消防工程安装承包合同范本（7篇）

消防工程安装承包合同范本（7篇）消防工程安装承包合同范本（精选7篇）消防工程安装承包合同范本篇1甲方（全称）:________________________________乙方（全称）:________________________________按照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方就本工程施工事宜协商一致,订立本合同

一、工程概况工程名称______________________________工程地点______________________________承包范围______________________________承包方式:_______________________________

二、工程概况开工日期年月日竣工日期年月日发包方______________________承包方______________________甲方就位于房地产开发有限公司进行装修改造，拟对原有火灾自动报警和自动喷水灭水设施进行改造，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经协商一致，订立本合同

一、工程名称______________________房地产开发有限公司

二、工程地址

三、工程承包范围与内容房地产开发有限公司川源第一城A-54-58门市改装火灾自动报警和自动喷水灭火设施，并分别接入火灾报警和自动喷淋系统（具体内容说附件平面布置图）

四、承包方式及合同价款:承包方式为包工包料，完成本合同约定的承包范围及内容，合同价款为人民币元，人民币大写元整（含税票）

五、质量要求材料设备质量符合国家现行准，施工质量符合国家现行施工验收规范要求，达到质量合格

六、工期自年月日起至年月日

七、工程款支付

1、本合同签订时，甲方向乙方支付工程材料款人民币元（大写:元整），合同约定内容完工并调试开通后三日内，甲方向乙方一次性结清合同款尾款人民币¥元（大写____________________________元整）

2、合同价款支付形式为现金

八、违约责任在合同有效期内，如果一方违约，违约方付给另一方合同总金额作为违约赔偿金

九、合同附件:火灾报警平面布置图；自喷平面布置图

十、其他

1、凡涉及该工程项目所需的各项报审、备案、检测、验收等手续事宜均由甲方办理并承担费用，乙方协助

2、本合同未尽事宜，双方友好协商解决协商不成的，可以向签约地人民法院申请诉讼解决

3、本合同一式份，甲方执份，乙方执份甲方______________________乙方______________________合同签订时间年月日消防工程安装承包合同范本篇3发包人消防工程有限公司（简称“甲方”）分包人（简称“乙方”）经双方友好协商，甲方同意将市县消防安装工程委托给乙方施工，为明确双方的权利与义务，确保工程如期按质按量顺利完成，特签订以下协议条款，以资共同遵守、工程概况

1、工程名称_____________________________________________

2、工程地点_____________________________________________

二、劳务安装的范围及内容喷头安装、消防箱安装、水泵房安装火灾自动报警系统

三、施工工期该工程施工工期暂定为天，合同签定后乙方即进场施工如遇下列情况工期顺延

1、由于甲方及土建原因造成；

2、原工程的设计变更；

3、甲讲话春贤条款规定支瓒用度和由此造成的损失

4、不可抗力的事件

四、承包方式及工程造价

1、承包方式包清工加施工机具；

2、劳务分包暂定价为税后人民币元（元整）

3、如需委托乙方进行其他消防施工工作内容，用度另性协商

五、劳务费支付方法及结算方式:

1、合约签定后甲方即付进场费30000元;

2、工程完成至90%时，甲方支付全部劳务费的80%；

3、工程在进行消防检测时完成双方的结算手续，甲方在项目经柳州消防部分验收合格后的15日内将全部劳务费扣留3%的质保金后一次性付清乙方；

4、工程结算实际安装工程量称以各个工程计价点的单价为劳务费总价；其中喷头安装50元/个（带管）消防箱安装250元/个（带环管）水泵房按图纸整套4800元/套（另算）备注室外连环管另算

六、技术资料及其它

1、甲方向乙方提供其分包范围内的消防施工图纸壹份

2、施工中由于现场因素的需要进行的施工变更，乙方应及时提供相关数据资料及满足消防规范的施工方案，甲方在收到乙方数据资料后尽快予以认可；对非合同内的工程量其安装的劳务费由双方协商后以书面形式予以确认并在工程余款结算时一起付清；

七、材料和设备供给:

1、该工程所需材料和设备均由甲方自行采购乙方负责起劳务所需的安全设施、加工机器和安装机具及相应的耗材，如冲击钻的钻头等

2、乙方进场使用的加工机器和安装机器应有满足建筑工程施工规范安全治理的有关规定，必须使用符合国家相关标准要求的合格产品并在使用的过程中及时检验和维护

八、双方责任甲方

1、按计划及时提供安装所需的有关设备和材料；负责向乙方提供施工用水、用电；按设计图纸解决与土建等各方的协调事宜

2、委托代表队工程进度、质量进行都督，检查隐蔽工程，板栗中间交工工程验收手续负责协调乙方与各施工队伍、班组的关系

3、对乙方的现场施工进行配合，协助解决影响工程施工生产机器地板与和安全等方面进行现场检查、督促

4、按合同约定的时间和数额拨付劳务费给乙方；并对合约外工程量进行签证

5、负责做好施工过程各原始资料记录，标志竣工图及收集、整理竣工资料，并装订成册

6、对乙方的施工分歧格项出具限期整改通知单，并对乙方施工分歧格项衍生施工材料的浪费进行处罚

7、对委托乙方施工的非合同的工程量按程序进行确认和签证，并把签证用度在工程结算时一并支付

8、甲方在乙方对每月的限期整改内容进行消项后才办理相应劳务费请款手续乙方

1、本着“认真、负责”的工作态度和“合格、节约、实用”的施工月子配合乙方的施工治理，做好各项施工预备工作；安全、文明施工，付出乙方有关现场治理人员和指导、监视、协调

2、合同签订后即进场施工，样安装国家有关消防安装的技术规范施工，确保工作质量

3、对工程质量不符合施工图纸和现行消防验收规范要求，应负责无偿修理或返工；对乙方开具施工不符合项的限期整改通知单，应在规定的时限内完成并报甲方项目部消案

4、因工程仅对需要安排加班施工的，与甲方进行协商施工中,碰到必须损坏建筑物某些局部结构或装饰物的，首先告知甲方，经甲方协商同意后方可施工

5、进场施工人员须配置相应的特种上岗人员（电工和焊工）各一名，并持有有效证件到甲方项目部备案

6、承包人自带施工用机械设备必须是国家正规厂家产品接机械性能良好、安全防护装置灵敏可靠，符合建筑相关安全治理要求

7、承包人必须教育并约束员工严格遵守施工现场安全治理规定对遵章守纪者归于表扬，对违章工作、违章指挥、违反劳动纪律和规则制度者给予纠正、责令整改、处罚，直至推出现场

8、对承包人在施工中的安全隐患，在发包人多次发出指令要求更改，而承包人拒不执行的情况下，发包人有权勒令承包人停工整顿，由此而发生的一切经济、工期损失均应由承包人承担，并赔偿发包人的所有损失

9、承包人对其领用的材料的保管工作，需配备一名专（兼）职保卫人员负责本报内领用材料及设备的保卫工作；并承担其用度；

10、承包人应当样安装《分包合同条件》中关于安全生产的规定组织施工承包人须管材造型国家和政府、行业主管部分颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按照安全标准组织施工乙方对因违反安全事故规定引起的安全事故负责并存的责任；

11、承包人应对其自身在分包工程现场的全部雇员的认识安全及自有机械设备等财产办理保险，其用度自理；

12、发包人的事先同意，承包人不得将合同或合同的任何部分，以任何形式转包或再次分包

九、工程质量标准及保修期限:

1、该消防系统的安装质量，必须符合现行消防设计及施工验收规范的安装要求确保各系统的使用功能稳定、可靠

2、验收合格之日起，乙方对该工程总体保修一年

3、保修期内，属安装施工问题的，由乙方负责检验并承担用度;不可抗力因素照成的设备和系统损坏的，乙方提供有偿维修服务，机具和设备有甲方自理

十、违约责任甲方未能按合同履行自己应负的责任，除竣工日期顺延外，按合同法有关规定赔偿乙方因此发生的损失；疑犯更不能按合同规定日期交付使用，按合同法有关规定赔偿甲方损失

十一、纠纷处理双方履行本合同时，如发生纠纷应采取有好协商的方式解决，协商不成双方可以到当地人民法院起诉

十二、甲方工作1对乙方人员进行施工技术交底及三级安全教育2在施工地点为乙方提供施工和生活便利条件3负责按时共给施工所需全部材料

十三、乙方工作:

1、遵守公司的有关规章制度，服从甲方施工治理人员的工作安排

2、按图及国家及当地消防主管部分有关标准规范进行施工，如有更改必须经甲方治理人员签字

3、遵照《建筑工程安全操作规程》所规定的条列所有施工人员，均要经三级安全教育方可上岗电工.焊工等特殊工种须有操作证方可上岗若由于乙方违章操作给甲方及建设单位造成损失，由乙方责任赔偿

4、乙方应保护施工场地整洁，当天施工留下的垃圾当天清理干净

5、乙方施工的工程质量必须达到合格以上，以当地有关消防主管部分验收为准

6、在钻孔施工中应做好防护措施，尽量避免将墙面腻子弄脏，在钻孔完毕后应将已污染的墙面清理干净

7、施工后期孔洞修补时，应保证其他工种后期补刮腻子时能刮平天面

十四、其它

（1）乙方必须爱护甲方所提供的施工机具，在确保工程质量条件下节约材料，若乙方违章操作造成甲方施工机具损坏由乙方负责修复，工期不延合同工期总日历天数天

三、质量标准工程质量标准

四、合同价款金额（人民币大写）

五、组成合同的文件

1、本合同

2、中标通知书

3、投标书及附件

4、标准、规范及有关文件

5、图纸

6、工程量清单

7、工程报价单及预算书双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分

六、合同的生效及终止

（2）若乙方施工人员中途退场或无故停工，甲方有权停付人工费，所造成损失均由乙方负责

（3）乙方必须确保工期，若乙方误期给建设单位造成损失由乙方负责

（4）若甲方发现乙方不按图及国家有关标准规范施工，技术低劣，造成工程质量差.业主投诉，甲方有权终止协议，停付人工费

（5）甲方的所有设备、构件、工具、材料等，乙方只能使用，而无权进行挪用、转借、及变卖等，一旦发现乙方有上述行为，甲方有权扣除乙方十倍之工程款，及开除相关人员

（6）甲方的所有设备、构件、工具、进场交付乙方使用，乙方必须签字认可，待工程结束时，所有设备、构件、工具、必须如数退还甲方，如有丢失或人为损坏，乙方需对甲方进行赔偿

（7）本协议自甲.乙双方代表签字及盖章后开始生效

（8）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份

（9）本合同在双方签字后生效，在消防工程质保期完结清安装劳务费后失效；合同执行期间未尽事宜双方另行有好协商，约定协议与本合同同具法律效力甲方（签章）乙方（签章）日期年月日消防工程安装承包合同范本篇4发包人全称（以下简称甲方）承包人全称（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范文本）》及其他有关法律、法规和规章，并结合安徽省宿州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议，工地水电安装合同范本

一、工程概况工程名称（以下简称本工程）；工程地点____________________________施工现场条件以现场实际情况为准；施工部位本合同约定乙方施工部位为中所有的水电安装工程包含的全部内容

二、工程承包方式、承包范围及承包内容

1、承包方式乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格

2、承包范围室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作

3、承包的主要内容包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查具体如下A、给排水部分给水部分自水泵房外墙

1.5米（含接口）起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压排水部分自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验B、电气部分从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工;施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料

4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合

三、合同工期

1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现本合同约定本工程总工期为日；开工日期为年月日，竣工日期为年月日

2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源（具体详见合同附件一）

3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延

4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整（¥

1000.00元）的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失（含间接损失）及费用均由乙方承担甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款”第九条第

4、5款”执行

四、质量标准:

1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为包括但不限于以下

①建设强制性条文；

②《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88；

③《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20；

④《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-20；

⑤《采暖与卫生施工验收规范》GBJ242—82；

⑥《电气安装工程施工及验收规范》GBJ242—82

⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303—88；

⑧盛市相关部门的各种规章制度；

⑨甲方制定的工程质量验收实施细则，合同范本《工地水电安装合同范本》

2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准工程质量按国家相关标准进行验收评定若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元¥

1000.00元的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理

3、工程质量等级验收程序分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果

五、合同价款、工程量的计量及结算方式

1、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费（甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价）现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次运输费用；在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准

2、工程量的计量

（1）结算工程量以建筑面积为准（本合同约定建筑面积计算规则以《湖南省建筑工程单位估价表》1999版执行，下同）2零星工程工程量以“工日”为单位进行计算3工程量的确认及申报按甲方相关制度进行

3、结算方式按实际完成整层工程量作为每次结算单位“整层”包括本层楼板、梁和下层柱、墙，其中

①±

0.000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位；

②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例，具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定各部分所占比例明细为

①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%；

②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%；

③安装部分占本合同约定综合单价的40%其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%；

六、违约保证金的收取支付及工程款的支付

1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特别约定在本合同签订之日起3日内，乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户，本合同方为有效，否则此合同无效

2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日“，次日为工程量开始申报及审批日，甲方于“结算开始日”之日起15日内（国家法定节假日和金融机构原因顺延，下同）支付乙方本节点（即“整层”）进度款付款比例为按照实际完成本节点（即“整层”）工程量结算的工程款的80%（所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效）

3、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料（包括结算资料），经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续,甲乙双方在决算书上签字值日起20日内，甲方付至本合同结算总价款的95%,剩余5%作为质保金在两年后（自工程竣工之日起计）20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方

4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议

七、施工管理规范乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规,适用本合同的管理法规和办法

1、施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46—88）o

2、建筑机械使用安全技术规程JGJ59—86o

3、建筑施工安全检查标准JGJ59—99o

4、建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80—91o

5、永州市建设工程现场文明施工管理办法

6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法条例

7、宿州市治安管理处罚条例

八、合同生效

1、本合同订立时间年月日

2、订立地点______________________________________________

3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效甲方______________________乙方______________________日期年月日消防工程安装承包合同范本篇5发包方甲方承包方（乙方）经协商确定，甲方将餐厅的消防工程交由乙方承包,现就相关事宜达成如下协议

一、工程概况

1、工程名称

2、工程地点

3、承包方式

4、承包范围

二、工程价款

1、合同价款据实结算，共平方米，每平方米元，共计元

2、因甲方原因更改图纸或另增加工程量，其增加部分经双方协商，另行办理增补手续

三、施工期限计划开工期年月日，计划完工期年月日，共天

四、双方职责

1、合同签订之日起生效

2、除质量保证书外，甲乙双方履行合同的全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程并验收达到约定标准后，本合同即告终止

3、合同的权利义务终止后，甲、乙双方应当遵循诚实信用的原则，履行通知、协助、保密等义务

七、图纸提供方及份数_______________________________

八、甲方工作

1、提供经当地消防部门审批的设计资料，如在施工中发生变化应及时协调乙方及设计单位予以解决

2、对乙方施工现场的设备、配线、管路等予以保护

3、如工程需基建方预留、预埋等基建配合工作，甲方应提前和乙方及基建单位协商解决

4、提供具备施工条件的施工场地

5、提供施工所需水、电、电讯线路并接至施工场地

6、双方约定甲方应做的其他工作

九、乙方工作

1、甲方免费提供水源、电源、材料堆放和施工场地，满足施工需要

2、甲方应在合同签订后三天内完成图纸和技术交底

3、甲方需提供消防审核、验收相关资料

3、乙方负责施工区域临时设施，做好人员、设备的安全管理，因施工造成的一切安全事故由乙方承担所有责任

4、乙方按消防设计图纸施工，施工的项目应保证能符合消防部门验收质量合格的要求

5、乙方负责办理消防审核、验收，最终以验收合格为准

6、消防器材送检材料由乙方提供及送检费用，装修送检材料由装修施工单位提供，送检费用由甲方与装修施工单位协商

五、工程质量、验收及保修

1、乙方必须严格按照国家颁发的施工验收规范进行施工验收，并接受甲方指派代表的监督竣工验收合格前所产生的一切费用由乙方负责

2、乙方禁止使用不合格的材料、设备进行施工安装，否则发生返工的费用由乙方自负

3、在验收前乙方应提供消防系统竣工图及开通调试报告

4、乙方提供年免费保修维护，从竣工验收合格之日起算保修期外，乙方仍须提供维修服务，酌情收取有关费用

六、付款方式

1、乙方进场，甲方付乙方工程款%O

2、施工50%,甲方付乙方工程款%

03、消防验收前，甲方付乙方工程款%o

4、消防验收合格后，余款一次性付清

七、违约责任

1、双方不得无故终止合同的履行，因一方原因无法履行合同的,须提前天告知对方，否则应承担守约方因此受到的所有损失

2、任何一方违反本合同的条款，给合同履行造成实质性影响的,都须承担相应的违约责任

八、附则

1、本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力

2、因履行合同发生争议，双方协商不成的，均可向工程所在地的人民法院起诉

3、本合同未尽事宜，双方协商解决甲方:负责人联系方式签订日期年月日乙方负责人联系方式签订日期年月日消防工程安装承包合同范本篇6发包方承包方甲方就位于泸州市合江县阳光置业房地产开发有限公司进行装修改造，拟对原有火灾自动报警和自动喷水灭水设施进行改造，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经协商一致，订立本合同

一、工程名称合江县阳光置业房地产开发有限公司

二、工程地址合江县川源第一城A-54-58门市

三、工程承包范围与内容合江县阳光置业房地产开发有限公司川源第一城A-54-58门市改装火灾自动报警和自动喷水灭火设施，并分别接入火灾报警和自动喷淋系统（具体内容说附件平面布置图）

四、承包方式及合同价款承包方式为包工包料，完成本合同约定的.承包范围及内容，合同价款为人民币元整，人民币大写贰万玖仟元整（含税票）

五、质量要求材料设备质量符合国家现行准，施工质量符合国家现行施工验收规范要求，达到质量合格

六、工期自—年_月_日起至—年一月—日

七、工程款支付

1、本合同签订时，甲方向乙方支付工程材料款人民币元（大写:整），合同约定内容完工并调试开通后三日内，甲方向乙方一次性结清合同款尾款人民币¥—元（大写—元整）

2、合同价款支付形式为现金

八、其他凡涉及该工程项目所需的各项报审、备案、检测、验收等手续事宜均由甲方办理并承担费用，乙方协助

九、违约责任在合同有效期内，如果一方违约，违约方付给另一方合同总金额作为违约赔偿金

十、合同附件火灾报警平面布置图；自喷平面布置图

十一、本合同未尽事宜，双方友好协商解决协商不成的，可以向签约地人民法院申请诉讼解决

十二、本合同一式份，甲方执份，乙方执甲方乙方代表人（签字）代表人（签字）联系电话联系电话合同签订地址合同签订时间—年—月-日消防工程安装承包合同范本篇7发包人全称（以下简称甲方）承包人全称（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范文本）》及其他有关法律、法规和规章，并结合安徽省宿州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议，工地水电安装合同范本

一、工程概况工程名称（以下简称本工程）；工程地点施工现场条件以现场实际情况为准；施工部位本合同约定乙方施工部位为中所有的水电安装工程包含的全部内容

二、工程承包方式、承包范围及承包内容

1、承包方式乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格

2、承包范围室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作

3、承包的主要内容包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查具体如下A、给排水部分给水部分自水泵房外墙15米（含接口）起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压排水部分自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验B、电气部分从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工;施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电（包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料

4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合

三、合同工期

1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现本合同约定本工程总工期为日；开工日期为年月曰，竣工日期为年月曰

2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源（具体详见合同附件一）

3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延

4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整（¥lOOOo00元）的违约金；若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失（含间接损失）及费用均由乙方承担甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款第九条第

4、5款”执行

四、质量标准

1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）

①建设强制性条文；

②《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88；

③《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20_；

④《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-20；

⑤《采暖与卫生施工验收规范》GBJ242—82；

⑥《电气安装工程施工及验收规范》GBJ242—82

⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303—88；

⑧盛市相关部门的各种规章制度；

⑨甲方制定的工程质量验收实施细则，合同范本《工地水电安装合同范本》

2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准工程质量按国家相关标准进行验收评定若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元¥100000元的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理

3、工程质量等级验收程序分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果

五、合同价款、工程量的计量及结算方式:

1、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费（甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价）现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次运输费用；在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准

2、工程量的计量

（1）结算工程量以建筑面积为准（本合同约定建筑面积计算规则以《湖南省建筑工程单位估价表》1999版执行，下同）

（2）零星工程工程量以“工日”为单位进行计算

（3）工程量的确认及申报按甲方相关制度进行

3、结算方式按实际完成整层工程量作为每次结算单位（“整层”包括本层楼板、梁和下层柱、墙，其中

①±0000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位;

②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同）每次申报工程进度款额度按如

1、必须按消防部门审批合格的设计图纸和《建筑设计防火规范》等有关规定进行施工

2、在施工过程中，如发现要求与现场实际情况不符合《国家消防验收规范》时应向甲方提出，由甲方和设计单位与消防部门协商解决

3、乙方应按合同规定的时间完成和提供服务

十、施工组织设计和工期

1、开工及延期开工乙方应按合同约定的开工时间开始施工乙方不能按时开工，应当以书面形式向甲方提出延后开工的理由和要求甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方因甲方原因不能按按合同约定的开工时间开始施工甲方应并以书面形式通知乙方，推迟开工时间，工期顺延

2、由于下列原因造成的工期延误，工期相应顺延a）甲方不能按合同规定提供图纸及开工条件；b）工程量改变和设计变更；c）因停水、停电、停气等原因造成的停工；d）不可抗拒力;下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例，具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定各部分所占比例明细为

①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%；

②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%；

③安装部分占本合同约定综合单价的40%（其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%）；

六、违约保证金的收娶支付及工程款的支付

1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特别约定在本合同签订之日起3日内，乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户，本合同方为有效，否则此合同无效

2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日“，次日为工程量开始申报及审批日，甲方于“结算开始日”之日起15日内（国家法定节假日和金融机构原因顺延，下同）支付乙方本节点（即“整层”）进度款付款比例为按照实际完成本节点（即“整层”）工程量结算的工程款的80%（所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效）

3、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料包括结算资料，经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续,甲乙双方在决算书上签字值日起20日内，甲方付至本合同结算总价款的95%,剩余5%作为质保金在两年后自工程竣工之日起计20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方

4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议

七、施工管理规范乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规,适用本合同的管理法规和办法

1、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46—88o

2、建筑机械使用安全技术规程JGJ59—86o

3、建筑施工安全检查标准JGJ59—99o

4、建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80—91o

5、永州市建设工程现场文明施工管理办法

6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法条例

7、宿州市治安管理处罚条例

八、合同生效

1、本合同订立时间

2、订立地点

3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效甲方乙方一年一月一日_年_月—日e）因甲方无法达成约定义务造成的工期延迟；f）双方约定工期顺延的其他情况

3、工程竣工a）乙方按协议条款约定的竣工日期或顺延的工期竣工，如遇特殊情况双方另议b）施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施，甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工追加的合同价款等内容

十一、工程质量a）工程质量应达到协议书约定的质量标准质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任b）双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担双方均有责任，由双方根据其责任分别承担c）乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员检查检验，并为检查检验提供便利条件d）甲方代表的检查检验不应影响施工的正常进行如影响施工的正常进行，影响正常施工的费用由甲方承担，并相应顺延工期除此之外严重影响正常施工的追加合同价款由甲方承担e）隐蔽工程和中间验收根据国家、盛市有关规定执行f）重新检验无论甲方代表是否进行过验验、当其提出对已经隐蔽工程重新检验时，乙方应按要求进行剥露或开孔，并在检验后重新进行修复甲方承担由此发生的费用，并相应顺延工期g）本工程约定的质量保修金为施工合同价款的%,本工程双方约定乙方向甲方支付质量保修金为（大写）______________________________元整质量保修金应在保修期过后一周内由甲方一次性返还本工程约定的质量保修期为一年一年后如出现故障，乙方只收更换设备款和施工成本费用

十二、合同价款与支付1）合同价款的确定本合同价款采用方式确定2）双方约定的工程款（进度款）支付方式和时间:3）甲方应按约定的支付方式和时间支付工程款（进度款），由于甲方未能按时支付工程款（进度款）所造成的一切后果由甲方负责，如影响工程进度的相应顺延工期4）工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款（进度款）同期调整支付

十三、工程设计变更施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知变更超过原设计标准或批准的建设规模时，甲方应报规划管理部门和其他主管部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明因工程设计变更所产生的工程费用应作为工程款的一部分与工程款同期调整支付

十四、竣工验收与竣工结算1）工程竣工验收标准为国家和行业现行各项验收标准及甲乙双方的有关约定2）工程竣工验收合格后，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料之后双方参照本合同书约定的合同价款及补充条款约定的合同价款调整等内容，进行工程竣工结算3）甲、乙双方对工程竣工结算价款发生争议时，按合同中关于争议的约定处理

十五、索赔和争议1）违约的处理除不可抗拒力外，因乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它违约行为，由乙方支付违约金，违约金按工程总造价的

0.5%每天计收，但误期赔偿最高限额不超过合同总价的5%o2）索赔除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前10天书面通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任3）争议本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向乙方所在地人民法院起诉

十六、合同解除1）甲，乙双方协商一致，可以解除合同2）有下列情况之一的，甲、乙双方可以解除合同

1、因不可抗力致使合同无法履行；

2、因一方违约致使合同无法履行3）一方根据上述约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知的前10天告知对方，通知到达对方时合同解除对解除合同有争议的，按本合同关于争议的约定处理4）合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和转移工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地,甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付应支付的工程价款.已经定货的材料、设备由订贷方负责退货或解除订货合同，不能退还的贷款和因退货，解除订货合同发生的费用，由责任方承担除此之外，有过错的一方赔偿因合同解除给对方造成的一切损失5）合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力

十七、合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份；副本一式两份，甲乙双方各执一份甲方（章）乙方（章）日期年月日消防工程安装承包合同范本篇2。