全保护装置的正确答案、、A C D参考解析有以下情形之一的，不得出租、使用1属国家明令淘汰或者禁止使用的；2超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；3经检验达不到安全技术标准规定的；4没有完整安全技术档案的；5没有齐全有效的安全保护装置的建筑起重机械有以上第

1、

2、3项情形之一的，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续

70.下列选项中，属于执行中止的有A.据以执行的法律文书被撤销的B.申请人撤销申请的C.作为一方当事人的法人终止，尚未确定权利义务承受人的D.申请人表示可以延期执行的E.案外人对执行标的提出确有理由异议的正确答案、、C DE参考解析有下列情况之一的，人民法院应裁定中止执行

（1）申请人表示可以延期执行的；

（2）案外人对执行标的提出确有理由异议的；

（3）作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的；

（4）作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的；

（5）人民法院认为应当中止执行的其他情形，如被执行人确无财产可供执行等（

71.）关于建设工程纠纷主要种类和法律解决途径的说法，正确的有（）A.民事纠纷是平等主体间的纠纷B.行政机关在实施行政行为时具有单方意志性C.调解和仲裁均需要有自愿性D.行政纠纷不能仲裁E.和解只能在一审开庭审理前进行正确答案、、、A BC D参考解析A正确，民事纠纷的特点主体法律地位平等；内容是对民事权利义务的争议；可处分性B正确，行政纠纷的特点行政行为是执行法律的行为；具有一定的裁量性；行政主体在实施行政行为时具有单方意志性；不必与行政相对方协商或征得其同意，便可依法自主做出；以国家强制力保障实施，带有强制性；以无偿为原则，以有偿为例外C正确，调解是指双方当事人以外的第三方应纠纷当事人的请求，以法律、法规和政策或合同约定以及社会公德为依据，对纠纷双方进行疏导、劝说，促使他们相互谅解，进行协商，自愿达成协议，解决纠纷的活动仲裁是当事人根据在纠纷发生前或纠纷发生后达成的仲裁协议，自愿将纠纷提交第三方（仲裁机构）作出裁决，纠纷各方都有义务执行该裁决的一种解决纠纷的方式D正确，仲裁法不调整的内容行政争议、劳动争议、农村集体经济组织内部的农林承包合同纠纷E错误，和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，无论是否已经进入诉讼或仲裁程序（

72.）在行政协议案件中，下列选项中属于有具体的诉讼请求的是（）A.请求判决行政机关赔偿或者补偿B.请求判决行政机关依法履行或者按照行政协议约定履行义务C.请求修改行政法规内容D.请求判决确认行政协议的效力E.请求判决行政机关依法或者按照约定订立行政协议正确答案、、、A B DE参考解析在行政协议案件中，行政诉讼法第49条第3项规定的“有具体的诉讼请求”是指

（1）请求判决撤销行政机关变更、解除行政协议的行政行为，或者确认该行政行为违法；

（2）请求判决行政机关依法履行或者按照行政协议约定履行义务；

（3）请求判决确认行政协议的效力；

（4）请求判决行政机关依法或者按照约定订立行政协议；5请求判决撤销、解除行政协议；6请求判决行政机关赔偿或者补偿；7其他有关行政协议的订立、履行、变更、终止等诉讼请求

73.建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合的规定有A.应当向登记机构申请变更登记B.当事人应当采取书面形式订立相应的合同C.当事人可以采取书面或口头形式订立相应的合同D.附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分开处分E.使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限正确答案、、A BE参考解析CD错误，建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合的以下规定1当事人应当采取书面形式订立相应的合同使用期限由当事人约定，但不能超过建设用地使用权的剩余期限2应当向登记机构申请变更登记3附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分

74.建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，应当与主体工程A.同时审批B.同时设计C.同时竣工D.同时投入使用E.同时施工正确答案、、BDE参考解析建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用

75.有下列情形的应当认定为工伤A.在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的B.在上下班途中，受到本人负主要责任的交通事故的C.患职业病的D.因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的E.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的正确答案、、CDE参考解析A属于视同工伤的情形B不属于工伤

76.依据《劳动合同法》，下列关于劳务派遣的说法中，正确的是A.劳务派遣单位应当与劳动者签订劳务派遣协议B.派遣单位负责支付劳动者的工资和社会保险费用C.派遣单位可以向被派遣劳动者收取一定工作介绍费用D.劳务派遣的用工方式使劳动者的聘用与使用分离E.用工单位可以将被派遣的劳动者再派遣到其他用工单位正确答案B、D参考解析A选项，劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬；C选项，劳务派遣单位和用工单位不得向被派遣劳动者收取费用；E选项，用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位

77.关于文物保护的说法，正确的有A.保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城市、镇、村庄由国务院核定公布为历史文化名城、名镇、名村B.承担文物保护单位的修缮、重建工程的单位应具有文物保护资质证书C.在历史文化街区、名镇、名村保护范围内不得改变园林绿地、河湖水系的自然状态D.在历史文化名城范围内可以进行采石活动E.任何单位或者个人发现文物，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见正确答案B、E参考解析A错误，保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城市，由国务院核定公布为历史文化名城保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城镇、街道、村庄，由省、自治区、直辖市人民政府核定公布为历史文化街区、村镇，并报国务院备案B正确，承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的单位应具有相应的资质证书C错误，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内进行下列活动，应当保护其传统格局、历史风貌和历史建筑；制订保护方案，经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准，并依照有关法律、法规的规定办理相关手续1改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动；2在核心保护范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动；3其他影响传统格局、历史风貌或者历史建筑的活动D错误，在历史文化名城范围内禁止开山、采石、开矿活动E正确，任何单位或者个人发现文物，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见

78.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，竣工日期确定的说法，正确的有0A.建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期B.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣工日期E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期正确答案B、C、E参考解析A项错误，建设工程整改后竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期D项错误，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期’

79.下列关于建设单位相关的质量责任和义务的说法正确的是A.建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位B.建设单位提供的原始资料，必须真实、准确、齐全C.只要承包人同意，建设单位可以要求承包方以低于成本的价格竞标D.实行监理的建设工程，建设单位可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有利害关系的该工程的设计单位进行监理E.建设单位提供的原始资料必须真实、准确、齐全正确答案A、B、D、E参考解析C错误，建设工程发包单位，不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期

80.关于调解的说法，正确的有A.人民调解可以口头协议，协议具有法律约束力B.人民调解协议生效之日起30日内向调解组织所在地中级法院申请司法确认有效的调解协议，具有强制执行力C.行政调解是行政机关对属于其职权管辖范围内的纠纷进行的调解，调解不服可以行政复议D.仲裁调解不成的，当事人应当及时起诉E.法院调解应当制作调解书，法院调解书的效力与法院判决书的效力相同正确答案EA、参考解析A正确，人民调解可以制作调解书，也可以口头协议调解协议具有法律约束力，协议不履行不能强制执行，可以向法院起诉B错误，调解协议的司法确认可自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层法院申请司法确认调解协议，裁定有效的调解协议可以向人民法院申请强制执行C错误，行政调解是指国家行政机关应纠纷当事人的请求，依据法律、法规和政策，对属于其职权管辖范围内的纠纷，通过耐心的说服教育，达成一致协议，促成当事人解决纠纷行政机关调解时没有行使行政权利，不是行政纠纷，对行政调解不服只能提起民事诉讼或仲裁，不能提起行政复议和行政诉讼D错误，仲裁调解不成的，仲裁庭应当及时作出裁决E正确，法院调解应当制作调解书，法院的调解书与法院判决书具有同等法律效力，是由人民法院调解的性质决定的，一方不履行义务，对方当事人可以申请法院强制执行正确答案B参考解析B正确，考察债的相对性，向合同相对方索要赔偿（

8.）根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》的规定，以下错误的是OoA.非国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价B.招标人设有最高投标限价的，应当在招标时公布最高投标限价或者最高投标限价的计算方法C.全部使用国有资金投资的建筑工程，应当采用工程量清单计价D.非国有资金投资的建筑工程，鼓励采用工程量清单计价正确答案A参考解析A错误，非国有资金投资的建筑工程招标的，可以设有最高投标限价或者招标标底（

9.）甲施工企业在银行办理投标保函，银行要求甲提供反担保则甲不能够进行质押的是（）A.汇票B.流通股C.房屋产权D.知识产权中的财产权正确答案C参考解析ABD选项，都能够进行质押可以质押的权利包括汇票、本票、支票；

（2）债券、存款单；

（3）仓单、提单；

（4）可以转让的基金份额、股权；

（5）可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；

（6）现有的以及将有的应收账款；

（7）法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利（

10.）下列知识产权保护期说法，正确的是（）A.外观设计专利保护期为10年，从申请日起算B.商标的保护期为核准注册之日起15年C.著作权保护期为自然人死后50年D.发明专利的保护期限长于外观设计专利的保护期限正确答案D参考解析A错误，外观设计专利保护期为15年，从申请日起算B错误，商标的保护期为核准注册之日起10年C错误，著作权保护期自然人作品为自然人终生加死后50年D正确，发明专利20年长于外观设计专利15年（口.）关于法的效力层级，下列表述中错误的是（）A.宪法至上B.同一部门制定的新法优于旧法C.同一部门制定的特别法优于一般法D.新的一般和旧的特别冲突时由全国人大常委会裁决正确答案D参考解析新的一般和旧的特别冲突时，谁制定谁裁决

12.关于施工合同变更的说法，正确的是A.合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，受不利影响的当事人只能与对方重新协商B.合同变更内容约定不明确的，推定为未变更C.工程变更必将导致合同变更D.合同非实质性条款的变更无须当事人双方协商一致正确答案B参考解析A错误，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同B正确，约定不明的，推定为未变更C错误，工程变更不一定会导致合同变更D错误，合同变更需当事人协商一致

13.建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过小时赶赴工地现场A.24B.12C.36D.48正确答案A参考解析在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见

14.货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以0A.留置货物B.要求赔偿C.解除合同D.拒绝运输正确答案D参考解析本题考查的是运输合同的法律规定托运人应当按照约定的方式包装货物托运人违反包装的规定的，承运人可以拒绝运输

15.关于民事诉讼一审程序，下列说法正确的是A.应当以口头起诉为原则，书面起诉为例外B.公开审理是人民法院审理案件的一项基本原则C.普通程序的审判组织应当采用独任制D.原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以缺席判决正确答案B参考解析A项错误，应当以书面起诉为原则，口头起诉为例外C项错误，普通程序的审判组织应当采用合议制D项错误，被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决

16.2019年1月15日，某建设单位为其工程领取了施工许可证，因未能按期开工，建设单位于2019年3月10日、5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况，直到2019年7月1日开工建设关于该工程施工许可证的说法，正确的是A.该工程施工许可证应报发证机关核验B.延期开工未超过6个月，施工许可证继续有效C.应当在2019年4月15日前申请延期D.不能按时开工，应当在1个月内报告正确答案C参考解析建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期本题中1月15号领取到了施工许可证，则应在4月15日前进行开工，4月15日未申请延期，则施工许可证废止，7月1号开工建设时应重新申领施工许可证

17.关于劳务派遣的说法，正确的是A.用工单位应当与被派遣劳动者订立2年以上固定期限劳动合同B.劳务派遣使劳动者的聘用与使用分离C.被派遣劳动者在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资D.被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害，用工单位应当依法申请工伤认定正确答案B参考解析A项错误，劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上固定期限劳动合同C项错误，被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬D项错误，被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的，劳务派遣单位应当依法申请工伤认定，用工单位应当协助工伤认定的调查核实工作

18.根据《必须招标的工程项目规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，不属于必须进行招标的是A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币250万B.材料采购的单项合同估算价为人民币180万C.施工单项合同估算价为人民币500万D.设计合同估算价为120万元正确答案B参考解析施工单项合同估算价在400万以上，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万以上，勘察设计监理等服务的采购，单项合同估算价在100万以上必须招标

19.设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元采购人按照约定向供应商交付定金4万元，合同履行期限届满，供应商未能交付设备则采购人能获得法院支持的最高请求额是0万元A.9B.10C.8D.5正确答案A参考解析A正确，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款即违约金5万+交付定金4万二9万元

20.根据《政府采购法实施条例》规定，政府采购依法不进行招标的，能够选择的采购方式是A.询价B.多项来源采购C.竞争性谈判D.内部选定正确答案C参考解析《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定，政府采购工程依法不进行招标的，应当依照政府采购法和本条例规定的竞争性谈判或者单一来源采购方式采购

21.以下关于无权代理的说法中，正确的是A.被代理人不予追认的，对被代理人不发生效力B.相对人可以催告被代理人自收到通知之日起60日内予以追认C.追认期限内，被代理人未作表示的，视为默认D.行为人实施的行为被追认前，被代理人有撤销的权利正确答案A参考解析B选项错误，相对人可以催告被代理人自收到通知之日起30日内予以追认C选项错误，被代理人未作表示的，视为拒绝追认D选项错误，行为人实施的行为被追认前，善意相对人有撤销的权利

22.关于投标文件撤回和撤销的说法，正确的是A.投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件B.招标人收取的投标保证金，应当自收到投标人撤回通知之日起10日内退还C.投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金D.投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前通知招标人正确答案D参考解析A项错误，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人B项错误，投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还C项错误，投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金（

23.）小王拥有市政和公路两个专业，则每一注册有效期内，应当参加继续教育的学时不少于0A.120B.150C.180D.200正确答案C参考解析注册一个专业的建造师在每一注册有效期内应参加继续教育不少于120学时，其中必修课60学时，选修课60学时注册两个及以上专业的，每增加一个专业还应参加所增加专业60学时的继续教育，其中必修课30学时，选修课30学时（

24.）下列选项中，属于不能单独作为认定案件事实的依据的是（）A.16岁的男孩所作的与其年龄、智力状况相当的证言B.通过违法手段获取的真实证据C.存有疑点的视听资料、电子数据D.与书证原件核对无误的复印件正确答案C参考解析不能单独作为认定案件事实的依据

（1）当事人的陈述；

（2）无民事行为能力人或者限制民事行为能力人所作的与其年龄、智力状况或者精神健康状况不相当的证言；

（3）与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人陈述的证言；

（4）存有疑点的视听资料、电子数据；

（5）无法与原件、原物核对的复制件、复制品（

25.）根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施安装完毕后，应当由（），并出具合格证明A.安装单位自检合格B.建设单位检查验收C.建设行政主管部门检查验收D.监理单位检查验收正确答案A参考解析安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字

26.关于仲裁协议效力的说法，正确的是0A.仲裁协议独立存在，不受合同变更、撤销、终止、无效等的影响B.口头的仲裁协议对当事人同样有法律约束力C.仲裁协议并不排除法院的司法管辖权D.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当请求仲裁委员会作出决定正确答案A

27.下列关于法人的说法，正确是A.法人以其登记所在地为住所B.法人以其主要财产独立承担民事责任C.法人章程对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人D.法定代表人因执行职务造成他人损害的，法人承担民事责任后，不可以向有过错的法定代表人追偿正确答案c参考解析A项错误，法人以其主要办事机构所在地为住所B项错误，法人应以其全部财产独立承担民事责任D项错误，法定代表人因执行职务造成他人损害的，法人承担民事责任后，可以向有过错的法定代表人追偿

28.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，说法正确的是OoA.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告C.事故现场有关人员应当在1小时内向本单位负责人报告D.情况紧急时，事故现场有关人员可以立即向有关部门越级报告正确答案D参考解析AB选项，单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告C选项，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告，情况紧急的可直接向有关部门报告

29.下列事项中，属于施工生产安全事故调查组职责的是A.查明事故发生的间接经济损失B.追究责任人的法律责任C.提交事故调查报告D.提出对受伤人员的赔偿方案正确答案C参考解析c正确，施工生产安全事故调查组职责1查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失；2认定事故的性质和事故责任；3提出对事故责任者的处理建议；4总结事故教训，提出防范和整改措施；5提交事故调查报告

30.以下不属于专职安全生产管理人员分类的是A.机械B.机电土建C.综合D.正确答案B参考解析专职安全生产管理人员分为机械、土建、综合三类

31.关于编制招标文件及标底，下列说法正确的是A.招标文件应当包括所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款B.招标人应当自收到异议之日起5日内作出答复；作出答复前，应当继续招标投标活动C.招标人澄清资格预审文件，应当在提交资格预审申请文件截止时间至少15日前D.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于15日正确答案A参考解析B项错误，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动C项错误，招标人澄清或者修改资格预审文件，应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人D项错误，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日

32.甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源，致使损失扩大对于扩大的损失应该由A.乙水泥厂承担B.双方连带责任C.双方按比例承担D.甲施工企业承担正确答案D参考解析当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，。