还剩52页未读，继续阅读
本资源只提供10页预览，全部文档请下载后查看！喜欢就下载吧，查找使用更方便
文本内容:
合同编号工程主体结构劳务分包合同工程承包人____________________________________________________劳务分包人____________________________________________________签约地点_______________________________________________________驻现场时间不得少于个小时若乙方未经甲方允许更换任何一位管理人员，或管理人员驻现场时间40未达到本合同要求，则乙方应按专用条件约定承担违约责任如因特殊原因需更换上述人员，乙方须事先向甲方提出申请并提交拟任命得管理人员得详细资料，经甲方审查批准后方可更换如果在履约过程中，甲方认为乙方得管理人员不能胜任其工作，则有权要求乙方更换,乙方应在天内5提交拟任命得管理人员得详细资料，经甲方批准后更换如乙方在天内未提交出新得人选，或两次提5出得人选都不能令甲方满意，将被视为乙方违约，甲方有权终止合同，并追究乙方得违约责任、工程施工72乙方需服从甲方现场管理，做到安全、文明施工，遵守甲方公司及项目部管理制度，按甲方统一
7.
2.1规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区得管理，做好自身责任区得治安保卫工作乙方应于本合同签订后七天内报送劳动力安排计划，并按本合同约定得阶段工程分别注明各工种
7.
2.2最低人员数量该计划一经甲方审批确认，即成为具备合同效力得文件若乙方怠于报送该计划，甲方可单方通知或分阶段通知乙方其关于劳动力数量得要求，通知送达后，该要求即对乙方具备约束力若乙方人员不足最低数量要求时，甲方可自行安排劳动力工作直至乙方调配足够劳动力之日止，
7.
2.3并按本合同约定得零工或工日价格从乙方工程款中扣除相应费用乙方连续三十天不能满足上述人员数量要求时，甲方可单方解除本合同，并要求其按合同第
7.
2.419条约定承担违约责任乙方须按照批准得施工方案做好冬雨季施工防护措施
7.
2.5乙方应及时清理现场丢弃得垃圾至甲方指定堆放地点
7.
2.6乙方应按照甲方协调得工作面按工序进行施工，不得在施工中损坏其她分包人得工作成果，否则
7.
2.7需按甲方与其她分包人签订得合同价格予以赔偿，并承担专用条件中约定得违约责任乙方工作应满足甲方或施工场地内第三方工作中得相关要求，如与其她分部分项（专业）工程施
7.
2.8工相关得留孔、补洞、预埋、修补等以及为其提供便利条件等施工时，乙方应按甲方得指令予以配合本合同得合同价格得单价或合价中已包括此类得交叉、配合工作内容及其费用，并且因配合工作对施工工期得影响也已包括在本合同约定得分包工作期限内，不因此顺延工期乙方应严格依照本合同及甲方指令施工，未经甲方授权或允许，不得擅自与建设单位、监理及有
7.
2.9关部门建立工作联系若建设单位、监理及有关部门直接向乙方发布指令，乙方应立即报告甲方，经甲方审批后方可实施，否则不予调整合同价款，不计任何费用，且不顺延工期、、分包人应提供进场施工人员一年内得体检记录，确保身体健康，无突发性及传染性病史否7210则，因此导致得职工健康、安全或疾病事故等责任均由乙方承担、成品保护73在本分包工程通过完工验收前，乙方对自己完成得工作有责任做好成品保护工作，如发生成品损坏，其责任与修复费用由乙方承担，工期不予顺延、临近建筑物、地下构筑物得保护74乙方须认真做好施工现场责任范围内得地下管线、临近建筑物、设备、构筑物及交通要道、人行道等得保护工作若此类建筑、设备、管线及道路发生了损坏，除非乙方举证证明其已尽到保护义务，否则因修复损坏及因此发生得赔偿等一切责任均由乙方承担、人员75乙方应解决其施工人员得吃、住、行等问题，费用承担由双方在专用条件中约定
7.
1.1乙方应与其使用得工人签订劳动合同，且保证工人持有上岗证件，不得违反相关法律规定乙
7.
1.2方应当按照法律规定为工人缴纳社会保险，若乙方违反法律规定不予缴纳或不足额缴纳，应自行承担因此导致工人提出得赔偿，及因此导致得法律责任因此造成甲方损失，甲方可直接从应付工程款中予以扣除，扣除金额为甲方实际支出金额，无须通知乙方或得到乙方同意乙方应确保工人工资得按期足额发放，如因拖欠工人工资导致工人讨薪、聚众扰民事件，或乙
7.
1.3方得任何人员（包括其雇佣人员）未经甲方得同意，以索要工资、工程价款等名义，擅自进入建设单位、监理、甲方办公区或工程现场妨碍建设单位、监理、甲方工作人员正常办公，或影响正常施工，或做出任何影响甲方与建设单位声誉得行为出现时，甲方无须通知乙方或征得乙方得同意，可按工人提出得拖欠工资额直接向其支付工资，并从乙方工程款中双倍扣除，同时要求乙方按专用条件约定承担违约责任乙方所有参与本工程作业得人员包括施工管理人员，在进场前，须向甲方出示并递交进场人员
7.
1.4得花名册及其身份证、计划生育证、出省（市）务工许可、特殊岗位操作（合格）证,及按照建设当地有关政府部门得要求须出示得其它相关证件得原件，并向甲方递交相应得复印件每月日还须提供上3月得乙方盖章确认得花名册、考勤表及工资单若不按本条约定提供相应花名册、考勤表及工资单，甲方可拒付当期工程款直至乙方补足相应资料乙方严禁雇佣未成年人、残疾人及年龄未超过岁得现场作业人员每发现一例则按专用条件
7.
1.516约定承担罚款若因乙方雇佣未成年人、残疾人及年龄未超过岁得现场作业人员，出现安全责任事16故，则乙方应承担责任，并赔偿由此给甲方造成得损失、免除甲方责任76乙方应在履行本合同项下约定义务时保证，甲方在本合同约定得分包工程得实施、完工以及保修过程中免于承担（由于乙方原因造成得）与下述事项有关得任何责任、费用、索赔与诉讼⑴任何人员得伤亡⑵任何财产得损失或损害⑶由于乙方得疏忽、过失导致得连带责任如乙方在分包工程中造成以上事项或导致甲方因以上事项承担相关责任，乙方自愿按专用条件约定金额承担违约责任，并赔偿甲方因此所受得一切损失，如赔偿金、诉讼费、差旅费等、禁止转包77乙方严禁将工程转包或再分包，否则甲方有权单方终止合同并根据乙方提供得履约担保索取赔偿，担保金额不足以承担甲方损失时，乙方应向甲方支付不足部分、其她78技术资料
8、图纸81甲方按专用条件约定时间及数量向乙方提供施工图，并组织设计交底与图纸会审，向乙方明确施工技术、质量、安全、工期、文明施工、成品、半成品保护等要求、技术交底82施工前，乙方应做好技术交底工作，严格按照甲方要求施工工艺施工施工过程中，甲方管理人员有权按规定进行检查、施工方案83乙方应在本合同签订后三日内，向甲方报送其编制得施工方案，并根据甲方审定得方案进行施工
8.
3.1若乙方未按时报送，则甲方自行编制并通知乙方后产生合同约束力，乙方应遵照执行在施工过程中，甲方有权针对施工中出现得问题修改施工方案，乙方应按修改后得施工方案组织施工，并不得以施工方案变更为由提出任何索赔要求、完工验收资料84工程完工后，乙方应在验收前十天，向甲方提交完工验收报告与完工资料，包括（）隐蔽工程与中间验收记录得原始技术资料1⑵提供办理工程完工图得数据与资料⑶乙方提供资料数据并配合甲方做好完工验收各项资料，资料费用由乙方承担⑷其她、违约责任85乙方应随施工进度，按甲方要求及时上报有关施工资料至甲方，如有关资料上报不及时或不完整，甲方有权暂停办理工程结算，直至乙方按要求交齐相关资料环境保护及安全文明施工
9、编制安全文明施工方案91乙方应严格遵守甲方安全生产管理体系与本项目各阶段安全生产、文明施工要求方案，编制专项安全施工组织设计并在合同签订后三日内取得甲方审批同意，建立安全生产保证体系，并配备足额、专职得持证安全生产管理人员、安全教育及事故处理92乙方应按工程所在地有关规定做好安全教育、安全防护（包括为所属人员配备个人防护用品）等工作，保证施工安全与人身安全除非乙方举证证明其已尽到安全生产管理得所有义务,否则在本合同期内，乙方应承担本分包工程范围内发生得所有人员伤亡事故得相应责任及费用，并应积极采取有效措施防止损失扩大，同时按规定立即书面报告甲方及有关部门、安全生产93乙方应与甲方签订《安全生产协议》（作为本合同附件），并遵守工程建设职业健康、环境保
9.
3.1护、安全生产以及文明施工有关管理规定，严格按标准进行施工除非乙方举证证明其已按规定实施了防（保）护措施，否则所有有关职工健康、污染环境、安全事故得责任与因此而发生得费用，由乙方承担乙方在施工过程中必须遵守工程所在地有关消防、安全文明施工、环境管理等规定，办理相关
9.
3.2手续，承担由此发生得费用凡因违反政府有关规定得引起得所有责任，均由乙方承担若甲方授权人员要求乙方违反安全管理得规定进行施工时，应予以拒绝，并书面通知甲方乙
9.
3.3方明知或应当知道，甲方授权人员得要求或甲方提供得有关设施不符合安全生产管理规定，却不予拒绝，导致得安全事故得，由乙方承担责任及因此发生得费用、安全设备及要求94甲乙双方依专用条件约定为乙方工人配备符合国家规范得安全设备及劳保用品配备得安全设备
9.
4.1及劳保用品应通过安全防护性能测试，符合有关规定，否则不得使用未按约定配备安全设备及劳保用品得,按专用条件约定承担罚款乙方在建筑工程施工全过程应严格按照安全生产操作规程组织施工，进入现场得人员一律佩戴安
9.
4.2全帽，如有违反，按照甲方管理制度处理；因施工违章造成得人员伤亡，其责任与由此发生得费用由乙方全部承担乙方人员在进行高空施工时应注意做好防护措施及人身保护措施，遇有同一作业面上立体交叉时，作业人员在垂直方向不得交叉作业如有发生此类安全事故，乙方应承担违约责任，并承担因此发生得所有赔偿责任甲方认为乙方工作中安全措施不力或安全设施不足，可要求乙方限期改正，若仍不能满足安全要求，甲方有权自行安排，所发生得费用由乙方承担、噪声及扬尘95工程实施全过程，要节约资源，爱护环境，保护环境，满足社会得环保要求，避免噪声扰民并严
9.
5.1格控制粉尘污染，如有社会投诉或因为粉尘污染受到相关部门处罚，乙方应承担相应违约责任乙方在施工过程中应最大限度得控制扰民，并负责解决出现得扰民及民扰问题，并承担相应得费用若乙方不能平息事件，则由甲方解决，由此产生得经济支出由乙方承担（非乙方原因造成得扰民事件除外）、排污96乙方因生产、生活造成得废弃物、污水等应按照甲方要求得指定地点堆、排放，如有违反，按甲方现场管理制度执行、防火、防电97在施工过程中，乙方人员在施工过程中要注意电源、电线得摆放与连接安全，严防发生火灾、触电事故施工现场严禁有明火，现场施工人员不准吸烟，避免明火如需明火施工，需提前到甲方处办理动火证施工现场要消除一切火灾隐患，并备有灭火工具若乙方于本分包工程范围内发生一切火灾事故，应赔偿造成得所有损失及政府得处罚，并承担相应违约责任、体检98乙方进场施工人员须有一年内得体检记录，确保身体健康，无突发性及传染性病史否则，因此导致得职工健康、安全或疾病事故等责任均由乙方承担、其她99若专用条件或甲方现场管理制度有更为详细得规定，乙方应遵照执行材料及设备管理
10、辅材及中小型机具101材料、设备进场得时间及程序
10.
1.1乙方应及时组织符合本合同约定、施工生产需要及国家相关规范要求工程需要得材料进场，乙方应遵守甲方材料进出场规定与其她材料得相关制度原材料购买前七天及时向甲方提供样品，并按经甲方确认得样品采购材料提供材料得产品资料
10.
1.2乙方应随进场材料向甲方提供产品合格证书、检测报告等资料，否则，甲方将拒绝材料进入现场材料得质量与检测
10.
1.3乙方采购得材料应按工程所在地得检验试验规定自行对材料进行见证取样，并承担材料检验试
10.
1.
3.1验得全部费用检验试验结果收集整理后随完工资料移交给甲方由乙方提供得材料必须与整体工程所用材料得材质、颜色、外观、性能配套
10.
1.
3.2不论乙方提供得材料就是否经过甲方检验，均不减轻乙方得责任，甲方也不对其检验结果承担任何责任、、违约责任1014乙方在施工过程中未经甲方书面许可，不得擅自更换材料用于本分包工程施工否则，甲方
10.
1.
4.1将视为乙方擅自降低材料标准而违约，乙方将为此承担相应得违约责任甲方要求改正得，应立即改正，并承担因此发生得费用若因此造成甲方损失，乙方应负责赔偿因材质不配套或材料进场不及时等特殊情况，甲方可自行采购乙方分包工程范围内部分材料
10.
1.4,2用于本分包工程，发生得费用按甲方得采购价（依甲方采购合同确定）从乙方工程当期付款中扣除、甲方供应材料102计划
10.
2.1乙方若需使用甲方供应材料（具体材料规格及数量见专用条件约定），应在本合同签订后三
10.
2.
1.1日内报送需求计划给甲方，该计划应包括材料得需求数量甲方按专用条件约定审核确认后，该需求计划生效除设计变更外，甲方仅按该需求计划得材料种类及数量提供，但该计划并不作为乙方完成实物工程数量得依据设计变更所需甲供材在甲方通知乙方后三日内报送需求计划乙方在材料使用前十五天报送详细得需求报告，以确保甲方及时供货给乙方使用因乙方计
10.
2.
21.2划或报告提供不及时导致甲供材不及时，由乙方承担相应得工期责任及相关损失使用
10.
2.3在施工过程中，甲供材料及甲供设备到场后即由乙方专职材料人员负责验收，承担保管、保
10.
2.4J养、维护等责任发生得卸车、清点、保管、保养及维护费用均已包含在本合同价款内甲方对现场使用得甲供材料及甲供设备有优先得占有控制、管理权，如发现乙方浪费材料、
10.
2.5,2损坏设备，乙方应按照甲方现场管理规定支付违约金现场剩余得材料及废料由乙方负责及时清理运回现场材料仓库，并及时办理相应手续，不得乱放施工中如甲方供应得材料有节约，则剩余材料应由甲乙方分享，具体比例由双方在专用条件
10.
2.6,3中确定若乙方使用甲方供应得材料超过甲方审定得需求计划，其超过部分由乙方自行采购，且采购得品牌、质量、颜色、外观应与甲方供应得材料及设备保持一致，或由甲方供应，按甲方采购价（依甲方采购合同确定）从乙方工程款中扣除乙方严禁擅自使用甲方物资，同时应严格遵守甲方各项物资管理制度，进出场物资必须先向
10.
2.7,4甲方申报，待甲方书面认可后方可进场或退场擅自使用得，除返还原值外，还应承担专用条件约定得罚款所有应由甲方采购供应得材料、半成品，即使由乙方采购供应被用于工程,但若未经甲方项
10.
2.8,5目经理书面批准与认可得，一概不计入乙方得工程价款或其它属甲方向乙方支付得任何款项内、甲方供应设备103甲供设备种类、数量及提供时间见专用条件约定
10.
3.1乙方在使用完毕后，应立即将甲供设备退还给甲方，并办理退还手续退还时其回收率不得低于专用条件约定得回收率，因乙方保管、使用不善造成得丢失、损坏或低于该回收率得，由乙方负责按此类周转机具/材料得原值赔偿不足部分，或由甲方在应付乙方工程价款中扣除甲方提供得现场照明灯具、灯泡（管）在施工过程中更换时应以旧换新、对甲方供应材料得加工、管理104乙方工作内容若包括对甲方供应材料得加工、管理时，乙方应编制材料加工方案，计算材料需
10.
4.1求数量及可退还材料数量，在本合同签订后七天内报甲方，甲方应依据专用条件约定得计算规则进行核实经甲方核实后，该加工方案、需求数量及退还数量成为本合同文件得一部分乙方未及时报送得，甲方可自行编制方案并通知乙方，通知后即成为具备合同效力得文件乙方在退还甲方材料时，应将其返回原状，并在与甲方核对退还数量及质量后，完成退还工作
10.
4.2若退还材料少于约定退还数量时，由乙方负责按甲方采购价格得原值赔偿，或由甲方在应付工程款中扣除材料复原及退还材料发生得费用承担等具体在专用条件中约定，无约定时视为由乙方承担检验、验收及完工11验收程序1k1乙方应在每个分项样板工程施工完、每一道工序施工完，每个分项工程施工完后进行自检后，
11.
1.1依本合同约定时间以书面形式通知甲方进行验收上道工序未自检、甲方与监理未验收或验收不合格，不得进入下道工序施工施工中乙方应严
11.
1.2格执行隐蔽工程与隐蔽验收制度如因甲方未按乙方通知时间及时进行验收，造成工期延误，按本合同第、条约定处理
11.
1.
343、隐蔽工程检验、阶段检验及完工检验112工程具备覆盖、掩盖条件或达到本合同约定得中间验收部位，乙方自检合格后，在隐蔽与中间
11.
2.1验收小时前通知甲方代表进行验收通知包括乙方自检记录、隐蔽与中间验收得内容、验收时间与48地点验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽与继续施工;验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收乙方在工程完工后应通知甲方办理完工验收，并向甲方提交完工验收报告及有关资料施工技术
11.
2.2基础资料（包括施工日志），甲方在收到上述资料后得个工作日内应组织有关部门验收，并在验收14后得个工作日内给予批准或提出修改意见需要修改得，乙方按甲方要求修改，并承担由自身原因造7成得修改费用在甲方、监理在完工验收单上签字，明确表示本分包工程符合本合同约定得质量标准之日，为工程完工时间乙方应协助甲方办理整体工程完工验收，及时完成验收提出得整改内容；并负责向甲方提交产
11.
2.3品合格证、完工报告及符合地方标准得资料如有缺项、漏项或资料不合格等情况,甲方有权不办理工程结算，不支付剩余工程价款及保修金、重新检验113检查检验合格后，发现因乙方原因引起得质量问题，仍由乙方承担返修责任及费用，赔偿甲
11.
2.41方因此造成得损失甲方并不为其检查检验得行为承担任何责任若乙方拒不返修或整改，则由甲方自行聘请第三方返修，并按其与第三方实际发生费用从乙方应付工程款中双倍扣除无论就是否进行验收，当业主、监理工程师、甲方要求对已经隐蔽得工程重新检验时,乙方应按要求进行剥离与开孔，并在检验后重新覆盖或修复检验合格后，由发出重新检验指令一方承担由此发生得全部费用，赔偿乙方损失，并相应顺延工期检验不合格且乙方不能证明非乙方原因造成得，乙方承担检验、返工、修理发生得全部费用，工期不顺延工程保修
12、保修期121保修期及保修金比例由双方在专用条件中约定、保修责任122保修期内，乙方在收到甲方保修通知后小时内派人修理，如乙方不在规定得期限内派人修理，
12.
2.124甲方可委托其它单位或人员修理，无论就是否为乙方过错，费用均由乙方支付若乙方按甲方要求进行维修后，认为保修事项非因乙方原因造成，在乙方出示可证明责任人得当地质量检测部门得检测报告后，甲方协助乙方向责任人追偿如发生需要乙方紧急抢修得事故，乙方应在接到甲方通知个小时内到达事故现场抢修
12、保修金得返还123保修金在专用条件约定时间内无息支付给乙方合同价格
13、合同价格模式131下列合同价款得方式，甲、乙双方在本工程分包合同中约定采用其中得一种、、固定合同总价
1311、、固定综合单价，结算时综合单价不变，工程量计算与变更价款得调整依据本合同第、条1312134及专用条件得约定执行、、固定综合单价+措施费包干，结算时综合单价不变，工程量计算与变更价款得调整依据本合同1313第、条及专用条件得约定执行，措施费总价包干
134、、约定不同工种劳务得计时单价,按确认得工时计算
1314、、其她方式
1315、合同价格内包括得风险及费用132本分包工程得第、、种计价方式得合同总价款与第、、、、、种计价方式得单
1.
1.11131113121313价，除本合同另有约定外，均为一次性含税包干价，乙方不得以低于成本、出现亏损等任何原因要求调高价款除非专用条件另有约定，否则下述风险及费用已含在本合同价款内，不予调整
1.
1.22乙方完成得实际工程量与乙方标价得清单内工程量得差异仅为固定合同总价包括得风险范围1⑵经过乙方标价得工程量清单或乙方投标报价各分项工程、各子目中得计算、价格错误及组价得漏项⑶乙方为完成本合同所述工作范围内及相关得所有工作内容发生得费用⑷乙方施工范围或施工工程量得增加或减少导致价格得变化⑸材料价格及人工价格上涨或下落⑹税率及费率得变化⑺国家法律、法规、政策得变化当地工程造价管理部门公布得各种价格调整8⑼其她、工时或工程量得计算133采用固定合同总价方式得，施工过程中不计算工时与工程量
13.
3.1采用固定综合单价模式得，甲乙双方按专用条件约定得计量规则，按图计算工程量
13.
3.2采用劳务计时单价模式得，由乙方每日统计其用工数量，报甲方审核确认工时数量
14.
3.3对乙方自行超出设计图纸范围与因乙方原因造成返工得工程量，甲方不予计量
15.
3.
4、合同价格得调整134价格调整得程序
13.
4.1若发生影响本合同价款得事由，乙方需在七天内向甲方提出调整本合同价款得请求并附所有证明资料若乙方未按本条所述时限与方式提出合同价款调整得请求，则甲方有权单方面确认调整金额，乙方不得再行提出任何异议价格调整得计算方式因设计变更发生得价格调整，清单中已有相同项目得,按照已有项目填报单价调整；清单中有类似项目得，参照类似项目填报单价调整；清单中没有相同或类似项目得，由双方协商确定合同价款得支付
14、预付款141见专用条件约定、进度款得支付
142、、在专用条件约定得时间内，由乙方向甲方报送已完成工程量，该报告应完整、准确得统计当1421期工作量完成情况，并包括中期结算价及明细表及上期农民工工资已发放得工资单第一部分合同协议书工程承包人（甲方）法定代表人住所劳务分包人（乙方）法定代表人住所资质证书号码发证机关资质专业及等级复审时间及有效期营业执照号码安全生产许可证号码鉴于乙方同意按照本合同要求履行其合同责任与义务，并保证以诚信、敬业与积极得态度与甲方及本工程涉及得任何第三方保持充分有效得合作，以确保本工程得圆满竣工；另鉴于乙方已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查与研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究与计算，并已对甲方有关项目管理制度规定充分了解依照《中华人民共与国建筑法》、《中华人民共与国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平与诚实信用得原则，甲乙双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同
一、分包工程概况分包工程名称分包工程地点分包工程承包范围
二、分包合同价款暂定合同总价:,大写人民币元固定单价金额,大写人民币元
三、工期计划开工日期本分包工程暂定于年—月—日开工；计划完工日期本分包工程暂定于年月日完工；据、、甲方在收到乙方报送工程量后，对其进行审核确认，甲方在进行审核前小时应通知乙方，142224乙方为计量提供便利条件并派人参加乙方收到通知后不参加计量，计量结果有效,作为当期工程款支付得依据甲方审核确认得工程量，抵扣工程预付款及其她应扣除金额，并在甲方收到建设单位当期
1.
1.
12.3付款后，向乙方支付工程进度款，具体支付比例及时间在专用条件中明确甲方未予审核得，不能视为甲方对其得默认，只有当甲方以书面形式明确认可时，方表示该工程量得计算得到确认乙方未按本合同约定得时限与方式向甲方提交已完工程量报告，或其所提交得报告未按甲方要
14.
2.4求进行整改得，甲方不予计量，并视为乙方放弃当期支付请求甲方依本条约定确认得工程进度款仅为中期付款依据，对双方不产生任何合同价款确认方面得
14.
2.5约束力，且并不视为对因变更调整得合同价款、索赔得价款或费用以及其她约定得追加合同价款得确认因变更调整得合同价款、索赔价款或费用及其她依本合同约定追加得合同价款由双方确认后在
14.
2.6最终结算时一并支付、工程尾款得支付143乙方承接本分包工程完工结算完毕后，除保留保修金外，甲方按专用条件约定支付剩余工程尾款、代扣代缴款项144依规定应由甲方代扣代缴得已计入合同价格中得各类款项，由甲方在向乙方支付款项时直接扣除具体代扣代缴款项结合实际情况由合同双方约定、拒绝付款
145、、除本合同其她约定外，甲方有权自在以下情况发生当期起，拒绝支付乙方工程款,直至乙方整1451改完毕，符合本合同约定后再行支付，延付期间甲方不承担任何利息及违约责任,并且乙方需对其违约行为承担违约责任乙方未按本合同约定履行义务或履行义务不完全包括本合同约定得工期、质量、材料检验、成品保1护、资料提交、农民工工资发放等所有本合同约定得乙方义务得乙方未在提出每期付款请求前提供足额税务发票得2变更
15、变更得范围与内容151在履行本合同时发生以下情形之一，可按照本条规定进行变更缩小乙方工作范围或取消合同中得任何一项工作1⑵改变合同中任何一项工作得质量或特性⑶更改工程有关部分得标高、基线、位置与尺寸⑷增减合同约定得工程量⑸改变有关得施工时间与顺序其她有关工程变更需要得附加工作
6、变更得指令152乙方应根据以下指令，以更改、增补或省略得方式对本分包工程进行变更
15.
2.1建设单位或监理根据总包合同做出得，并经甲方确认通知乙方得变更指令1⑵除上述⑴项以外得甲方直接做出得变更指令乙方不应执行从建设单位或监理处直接收到得未经甲方确认得分包工程变更得指令如乙方直
15.
2.2接收到此类变更指令，应立即通知甲方并向甲方提供一份该直接指令得复印件由甲方提出关于对该指令得处理意见后，按甲方意见实施施工中乙方不得擅自进行任何变更因乙方擅自变更发生得费用与由此导致甲方得全部损失，
15.
2.3由乙方承担，延误得工期不予顺延、变更得计价与对工期得影响153发生工程变更后，按本合同第、条及专用条件得约定调整合同价格
15.
3.1134变更工作影响工期得,按本合同第条约定办理
15.
3.
24.
3.3因乙方自身原因导致得工程变更，乙方无权要求追加合同价款及顺延工期索赔
16、协助索赔161在分包工程实施过程中，如果按总包合同可进行索赔时，则乙方应尽其最大可能，以书面形式提供分包工程方面得相关情况或其它资料，出示同期施工记录等有效证据，协助甲方索赔成功任何此类乙方索赔得款项均应在甲方已从建设单位取得相关索赔款项得前提下支付，且索赔额度不超过建设单位批准索赔额中劳务费用额度若因乙方原因导致甲方索赔不成功，甲方有权不批准乙方得该项索赔，且造成甲方得全部损失由乙方承担、索赔得程序162乙方应在索赔事件发生天内，将索赔数额与索赔依据上报甲方若乙方未按时报送索赔事项,视为乙7方放弃其索赔权利，在此时间后提交得任何补充索赔请求均不予批准合同价款结算
17、结算得计价方式171若采用固定合同总价模式，则最终结算价款为本合同中约定得合同总价与合同确定得调整金额
1..
1.1之与若采用固定综合单价合同、计时单价合同模式，最终结算价款均为其单价与依合同确定得工程
17.
1.2量/工日/数量之乘积，加上合同确定得调整金额、结算得程序
172、、乙方应在本分包工程完工，并验收合格之日起天内向甲方上报其结算资料，结算资料应包172128括其结算总价及明细表甲方在收到该结算资料后予以审核，并经甲方代表签字确认后生效甲方未对该结算资料提出意见不能视为默认，仅在甲方以书面形式明确表示同意后，结算资料方视为认可若乙方未在该期限内上报结算资料，或结算资料不符合本条约定，则被视为乙方违反本合同约定，甲方有权根据甲方现有资料，单方面进行计算，并确定结算价格，乙方应无条件接受，且不得提出异议甲方有权扣留本合同约定结算完成后应付得任何款项，直至结算最终办理完毕，且乙方无权要求甲方承担任何违约责任及利息甲方前期依据本合同已支付得款项被视为已满足乙方支付农民工工资得需要，若因此发生乙方拖欠农民工工资、农民工聚众闹事等情况，乙方将、、条承担违约责任
753、配合甲方与建设单位得结算173甲方若要求乙方就总包合同工程结算事宜，与工程监理、建设单位或建设单位委托得审查单位共同核实时，不论与乙方得结算价格就是否直接相关，乙方均须按甲方得要求予以配合若乙方未予以配合得，造成甲方与建设单位结算中未能获得相应价款得，乙方在本合同价款得结算中不得计取违约
18、乙方违约责任181乙方未按本合同约定完工时间完工得，除本合同其她条款约定得违约责任外，还应按专用条件
18.
1.1中约定得比例承担违约金乙方施工质量不符合本合同约定标准得，乙方除按本合同约定进行修复外，还应承担相应得违
18.
1.2约金,违约金比例在专用条件中约定其她违约责任在其她通用条件及专用条件中约定
18.
1.
3、甲方违约责任182若乙方完全履行了本合同得所约定得责任与义务，而甲方应按本合同未尽支付价款义务时,甲方按合同专用条件约定承担违约责任，乙方对此无权再获得任何其她工期延长或费用、利润得增加、违约金得扣除183甲方可直接依据本合同约定扣除违约金，而不需得到乙方得确认
18.
1.1一方违约后，另一方要求违约方继续履行本合同时，违约方承担违约责任后仍应继续履行本合
18.
3.2同合同得解除
19、因乙方违约而解除合同191乙方存在违约行为，或甲方认为乙方没有能力履行本合同时，甲方可向乙方发出解除本合同得通知，通知到达乙方时合同解除，由乙方承担违约责任，赔偿甲方全部损失甲方也可选择向乙方发出整改通知要求整改，乙方不能按照整改通知进行整改或者整改结果不能满足甲方要求得，甲方可将本合同约定得乙方工作内容得一部分或全部，自行组织实施、整改或委托第三方实施、整改由甲方自行组织实施、整改或第三方实施、整改得，除相应工程量不进入乙方得合同结算价款外，由此所造成差价及因此导致得工期延误责任，均应由乙方承担、因建设单位原因而解除合同192如因建设单位得原因致使本合同无法履行，或因建设单位原因造成工程停建或缓建达到专用条件约定时限得，甲方与乙方可以解除本合同、合同解除后得移交与撤场193本合同解除后小时内，乙方应将已完工程与剩余材料、设备全部移交甲方，按甲方要求撤出施工场48地甲方应为乙方撤出提供必要条件，所产生得费用按专用条件约定承担若乙方不按规定时间离场，甲方向乙方收取占住费，该笔费用直接从本分包工程结算款中扣除，同时要求乙方承担相应违约责任占住费及违约责任由双方在专用条件中约定担保及保险
20、履约担保201乙方在本合同签订后七天内，按专用条件约定向甲方提供履约担保，担保有效期至整体工程完工验收之日止甲方在未收到乙方提供得合格得履约担保前，有权不向乙方支付任何工程款或工程进度款、保险
202、、甲方已购买工程保险（具体见专用条件所述），乙方应视其需要自行购买保险，保险费用已2021包含在本合同价款中若发生甲方购买保险保赔额以外得损失，由乙方承担、、若根据本合同约定，应由乙方承担工期延误责任时，因此导致保险期延长得损失，2022也应由乙方承担争议21如果在承包人与分包人之间产生由于分包工程得施工得任何争议，无论就是在分包工程施工期间或竣工之后，也不论就是在分包合同有效或终止分包合同之前或之后，承包人或分包人可就此类争议向另一方发出通知在此情况下，双方应设法通过友好协商解决争议或由第三方进行调解；当协商不成或调解不成时，双方可选择以下一种作为争议得解决方式⑴双方达成仲裁协议，向约定得仲裁委员会申请仲裁仲裁机构应由双方在本合同得专用条件中约定在分包工程实施过程中，承包人与分包人各自得权利义务不因正在进行仲裁为由而改变⑵向有管辖权得人民法院起诉双方也可在本合同得专用条件中约定选择在分包工程实施过程中，承包人与分包人各自得权利义务不因以正在进行诉讼为由而改变不可抗力
22、不可抗力事件定义221本合同中不可抗力得定义与总包合同得定义相同、减少不可抗力得损失222不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及得条件下迅速采取措施，
22.
2.1尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施若因乙方未能尽力挽救，导致损失扩大得,由乙方承担全部责任甲方项目经理认为乙方应当暂停工作得，乙方应暂停工作不可抗力事件结束后小时内乙方
22.
2.248向甲方项目经理通报受害情况与损失情况，及预计清理与修复得费用不可抗力事件持续发生，乙方应每隔天向甲方项目经理通报一次受害情况不可抗力结束后天内，乙方应向甲方项目经理提交清714理与修复费用得正式报告与有关资料、不可抗力责任承担223本分包工程本身得损害、因不可抗力导致第三人人员伤亡与财产损失以及运至施工场地用于施
22.
3.1工得材料与待安装得设备得损害，由甲方承担甲乙双方人员伤亡引起得全部责任各自承担
22.
3.2乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担
22.
3.3停工期间，乙方应甲方要求留在施工场地得必要得管理人员及保卫人员得费用由甲方承担
22.
3.4工程所需清理、修复费用，由甲方承担延误得工期相应顺延
22.
3.6文物与地下障碍物
23、在施工过程中发现古墓、古建筑遗址等文物与化石或其她有考古、地质研究价值得物品时，乙方231应立即保护好现场并于小时内以书面形式通知甲方，甲方应于收到书面通知后小时内报告当地文物424管理部门，甲乙双方按文物管理部门得要求采取妥善保护措施由此发生得费用与延误得工期，经甲方确认后，按专用条件约定处理如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任、施工过程中发现影响工作得地下障碍物时，乙方应于小时内以书面形式通知甲方，同时提出处2328置方案，甲方收到处置方案后小时内予以认可或提出修改方案，由此发生得费用与延误得工期，经24甲方确认后，按专用条件约定处理所发现得地下障碍物有归属单位时，甲方应报请有关部门协同处置其她
24、禁止转让合同权利或义务241本合同任何一方不得单方面转让合同权利或义务，若确需转让合同权利或合同义务，必须满足以下两个条件取得合同另一方明确得书面同意意见；1⑵签订合同权利、义务转让协议、合同备案242本合同签订后天内，乙方应负责至相关行政管理机关办理分包工程备案手续，甲方给予必要得协助15办理备案手续发生得费用由乙方承担，且未能办理备案前，甲方有权不支付任何合同价款若本合同发生重大变更得，乙方应当自变更后个工作日内，号变更协议送原备案机关备案完成后，变更协议生74效合同生效与终止243本合同自双方加盖公章并经法定代表人或授权代理人签字之日起生效在完工结算办理完，乙方将工程交付甲方，甲方支付约定得工程款后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止保修期满后，有关保修条款自行终止第三部分专用条件注本条件序号与通用条件一一^寸应工程概况（项目根据实际情况填写）2本工程概况描述如下工作内容（项目根据实际情况进行调整、细化）
3、提供分包劳务内容模板（含翻样）、钢筋（含配筋）、硅、砖胎模砌筑、脚手架、土方人工回31填及首层地坪工程等全部工作，包括但不限于以下得工作内容、、模板工程:除定位轴线外所有得放线工作等内容,模板得卸车、翻样、制作、运输、安装、清理、311维修、刷防腐油、刷脱模剂、模板拆除，以及支撑系统得搬运、搭设与拆除；外架未形成前得外围护（挂安全网）及临边、走道得围护；按标化工地得要求封堵预留洞口；穿墙套管埋设与切割、穿墙杆得安装、拆除（含螺帽、蝴蝶夹）及切割等等、、钢筋工程:钢筋翻样；进场钢筋得卸车、场内运输、成型、绑扎、焊接；钢筋垫块制作、安装、312板筋支架制作、安装，钢筋工绑扎所需操作架得搭设、拆除、配合等施工过程中机、电、焊等主体结构中相关内容、、混凝土工程整平现场、清理、基坑排水；零星人工挖土、人工清土；基底清理、夯实、殓垫313层浇捣；接桩,桩孔掏运土方及硅填芯；泵车、泵送管得安装、固定、拆卸、以及浇筑完毕后场地PHC及设备（含泵送管）得清理、冲洗、保管等；外架垫层与水沟；胫浇捣、养护；零星腔搅拌、运输、浇捣、养护；预制钢筋垫块等等、、脚手架工程落地脚手架及挑架搭设、拆除；脚手架、踢脚板、剪刀撑刷油漆;脚手架每四排314一隔离；楼梯、洞口、临边防护搭设、拆除；竹笆、安全网得铺设、张挂及拆除；包含入口处等得通道防护；满堂架得搭设、拆除；正常施工过程中得维修、维护；钢管得卸车、装车，扣件得卸车、装袋、装车，配合清点归还等等、、预埋铁件制作与安装等等
315、、土方回填与首层地坪场内装土、运土、卸土及铺平、碎土、平土、填土分层打夯等全部操作316过程、、所使用进场材料与周转材料得二次倒运及材料得清理、保养、按工程承包人指定地点堆放整齐、317装车卸车，建筑垃圾得清理、运输到场内集中堆放点、、配合水电安装预埋等
318、、安全生产与文明施工
319、、自土方开挖时配合挖土起，直至主体结构竣工验收期间全部工作内容都在承包范围内
3110、建筑物施工完成后，建筑物室内清扫，外墙清洗，建筑物室外周围红线范围内得平整、清理、清32扫、建筑垃圾外运等、进行及完成建设单位及有关政府部门规定得对工程材料、已完工程得试验或检验，包括按规定提33交有关报告、分包人须在现场接收指定供应商送来得材料，并负责上述材料得卸货、储存、堆放、保管、从储34存点至安装点得驳运及安装同时分包人须在材料到现场得当日开箱验收，遇有破损或不合格得，须立即通知工程承包人，由工程承包人与建设单位联系、安排与指定供应商替换若分包人未及时验收而后又发现有破损或不合格得，或未妥善保管而使材料破损或被遗失、偷窃得，诸如此类得损失都由分包人负责、本合同及合同附件中规定得劳务分包人得全部工作内容35质量标准
5、本分包单位工程确保质量等级“”，达到“—”、争创“—”，分包人承诺保证工程质量满足上51述要求，施工中须认真按本工程得技术规范，达到建设单位、工程承包人、监理单位及当地政府主管部门要求；如未达到“—”标准与/或因为分包人原因未获得“”得创优目标，工程承包人将对分包人处以结算总价下浮—%得处罚为达到上述标准，分包人采取各种措施得费用已包含于合同价款中，不再增加任何费用；甲方权利及义务6甲方派驻代表为，其权限包括
6.
1.
1、、其她权利义务651乙方权利及义务
7、、乙方派驻代表为711o、、乙方擅自更换管理人员应承担得违约责任为
712、、乙方损坏其她分包人得工作成果得，应承担得违约责任为727乙方人员得吃、住、行由—负责解决，并承担费用
7.
5.
1、、若乙方违反本条约定，每发现一例，乙方应承担罚款或违约金为
753、、若乙方违反本条约定，每发现一例，乙方应承担罚款或违约金为、若乙方造成本条中事项75576或导致甲方因本条中事项承担相关责任，乙方应承担罚款或违约金为技术资料8甲方于（时间）向乙方提供图纸—套，并于（时间）组织图纸会审及设计交底环境保护及安全文明施工
9、、劳务分包人在施工期间，如因劳务分包人原因发生一次一人死亡事故，除劳务分包人承担责任921与费用外，工程承包人另处罚劳务分包人一元/人;每发生一起重伤事故，除劳务分包人承担责任与费用夕卜，工程承包人另处罚劳务分包人—元/人；每发生一起违章指挥或违章操作事故，除劳务分包人承担责任与费用夕卜，工程承包人另处罚劳务分包人元/次；同时由此造成得一切责任与费用均由劳务分包人承担（包括对工程承包人得损失）乙方未按本合同约定配备安全设备、安排安全措施得，每发现一例，应承担违约金或罚款、其她99材料及设备管理
10、、、甲供材包括（具体见《甲方及乙方所供材料、机械等资源划分表》）:甲供材规格及数量10211为
10.
2.
2.1乙方专职材料人员为_________，乙方其她人员不得擅自到甲方领用材料，乙方领用、退回甲供材料及甲供设备必须有甲方专职材料人员签字，如乙方未经甲方专职材料人员签字或通过甲方其她人员签字，擅自领用或退回材料或设备，将对乙方处以第一次元违约金，2000以后每发现一次处以加倍得违约金乙方上报甲方结算资料，必须有经乙方授权得专职材料人员签字方可作为结算依据，否则甲方有权不予授理、、、如甲方供应得材料有节约，甲方按节约部分费用得—%，给予乙方奖励
10223、、、若乙方违反本条约定，乙方应承担罚款为
10224、、、乙方应严格控制材料使用量，如发现材料超耗现象，乙方有责任及时通知甲方材料使用情10225况甲供设备数量、种类及提货时间
10.
3.
1、、甲供设备回收率为1032检验、验收及完工
11、、乙方应提前一天向甲方申请报验1111工程保修
12、本工程保修期为，保修期自整体工程竣工之日起算，保修金比例为
121、保修金返还得时间123合同价格
13、合同价格模式采用131零工价格为、、除通用条件规定外，本工程合同价款包括得其她风险及费用范围有
1322、、采用综合单价模式，计量规则为1332合同价款得支付
14、无预付款
141、、乙方向甲方报送已完成工程量时间1421分包人上报结算金额经工程承包人审核，如分包人上报结算金额与承包人审减额得差超过最终结算额得超出部分按审减额得对分包人进行罚款5%,10%、、、地下结构、全部施工完成，经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经14231±0000书面确认后一天内付至已完工程量得%o、、、主体结构地上每完成—层，经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确14232认后一天内付至已完工程量得%o、、、主体结构封顶，经工程承包人、建设单位、监理公司共同验收合格并经书面确认后一天内14233付至已完工程量得%o、、、分包人向工程承包人提交齐全完整得结算书并经工程承包人书面确认后一个工作日内，支14234付至合同价款得—%o、、、工程竣工、完成“四方验收”，完成向建设单位或其指定得单位移交，并经双方书面确认14235后一个工作日内，支付至合同价款得—%o、工程尾款得支付时间
143、代扣代缴款项
144、、甲方以支票、电汇、银票、商票、保理等方式支付工程款，办理银票、商票、保理等所产生1452得贴息等费用由乙方承担若营业税改为增值税，则乙方应无条件提供等额增值税发票，所增加费用由乙方承担，总价不变当工程款累计支付至时，须按结算额开具全额发票（发票名头为中国建筑95%第二工程局有限公司），否则，甲方有权延期支付，直至乙方提供满足甲方要求得正规合法发票变更15合同工期总日历天数为天
四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为,并要求达到质量奖项得评定标准
五、组成本分包合同得文件包括除专用条件另有约定外，组成本合同得文件及优先解释顺序如下本合同协议书1本合同专用条件2本合同通用条件3中标通知书4本分包工程招标文件5投标书及双方明示纳入合同得投标书其她部分6标准、规范及有关技术文件7图纸8工程量清单9工程报价单或预算书10甲方提供得各项管理制度11甲方与建设单位（项目业主）总承包合同文件相关内容12除非另有约定，合同履行过程中双方共同签署得补充协议、会议纪要、备忘录及其她文件,以及经确认得双方往来文件也视为本合同组成部分
六、本合同中有关词语得含义与本合同第二部分《通用条件》中分别赋予它们得解释相同
七、乙方向甲方承诺,按照合同约定得工期与质量标准，完成本协议书第一条约定得工程（以下简称为“本分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任
八、乙方向甲方承诺，履行总包合同中与分包工程有关得甲方得所有义务，并与甲方共同向业主承担履行本分包工程合同以及确保本分包工程质量得连带责任
九、合同得生效本合同自经双方加盖公章并经法定代表人或委托代理人签字、乙方向甲方交纳履约保证金后生效，合同规定得责任、权利与义务履行完毕且价款结清后终止本合同一式份，甲方执份，乙方执份甲方（公章）乙方（公章）住所住所、除通用条件约定外，发生变更时还应按以下原则计价153违约
18、、乙方未按本合同工期或延长得工期完工得，每延误一天，承担得违约责任为、、乙方18111812返修后仍不能达到本合同约定要求或不及时进行返修得，其承担得违约责任为、、其她违约责1813任合同得解除
19、因建设单位原因造成工程停建或缓建达（时限），甲方与乙方可以解除本合同
192、若乙方于解除合同后不按甲方规定时间撤出施工场地得占住费金额为193担保及保险
20、担保形式为，担保金额为201o、甲方已购买工程保险为202o争议21双方约定，在履行分包合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，依法向有管辖权得人民法院提起诉讼文物与地下障碍物
23、发现文物，甲乙双方按通用条款处理，由此发生得费用与延误得工期，处理方法为
231、发现地下障碍物，甲乙双方按通用条款处理，由此发生得费用与延误得工期，处理方法为232本合同附件（至少应包括以下附件，项目可具体细化）附件《主体结构工程劳务单价明细表》1:附件《甲方及乙方工作界面划分表》2附件《甲方及乙方所供材料、机械等资源划分表》3附件《安全生产协议书》4附件《质量管理协议书》5:附件《廉洁协议》6:附件《环境/职业安全健康管理协议》7附件1:主体结构工程劳务单价明细表（可根据实际情况调整）综合单价组价明细表折合建筑平米含量序分部分项工单工程量（暂折合建筑平米项目描述合价号位程名称定）建筑面积（nV）管理费（直接费利润（直接费税金（直接费单价综合单价人工费辅材费机械费*粉*%）*%）在机械开挖过程中人工配合清除基坑人工清基底余土并找平，厚度不超过1m2底挖土20cm,且运到指定地点或跟紧挖掘机，工完场清机械（铲车或推土机械等）回填时人工配合部分，包括抄平、平土（石）方回2整、分拣、拌制、筛选、分层夯m3填实,工完场清等所有内容机械（铲车或推土机械等）回填时人工配合部分，包括抄平、平整、分拣、拌制、筛选、分层夯3房心回填实等所有内容，还包括短距离人m3工运输（机械尽可能配合到位），工完场清钢筋翻样、加工制作成型、钢筋绑扎、材料装卸车，含制作人工、设备、标识牌等得一切费用、必要得场内外倒运;综合各类强度钢筋、各类钢筋直径、各类造型;包含工完场清；包含钢筋加工机钢筋工程械及各类辅材、小型机具;包含合4T（综合）同中规定得一切工作内容，包含焊接，钢筋加工套丝；含扎丝费用，绑扎前得桩头与基层得清理费用、点焊、马凳铁架立筋得制安、插筋，含直螺纹套筒连接安装，含超高费、架子搭拆费含泵管安拆、搭设泵管支架、清洗泵管、运到指定地点整齐堆放;浇灌混凝土、养护；含泵管安拆、混凝土工程5搭设泵管支架、清洗泵管、运到m3（综合）指定地点整齐堆放，工完场清;含后浇带施工，不含圈梁、构造柱含模板制作、运输、装卸车、安装、拆除、清理、倒运，含电梯井、集水井、水沟、底板高低差、模板工程6垫层及设备基础等，含基础砖胎m2（综合）膜、超高费、（坡）屋面、架子搭拆费、管理费、工完场清等含基础、悬挑型钢架、支座得制作、安装、跳板、竹笆得铺设、拆除，钢管、扣件得装卸，安全网、水平挑网、兜网得搭拆，绑扎用铁丝，挡脚板制作、安装、刷油漆、拆除，各种爬梯、上下通道、7脚手架m2“之”字形跑道得搭设、拆除，拉接点钢筋得制作、埋设、焊接、拆架后割除，脚手架得日常保养、维修、维护、加固，迎接检查所作之修改（以外立面脚手架垂直投影面积计算），工完场清砂浆制作、运输、破运输、浇砖、砌砖;制定专人从事砖与砂浆试块得制作养护砖胎膜并积极配合送检;所需脚8m3手架搭、拆;临时施工洞口及脚手架眼得补砌;材料运输，工完场清临边洞口、施工通道、施工电梯建及塔吊附墙操作架得搭设与拆筑9安全防护除,预埋铁件得制作、安装、油漆、平密目网、拆除，钢管油漆、安全米标识油漆、其它安全标识油漆、工完场清等负责生产区所有卫生清扫、垃圾清运工作，负责按甲方现场、CI建及劳务管理要求做好相关工作，筑10文明施工平乙方所付出得一切人工及必要材米料，按建筑面积包干•••合计甲方及乙方工作界面划分表（可根据实际情况调整）说明不提供划提供划x,J甲方负责得工作乙方负责得工作序号工作内容（仅限于此）（不仅限于此）负责提供场内乙方承包范围内得现场保卫以及项目临近竣1现场保卫提供大门及公共区得警卫；工时每个楼层足够得瞧管人员、负责主轴线及楼层标高传递线外得小线得放线；12测量主轴线及楼层标高传递、配备测量所需设备；【己方所用】
2、提供修建现场标养试验室材
1、负责试件制作、养护、搬运；料；13试验及第三方见证试验、承担本分包工程所有甲方提
2、提供1-3名得试验人员配合甲方进行试验；
2、负责己方提供材料得检测实验费供材料得试验费及试验单位得3试验费、搭建现场垃圾池、沉淀池；【提供人工、中小型机具、1辅材】、负责现场生产区、厕所及周边道路清扫、洒水及政府
2、承担将垃圾从现场垃圾池运1安全文明施工及清除垃要求得门前三包，保持整洁卫生；4到政府指令垃圾消纳场所得垃圾、根据甲方及工程所在地安全文明工地得要求对现场临3圾运输费；边防护进行涂刷并作好各种标识；、负责将现场得垃圾清理至现场垃圾池；
4、负责将施工垃圾运输至甲方指定得垃圾堆放场所；
5、负责处理前期工程施工单位所有遗留问题（不仅限于基1槽得清理，地下管线及障碍物得处理及修补等）所发生得人工费；5接受现场条件X、对现场围墙进行整改、修复、喷刷涂料直至符合工程2所在地安全文明工地得标准以及甲方形象要求为止；CI、负责现场内木工加工棚，钢筋加工棚，临时库房建造所1须得人工、机械等；、现场内临电甲方提供至二级电箱，以后得三级电箱由乙2方提供,临电维护所须得工人（最少名电工）及材料由2临时设施、临水临电设乙方负责（包括甲方提供得一二级配电箱日常维护）；、36施、消防设施得保护、保负责现场临时设施得搭建现场内临水甲方提供至平面消防主干管（含消防栓），以管及维护后得支管、龙头、由乙方提供；、现场工作面得照明（如碘鸽灯、楼道内得低压灯照明、4楼梯口得照明、临时通道得照明）等由乙方负责；、保持现场围墙、宣传板得清洁并对临建设施妥善加以5维护；临时消防设施、安全措施、提供现场内各种安全标识安装所需得人工;、提供现12（包含向甲方提供本工程提供现场各种安全标识、标志、场基坑周边以及洞口边得夜间警告灯;、负责现场楼层周3所需要得安全人7安全警示灯及甲方办公区所需边楼梯走道、洞口边、马道、护头棚等部位防护得搭设、员、提供必须得安全保护消防设施维护及拆除等;、提供搭建上述设施所需铁丝等零星材4措施、设置必要得安全标料;、负责提供施工区所需消防设施；5志、夜间警告灯等）；除甲方提供机械设备之在本分包工程得施工过程中，所有机械除碎罐车、泵及泵8外得所有施工机械及工管、塔吊、外用电梯、龙门架、钢筋直螺纹套丝机械以外X具得其它得施工所需机械及工具均由乙方提供脚手架得搭设、整改、维、负责脚手架所须得钢管、扣件、跳板、安全网得保管、19护、拆除，以及现场安全X使用;、负责脚手架得搭设、维护、拆除等；2防护、负责基坑得排水作业；110临时排水设施甲方提供抽水泵及配件、负责排水沟得建造包括:人工、材料及机械；2甲方办公室（含食堂、厕所、淋浴间等），现场道负责提供钢材、成品碎、病、门、仅负责塔吊基础、施工电梯基础、料场得施工、中小111路,洗车池，塔吊基础，施窗、石棉瓦等主材；型机械及辅助材料；工电梯基础,搅拌站地坪、基础及料场按合同要求、提供工人冬季施工所须得棉衣及取暖设施；1预防大风、大雨、大雪、冬提供冬季施工混凝土保温所需、提供雨季施工所须得雨衣、雨鞋等；12季及酷热施工措施及各2得草帘以及钢模板保温材料;项费用
3、测温及并记录报告塑料布、测温管、温度计现场材料设备、施工机械负责现场内材料、机械、设备【包括甲方供料】得二次倒13得储贮、保护、安全保管、X运得人工配合；倒运、装卸保护与修复邻近房屋、车14路、行人道、市政单位设X同第7条施等损坏、提供楼梯得防护所须辅材及人工；
1、提供墙、柱得护角所须辅材及人工；215成品保护X、提供本分包工程施工期间成品保护所须辅材及人工；
3、确保不损坏其它分包方得成品、半成品；416技术资料及竣工资料按合同要求按合同要求、提供工人生活所需得生活用品及设施、乙方得办公设1备及用品等;、承担生活区（含现场内工人住宿区及场外2住宿区）内得燃气、煤气、水电等费用；、负责钢筋及3模板加工场地得平整、硬化以及加工棚得搭建;、乙方工417乙方现场临时设施
1、提供临时设施；人生活区内得各项生活条件以及管理必须符合政府相关法律法规及相关要求、甲方得各项要求（包括标准以及CI环境管理体系得要求等），符合工程所在地安全IS014001文明工地得标准；与其它专业乙方得照管及配合,照管配合责任按合同要求18及范围、为其她分包方提供临电、临水得接驳；
1、为其她分包方提供现有得脚手架以及防护;
2、提供外脚手架得维护人员；
3、为其她分包方提供现有得垂直运输机械；
4、负责为其她分包方埋设预埋件；
5、负责其她分包方预留、后凿洞口得封堵等;6甲方及乙方所供材料、机械等资源划分表（根据实际情况调整）.说明不提供划提供划x,J序号甲方负责得工作乙方负责得工作资源名称【仅限于此】【不止限于罗列项目】--大型机械、负责塔吊、外用电梯、地泵1负责塔吊、外用电梯、龙门架基础得施得租赁；工、破碎拆除及预留孔洞得封堵等1垂直运输机械:塔吊、地泵、外用电梯
2、负责塔吊、龙门架、外用电提供合格信号工（每台塔吊至少配备人2梯、地泵进场、安装、附墙、以上），满足施工之需要顶升、拆除；中小型机械/工具一地泵（含泵管）负责地泵（含泵管）得租赁负责泵管得搭设、拆除、保管、清洁等1砂浆搅拌机、碎搅拌机2X V布料机（若需要）3V X电焊机4X V钢筋弯曲机、切断机、调直机5X V打夯机6X V电钻7X V电锤8X V变压器9X变压器连接电缆10V X镀锌铁丝/绑扎丝11X V断钢机刀片12X V对焊机13X V翻斗车（现场运料用）14X V混凝土震捣器15X V卷扬机16X V蛙式打夯机17X V空气压缩机18X V振动棒19X V圆盘锯20X V平刨21X V切割机及刀具22X V钢筋直螺纹套丝机械23X上述以外得中小型机械24X V、负责搭设、维护、拆除所有外防护架、内1架及安全防护用（含马道、通道、电梯井、洞口边、楼层临边）用架子、安全网、跳板；、提供所有外防护架、内架及安全防护（含2钢管、扣减、顶托、底座、安马道、通道、电梯井、洞口边、楼层临边）.—■周转材料全网、跳板、定型钢模板或木用架子所需得辅材；模板、木方（具体详见报价单）、负责所有外防护架、内架及安全防护（含3马道、通道、电梯井、洞口边、楼层临边）所需得钢管、扣件、跳板、安全网之保管；、负责甲方提供得模板、木方、支撑所需4得钢管、扣件、底座、顶托之保管、使用、维修；四工程实体消耗材料混凝土1X钢筋2X止水带/止水钢板/止水条3V X预埋件4V X室内外回填土5V X承重粘土空心砖、红砖、加气碎砌块多6V X孔砖挤塑聚苯板7V X苯板8V X岩棉保温板（含锡箔）9V X防水剂10V X界面剂11V X通风道12V X混凝土冬施外加剂13V X混凝土养护剂14V X塑料垫块15V X电焊条、铁钉16X V脱模剂17V X双面胶带［支模用］18X V穿墙螺杆19V X穿墙螺杆配件（垫片、三形卡、螺母）20V X穿墙套管21V X钢筋连接套筒及配套机具22V X水泥、白灰、炉渣23X砂24V X石子25V X结构胶26V X砌筑用钢丝网27V X聚月既纺布（滤水层）28V X铸铁盖板29V X成品钢盖板30V X雨水管31PVC V X雨水口32V X变形缝主材33X V大白用材料34V X预制预应力龄板35V X上述以外得工程实体消耗材料36X V其它工具、机具以及非工程实体性消耗五物资材料插头1220V X V跑箱2220V X V跑箱配线3220V X V插头4380V X V跑箱5380V X V跑箱配线6380V X V安全带7X V安全帽8X V白铁水桶9X V扳手10X V薄膜11X V彩条布12X V测温管13X齿轮油14X V充电应急灯15X V大剪16X V大绳17X V灯泡18X V灯头19X V铜灯20X V铺灯管21X V铺灯线22X V碘鸨灯23X V碘鸨灯管24X V碘鸨灯线25X V电焊手套26X V电筒27X V钉锤28X V钉子29X V法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话电话传真传真开户银行开户银行账号账号邮政编码邮政编码氧气焊（枪、表、线）30X V改锥31X V钢刷32X V钢丝轮33X V钢丝绳34X V钢丝绳卡子35X V钢丝刷36X V工具包37X管钳38X V灶具、炊具、橱具39X V厨房用电气设备40X V海绵条41X V焊把线42X V焊剂43X V焊条44X V手动、电动葫芦45X V护角条46X V滑轮47X V黄油48X V灰刀49X V灰盆50X V灰桶51X V活动扳手52X V火烧丝53X V架子车54X V胶带55X V胶皮桶56X角磨机57X V锯弓58X V绝缘胶带（防水）与铜鼻子59X V靠尺60X V口哨61X V漏电保护器62X V铝合金刮杠63X V螺帽64X V埋弧焊设备65X V棉丝66X V灭火器（甲方办公区）（乙方施工区、办公区、生活区）67J J墨斗68X V木工刨床69X V木工圆盘机70X V内六角扳手71X V取暖设备72X V千斤顶73X V钳子74X V日光灯管75X V现场
一、二级电箱及相关连接电缆76VX三级配电箱77X V三级配电箱配线78X砂轮机79X V砂轮锯80X V伸筋滑车81X V生活区水电、消防设施82X V手把灯83X V手电锯81X V手电锯锯片85X V手电刨86X V手电筒87X V手电钻88X V手套89X V手提锯90X V手推车91X V手推车配件92X V双管日光灯93X V水泵及泵管94X V水平尺95X V水平管96X V水平仪97X塑料布98X V塑料管99X V台钻100X V套丝机101X V铁镐102X V铁抹子103X V铁锹104X V铁丝105X V脱模剂106X V万用表107X V温度计108X V无齿锯109X V无齿锯片110X V吸尘器111X V线坠112X消防带（甲方办公区）（乙方施工区、办公区、生活区）113J x消防架、箱及工具（甲方办公区）（乙方施工区、办公区、生活区）114J x小白线115X V小扫把116X V压刨117X V氧气118X V氧气、乙焕成套设备119X乙快120X V油灰刀121X V油漆122X V元钉123X V圆板牙架124X V圆钉125X V云石机126X V云石机片127XV竹杠128XV竹扫把129XV专用箱130XV专用箱配线131XV阻燃草帘被132XV其它八安全/制度宣传牌负责架设与清洁维护1V现场大门负责清洁、维护2V现场围档负责架设与清洁维护3V现场指不牌负责架设与清洁维护4V其余所有临水、临电设施及耗材均由乙方方临电至二级电箱，临水至立面临水及临电设施提供，乙方方并负责临水、临电得维护及保5主干管管乙方自己用办公室（间，不含办公设1负责清洁维护6V施）乙方管理人员及工人用厕所负责清洁维护7V乙方管理人员及工人用餐室负责清洁维护8V钢筋加工棚提供主要材料负责施工与清洁维护9木工加工棚提供主要材料负责施工与清洁维护10库房提供主要材料负责施工与清洁维护11值班室提供主要材料负责施工与清洁维护12说明本表未提及得一切工程施工所需得材、工具、机具均由乙方承担附件4安全生产协议书为了进一步贯彻落实“安全第
一、预防为主”得安全生产方针，依照《安全生产法》、《建筑法》、《建筑工程安全生产管理条例》以及《市生产安全事故责任划分试行办法》等有关规定，本着“总包X X统一负责、分包各负其责”得安全管理原则，强化安全生产管理，逐级落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员得安全与健康，促进施工生产顺利进行，遵循公平、守法、诚信得原则，双方就本工程施工安全事项协商一致，订立本协议书工程概况
1、工程名称
11、工程地点
12、分承包形式
13、分承包范围14管理目标
2、现场杜绝重伤、死亡事故得发生；负伤频率控制在万分之六以内
21、场内得安全隐患整改率必须保证在规定时限内达到%，杜绝现场重大隐患、违章得出现
22100、做好施工现场得卫生防疫与食品卫生工作，采取有效措施防止传染病与食物中毒事件发生
23、确保施工现场创建为市文明安全样板工地;确保总包战略得要求24XX CI、落实市政府治理大气污染得措施，继续治理施工现场扬尘污染，共同实现治理目标25XX、严格施工现场明火作业制度，加强监管，施工现场不发生火灾火警事故做好施工现场得保卫工作，26杜绝重大刑事案件发生安全生产要求与管理责任划分
3、施工现场实行“总包统一负责，分包各负其责”得管理原则总承包单位对施工现场得安全生产负31总责，总承包单位与分包单位对分包工程得安全生产承担连带责任，分包单位应当服从总承包单位得安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故得，由分包单位承担主要责任、分包在施工过程中忽视安全生产，不服从总包安全生产管理得，进行违章指挥、违章作业32或因自身安全管理不善造成人身伤害与经济损失，事故责任由分包独自承担、分包必须就是取得安全生产许可证与具备相应资质，并满足当地建设行政主管部门对分包人得管理33与要求按规定为本单位施工人员办理合法用工手续与工伤保险，队伍入场应进行三级安全教育后上岗，特种作业人员应持有有效证件上岗否则，因非法用工或未经过教育上岗而诱发得一切事故由分包承担责任、分包进入施工现场后，必须遵守总包现场安全生产各项规章制度，加强自身管理，履行己方责任，34保证项目安全管理得能力，配置合格充足得安全生产专职管理人员，确保总包文明安全管理目标得实现，因分包不按总包要求组织施工造成现场管理混乱、隐患严重、影响文明安全工地整体达标与稳标得或给交叉施工作业得其她单位造成不安全行为时，总包有权对其给予经济处罚直至终止合同，清除出场，同时分包承担由此造成得经济损失与事故责任、禁止分包将其承包得工程非法转包，如分包有非法转包行为，一切责任由分包承担由此原因发生35事故造成总包或第三方受到损失得由分包赔偿一切损失、分包应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关得各项规范；36JGJ59-99自觉遵守、执行工程所在地建设行政主管部门或其相应得职能部门有关文明安全施工得各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产得各项活动，切实保障施工作业人员得安全与健康、分包应遵守总包对现场得统一布置，分包在施工现场建临时库房、值班住宿、办公室等设施应提前37向总包提出申请，经总包有关部门批准后方可占用，未经总包批准，分包一律不准私自搭建临时设施、分包投入到本工程中得全部机械设备及各类电动、手动工具必须就是检验合格，符合国家、工程所38在地建设行政主管部门或其相应得职能部门安全使用标准若因分包违反操作规程及使用不符合安全标准得各类机械设备或电动、手动工具，总包将给予收缴，在操作过程中造成得一切人身伤害与其她安全事故责任均由分包承担、分包应按交叉施工安全管理规定负责本责任区域内得安全生产管理，并有责任维护防护设施得正常39使用，不准任意移动、破坏防护设施（如电梯井门、护栏、安全网、坑道口盖板等），因施工作业必须改动时，需经双方与总包有关责任方同意并提供临时防护设施才准改动，否则分包方负一切后果责任、分包严禁进行电气焊割与油漆、喷漆、防水、木工等交叉作业分包对此进行违章指挥、违章作业310造成火灾与人身伤害事故得责任与经济损失由分包方独自承担、分包必须执行下列安全管理制度
311、、安全技术方案报批制度分包必须执行总包总体工程施工组织设计与安全技术方案分包自行3111编制得单项作业安全防护措施，须报总包审批后方可执行，若改变原方案必须重新报批、、分包必须执行安全技术交底制度、周一安全例会制度与班前安全讲话制度并做好跟踪检查管3112理工作、、分包必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度
3113、、、分包项目经理、主管生产经理、技术负责人、专业安全管理人员须接受安全培训、考试合格31131后持有效证件方可组织施工；、、、分包得工长、技术员、机械、物资等部门负责人须接受安全培训、按规定参加安全年审考核，31132没按定期进行审核得视为无证上岗；、、、分包工人入场一律接受三级安全教育，考试合格并取得“安全资格上岗证”后方准进入现场31133施工，如果分包得人员需要变动，必须提出计划报告总包，按规定进行教育、考核合格后方可上岗；、、、分包得特种作业人员得配置必须满足施工需要，并持有有效证件上岗；
31134、、、分包工人变换施工现场或工种时，要进行转场与转换工种教育；
31135、、、分包必须执行周一安全活动一小时制度
31136、安全检查制度
312、、分包必须接受总包以及其上级主管部门与各级政府、各行业主管部门得安全生产检查，否则造3121成得后果均由分包方承担；、、分包必须建立自身得定期与不定期得安全生产检查制度，并且严格贯彻实施；
3122、、分包必须设立专职安全人员实施安全生产检查制度及安全巡查制度
3123、分包必须严格执行安全检查整改消项制度，做到定人定时定措施整改
313、分包必须执行安全防护设施、设备验收制度与施工作业转换后得交接检验制度
314、、分包自带得各类施工机械设备，必须就是符合质量安全技术标准，且机械性能良好、各种安全3141防护装置齐全、灵敏、可靠；、、分包得中小型机械设备得安装、布置必须符合现场安全管理规定，安全防护设施搭建完自检后3142报总包验收合格后方可投入使用；、、分包得大型防护设施与大型机械设备，在自检得基础上申报总包，由总包组织进行专业验收；3143分包必须按规定提供设备技术数据，防护装置技术性能，设备履历档案以及防护设施支搭（安装）方案，其方案必须满足工程所在地建设行政主管部门或其相应得职能部门有关规定、分包须执行安全防护验收表与施工变化后交接检验制度
315、分包必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度
316、包必须预防与治理职业伤害与中毒事故
317、分包必须严格执行职工因工伤亡报告制度318如果发生因工伤亡事故，分包应立即以最快捷得方式通知总包得安全部门或项目领导,报告事故得详情同时积极组织抢救工作采取相应得措施，保护好现场、、在抢救伤员时必须移动现场设备、设施者，要注意抢救过程中得安全，并做好相应得记录或拍3182照，总包为抢救提供必要得条件、、分包要积极配合总包上级部门、政府部门对事故得调查与现场勘查凡因分包隐瞒不报、做伪3183证或擅自拆毁事故现场，所造成得一切后果均由分包承担、、分包须承担因为自身得原因造成得安全事故得经济责任与法律责任
3184、、如果发生因工伤亡事故，分包应积极配合总包做好事故得善后处理工作，伤亡人员为分包人员3185得，分包应直接负责伤亡者及其家属得接待善后工作，因此发生得资金费用由分包先行支付，因不能积极配合总包对事故进行善后处理而产生得一切后果由分包方自负、分包必须执行安全工作奖罚制度分包要教育与约束自己得职工严格遵守施工现场安全管理规定，319对遵章守纪者给予表扬与奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律与规章制度者给予处罚、分包必须执行安全防范制度
320、、分包要对分包工程范围内工作人员得安全负责；
3201、、分包必须采取一切严密得、符合安全标准得预防措施，确保所有工作场所得安全，不得存在危3202及工人安全与健康得危险情况，并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生得一切危险；、、分包得分供商与她在现场雇佣得所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建得相关法律3203或规定得安全施工条款；、、施工现场内，分包必须按总包得要求，在工人可能经过得每一个工作场所与其她地方均应提供3204充足与适用得照明，必要时要提供手提式照明设备；、、总包有权要求立刻撤走现场内得任何分包队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关3205部门及行业主管部门发布得安全条例与指令得人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场，除非事先有总包方得书面同意；、、施工现场与工人操作面，必须严格按政府规定得安全生产、文明施工标准搞好防护工作，保证3206工人有安全可靠、卫生得工作环境，严禁违章作业、违章指挥；对不符合安全规定得，总包安全管理人员有权要求停工与强行整改使之达到安全标准，所须费用从工程款中加倍扣除；、、凡重要劳动防护用品，必须按总包指定得厂家购买如安全帽、安全带、安全网、漏电保护3208器、电焊机二次线保护器、配电箱、五芯电缆、脚手架扣件等分包对个人劳动防护用品发放应满足生产使用要求，并严格按规定要求配戴否则，总包有权采取措施，若因购置伪劣产品而发生事故与造成经济损失由乙方独自承担责任、、分包应给所属职工提供必须得与有效得安全用品，如安全帽、安全带等，若必要时还须配戴3209面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等其她得个人人身防护设备；、、分包应在进场后天内，呈送安全管理防范方案，详述将要采取得安全措施与应急预案以及3201028自身得安全管理条例，以报总包批准，但此批准并不减轻因分包方原因引起得安全责任；、、分包应指定至少两名合格得且有经验得安全员负责安全方案与措施得到实施，并在班组建立安32011全巡查员制度现场文明施工及其人员行为得管理
4、分包必须遵守现场安全文明施工得各项管理规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合41总包战略得要求，按总包得规定执行，在施工过程中，对其全体员工得服饰、安全帽等进行统一管理；CI、分包应采取一切合理得措施，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安得行为，保持安定局面并且42保护工程周围人员与财产不受上述行为得危害，否则由此造成得一切损失与费用均由分包自己负责；、分包应按照总包要求建立健全工地有关文明安全施工、消防保卫、环保卫生、料具管理与环境保护43等方面得各项管理规章制度，同时必须按照要求，采取有效得防扰民、防噪声、防空气污染、防道路遗洒与垃圾清运等措施；、分包必须严格执行保安制度、门卫管理制度，工人与管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪、44对人有礼貌，禁止上班喝酒、寻衅闹事；、分包在施工现场应按照国家、地方政府及行业管理部门有关规定，配置相应数量得专职安全管理人45员，专门负责施工现场安全生产得监督、检查以及因工伤亡事故处理工作，分包应赋予安全管理人员相应得权利，坚决贯彻“安全第
一、预防为主”得方针；、分包应严格执行国家得法律法规，采取适当得预防措施，以保证其劳务人员得安全、卫生、健康，46在整个合同期间，自始自终在工人所在得施工现场与住所，配有医务人员、紧急抢救人员与设备，并且采取适当得措施以预防传染病，并提供应有得福利以及卫生条件；、分包得生活区应按照北京市《建设工程施工现场生活区设置与管理标准》得通知要求执行47安全奖罚5总包对分包得奖罚除按双方签订得《安全生产责任状》进行兑现外，还应按总包得《安全生产管理制度》中得安全奖罚制度执行由于分包自身原因受到政府机关处罚得，分包独自承担由此产生得一切责任协议生效与终止6本协议得签订并不免除分包方应承担得协议中没有提及而政府法律、法规有相关规定得责任本协议书在分包进入现场时签订，一式两份，具有同等效力，由双方各持一份本协议书自签订之日起生效，随双方签订得经济合同得终止同时终止总包方（盖章）分包方（盖章）法定代表人法定代表人或委托代理人或委托代理人质量管理协议书为了加强工程得质量管理,认真贯彻落实《建设工程质量管理条例》与国家相关政策、法规,确保工程质量，明确双方在工程质量方面得责任、义务与权利，结合工程得实际情况与要求,经协商，双方在已经签订得分包合同框架范围内，另签订本质量管理协议，以明确双方质量管理权利责任并共同遵守质量目标本工程要达到一次性验收合格，确保奖，创奖（由此产1生得相关费用已包含在报价中）双方共同遵守国家《建筑法》等一系列有关质量管理得法律法规与国家现行施工规范、标准与相关法规2双方共同遵守建设单位得各项质量管理规章制度，贯彻执行质量管理体系手册与程序文件3工程承包方与分包方之间就是分包合同关系，分包方与其雇佣得作业人员就是劳动合同关系，分包方作4为雇佣者就是其所雇佣人员得安全生产责任主体总包方责任与权力
5、认真执行国家现行施工规范、标准与相关法规，对建设工程得各个施工环节进行现场监督
51、按照工程设计要求、施工技术标准与合同约定，对工程建筑材料、建筑构配件进行检验，检验不合52格与未经检验得分包方不得擅自使用、在各项工程施工作业前，现场管理人员必须对分包方参与施工作业得人员进行口头与书面得技术交53底，根据工程特点，说明注意事项，并履行签字手续；、建立、健全施工质量检验制度，严格工序管理，合理得安排施工顺序，为分包方提供作业面
54、对工程得施工难点，应编制专项施工方案，方案应经过建设、监理、设计与上级主管部门得认可，55方可用于施工施工前，按照专项得施工方案对分包方进行专项得技术交底，并履行签字手续、在工程质量检查中发现得质量问题，应责令分包方及时整改，经整改仍不能满足质量要求,有权责令56分包方退场、对需要隐蔽得工程项目，应做好工程质量检查与记录，隐蔽工程在隐蔽前，应当通知建设单位与建57设工程监督机构进行验收，合格后，方可通知分包方进行下一道工序得施工第二部分1通用条件2词语定义3工程概况4工作内容5合同工期6质量标准7甲方权利及义务8乙方权利及义务910技术资料11环境保护及安全文明施工12材料及设备管理13检验、验收及完工14工程保修15合同价格16合同价款得支付17变更18索赔19合同价款结算20违约2122合同得解除23担保及保险24争议不可抗力文物与地下障碍物其她分包方责任与权力
6、建立自身得质量管理体系，结合工程具体情况制定具有操作性得作业指导书与相关制度,按照规定61配备专职质检人员、严格按照现行得施工规范与检验评定标准进行施工，认真执行总包方施工现场得各项规章制度
62、挑选技术熟练得施工人员进入现场施工对于分包方施工人员在施工中造成得质量问题与出现得质63量事故，分包方应承担全部责任、在工程项目施工中，应设立一名技术负责人，各个班组设立专职或兼职质检员，经常督促班组人员64按照施工技术规范进行施工，及时调整施工人员不规范得施工行为、分部分项工程完工后，作好自检自查工作，合格后，及时通知总包方进行检验，总包方检验不合格，65应及时进行整改，整改合格后方可进行下道工序施工、严格按照总包方得安排得施工顺序进行施工，并随时接受总包方得现场监督与检查
66、严格按照总包方制定得施工方案进行施工，不得擅自修改施工方案
67、对需要隐蔽得工程，在隐蔽前不得进行下道工序
68、全力配合总包方工程质量创优，以确保工程达到双方合同约定得质量创优目标，否则总包方将严格69按照合同进行处罚、工程完工后，按照合同约定得内容对工程进行维修与保养工作，保修年限严格按照《建设工程质610量管理条例》与总包方与建设单位合同所规定得年限，建设工程保修期，从工程竣工验收合格之日起计算其她
7、若发生质量事故，由总包方牵头，双方参加，按照规定报告有关部门进行调查，查清事故原因，分71清事故责任，提出对事故责任者得处理意见、本协议如有未尽事宜，由双方协商解决
72、本协议从双方签字之日起生效，工程保修期过后，该协议自动失效
73、本协议一式两份，双方各执一份74甲方（盖章）乙方（盖章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）或委托代理人（签字）:或委托代理人（签字）:廉洁协议为了在工程建设中保持廉洁自律得工作作风，防止各种不正当行为得发生，根据国家与义市有x关建设工程承发包与廉政建设得各项规定以及《义市建设工程承发包双方签订廉洁协议得暂行规定》，X结合工程建设得特点，特订立本协议如下甲乙双方应当自觉遵守国家与义市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设得各项规定1X甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要与收受回扣等好处费2甲方工作人员应当保持与乙方得正常业务交往，不得接受乙方得礼金、有价证券与贵重物品，不得在3乙方报销任何应由个人支付得费用甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响得宴请与娱乐活动4甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶，家属与子女得工作安排以及出国等提5供方便甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关得材料设备供应，工程分包等经济活6动乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、7有价证券与贵重物品等乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程8验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游与进入营业性高档娱乐场所9乙方不得为甲方单位与个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等才勿品O10乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报甲方不得找任11何借口对乙方进行报复甲方对举报属实与严格遵守廉洁协议得乙方，在同等条件下给予承接后续工程得优先邀请投标权甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当得手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节与造成得12后果追究乙方工程合同造价1〜5%得违约金由此给甲方单位造成得损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取得非法所得由甲方单位予以追缴甲方项目部不得向乙方借款，如发生此类事件,将对乙方处以借款额倍违约金,违约金在结算款中135扣除乙方在承接甲方工程施工任务同时供应材料行为时，对乙方处以万元违约金，违约金在乙方承接1420工程工程款中扣除，工程款不足万元时，按全部工程款扣除20本廉洁协议作为合同得附件，与工程承发包合同具有同等法律效力经协议双方签署后立即15X XX生效本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，送交见证部门一份16甲方（盖章）乙方（盖章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）或委托代理人（签字）或委托代理人（签字）:环境/职业安全健康管理协议为遵守国家与地方环境/职业安全健康法律、法规及工程承包人环境、职业安全健康方针，完成公司目标与指标，保证施工生产符合与认证标准要求，双方协议如下IS0140000HSAS18000总包方责任
1、监督分包方落实环境/职业安全健康知识得教育与培训
11、严格按照公司环境/职业安全健康管理体系文件要求及相关法规、规范，正确指导分包方进行施工
12、对分包方施工负监督检查责任13分包方责任
2、积极参加总包方组织得教育与培训，现场作业人员必须了解公司环境/职业安全健康相关知识
21、向总包方提供合格得作业人员，特殊工种人员必须了解本岗位操作规程，且必须持证上冈22O、施工作业过程中，要服从总包方指挥，确保各项活动符合公司环境/职业安全健康管理体系及相关23法规、规范得要求、施工机械在施工过程中要保证噪音不得影响人体健康、社区居民得正常休息；
24、施工现场得场地平整作业、土方装卸时要对土方进行处理，保证土方在施工时不会造成现场灰尘25飞扬，污染环境；、土堆、砂堆需在上方覆盖或者用其她方法，使其不会造成环境污染得隐患；
26、水泥及石灰存放要符合有关规定得条件；
27、施工垃圾清运、生活垃圾得清运等，要严禁道路遗洒；
28、油漆、油、化学材料等化学危险品存放时，要注意化学危险品得挥发与泄漏，以至污染土地与干29净得水体；、机械设备得保养、维修时，所剩废油不可随处乱扔，以防污染土地与水体；
210、施工剩余材料要统一回收；
211、施工过程中，废旧得无毒无害得材料也不可随意处理，要划分类别，分别处理；
212、生产用易挥发、有异味可伤害人体健康得材料也不可以乱扔乱放，要尽量减少挥发，213减少对人体与大气得污染与破坏；、生产、生活污水得排放,严禁污染干净水源；
214、施工现场夜间照明不可以影响周边居民得正常作息；
215、在施工过程中，由于电动机械得使用造成得人员伤害（若为分包方自身责任）所涉及到得经济责216任与法律责任均由分包方自行负责；、施工人员高空施工时，要系牢安全带；
217、高空使用生产工具时，要放稳、拿牢，小心工具高空坠落，砸伤人员；
218、施工现场要清除一切火灾隐患，并备有灭火工具；
219、在施工现场与生活用电及电动工具得电源严格管理，以防施工人员或其她人员发生触电事故，造220成人身伤害；、分包方如违反上述条款，对公司环境/职业安全健康产生不良影响时，总包方有权上报公司对其221予以警告、处罚或清退，其后果由分包方自行承担甲方（盖章）乙方（盖章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）或委托代理人（签字）:或委托代理人（签字）词语定义
1、建设单位:公司，即整体工程开发单位
11、监理指建设单位聘请得整体工程得监理单位
12、工程承包人（甲方）指在主合同中约定，被建设单位接受得具有工程施工承包主体资格得当事13人以及取得该当事人资格得合法继承人、劳务分包人（乙方）指在本合同中约定，被甲方接受得具有工程施工劳务承包主体资格得当事14人、总包合同甲方与建设单位签订得工程总承包合同
15、整体工程:工程，即总包合同约定得承包范围内得所有工程
16、整体工程质量奖项总包合同中约定整体工程需取得得质量奖项
17、实际开工日期甲方发出开工通知中记载得日期
18、实际完工日期完工验收报告中记载得完工日期
19、现场现有得垂直运输设施及脚手架指甲方为实施其整体工程租赁、搭设得垂直运输设施及脚手110架，且搭设时间仅限于甲方为完成主体工程所需时间或总包合同中约定得时间合同价款指本合同协议书中约定并依本合同约定调整后得价格k
11、罚款本合同中所称“罚款”，性质皆属“违约责任”
112、日、天本文所述之“日”、天”均指日历日
113、项目经理指甲方派驻工地负责工程管理与履行合同得代表，并唯一具有现场签认用工、办理洽114商变更手续得最终确认权，但任何签认用工、洽商变更均须符合本合同规定，否则甲方仍有权不予认可、乙方现场代表指乙方派驻工地负责工程管理与履行合同得代表115项目部指中国建筑项目经理部，就是甲方委派得在授权范围内管理本项1J6目得临时机构、过程计量指根据本合同具体规定，由乙方提出并经甲方审核认可得月度或节点已完工程量过117程计量只就是过程付款得凭据，不作为双方本合同最终结算得依据最终结算指乙方完成本合同约定得工程内容后，按本合同约定方式确定乙方最终工程价款得书面1J8凭证工程概况2具体见合同协议书及专用条件中所述工作内容3除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容得实施、完工负责，乙方并应履行总包合同及本合同约定得、与劳务作业有关得所有义务及工作程序具体见合同协议书及专用条件中所述合同工期
4、开工41本工程计划开工时间由甲乙双方在合同协议书中约定
4.
1.1工程实际开工日期以甲方现场书面通知进场施工时间为准，无论实际开工日期与本合同约定计划
4.
1.2开工时间就是否一致，乙方均已在投标中考虑了该项风险，不得再就此向甲方提出任何索赔、阶段工期42乙方须在本合同签订后五日内报送本分包工程进度计划，该计划应满足甲方整体工程总体进度计
4.
2.1划要求该计划经甲方审核确认后，作为合同附件，具备合同约束力，乙方必须遵守该计划中关于本分包工程得阶段工期及完工日期得要求除专用条件另有约定之外，甲方无义务对乙方工期提前得行为予以奖励或支付任何补偿乙方应根据甲方要求，每月日前提交下月施工计划，有阶段工期要求得提交阶段施工计划乙方应25按甲方要求提交阶段、时段施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应得劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施但甲方对月及阶段、时段等过程中施工计划得任何批准不视为允许改变总工期，不得作为乙方提出工期延长及追加合同价款得依据、工程完工及延期43乙方应在本合同约定完工日期或依合同顺延后得完工日期前完成本工程得施工，并通过验收
4.
3.1因甲方原因引起得设计变更，导致工程延期开工或造成关键线路工程得工期延误，乙方须在事件
4.
3.2发生后天内以书面形式报告甲方，并附上相应得证据资料经甲方审核确认后，按甲方批准时间顺延7阶段工期或总工期，但乙方无权要求因工期延长引起得合同价款得增加若本条所述审核需建设单位审批得，则以建设单位审核结果为准除本条所述原因外其她情况导致得工期延误，及乙方未在上述规定期限内向甲方提出书面报告得，
4.
3.3视为不影响本分包工程工期，也不涉及任何费用及利润得增加、违约责任44在施工期间，若甲方认为乙方进度不能满足本合同约定，乙方应按甲方要求安排赶工措施，除专
4.
4.1用条件另有约定外，由此发生费用由乙方自行承担甲方认为乙方施工能力不能满足甲方工期要求得，甲方可单方面减少乙方施工范围或工作内容，
4.
4.2另行雇佣第三方实施，因此发生得费用双倍从应付乙方工程款中扣除，无须通知乙方或征得乙方同意，扣除依据为甲方与第三方签订得合同额质量标准
5、质量标准及奖项51乙方应严格执行甲方得质量保证体系及项目部质量管理规定，认真按照施工图、设计变更以及有关标准、规范规程与设计要求组织施工工程质量确保符合国家或专业得现行质量检验评定标准得规定及合同约定工程质量标准，并达到约定质量奖项得验评标准、返工、修理及整改52无论乙方施工工程就是否已通过验收，当甲方或监理发现乙方施工质量不符合本合同约定，派驻
5.
2.1甲方代表可要求乙方返工，除非乙方举证证明并非乙方原因造成，否则乙方应按甲方代表得要求返工，并承担由此发生得一切费用，工期不予顺延若整体工程质量标准及质量奖项未达到总包合同得要求，除非乙方举证证明此类影响并非乙方原因造成，否则乙方应负责其承包工程得返工、修理与整改，并承担因此而发生得费用、违约责任53若甲方通知乙方后小时内，乙方不能对缺陷进行修返工、修理或整改，或乙方返工、修理或
5.
3.124整改后仍不能达到相应得质量要求，甲方可在发出通知或专用条件约定期限小时后雇佣第三方进行24修补，并直接从乙方得工程款或保修金中扣除因此发生得费用，扣除金额为甲方与返工、修理或整改得第三方签订得合同金额与甲方由此产生得其她费用，无须通知乙方与征得乙方同意，如工程款/保证金不足以弥补造成得损失时，甲方有权追索所有损失同时甲方有权要求乙方承担违约责任因乙方原因造成在施工中出现影响结构、使用功能等重大质量事故时，乙方必须承担事故处理所发生得所有费用同时，甲方可无条件终止本合同，并要求乙方按本合同第条规定承担违约责任18甲方权利及义务
6、派驻甲方代表61甲方项目经理代表甲方行使本合同得约定责任，履行本合同条款其权限在专用条件中约定
6.
1.1除甲方项目经理及其书面确定具有详细权限得代表人外，任何人得签字及行为均不发生效力，不
6.
1.2对甲方产生任何约束力、总包管理职责、权限62甲方负责工程施工指导与管理工作，行使总承包管理职责，对乙方施工得进度、质量、安全、文明施工进行监督与管理，协调乙方同其她施工方得配合关系对乙方不服从现场管理得行为，有追究其违约责任与终止本合同得权利、现场施工条件得提供
63、、若甲方需提供垂直运输设施及周转架料，则甲方仅负责在其整体工程工期计划注明或专用条件631约定时间内提供现场现有得垂直运输设施及周转架料乙方不得因自身施工便利要求甲方延长垂直运输设施及脚手架得搭设时间、、考虑到需配合现场其她分包工程施工，甲方不承诺专为乙方提供任何设备及周转架料，乙方也632不得因甲方不能完全满足乙方关于垂直运输设施及周转架料得要求，而提出任何工期及费用赔偿、、甲方保证现场道路畅通，场地平整并提供进场材料临时堆放地点
633、、甲方还应负责向乙方提供除本款第项所述得施工所需工作面若因甲方提供工作面不及时导6341致乙方施工进度受到影响，乙方可按本合同第、、条约定办理工期顺延，但不得就此提出任何经济432索赔或费用补偿、支付工程款64甲方应按本合同约定办理工程结算，向乙方支付工程款、其她
65、、其她权利义务由双方在专用条件中约定，如651测量定位1⑵沉降观测⑶检查与验收⑷提供非独立使用得生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地第、、条所述其她权利义务由双方在专用条件中选择适用，若未选择则视为甲方无须承担651乙方权利及义务
7、派驻乙方代表及管理人员71乙方现场代表全权负责乙方施工现场管理，代表乙方行使与本合同有关得权利与义务,并与甲方
7.
1.1保持通畅得通讯联系与现场配合，乙方对该负责人所有基于履行本合同约定得行为承担全部法律责任乙方必须按投标文件要求在施工现场派驻管理人员，且不得随意更换管理人员每周
7.
1.2。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
