暖气安装施工合同（7篇）

暖气安装施工合同（7篇）暖气安装施工合同（精选7篇）暖气安装施工合同篇1依照《民法典》及国家建设部、省市建委对建筑维修工程的有关规定，经双方协商签定合同如下

一、工程概况及承包方式

1、工程名称

2、工程地点—市—区

3、工程承包方式包工、包料

二、工程安装内容庭院管网及楼梯间的暖气管道安装承包价元

三、工程期限年月—日至年—月—日

四、质量要求按国家建设部行业标准规定，及省、市建委规定的标准执行，工程结束后由工程部及公司主管领导验收工程竣工后如出现质量问题，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一个采暖期，终身维修乙方单位名称年—月—日暖气安装施工合同篇5甲方乙方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际情况及施工方的技术经济实力，拟将东营一心新能源有限公司办公室、宿舍等区域供暖安装工程委托给施工，为明确双方的权利义务关系，经双方协商一致，订立本合同

一、工程概况

1、工程名称东营一心新能源有限公司办公室、宿舍暖气片安装工程

2、工程地点东营一心新能源有限公司

二、工程承包方式和范围工程承包方式本工程实行包工包料（暖气片除外），包工期，包质量，包安全，包文明施工不得另行转包和分包，一旦发生转包、分包或变相转包、分包，甲方有权解除合同，乙方应当向甲方支付合同价款10%的赔偿金工程承包范围本工程宿舍、地磅室、门卫、维修班、司机室、餐厅、化验室、各办公室等区域供暖安装工程的材料供应（暖气片除外）、施工、安装、调试、验收等

三、交付使用时间、地点年月日前交付甲方使用，使用地点为东营一心新能源有限公司

四、验收标准工程完工后，按先前协商要求由甲乙双方共同验收

五、合同价款合同总金额25000元（人民币），大写贰万伍仟元整该合同单价已包含本供暖工程的材料（暖气片除外）、进出场费、装车、安装、调试、运输、安装、检测、验收合格交付使用之前等其他各项有关费用，甲方无须再向乙方另外支付任何费用

六、结算方式及期限工程施工完毕验收合格，正常供暖7天后，由甲方一次性全额付款

七、违约责任

1、乙方的违约责任不能按合同约定及时验收，应通知甲方，并赔偿因此给甲方造成的损失每延期1天，甲方有权对乙方罚款500元，从合同总金额中扣除不能按质量或技术标准交付甲方使用，甲方有权解除本合同，并赔偿因此给甲方造成的一切损失

2、甲方的违约责任不能按合同约定及时验收，应通知甲方，并赔偿因此给乙方造成的损失

八、其他事宜经甲乙双方商定做出如下协议

1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，有违约方承担

2、因本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商解决;协商不成，双方约定通过诉讼程序解决，诉讼法院为广饶县人民法院

3、本合同自双方签字盖章后生效本合同一式2份，双方各持一份

4、本合同未尽事宜，双方另行协商甲方（签章）乙方（签章）法定代表人法定代表人暖气安装施工合同篇6甲方乙方甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，为了明确在施工过程中的权利、责任、义务,互相协作，保证工程质量、缩短施工周期，确保承包工程如期完成,达成如下协议

1、工程名称炮兵学院户内暖气改造工程

2、工程地点东至路炮兵学院宿舍区

3、承包范围和内容

3.1承包范围根据甲方要求对其户内暖气进行改造，其主要内容包括拆除并安装PPR管道70米，暖气片管道的双管更换、以及4个DN20阀门更换、以及管道的试压试运行、文明施工等甲方负责完成提供暖气片管道改造施工场地及电源、水源

3.2甲方负责该工程过程中的有关监督验收工作，质监费用由甲方承担乙方人员应根据甲方要求，无条件接受监督管理

3.3在工程施工过程中，若发生不属于乙方承包范围内的工作内容而由乙方完成的，甲方负责向乙方支付相关费用

3.4工程量拆除并安装PPR管道70米，暖气片管道的双管更换、以及4个DN20阀门更换

4、工程期限

3.1本工程开工期以甲方书面通知为准

3.2本工程开工期3天，工期自甲方书面通知次日起开始计算

4.3如遇下列情况，经甲方现场代表认可后，工期须相应顺延

4.11按施工准备规定，不能提供施工场地、水源、电源，障碍物未能清除等而影响进场施工；

4.

3.2在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；因不可抗力的因素而延误工期

5、工程造价结算、付款方式

1.1本工程造价现以《全国统一安装工程预算定额20_年徽省估算表》、《全国统一建筑安装工程基础定额安徽省综合估价表20_年合肥地区综合价目表》、工程主要材料价格签订单及相关规定为依据；取费标准按壹类取费，工程造价计算方式固定总价+签证工程量决算价本工程合同固定总价为人民币叁仟伍佰元整（¥

3500.00元）施工预算中所包含的内容，采用固定总价，固定总价为人民币叁仟伍佰元整（¥

3500.00元）；施工预算范围外的工程量，按照实际发生量办理经济签证，并时行补充结算若无新增工程量，直接按照合同固定总价结算

1.2本工程合同签订后一周内，工程竣工后，甲方于10日内向乙方支付至工程决算价的100%

5.3工程质保期为工程验收合格之日起两个采暖季

6、工程质量

5.1本工程按国家有关工程施工规范、规定及验收标准执行，质量等级为合格

5.2乙方须严格按照甲方要求和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督

5.3乙方在施工过程中须遵守下列规定

6.

3.1由乙方提供的材料须按有关规定提供质量合格证

6.

1.1工程施工中若发生材料材质和参数等变更，须经甲方许可后，方可用于工程

6.

1.2乙方应该按质量验评标准对工程质量进行评定，并及时将质量评定结果报送甲方和监理单位

6.

1.3乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表

7、双方权利和义务

7.1甲方权利和义务

7.

1.1甲方负责提供施工用场地、水源、电源

7.

1.12甲方须提供并满足乙方施工所需要的相关便利条件

7.2乙方权利和义务

7.

1.21乙方负责组织施工、管理人员和材料、施工机械进场

7.

1.3乙方负责材料的采购，采购费用由乙方承担；乙方采购的材料，须附有产品合格证才能用于工程，若甲方认为乙方提供的材料需要复验的，应允许复验经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由甲方承担，不符合质量要求的，应按有关规定处理,其责任由乙方承担

7.

1.4甲方须提供书面的施工现场地下设施交底材料，并到施工现场对地下设施进行现场指认交底

7.

1.5施工期乙方应遵守甲方有关规章制度，严格做好防火防盗工作

7.

1.6乙方应文明施工，不得影响甲方周边环境遇到水、电、气（包括地下设施）等的障碍，均应提前书面通知甲方，经同意后方可施工，凡事先未征得甲方同意的，由此产生的一切损失均由乙方负责

8、违约责任

7.

1.7质量不符合合同规定的，乙方负责无偿修理或返工

8.2如果因违约方的违约行为合非违约方发生任何费用、开支、额外责任或遭受任何损失，则违约方应就该费用、开支、额外责任或损失，给予非违约方赔偿

8.3如果甲、乙双方单方面未能按照本合同履行其义务和责任，则非违约方有权因对方的违约所造成的损失，向违约方索取违约金

8.4如果甲、乙双方在合作期间内发生不可抗力（指无法预见、不可避免并不可克服的客观事件，如地震、台风、战争、水灾、政府行为等）而造成无法履行本合同或合同提前终止的，甲、乙双方均不承担违约责任

9、幼儿园各教室、功能室、办公室供暖设备的小型基础维护、维修问题，由乙方免费提供服务（如需产生材料费由甲方另付）

10、此工程质保期为贰年

11、工程完工后，乙方负责检验，直到可正常使用

12、工程负责人和工伤事故

12.1乙方派为现场施工负责人，共同履行本合同的各项规定

12.2乙方在施工中如发生伤亡事故和因管理不善所造成的其他损失等，均由乙方自行负责

13、附则

13.1本合同甲、乙双方已充分阅读，对本合同所有条款已充分理解并自愿遵守

13.2本合同自双方签字盖章之日起生效，至竣工结算付清余款止

13.3本合同壹式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份

13.4本合同若有未尽事宜，需双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

14.5本合同在执行过程中，如遇到问题双方应当友好协商解决,若协商不成，可向工程所在地人民法院起诉法定代表人（签字）:法定代表人（签字）:甲方（公章）乙方（公章）年—月―日年一月日暖气安装施工合同篇7依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑维修工程的有关规定，经双方协商签定合同如下

一、工程概况及承包方式

1、工程名称

2、工程地点商丘市开发区

3、工程承包方式包工、包料

二、工程安装内容庭院管网及楼梯间的暖气管道安装承包价元

三、工程期限年月日至年月日

四、质量要求按国家建设部行业标准规定，及省、市建委规定的标准执行，工程结束后由工程部及公司主管领导验收工程竣工后如出现质量问题，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一个采暖期，终身维修

五、付款方式自合同签订之日起，甲方三日内预付乙方工程款的40%,庭院管网铺设完后再付40%,工程验收合格后，留2%质量保证金，剩余工程款一次付清

六、双方责任

1、甲方负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地；对装修工

五、付款方式自合同签订之日起，甲方一日内预付乙方工程款的40%,庭院管网铺设完后再付40%,工程验收合格后，留2%质量保证金，剩余工程款一次付清

六、双方责任

1、甲方负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明；施工场地要平整

2、乙方向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价

七、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议

1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担

2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以现场签证形式由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中（如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效）

3、乙方必须安全施工，并有专人负责指挥

4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明；施工场地要平整

2、乙方向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价

七、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议

1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担

2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中（如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效）

3、乙方必须安全施工，并有专人负责指挥

4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉

5、其它未尽事宜由双方协商解决

6、合同一式四份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力甲方代表乙方代表年月日

5、其它未尽事宜由双方协商解决

6、合同一式四份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力甲方代表乙方代表年—月—日暖气安装施工合同篇2甲方乙方依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑维修工程的有关规定，经双方协商签定合同如下

一、工程概况及承包方式

1、工程名称

2、工程地点

3、工程承包方式

二、工程内容

三、工程期限201年月日一201年月曰

四、质量要求按国家建设部行业标准规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程结束后由建设主管部门验收达到建设部行业标准

五、付款方式甲方先预付乙方元订金，工程所需材料费、人工费由乙方先期垫付，工程验收、审计合格后，由甲方按审计结果除留5%质保金外付清全部工程款项，质保金一年后无质量问题付清若甲方未能按时付清工程款，则按当期贷款利率累计支付乙方所剩工程款

六、双方责任

1、甲方负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地；对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明；施工场地要平整

2、乙方向甲方提供工程报价及施工资料

七、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议

1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担

2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后，以现场签证形式由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中（如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效）

3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准

4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉

5、其它未尽事宜由双方协商解决

6、合同一式三份，双方签字生效，甲乙双方各持一份，留档一份，三份具有同等法律效力甲方单位名称法人代表年月曰乙方单位名称法人代表年月曰暖气安装施工合同篇3甲方乙方依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑维修工程的有关规定，经双方协商签定合同如下

1、工程名称暖气安装

2、工程地点

3、工程承包方式轻工

二、工程装修内容天环药业职工宿舍暖气的安装、调试

三、工程期限20_年月日一20_年月日

四、质量要求按国家建设部行业标准规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程结束后由公司安环部及主管领导验收工程竣工后如出现质量问题（竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外），属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身维修

五、付款方式甲方先预付乙方元订金，工程所需材料费、人工费由乙方先期垫付，工程验收、审计合格后，由甲方主管部门按审计结果支付剩余全部工程款项

六、双方责任

1、甲方负责提供整个工程的使用、设计要求；提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明；施工场地要平整

2、乙方向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价

七、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议:

1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担

2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中（如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效）

3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准

4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉

5、其它未尽事宜由双方协商解决

6、合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力甲方单位名称乙方单位名称法人代表法人代表年月日年月日暖气安装施工合同篇4甲方乙方依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑维修工程的有关规定，经双方协商签定合同如下

1、工程名称

2、工程地点

3、工程承包方式

二、工程内容

三、工程期限20年一月—日一20年—月—日

四、质量要求按国家建设部行业标准规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程结束后由建设主管部门验收达到建设部行业标准

五、付款方式甲方先预付乙方订金，工程所需材料费、人工费甲乙方先期垫付，工程验收、审计合格后，由甲方按审计结果除留5%质保金外付清全部工程款项，质保金一年后无质量问题付清若甲方未能按时付清工程款，则按当期贷款利率累计支付乙方所剩工程款

六、双方责任

1、甲方负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置；提供材料运输通道、必要的材料堆放场地;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明；施工场地要平整

2、乙方向甲方提供工程报价及施工资料

七、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议

1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担

2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中（如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效）

3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准

4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉

5、其它未尽事宜由双方协商解决

6、合同一式三份，双方签字生效，甲乙双方各持一份，留档一份，三份具有同等法律效力甲方单位名称:。