建筑工程劳务分包协议

建筑工程劳务分包协议范本工程承包人（施工总承包人或专业工程承/分包人）（甲方）代表人通讯地址联系电话劳务分包人（乙方）资质证书号码发证机关资质专业及等级复审时间及有效期通讯地址联系电话依照《中华人民共与国合同法》、《中华人民共与国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平与诚实信用得原则，鉴于以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就分包事项协商达成一^致，订立本合同第一条工程概况及承包工作内容乙方（盖章）乙方代表（签字）年一月―日、工程名称:

1、工程概况

2、分包工作内容

3、范围包括

4、工程监理单位（全称）

5、工程质量标准6第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共名第三条合同工期、开工日期:年月日开工

1、竣工日期:年—月一日竣工

2、总工期为日历天天

3、阶段性工期目标以甲方阶段施工计划为准4第四条承包方式与工程造价、承包方式综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》1清单所列单价应视为包括了为实施与完成本工程所进行得所有工作项目、工序单价包含得内容指完成合格得工程项目且合同规定应单独计量得工序单价费用2包括工程修建及其缺陷修复中所需得一切劳务（包括劳务得管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成得利润，工程结束后得现场清理以及她应支付得一切费用、本合同施工均含完成本项工作所有得工作内容与缺陷修复，有及合同明示或暗示与本3工程有关得所有责任、义务与一切风险等得费用除清单所列项目夕卜，其她与本工程项目内容有关得施工项目应人微言轻完成本项工程得辅助工作，不再另行计价、工程实际造价按甲方施工技术部门签证得实际完成得且经业主、监理验收合格得工程4量乘以合同得单价计算、本工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方5相关工程施工进度、国家政策调整等因素得影响，如遇不可抗力，双方协商解决（不可抗力就是指当事人不能预见、不可避免、不能克服得事情）本工程营业税、城市建设维护税及教育费附加由甲方代交，其她税费由乙方自行负责缴纳第五条合同价款得结算与支付、结算、决算资料1

①发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制得施工预算书

②承包人根据发包人下达得施工任务书或现场负责人得指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效得书面签证单据编制人工结算书

③有效得月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等、合同价款得结算与决算2

①发包人应于每月日对承包人完成得工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续

②工程交工后日内，承包人向发包人递交完整得决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续

28、合同价款得支付3

①合同价款分期支付:在年—月—日付款元,在年—月—日付款元

②分期支付劳务费得,每期支付得劳务费数额不得少于己办理结算额得余款在发包人80%,对决算资料予以确认后日内付清28

③合同价款得支付必须以银行转账得形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费

④办理支付得手续为承包人为外地进京施工企业得，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全得、票据收款人为承包人全称得支票或汇票交付给承包人指定得人员第六条安全施工、重大伤亡及其她安全事故处理、安全施工发包人、承包人必须贯彻、执行国家与政府、行业主管部门颁布实施得有1关安全生产得法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工、重大伤亡及其她安全事故处理

2、发生重大伤亡及其她安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织3抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照、按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应得责任发包人承4包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门得认定处理、对本工程得安全生产标准，双方约定如下:、5第七条工程质量、验收与保修、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准与质量目标如图纸、发包人指令与国家及1当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据、承包人必须按照国家规定得质量检验标准、施工验收规范与施工图组织施工在施工2中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工因发包人原因造成窝工得，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工得，工期不顺延，发生得费用由承包人承担、分包工程验收以国家颁发得施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程3施工完毕后日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交28后序施工得或投入使用得,视为符合合同要求，工程交工、对本工程得质量标准，双方约定如下:4o第八条履约保证金、合同签订之前，乙方必须向甲方交纳不少于合同造价得履约保证金（若乙方以进110%场设备作为抵押，应按照担保法规定到国家相关部门办理抵押手续）、若乙方因自身原因不能按期进场或不能继续完成本工程或给甲方工程施工与企业信誉2造成了损害，甲方有权扣留部分或全部履约保证金，剩余部分在乙方所承包工程施工完成并结算完毕后一次性付清、乙方在工程施工完成并撤离施工现场后，出现所雇佣民工或债主到甲方索要欠款，甲3方将从履约保证金中代付相关款项，并加扣得手续费，不足部分从保留金中扣除剩余得5%履约保证金在工程结束并结算完毕满一年且甲方撤离施工工程现场后付清第九条施工图纸、甲方在开工前天内，向乙方提供一套复印得施工图纸

15、甲方提供得施工图纸、说明、技术交底与有关材料作为施工得有效依据，正式开工前2由乙方会同甲方共同审阅，施工中如有疑问及时向甲方专业工程师请示，由甲方专业工程师负责解释、非经甲方提供得施工图纸、技术交底，不能作为乙方永久性工程得施工依据

3、变更设计按甲方专业工程师书面提供得变更设计文件为准

4、乙方因施工需要根据设计图纸自行绘制得施工用图纸，必须报请甲方审核批准后方可5使用第十条材料设备得供应

（一）甲方供应得材料、设备、甲方供应得主要材料设备，按附件二《甲供材料设备单价汇总表》计算，相应款项在1甲方拨付乙方工程款时予以扣除未列明得材料原则上由乙方自行采购，但对工程质量或工程进度会有重大影响得材料仍由甲方统一采购、水电由乙方自行解决，若利用甲方供电得，电费按、元/度收取，用电数量为正常210消耗量加损耗量

（二）乙方得材料、设备、乙方按合同规定采购得材料与设备必须满足设计与规范得要求，并提供产品合格证明1及检验材料委托甲方进行检验得，费用由乙方承担，自行检验得项目，其材料、设备应满足业主、设计、监理要求，并应得到以上部门得认可，否则甲方按使用不合格材料、设备处理、由于乙方原因或技术需要拟代用得材料，必须报请甲方批准，超支得费用由2乙方承担第十一条乙方驻工地代表与主要人员、乙方驻工地代表姓名，身份证号码1O、乙方驻工地技术负责人姓名，身份证号码2O第十二条甲乙方得工作及责任

（一）甲方工作及责任、申请项目开工报告，审批单位工程与单项工程开工报告

1、编制项目实施性施工组织设计，审查乙方报送得工程施工方案，并监督实施

2、负责对乙方进行施工技术交底，并对乙方工程质量、进度及安全文明施工进行监督

3、按本合同约定办理计量支付手续，拨付与结算工程价款

4、甲方及监理人员对乙方得任何认可与指导均不能免除或减少乙方按合同规定应负得任5何责任与义务、根据施工现场情况及时会同监理进行检查验收6

（二）乙方工作及责任、编制施工方案报送甲方，经甲方审定后组织实施

1、负责工程局部测量与施工中得放样及试验检验工作，并承担相应得费用，配2合甲方做好测量与试验工作，服从甲方得监督与检查、服从甲方在施工中得统一调度，处理好与本工程段其她施工队伍得关系处理好与其3她工程项目施工干扰问题，服从甲方统一调度，不得以此为理由要求甲方增加相关费用、严格按照设计文件与实施性施工组织设计要求进行施工，确保工程创优目标,按合同约4定时间完工与交付使用（包括阶段性进度计划）、时提报计量支付报表资料，办理工程价款结算与竣工结算

5、乙方撤场之前必须将当地得民工费、材料费等外欠款清还完毕，保证不因外欠款问题6影响甲方施工与损害甲方企业信誉，否则甲方有权要求乙方承担赔偿责任、时发放所雇佣民工得工资，严禁拖欠民工工资因拖欠民工工资造成不良影响或恶劣7后果得，其责任由乙方自负，给甲方造成影响得乙方必须承担相应责任乙方必须对所使用得民工就工资发放，运行妥善解决，春节前甲方对乙方支付得工程款,乙方必须优先考虑民工工资第十三条工程检查与签证、甲方专业工程师在对工序检查前，乙方应严格自检

1、乙方自检合格以后，按规定格式填写工序检查证及附件后（检查证得填写格式及其完2备性、文整要求要服从甲方得指导与监督检查，否则甲方有权要求乙方改正），通知甲方专业工程师到现场进行检查，验收合格后方可下道工序施工检查不合格或检查证及附件与实际不符，甲方专业工程师不予签证，待乙方改正后重新检查,合格后方可签证、乙方未按规定通知甲方专业工程师到现场进行检查即进行检查即进行后继施工得工程3需要新检查及返工得费用均由乙方负责，并给予乙方不少于元/次得处罚第十四条工程转包与分包本工程不允许分包或转包，若乙方违反这一规定，甲方有权单方终止本合同，并没收履约保证金第十五条补充协议、本合同未尽事宜，双方另行协商解决并根据实际与需要签订补充协议，补充协议与本1合同具有同等得法律效力、经双方确认得电报、会议纪要、施工图表、技术交底部就是合同得组成部分2第十六条争端与解决、本合同具有法律效力，任何乙方违反合同得约定，对方均可提出协商，协商不成可依1法申请调解、仲裁、诉讼、在本工程业主没有拨付保留金前，乙方不能以甲方拖欠工程款为由到法院起诉

2、本合同发生诉讼，选择法院就是省市人民法院3第十七条合同得生效与终止、本合同由甲方、乙方均签章之日起生效全部工程竣工验收合格、保修期满并将工程1结算费用支付完毕后合同终止、本合同一式份，甲方份，乙方份，双方共同遵守2甲方（盖章）甲方代表（签字）年一月―日。