建筑施工承包合同

建筑施工承包合同建筑施工承包合同1甲方（以下简称甲方）乙方（以下简称乙方）经甲乙双方友好协商，乙方承包修建甲方改造―附属工程的有关事宜，达成以下合同

一、工作内容宣传栏、教学楼内墙刮瓷粉，刷乳胶漆，外墙刮腻子粉，刷外墙涂料，挖排水沟土方，现浇混凝土散水排水沟，花池等各项工作内容，并满足规范和甲方要求

二、工程价款与支付方式

1.工程价款宣传栏单价¥元办公区域改造单价¥元合计元

2.该建筑工程为包工包料承包方式，机械设备、水泥、砂、砖、工具、水、电、保险费、杂费等一切费用均由乙方自己负责

3.工程结算以财政局评审中心评审价，工程款由乙方垫资,竣工验收合格，甲方一次性付清乙方工程款.

三、材料与施工组织

1.砖、砂、水泥等材料由乙方自行采购运至施工地点

2.机械设备、工具、人员乙方自行组织机械设备、工具和地址浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼地址家庭住址身份证号码联系电话

1.2本合同签订时间年月日

1.3本合同签订地点第三条标的房屋

3.1标的房屋为位于市路号的由发包人持有的“”项目地上第层整层（以下简称“该房屋”）o该房屋发包建筑面积约为平方米甲方同时将房产附属通道、楼梯、设施以及本合同约定的场地、位置等提供给乙方及其顾客使用

3.2标的房屋总租赁建筑面积及其各部分租赁建筑面积以双方

12314.5标的房屋场内除发包人投资的设备、设施的物业管理由承包人负责，具体为

14.

5.1标的房屋场内保安、保洁

14.

5.2标的房屋场内所有机电设备设施的日常维护、保养和修理、运行；如承包人及承包人顾客使用不当造成的设备、设施、结构损坏，由承包人承担维修费用或更换费用，所造成的损失及后果由承包人承担

14.

5.3承包人在承包期间内自行投资的设备、设施、装修及设备、设施的维护、保养、修理、更新

14.6发包人根据本条约定应承担的物业管理责任，发包人、产权人或业主委员会（注发包人、产权人参加业主委员会）可以委托物业管理企业管理，承包人不和物业管理企业发生物业管理法律关系，发包人和物业管理企业不得干预承包人根据本条约定行使相应的物业管理权利和义务

14.7关于物业管理的责任划分及费用分摊，在双方办理交房手续时根据工程的实际状况和本条约定的原则，在与物业管理公司根据上述物管原则签定《物业管理合同》时明确第十六条投保责任划分

16.1所有权不属承包人的房屋和设备、设施，其保险责任归发包人

16.2所有权属承包人的设备、商品和商业经营责任，其保险责任归承包人第十八条承包人保证事项

18.1保证其行为本合同签约人依法成立、在本合同期依法持续，具备签订本合同和持续履行本合同的主题资格

18.2保证每年度，应向发包人协助提供相关证照和文件，以便发包人办理《房屋租赁许可证》续期，以维持租赁证照的有效性

18.3保证具备装修工程设备工程、改造工程开工的全部合法批准手续，自行选定具有合法资质等级的施工队伍，安全施工，不得损害发包人标的房屋主体结构，并应在竣工后取得公安、消防、文化、卫生等有关部门的验收合格文件，且应向发包人报送全套装修竣工验收文件和图纸发包方有义务协助乙方办理消防验收等手续

18.4装修竣工验收后，承包人需进行任何设施、附着物、构筑物重大添附、拆改、保证在施工前六日内书面征得发包人同意

18.5保证本合同约定用途使用标的房屋，并不得违法使用标的房屋，不能擅改变标的房屋的功能

18.6保证按使用规范正常、合理使用标的房屋和设备，不得损坏标的房屋和各类设备及设施

18.7保证在改造及装修过程中和租赁期限内，不得破坏标的房屋的.基本结构或有危及基本结构安全的行为，任何与结构有关的改变必须书面报送发包人同意承包人保证在合同有效期内，不得将标的房屋部分或整体使用权对与经营本合同约定业务无关的第三人转租（乙方投资或者参与经营的公司不受此限）；在保证经营主体的前提下，承包人经营范围内的多种经营发包可以自主决定

18.8如标的房屋发包人、产权人以本合同标的房地产设定转让、抵押或以之抵偿债务之事宜，未侵害承包人的承包权和使用权，承包人保证继续履行本合同

18.9承包人违反上述承诺，由承包人承担全部法律责任；如因此给发包人或其他第三人造成经济损失，由承包人承担全部赔偿责任；如因此导致本合同无法履行，发包人有权解除本合同，承包人同时应按当年应付租金的100%向发包人支付违约金

18.1010承包人保证对其商业经营行为所引起的民事法律后果承担法律责任，包括且不限于产品质量责任、服务中的人身损害赔偿责任等

18.1111承包人保证在规定的时间内交纳租金和缴付各类能源费用

18.1212以上承包人保证事项不能在60天内完成或改变，发包人有权解除合同并视承包人违约第二十条合同变更和解除

20.1经双方协商一致，可变更或解除本合同

20.12发生本合同约定的解除合同事由，取得解约权的一方有权在该事由发生后60日内以书面形式通知对方解除合同，逾期视为自动放弃解约权除本合同其他条款另有特别约定外，自通知依法送达之日起30日内，如双方没有就继续履行合同达成书面协议或受通知方没有提起请求继续履行合同的诉讼或仲裁，本合同解除因一方违约导致守约方根据本合同约定解除合同，违约方应根据本合同相关约定对守约方承担赔偿责任；守约方自动或书面承诺放弃解约权，除守约方当时另有书面声明或通知外，不免除违约方的违约赔偿责任

20.3发生不可抗力，导致本合同部分或全部不能履行，双方均有权解除本合同或要求变更合同内容本合同所称不可抗力，指不能预见、不能避免并不能克服的客观事实，包括地震、台风、火灾、战争、社会剧烈动乱、严重流行性传染疾病等灾害

20.4本合同生效后，非依本合同上述约定或法定事由，双方均不得以其他事由为借口或无故单方解除合同，否则应按初始年租金标准的100%赔偿对方经济损失，如发包人尚未交房且承包人已支付相应款项或承包人因履行本合同已经发生投资，则还应承担如下责任如发包人单方强制解除合同，应双倍返还承包人已经付定金，同时应返还承包人已付（垫付）任何款项，并按承包人投资原值（包括但不限于设计费、工程费、设备费、筹备开办费、广告费、政府规费、税及为此支出的其他任何费用）赔偿承包人投资损失如承包人单方面强制解除合同，应赔偿发包人因承包人对标的房屋提出改造要求而造成的发包人实际发生的改造费用（包括但不限于设计费、工程费、设备费、政府规费、税）赔偿完毕后，本合同解除一方单方强制终止合同，另一方有权拒绝接受上述赔偿并要求继续履行本合同

20.5本合同在依法或依约正式解除前，除本合同另有特别约定外，双方均应继续履行本合同约定的义务

21.6出现下述

20.

7、

20.

8、

20.10的情形之一的，乙方有权提前终止合同（亦可选择不予终止合同），甲方应双倍返还乙方已付保证金如出现下述

20.

9、

20.

11、

22.12的情形之一的，乙方有权提前终止合同（亦可选择不予终止合同），甲方应按年租金的百分之百赔偿给乙方

23.7租赁场地未按合同附件二的约定时间、用途和标准交付,延迟超过30日的；或租赁场地发生产权致使乙方不能正常对外营业达30日（含30日）以上的

24.8甲方负责的影城消防工程（由于承包人方案或装修影响除外）未能按时完成，或未能按时通过政府主管部门验收，延迟乙方开业超过30日的

25.9甲方对建筑和/或对最后竣工的租赁场地做改变，未及时通知乙方；租赁场地承重结构出现严重质量问题（由于承包人装修工程超过设计荷载除外）致使乙方不能正常对外营业，甲方在合理期限内不能解决的

26.10甲方未能按时提供乙方营业通道、其他配套设施服务、物业管理等服务的，延迟乙方影城开业超过30日

27.11甲方提供的物业管理服务、公123第二十二条保密条款第二十三条关于违约责任建筑施工承包合同5发包方（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）现经双方协商达成以下合同条款

一、工程概况

1.工程名称______________________

2.工程地址______________________

3.工程结构______________________

4.建筑面积、层数

二、承包范围本工程基础垫层至屋面防水层以下主体结构内的所有钢筋、模板、混凝土、填充墙砌体、外架及文明施工

2.1钢筋工程钢筋进料计划提供，翻样、制作、安装和校正；场内倒运，原材料、成品、半成品整理、码放和防雨覆盖；基层清理、焊接、绑扎、植筋，预埋和压筋的制作，铁丝、铁钉、扎丝、焊剂、焊条、胶布、切割机片、双面胶、拉杆用PVC管、线绳、水泥钉、脱模剂、垫块、塑料薄膜及手提电动工具耗材等

2.2模板工程模板进料计划提供，配制、拼装、校正和清理；现场倒运，模板支撑拆除、清理刷油、拔钉、分类、码放；进场材料的卸车若发现工人在施工现场任意把方料模板切割、浪费等事项，甲方有权罚款，每次罚元

2.3混凝土工程混凝土的浇筑和养护，保养，泵管的接拆及清理（梁板柱进行磨平打磨，做好成品保护）

2.4砌体工程砌块浇水湿润、砌筑，砂浆配制，上料、搅拌及放料，场内倒运；砌体脚手架搭拆，清理归堆；木砖、过梁预制安装；预留洞口砌体压筋制作安装；地沟砌筑，抹灰，盖板预制安装；砌体用搅拌机的就位、安装、调试；灰斗车和砌体用具

2.5架子工程包括主体施工所有内脚手架搭拆、外架搭设、清理归堆，防护棚、安全通道搭拆；楼层四口五临边防护，安全密目网、小眼白网挂设；吊篮安装及防护，塔吊附墙件防护，踢脚板制安；标识、标牌、警示标志和展牌、横幅挂设、以及钢管的维护保养、刷漆

2.6文明施工修建临时用房、围墙、路面硬化、场地硬化、临时散水和排水渠，整理和维持场容场貌，工完场清，按照省级文明工地要求执行，教育所属职工文明施工，杜绝不文明行为发生

三、承包形式劳务施工承包

1.甲方提供塔吊（含司机）、振动棒一套（一机二棒）以及三级箱以内线缆、配电箱，其余电线、电缆、照明设施、机具耗材等由乙方负担，待工程完工后向甲方交还能正常使用的振动棒一套（一机二棒）以及三级箱以内的线缆、配电箱等

2.乙方在本工程必须配备专业管理人员；总负责一人；技术总负责一人以及专职质量、安全管理人员，并负责放线、抄平等业务，甲方负责检验

四、承包价格

1.按建筑面积元/平方米

2.建筑面积计算方法见

8.

1.2条

五、质量标准按照国家建筑工程验收规范验收，主体结构质量必须达到合格标准

六、工期自—年一月—日至一年—月—日主体封顶总日历工期天乙方按总合同工期编制形象进度计划，报甲方审批严格按审批后的形象进度计划执行，每超过一天罚元

七、施工安全

7.1甲方负责施工现场安全的检查监督工作对乙方施工人员进行必要的进场前安全教育，宣传正确使用“三宝”，完善安全防护措施在现场周围和重点防范部位设立警示牌甲方应建立健全现场安全制度，逐日进行安全检查，对违反安全制度的作业人员，甲方有权进行批评教育、停工及罚款处理

7.2乙方负责职工的安全管理，进行安全培训，做好班前安全技术交底进入施工现场必须戴好安全帽，对于高空作业，必须严加规范，系好安全带，作业前首先检查脚手板是否安全，是否牢固，用电设施的接线是否正确、安全、电线是否损坏、老化、开裂、裸露若被发现以上各项达不到要求的，每项每次罚款元，并要求乙方应及时排除，直至消除安全隐患，符合安全操作规范后方可施工

7.3乙方人员在施工操作中，不按安全规范施工，违章作业所造成的一切安全、质量事故，乙方负责解决并承担一切费用及后续责任，引不可抗力引起的安全、质量事故按相关规定执行

7.4若乙方人员违反《中华人民共和国治安管理条例》或国家其他法律，除接受国家司法机关处罚外，还必须执行项目综合治安制度的处罚条款

八、结算、付款

8.1结算________________

8.

1.1综合单价元/平方米

8.22工程变更，只要不发生建筑面积的增减，无论结构构件的难易与数量变化与否，单价和结算面积不变；若变更引起乙方施工人员，并保证满足甲方的工程进度要求

3.组织协调乙方积极组织协调所需材料、车辆、人员和与项目部管理人员的配合

四、甲乙双方义务与权利

1.甲方负责现场指导、协调

2.甲方监督乙方工程质量、安全、进度，乙方服务甲方的管理

3.工程质量乙方严格按规范进行施工，如果因乙方在施工中违反规范、规程而留下质量隐患造成工程质量达不到甲方的要求，甲方有权利制止继续施工，并责令其返工，直到符合要求为止

4.乙方负责所完成工程的施工及质量缺陷责任期的保养工作如在质量缺陷责任内，乙方不进行缺陷修复，甲方从工程款中扣除

5.工程安全乙方自行负责施工人员的安全，发生任何意外事故，均由乙方自行负责

6.工程进度乙方根据甲方的进度要求，组织相应的人力、物力确保工程进度

7.治安管理乙方施工人员不得违反治安管理条例，不得打架斗殴，发生纠纷和矛盾积极与甲方联系，通过正当方式解决返工，甲方应增加相应的费用

8.

1.3乙方必须保证足额支付民工工资，因拖欠民工工资引起的相关事宜及责任由乙方全部承担

8.2付款

1.

2.1三层主体封顶付已完成工程量（经监理审批后的工程量）的%,中途可借零花钱（费用在下次支付劳务费时扣回）,主体封顶付已完成工程量的%,砌体工程完工付至已完成工程量的%0春节放假时按已完成面积付至已完成工程量的%o

8.

2.2余款在主体结构验收合格后个月内付清

9.

2.3付款必须由甲乙双方负责人当面到当地银行办理转账手续

九、其他约定

9.1甲方责任、权利

9.

1.1负责工程施工全过程的领导、管理和组织协调工作；联系建设、设计、监理单位和其他相关部门解决属甲方解决的问题

9.

1.2负责编制施工组织设计、施工方案、制定施工进度计划，确保生产均衡和连续性

9.

1.3负责给乙方提供施工技术资料，图纸、设计变更、图纸交底目录、答疑纪要及省级文明工地验收标准各一份

1.

1.4负责按形象进度和进料计划向乙方及时提供施工所需的各种材料

2.

1.5负责施工中的总质量、安全技术交底，对乙方的‘施工进行监督、检查和验收

9.

1.6负责建立健全施工现场安全、管理制度，对乙方的施工人员进行必要的进场安全教育

101.7负责向乙方提供办公室、库房各一间

9.2乙方责任、权利

9.

2.1乙方必须接受甲方、建设单位、监理单位及上级主管部门的监督检查，负责向甲方提供营业执照、资质证书、机械操作和特殊工种人员上岗证，进场管理人员资格证及进场施工人员花名册各两份

10.

2.2向甲方缴纳违约质保金万元，主体封顶验收合格扣除罚款违约金后一次性退还

11.

2.3负责向甲方提供专项施工方案、进度计划和月报；材料使用前五日提供用材计划

12..4负责对所属作业人员进行安全教育培训，严格按现行安全施工规范作业；负责安全设施的检查报验，严禁使用不合格安全材料

13.

2.5严禁转包工程

14..6每道工序完工后，乙方首先自检，合格后报甲方验收，必须达到合格工程标准，若甲方发现一处不合格，罚乙方yc o

15..7乙方要爱惜财物，做到工完场清，若发现随意损坏、乱丢材料的，一个扣件罚款元、一个卡具罚款元，不及时清扫卫生、清理施工现场的每次罚款元

16..8本合同是以合格工程标准签订的，若单位工程质量达不到合格标准，是乙方原因造成，甲方有权对该单位工程按平方米单价下浮%扣取乙方的违约金，若完成达到合同标准，甲方可适当给予奖励

17..9施工过程中乙方必须教育职工做到文明施工，不能出现打架、偷盗等不文明行为，若发生一次罚乙方元

18.

2.10乙方承包范围内分部分项工程的合格必须达到%o允许偏差项目合格率必须达到%o若验收达不到%,乙方必须及时返工达到要求，返工的所有费用由乙方承担

十、补充条款

19.1未尽事宜由双方协商解决，协商不成的提请当地法院裁决

10.2本合同签字后即为生效，若一方违约，则支付给对方五万元违约金H、合同份数本合同一式四份，正本二份（甲、乙双方各执一份）、副本四份（甲、乙双方各执一份），正副本具有相同法律效力，经双方签字（盖章）后生效，全部劳务作业完工并通过验收、结算付款完毕后自行失效甲方代表签字乙方代表签字盖章盖章年月0年月日建筑施工承包合同6第一条、工程项目

1、工程名称____________________

2、工程编号____________________

3、工程地点____________________

4、工程范围本合同全部工程建筑安装面积共计平方米（各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表）

5、工程造价本合同全部工程施工图预算造价为人民币元（各单项工程造价详见工程项目一览表）第二条、工程期限

1、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为一天（日历天），自年月日开工至年月日竣工验收附各单位工程开竣工日期，见附表一

2、开工前一天，承包方向发包方发出开工通知书

3、在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限1因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；2因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者；3按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工；4因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者5在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上每次连续4小时以上，影响正常施工；6非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；7未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工8由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作；按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失已经订货的材料、设备由订方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方承担但未及时退货造成的损失由责任方承担

4、工期提前施工中如需提前竣工，双方协商一致后签订提前竣工协议，合同竣工日期可以提前乙方按此修订进度计划，报甲方批准甲方应在5天内给予批准，并为赶工提供方便条件提前竣工协议包括以下主要内容1提前的时间；2乙方采取的赶工措施；3甲方为赶工提供的条件；4赶工措施的经济支出和承担；5提前竣工收益如果有的分享第三条、施工准备

1、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件，申请领取建筑执照；清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物；解决施工用地包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地；解决施工用水源、电源和运输道路的畅通；应于—年—月一日向乙方提供所有工程设计图纸份；组织设计、施工单位进行工程设计交底

2、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底；编好施工图预算；负责编制施工组织设计或施工方案；进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备第四条、物资供应

1、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标:

2、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购；

3、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担任何一方认为对方提供材料需要复验的，应允许复验经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担

4、本工程材料和设备差价的处理办法第五条、工程质量

1、本工程质量经双方研究要求达到

2、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的.监督第六条、工程价款的支付与结算

1、本合同签订后—日内，发包方支付不少于合同总价（或当年投资额）的—%备料款，计人民币万元；临时设施费,按土建工程合同总造价的一%计人民币万元，安装工程按人工费的—%计人民币万元;材料设备差价万元，分一次支付，每次支付时间为—，金额.

2、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的一%时，按规定比例逐步开始扣回备料款

3、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，连本息（财政拨款不计息）一次支付给承包方

4、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之一三—的违约金

5、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担第五条、施工与设计变更

1、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部达到合格

2、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失，应由责任方负担1施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工2在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位3在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担第六条、安全施工

1、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗在施工中因因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责

2、发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表同时按政府有关部门要求处理甲方为抢救提供必要条件发生的费用由事故责任方承担

2、非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用第七条、工程分包1乙方可按协议条款约定分包部分工程2乙方与分包单位签订分包合同后，将副本送甲方代表分包合同与本合同发生抵触，以本合同为准第八条、违约责任承包方的责任

1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工

2、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款发包方的责任

1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失

2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失

3、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任

4、承包方验收通知书送达一日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金

5、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金

8.凡是与乙方相关的债权与债务均归乙方承担

五、其它

1.本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，

2.本合同经双方签字并盖手印后生效，在工程竣工验收及质量缺陷责任期工作完成，乙方对内、外债务结清完毕后自行失效

3.合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年—月—日年—月—日建筑施工承包合同2发包方（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）为了确保该项工程施工安全、优质、按期完成乙方所承包的工程项目，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，由甲方将该工程的木工类施工项目采用单向包工的形式发包给乙方，为明确工程内容及双方责任，特定如下条款，以供双方共同遵守严格执行

一、工程名称

二、承包方式单向包工第九条、纠纷解决办法建筑工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解；解决不了的，可选择下述第一项处理1向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁，2直接向人民法院起诉第十条、合同的生效与终止

1、本合同一式一份，合同附件一份甲乙双方各执正本一份其余副本由发包方报送----------机关,建设主管部门备案

2、本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止

3、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同甲方法定代表人—乙方法定代表人—合同签订日期签约地点建筑施工承包合同7甲方房屋方身份证号乙方（承包方）身份证号甲、乙双方通过充分了解和协商，本着公平、自愿、诚实、信用的原则，经双方同意，就下列房屋建筑施工承包事项，签订本合同，共同遵守

一、甲方将座落在住房建设工程交给乙方施工建设

二、承包方式采用包工包料方式承包甲方只提供建房所需的用电用水乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等以及建筑材料（如红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝等）

三、承建项目乙方按照设计图纸或甲方提出的.要求承建甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶腔垫层；装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、下水管道、落水管；顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理

四、质量要求乙方必须按甲方提供的施工图按图施工，如有尺寸改动，必须经双方协商一致后才能改动如施工不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责

五、工程款结算方式总工程完工每平方米元正（整）主体工程每平方米（），装修工程每平方米（）每层倒水泥混凝土楼面完成，预付款（）

六、乙方包人工、毛板、顶架、铁钉、扎线、电缆、灰机、震笔、震船、电介泥浆搅拌机、排山、防护网等工具机械所需费用

七、工期要求本工程工期为个月，从签订合同之日起计算，乙方必须在年月-日前完成本工程，完工时间不能超过一天,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间

八、施工安全乙方应遵守工程建设的施工安全管理规定，严格按安全标准规范施工，指派专人负责，采取积极的安全防范措施，消除一切安全事故隐患如果乙方施工人员出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用

九、本工程完工后，双方验收一个月内结完全部工程款

十、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自签订之日起生效，具有同等法律效力甲方签名乙方签名签订日期签订日期建筑施工承包合同8合同编号工程名称____________________工程编号____________________发包方:___________________承包方____________________签订时间____________________签订地点____________________根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同第一条工程项目

一、工程名称______________________

二、工程地点______________________

三、工程项目批准单位__________________________________批准文号（指此工程立项有权批准机关的文号）项目主管单位__________________________________________

四、承包范围和内容（详见工程项目一览表）；工程建筑面积（平方米）；其它_______________________________________________

五、工程造价（万元），其中土建（万元），安装（万元）第二条施工准备

一、发包方

1.—月—日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修

2.—月—日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需要做好红线以内场地平整，拆迂障碍物的资料

3.本合同签订后一天内提交建筑许可证

4.合同签订后一天内（以收签最后一张图纸为准）提供完整的建筑安装施工图一份，施工技术资料（包括地质及水准点座标控制点）份

5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在一天内分送有关单位，一天内提供会审纪要和修改施工图一份

二、承包方

1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;

2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场；

3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划（包括月计划），用水、用电计划，送发包方第三条工程期限

一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为天（日历天），自一年—月—日开工至—年—月一日竣工验收（附各单位工程开竣工日期，见附表一）

二、开工前一天，承包方向发包方发出开工通知书

三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延

1.按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；

2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；

3.不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；

4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；

5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;

6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；

7.人力不可抗拒的因素而延误工期第四条工程质量

一、本工程质量经双方研究要求达到

二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督

三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定

1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;

2.由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程；

3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序;

4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收；

5.承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施；

6.工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理

一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标（详见附表二）；

二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购；

三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担

四、本工程材料和设备差价的处理办法第六条工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行

一、本合同签订后—日内，发包方支付不少于合同总价（或当年投资额）的一％备料款，计人民币一万元；临时设施费，按土建工程合同总造价的—％计人民币—万元，安装工程按人工费的一％计人民币—万元；材料设备差价一万元，分次支付，每次支付时间、金额

二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在一日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的一—%时，按规定比例逐步开始扣回备料款

三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息（财政拨款不计息）一次支付给承包方

四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之的违约金

五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担

六、本合同造价结算方式________________________________

七、承包方在单项工程竣工验收后一天内，将竣工结算文件送交发包方和经银行审查，发包方在接到结算文件一天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请求经银行审定后拨款第七条施工与设计变更

一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改

二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由发包方负责，并调整合同造价

三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配

三、承包内容该工程施工图所涉及的木工类项目工程范围（该工程的所有木模制作和安装）

四、承包价格建筑面积元/平方米（大写，按建筑面积，基础屋面合计按一层建筑面积计算元/平方米车库建筑面积按100%计算建筑面积甲乙双方现场验收，竣工后据实结算

五、付款方式基础工程完工后付基础工程量包工金额的70%,每层主体工程完工后付主体工程量包工金额的.70%,竣工验收合格后双方结清

六、双方责任甲方责任

1、根据该工程所需，保证施工工地水通、电通、路通

2、协助乙方管理工程现场的安全，施工进度

3、甲方承担购买该工程的建筑施工意外伤害保险费乙方责任

1、严格按照甲方提供的施工图纸施工，乙方无条件接受甲方质量监督管理，按质量要求施工，确保工程质量

2、乙方根据工程进度及时组织施工人员进行施工，现场施工人员必须佩戴安全帽，上班时间不准穿拖鞋或赤脚进施工现场，更不能饮酒，身体有病不准带病作业乙方必须承担因违反安全操作规程和安全制度而产生的大小安全事故的责任

四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施第八条工程验收

一、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据

二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续

三、工程竣工验收后，方包方方可使用在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部

（84）城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法（试行）》执行第九条违约责任承包方的责任、工程质量不符合合同规定的负责无偿修理或返工由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金

二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款发包方的责任

一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失

二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失

三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任

四、承包方验收通知书送达日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金

五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金第十条纠纷解决办法任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第（）项方式解决

一、向经济合同仲裁机关申请仲裁；

二、向人民法院起诉第十一条附则

一、本合同一式一份，合同附件一份甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经银行，当地工商行政管理机关、建设主管部门备案按规定必须办理鉴（公）证的合同，送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴（公）证

二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴（公）证的，自办毕鉴（公）证之日起生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止

三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同建筑施工承包合同9甲方___________________乙方___________________依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，甲、乙双方就（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致订立本合同第一条工程概况工程名称_______________工程地点第二条工程承包范围第三条工程工期

1.计划开工日期年月日，计划完工日期年月日，总日历天数天；

2.主要节点工期_______________________________________

3.乙方应无条件执行甲方进度计划安排（包括新调整进度计划）第四条工程质量标准所承包工程范围内工程质量必须达到第五条组成合同文件及解释顺序组成本合同文件及优先解释顺序如下

4.本合同；

5.本合同附件；

6.招投标文件；

7.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范；注上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度情况下由双方协商解决第六条标准规范本合同适用标准规范________________________________第七条甲方责任和义务

1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验控制、监督、检查和验收

2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系

3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为人员予以清退

4.及时提供由甲方供应施工机械设备、周转材料

5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬

6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用其费用

7.协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理第八条乙方责任和义务

1.遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作

2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定标准，对本合同劳务承包范围内工程质量向甲方负责；根据业主或甲方计划要求（包括调整后计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成质量返修、工期拖延损失及各种罚款

3.应按招标文件要求和承诺管理人员、安全员（持证）保质保量到位技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%

4.服从甲方和业主监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面管理接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员有效证件、持证上岗情况；

5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分成品保护工作因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起一切经济损失及各种罚款

6.按甲方统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用机具、周转材料及其他设施

7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定条款支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案），承担因此项工作不到位而引起纠纷或当地相关行政部门处罚及责任后果；

8.为其施工人配备必要劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关防护用品）；

9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止18岁以下未成年人和55岁以上老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起责任和后果

10.甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款情况下,乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方谅解第九条环境保护、安全生产和文明施工

1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方相关工作实施情况，使其体系有效运行发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理

3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场管理规定，做到文明施工;保证施工现场整洁有序，符合文明施工有关规定和要求，维护甲方良好企业形象，并承担因违反有关规定造成损失和罚款加强现场管理，采取一切适当措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍第十条材料、设备供应与管理

1.甲方提供给乙方使用周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供

2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应材料、设备（包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定场内地点归类堆放）；因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时价格赔偿

3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约如材料使用超出预算用量，则超出部分费用由乙方承担;材料节约部分，由甲乙双方按比例分成第H••一条承包方式、价格及包含内容

1.承包方式及单价

2.承包价格所包含内容承包价格包括施工期间乙方各类风险及施工人员工资和调遣费小型机具费用；各类材料场内二次倒运；自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用；包括周转材料领用、装卸、看护、保管、退库；劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套等）；安全防护设施搭拆（安全网、防护栏杆、防护棚等）；文明施工费用（包括上级部门对现场各类检查所发生临时用工）；承包工程范围内配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工；预防一般性自然灾害所采取措施用工费用；

3.本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动第十二条结算办法及付款方式

1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量（或按工程进度节点）结算劳务承包费，5日按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用依据

2.甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付（或按工程进度节点），付款时间为业主付款后，支付上月结算款%O所承包工程完工后付结算款%,余款%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清（结算款支付额以扣除劳务管理费后数额为基数）

3.在每月承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳%劳务管理费第十三条施工验收

1.乙方应按本合同约定质量标准组织施工，确保施工质量施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致甲方相关损失竣工验收时，业主、监理等相关方提出工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任

2.乙方应配合甲方对其工作进行初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方工作必须乙方配合时，乙方应按甲方指令予以配合（配合第三方工作费用另外协商）第十四条工程保修

1.保修范围、期限

2.保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担第十五条保险

1.乙方负责人必须为从事危险作业人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用

3、该项工程的安全施工管理由乙方自己负责，并承担因安全事故引起的全部经济赔偿责任和全部法律责任

4、合同期内，不经双方协商同意认可，任何一方不得随意变更和解除合同

七、未尽事宜，甲乙双方协商解决

八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签章后即产生法律效力甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年—月—日年—月—日建筑施工承包合同3屋主（以下简称甲方）施工队负责人（以下简称乙方）身份证号码根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规的规定，遵循公正、平等、自愿、诚实、信用的原则，经甲、乙双方协商达成的一致，特签订本合同，双方必须共同遵守具体条款如下

一、承建工程内容

1、工程地点

2、乙方按甲方所提供的房屋设计图纸对主体工程进行施工

2.保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要措施减少损失第十六条争议

1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决

2.发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果；

2.1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

2.2调解要求停止合同工作，且为双方接受；

2.3仲裁机构要求停止合同工作；

2.4法院要求停止合同工作第十七条合同履约保证金

1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金元

3.本工程完工后，乙方按双方所签订合同内容完成，经有关部门验收符合本合同规定要求，则甲方在一月内返还乙方履约保证金（不计利息）第十八条不可抗力

1.不可抗力标准执行甲方与业主签订合同，当甲方与业主签订合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定

2.不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施

3.因不可抗力事件延误工作时间相就顺延

4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力，不能免除迟延履行方相应责任第十九条合同解除

1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行，可以解除合同

2.因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备保护和移交工作，按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬第二十条合同终止双方履行合同全部义务；劳务报酬价款支付完毕；乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后；保修期满未发生质量问题，本合同即告终止第二H条合同份数本合同一式份，甲方份；乙方份第二十二条补充条款第二十三条合同生效本合同双方约定后生效合同签订时间________________合同签订地点________________甲方（盖章）_____________乙方（盖章）建筑施工承包合同10发包方（全称）—（以下简称甲方）承包方（全称）（以下简称乙方）为落实岗位责任，保证工程质量、工期与安全生产，双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平的原则，现就“水电工程项目发包给乙方施工，并达成以下条款，以兹共同遵照执行

一、工程概况

1、工程名称—（含地下室、总体管网）水电工程（不含消防、送排风工程）

2、工程地点—

3、设计单位—

4、监理单位—

二、工程承包范围

1、甲方提供的“（不含消防、送排风工程）、设计变更图纸、设计更改、甲方通知书、图纸会审纪要

2、与有关部门的施工界限若以上承包范围与电信、有线电视、电力、自来水、市政雨、污水、燃气、消防等有关部门须由他们施工的相抵触部分，由相关部门施工甲方根据实际情况可调整相关部分工程量由其他施工班组施工，乙方应无条件配合，若未经甲方审批，乙方自行施工的可不结算该部分的工程量

三、合同工期

1、乙方在施工过程中配合土建统一安排的工期进行施工，不单独安排工期合同签订后一天之内乙方应提供如何保障安全、施工质量的方案及根据土建工期编制施工计划，合理安排劳力、机械、材料进场施工

2、安装过程中，如发生下列情况工期可顺延，不计算延误工期费用索赔a、因甲方原因，需设计修改确实影响施工进度b、因不可抗力造成的工期延误c、1周内连续停水停电累计超过一小时且确实影响施工

3、乙方在与其它承包施工单位施工配合过程中，造成后续分项工程工期延误时，甲方对乙方处以每延误一天一元的罚款，造成土建工程总包工期延误时，甲方对乙方处以每延误一天元的罚款如因乙方原因延误交房的，乙方还应承担延误交房的责任

四、工程承包方式及计价方式

1、水电项目按以下计价条款进行计价a）工程量按甲方审核后的实际工程量结算；b）安装定额套用《—》；c）市政定额中排水工程管道铺设分项项目及给水工程中除管道附属构筑外分项项目套用《—》;d）主材、设备由甲方指定品牌、规格，按甲方询到市场的实际现金购买且不含材料发票的价格补—虬然后由乙方负责采购、安装、保管；e）辅助材料费按合同签订月综合信息价进行计取；f）机械台班按合同签订日之前的有关政策进行调整；g）人工单价按本合同签订日之前的有关政策进行调整;h）本工程结算条款均按上述规定执行，仅计至定额基价内人工费、机械费、材料费（含辅助材料费、主材费、设备费），其它费用（包括但不限于企业管理费、风险费、利润、税金、措施费、其它费、规费、高层建筑增加费、地下室施工增加费、脚手架搭拆费等）均不计取合同签订后产生的政策性调整均不调整；i）按以上计价条款进行计价后下浮—%（定价部分主材及设备不参与下浮）作为最终结算造价;

2、因总体管网将涉及到部分土建管井等构筑物施工，该部分按以下要求进行计价a）、工程量按甲方审核后的实际工程量结算；b）、土建定额套用《—》―；c）、市政定额中除合同第四条第1点规定外的项目套用（《》（）;d）、材料因土建部分均为甲方提供，考虑到甲方管理上的方便，水电工程涉及到土建材料中的钢筋、水泥、砂子、石子、豉头、井盖均由甲方提供，乙方负责施工、保管，乙方不计取任何土建材料费用；e）、机械台班按合同签订日之前的有关政策进行调整；f）＞人工单价按本合同签订日之前的有关政策进行调整；g）、本工程结算条款均按上述规定执行，仅计至定额基价内人工费、机械费，其它费用（包括但不限于土建材料费、企业管理费、风险费、利润、税金、措施费、其它费、规费、高层建筑增加费、地下室施工增加费、脚手架搭拆费等）均不计取合同签订后产生的政策性调整均不调整；h）、按以上计价条款进行计价后下浮作为最终结算造价；

3、以上计价模式均为定额计价模式，不采用清单计价模式;工程款审批时乙方均应提供采用“”版软件套价的电子版预算及“—”软件编制的工程量电子版计算式及相应的纸质预算书、工程量计算式；

4、按以上结算条款进行结算，除总包单位施工配合费、税金外的各项费用均由乙方承担；

5、临时用水、用电乙方有义务协助甲方进行该部分内容安装、维护，材料由甲方提供或签认乙方提供的材料，乙方不计取任何费用；

6、施工用水、用电的费用由甲方暂行代乙方垫付，各班组按造价比例进行分摊，从工程款中扣除；

五、付款方式

1、单体不低于一栋以上的主体结构封顶后开始对已封顶楼栋按以下要求支付进度款

2、乙方根据工程进度于每月—日向监理部申报当月完成的工程量，监理部在一个工作日内予以审批后报甲方，经甲方审批后工程量的%支付该月工程进度款

3、工程竣工验收合格后，乙方按要求移交有关竣工图、内业资料、有关设备产品使用说明书、保修证书、验收合格证书后付至已完工程量的—%自办理交付使用之日起一个月内办理完结算手续，同物业办理0完交付手续后，付至工程结算总造价的—%余款%作为工程保修金不计息自工程竣工验收合格之日起年后完成全部保修工作—天内付清余款

4、工程款的—以现金支付，但乙方应提供工资册，余下的—以公司户头转账至材料商的方式支付

六、工程质量标准及验收

1、按国家工程施工质量验收评定标准合格

2、双方对材料、工程质量有争议，由甲方委托工程质量检测机构鉴定，所需费用由乙方垫付鉴定为质量合格的，鉴定费用由甲方承担;鉴定为质量不合格的，鉴定费用及相关的损失，由乙方承担

七、材料、设备管理要求

1、乙方进场的材料、设备均须经甲方检查认可后方可安装,未经甲方确认不得进入验收和支付程序如验收、审核认可后材料被更换，甲方有权采取对乙方更换材料价值5倍进行罚款甲方验收后也不免除乙方的质量责任

2、本合同签订后一个月之内，乙方应提供工程所需材料清单乙方承诺提供材料清单与图纸所需材料数量（含变更工程量及定额损耗量）偏差不超过土—%,超过允许偏差所造成的材料价格变化由乙方承担

3、无需定制的材料乙方应根据施工进度提前一个月进行审批，以便确定品牌、价格，需定制的如配电箱、桥架、水泵等应根据施工进度提前个月进行审批

4、乙方自带工具及物资必须到甲方保管员和保卫员处详细登记，如未登记入工地后视为甲方所有，如离开工地时，甲方保卫人员及管理人员有权对包裹及可疑人进行检查，发现了偷窃行为按偷窃物品的价值处以一倍以上的罚款

八、保修和售后服务

1、本工程自验收合格之日起乙方提供一个月免费保修服务

2、渗水、漏水等影响居民正常生活的情况下，乙方承诺在甲方通知后一小时内赶到现场并于一小时内完成维修发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修其他情况下，乙方须在甲方通知后一小时内赶到现场，并于赶到现场之日起—日内完成通知所涉及之保修、维修项目

3、每个维修项目完成后，经业主和甲方验收并签字后，方为该维修项目本次维修完毕

4、违反以上规定，视为乙方同意由甲方处理，甲方委派他方处理，处理结果由业主和甲方签字认可后即生效，不再经由乙方确认，因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除，不足部分乙方还应补足

九、甲、乙双方责任

1、甲方的责任1提供引至本小区内的施工水源、电源二级电箱以上的电源，具体引至各用水点、用电设备由乙方自行负责甲方提供二间临设供乙方临时堆放材料及办公使用，不允许住人2参与工程质量、施工进度、施工安全的监督，负责材料进场、施工验收确认工作3按合同约定支付工程款4协议签订后，甲方提供完整的水电施工图纸一套

2、乙方责任1在施工期间，乙方至少需安排1位现场技术管理人员联系人，甲方发现施工现场管理员不在岗，每次罚款一元2乙方遵守工程建设安全生产、文明施工有关管理规定，严格按安全、文明施工的要求组织施工、管理，并随时接受有关各方的监督检查由于乙方在施工过程中造成的事故责任和因此发生的费用含承担第三方损失及有关费用均由乙方承担甲方可根据安全事故具体情况给予罚款3做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，并承担损害修复的费用4水电工程具备隐蔽条件时，乙方进行自检，并在隐蔽前一小时通知甲方验收未经监理或甲方签字认可，乙方自行隐蔽的，甲方将视情节严重程度给予每次—元罚款，并要求重新隐蔽验收直至符合要求（主体工程指从挖地基土主算起到天面女儿墙的一切工程）工程完工后应负责清理各楼层的废料

3、乙方要做好施工前的准备工作，认真会审设计图纸，发现图纸结构不完善时应及时向甲方提示以便修改图纸不提及的事宜按甲方要求施工

4、乙方负责室内、外所有需要部位普通抹灰，负责施工所用搅拌机、震动机、升降机等机械设备、木材、模板、支撑木及一切施工工具（机器损坏全部由乙方维修或租机器费用由乙方负责与甲方无关）

5、乙方负责打底层水泥混凝土地板、包基础捣制、平整回土著人、外墙栏杆、化粪池、天面批光（不能积水），内、外墙批灰乙方包砌楼顶上的四周

1.2米高的‘墙裙，并内、外批灰安装门框、窗框、供水、排污水预埋推件等包正负零零下

1.5米基础，超

1.5米的部份补经乙方每条第米60米

6、乙方负责在每一层砌两个卫生间，以及内、外批灰

7、甲方负责施工所用的水电费

8、乙方对甲方所提供的施工设备及用具不得随意损坏

9、甲方不负责乙方的伙食及开水等饮用

10、施工安全设施由乙方负责

二、承建方式5已竣工工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复6乙方需自行提供劳保用具给一线施工人员，尊重一线施工人员的劳动成果，不得任意扣发工人劳动报酬，否则乙方要承担相应的经济责任乙方必须及时支付班组的劳务费、为从事危险作业的职工办理意外伤害保险、为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，并支付保险费用若政府需要乙方人员办理社保、劳保，乙方需负责办理并承担费用7相应的内业资料由乙方负责完成，并提供完整的备案用竣工图一套，提供结算用竣工图一套和结算资料一份，有关格式要求按—档案室标准执行8各班组墙体、楼板预留洞、管槽待管、桥架、风管、风口、箱体等就位施工完毕，其塞缝由各自班组在土建粉刷之前完成，土建粉刷后因乙方原因需重新打洞、割槽其塞缝、粉刷均由乙方无偿负责墙面管槽需用切割机进行切割，不得未经切割随意凿打破坏墙面

十、违约责任

1、合同签订后—日内，乙方应交纳合同履约保证金—万元整履约保证金在乙方第一次付进度款时无违反合同条款的情况下无息退还

2、当发生下列情况时视作甲方违约，由甲方承担违约责任,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失1甲方不按时支付工程进度款2甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款3甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况

3、当发生下列情况时视作乙方违约1因乙方原因不能按照约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工2因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准3乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况

4、甲方未按合同条款约定的时间内支付预付款、工程款的,应按照逾期支付款项的逾期日内的日万分之一向乙方支付违约金乙方逾期将验收合格后的工程交付甲方，或乙方逾期将已验收合格的竣工资料交付甲方的，乙方应按照一元/天的标准向甲方支付违约金

5、对乙方在工程施工过程中存在安全、施工质量、拖延工期等问题，甲方有权采取罚款、责令整改等措施

十一、争议解决甲方、乙方在履行合同时发生争议，应当协商解决当事人不愿协商或者协商不成的，双方可以向工程所在地的人民法院起诉

十二、合同解除

1、甲方、乙方协商一致，可以解除合同

2、有下列情形之一的，甲方有权单方面解除合同，乙方应无条件配合，并扣罚乙方现有工程投入未支付部分的工程款做为违约金乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以承包的名义分别转包给他人；发生重大质量事故；出现质量、安全问题，又拒绝服从甲方、建设方及监理、设计单位要求整改的；未经甲方同意，无故拖延工期的；

十三、合同生效与终止

1、双方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止

2、合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务

十四、合同份数

1、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等的法律效力

十五、合同生效甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）:年—月日年月―日建筑施工承包合同11发包商（下称甲方）承包商（下称乙方）依据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签定本合同第一条、工程项目工程名称工程地点工作范围内外墙涂料、真石漆、刮腻子（内墙涂料地下室、阳台天棚、楼梯内墙；外墙涂料屋顶造型内外墙、屋顶天棚；真石漆外墙线条；刮腻子电梯井内壁、空调窗内侧）工作内容内墙涂料:批刮腻子二道、涂料二道等全套涂料工程外墙涂料:修补清扫真石漆底涂层；

①中和处理

②底漆施工

2.主涂层防砖质感真石漆

3.辅助处理

4.罩面漆施工方法以乙方根据国家标准规定的施工工艺编制，经甲方批准的施工方案为准第二条、工程造价第三条、承包方式包工包料（含小型施工工具及照明）第四条、施工期限

一、开竣工日期据现场工期要求双方商定本工程从年月日开始至年月日竣工，总工期日乙方必须按甲方提出施工进度要求施工，每拖延罚款元第五条、工程价款的支付与结算每月按实际完成的工程量的85%支付工程款，当涂料完成拆架后，甲方支付至总造价90%给乙方，当工程完工验收结束后，甲方付清全部工程款95%,保修期贰年保修期满后余款全部结清第六条、工程质量工程质量标准合格乙方材料进场后，必须提供厂家产品合格证给甲方核验，如不符合，其损失乙方自行负责合同签订后，材料和颜色均应由建设单位和监理单位认可后方可施工，甲方不得任意改变已认可后的.产品，否则需赔偿乙方的损失工程必须按照设计图纸与说明、图纸会审纪要、设计变更联系单的要求以及本合同的精神进行施工第五条、安全责任乙方现场施工人员必须服从甲方工地安全管理，按有关规定采取严格的安全防护措施应文明施工并负责施工中所引起的一切安全责任第六条、竣工验收初验时，双方代表以及有关部门必须到场，按照《装修装饰验收规范》的要求进行验收验收中，如发现工程质量不合格，乙方应负责无偿整修或返工，并第七条、违约责任甲方责任因中途更改设计造成返工，赔偿乙方由此造成停工，废料等损失，工期顺延乙方责任合同签定后，乙方必须交给甲方人民币壹拾万元给作为工程质量保证金，保证拆架后外墙及线条颜色均匀一致、无色差、线条顺直若不符合规定的，乙方应无偿整修或返工同时没收工程质量保证金乙方在施工过程中，如质量不符合元规定，甲方可终止合同并责令乙方退场，造成经济损失责任由乙方承担第八条、纠纷解决办法合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成，任何一方可向经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉附则本合同一式贰份，双方各执壹份本合同自双方代表签字后生效，结清工程款终止本合同签订后，甲乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年—月—日年一月日建筑施工承包合同12建设工程施工合同（GF-1999-0201）中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局第一部分协议书发包人（全称）承包人（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议书

一、工程概况工程名称工程地点工程内容群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号资金来源

二、工程承包范围承包范围施工图设计范围内的建筑、装饰、安装工程，但不包括外墙幕墙工程、雨篷及钢结构工程、电梯工程、通风及空调工程、弱电工程、消防工程及精装修工程

三、合同工期开工日期年月日（以开工令为准）交工日期年月日（具备部分精装修队伍进场条件），月日完成所承包范围的所有分项工程

四、质量要求工程质量要求合格

五、合同价款金额（大写）暂定人民币仟佰万元（以工程结算为准）元

六、组成合同的文件组成本合同的文件包括

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项

十、合同生效合同生效时间年月日合同订立地点本合同约定自双方后生效发包人（公章）承包人（公章）住所住所法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人电话电话传真传真开户银行开户银行账号账号邮编邮编鉴证意见本工程采用包工不包料的形式，甲方负责建房用的钢筋、水泥、石、沙、砖、石灰及铁线等的采购乙方包施工、包时间、包安全、包工程质量到工程完工后负责清理好各层施工场地，把各种废料清理运放置一楼门口前，待甲方验收合格为止

三、工程质量要求

1、乙方必须按照施工图纸和说明书要求（需要改变施工图和说明书的内容由双方协商处理）按质、按量、按时完成任务，乙方的法人代表一定把好质量关

2、沙浆和混凝土要按规定比例拌和，梁板、基础的碎捣制要用机械搅拌，震动密实，保证於强度；钢筋硅无露筋，若出现蜂窝、麻面部份，超过2%面积要翻工的，翻工工料费由乙方自负

3、砌墙用砖使用前要淋水湿透

4、基础、地梁、柱、楼板、梁现浇混凝土后要保养达到施工规范要求

5、第层楼的水平线保持一致，整楼开间尺寸要对正，墙与楼板成90度角

6、施工洞口及预留洞口要补实补平

7、砌砖要平直，不得有通缝，抹灰后不得有空隙，且抹灰厚度不得大于

0.OPO.015米左右，平整度和垂直要求用水平尺控制

8、所承包的全部工程工作量，并能交付甲方装修使用若乙经办人鉴证机关年月0第二部分通用条款本合同通用条款，采用中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局1999年颁布的《建设工程施工合同》GF—1999—0201第二部分《通用条款》建筑施工承包合同13甲方___________________乙方___________________依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就工程劳力施工承包事宜协商达成一致订立本合同第一条工程概况工程名称_______________工程地点_______________第二条工程承包范围第三条工程工期

1.计划开工日期年月0,计划完工日期年月日，总日历天数天；

2.主要节点工期________________________________________

3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到第五条组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下

1.本合同；

2.本合同附件；

3.招投标文件；

4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范；注上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决第六条标准规范本合同适用标准规范________________________________第七条甲方责任和义务

1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收

2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系

3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退

4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料

5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬

6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用其费用

7.协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理第八条乙方责任和义务

1.遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作

2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款

3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员（持证）保质保量到位技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%

4.服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；5,做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款

6.按甲方统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施

7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案）,承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果；

8.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品）；

9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果

10.甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解第九条环境保护、安全生产和文明施工

1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行

2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；加强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理

3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和耨款加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍第十条材料、设备供应与管理

1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供

2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备（包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放）；因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿

3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担；材料节约部分，由甲乙双方按比例分成第H■•一条承包方式、价格及包含的内容

1.承包方式及单价

2.承包价格所包含的内容承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费小型机具费用；各类材料的场内二次倒运；自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用；包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库；劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套等）；安全防护设施的搭拆（安全网、防护栏杆、防护棚等）；文明施工费用（包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工）；承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工；预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用；

3.本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动第十二条结算办法及付款方式

1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量（或按工程进度节点）结算劳务承包费，5日按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据

2.甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付（或按工程进度节点），付款时间为业主付款后，支付上月结算款的%所承包工程完工后付结算款的%，余款%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清（结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数）

3.在每月的、承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳%的劳务管理费第十三条施工验收

1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任

2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合（配合第三方工作的费用另外协商）第十四条工程保修3•保修范围、期限

2.保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担第十五条保险

1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用

2.保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失第十六条争议

1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决

2.发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果；

2.1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

2.2调解要求停止合同工作，且为双方接受；

2.3仲裁机构要求停止合同工作；

2.4法院要求停止合同工作第十七条合同履约保证金

1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金元

2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定的金额；若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果

3.本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金（不计利息）第十八条不可抗力

1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定

2.不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施

3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延

4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任第十九条合同解除

1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除方不按时完成施工任务使工作期拖延一个月以上（含一个月）或出现严重的工程质量问题，甲方有权解除乙方承建资格，另聘请施工队，本合同同时终止造成甲方经济损失的由乙方按全价赔偿（即每平方米混凝土300元，每立方砖150元）

四、付款方式

1、乙方完成所承包的各项施工内容，经甲、乙双方及有关技术人员现场验收合格后，甲方按建筑面积为元/nV结算给乙方（建筑面积计算以滴水线为准）

2、乙方捣制及砌砖墙完一层后，甲方付该层工钱80%,其余每一层捣顶后支付该层工钱的70%其余款待竣工后经甲方验收合格后5天o内结清

五、施工工期甲、方双方签定合同后，乙方组织有足够的技术人员进场施工（要求全部工人为熟练工）自年月日到年月日前要求完成所承包的全部工程量，并能交付甲方装修使用

六、工程施工安全乙方必须确保工程施工安全，遵循安全施工规范技术要求，采取严格的安全防护措施杜绝一切事故，并承担由于自身安全措施不到位或不利造成事故的责任和发生一切后果和费用，如有此类合同

2.因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地；甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬第二十条合同终止双方履行合同全部义务；劳务报酬价款支付完毕；乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后；保修期满未发生质量问题，本合同即告终止第二H■■一条合同份数本合同一式份，甲方份；乙方份第二十二条补充条款第二十三条合同生效本合同双方约定后生效合同签订时间________________合同签订地点________________甲方（盖章）_______________乙方（盖章）_______________周记建筑施工承包合同14合同编号发包方_________________承包方_________________签约时间,签约地点为了保证施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同

（一）工程名称

（二）建筑面积（工程形式）

（三）施工地点________________

（四）工期

1、开工年—月—日；

2、竣工年—月—日；

3、合同工期总共历时一天

（五）承包形式

（六）工程质量标准

（七）工程价款共计人民币元

（八）付款方式本合同生效后支付合同款项的计一元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的计—元；质保金—元，质保期满后支付

（九）质保期—年

（十）双方的责任义务

1、发包方的责任义务

①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷；

②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;

③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点；

④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;

2、承包方的责任义务

①按发包方要求及图纸要求进行施工;

②如期完成施工任务；

③接受发包方的技术指导和质量标准要求;

④负责发包方提供料物及设备的.保护；

⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;

⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用；

（十一）其他

1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满

2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼

3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力发包方承包方委托代理人委托代理人:日期建筑施工承包合同15甲方乙方为了顺利完成商定的建筑工程，明确发包方和承包方的相互权利、义务关系，根据有关法律法规，结合本工程的实际情况，经甲乙双方多次协商，达成以下合同条款

一、工程名称及地点工程地点陕西省榆林市马扎梁榆横电厂工程名称#2主厂房

二、工程劳务承包内容及范围承包内容清理基层、内墙涂料、脚手架搭拆、清理现场等

三、承包方式及工程结算包工包料结算价格乙方包工包料（不包面漆），内墙涂料27元/平方米，搭拆钢管架每平方米扣除4元，不包含脚手架

四、工期要求乙方必须严格按照甲方合理的工程进度要求组织施工

五、工程质量

1、使所承包的工程符合施工规范、建筑安装工程质量评定标准合格要求，每道工序搭接必须通过甲方技术人员或项目经理验收合格后方可进入下道工序施工，施工后出现起皮、空鼓等现象应立即主动无条件返工、处理

2、施工工序要求1基层腻子必须最少不得少于二遍，腻子层必须平整、坚实、牢固、不起皮;腻子干燥后应打磨平整2墙面在涂刷面漆前必须涂刷一遍底漆3涂料面层必须按甲方提出的正规施工工序进行施工；涂料的涂刷必须均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和掉粉;颜色必须均匀一致涂刷面漆时，等第一道面干燥后，方可施工第二道面漆4施工主要工序应满足以下程序基层处理、找平一一墙面、顶棚刮腻子一一打磨平整、保养——涂刷封闭底漆——第一遍罩面涂料——第二遍罩面涂料按打下的样板施工，按样板交工

六、工程价款支付甲方按月进度支付乙方已完工程量70%的进度款，工程竣工验收合格一个月内，支付合同总结算款的余款

七、双方义务一甲方负责

1、施工所需的水电引入施工现场

2、负责现场技术交底及质量跟踪检查，考试合格后持证上岗

（二）乙方负责

1、新进场人员必须按受三级安全教育，考试合格后持证上岗

2、按甲方的质量要求、工期要求、技术要求施工

3、按甲方的安全要求，文明施工因乙方原因发生人为的质量、安全事故所发生的费用由乙方承担，甲方概不负责

4、服从甲方领导和指挥，遵守甲方的有关规定制度

八、违约责任

1、若不按项目部施工进度计划时间完成，每延期一天按合同总价款的3%进行罚款

2、乙方若地场地内打架、偷盗、赌博，以上根据情节轻重,有其一者罚款50-200元

3、未经甲方同意，乙方将工程转包他人，甲方有权终止合同，并追究其民事责任若因甲方原因造成的责任由甲方负责

4、甲方已施工完毕的成品或半成品的保护，若因乙方人为原因造成的损坏，将视情节给予一定的罚款（100-10000元）

5、若甲方无故损坏乙方的.材料或成品，照价赔偿

6、本工程完工后交验达不到合格标准，乙方必须无条件返工并承担返工损失

九、安全责任

1、乙方在施工期间做好现场防火、防盗以及人身安全工作乙方必须在进场前将施工队人员名单提供给项目部备案，施工期间，乙方应遵守操作规程，做好安全保护，操作层外架必须铺脚手板，施工人员在施工期间必须佩带安全带，安全带的正确使用符合相关规定进入工地，必须带好安全帽，不得穿拖鞋进入施工现场，不得酒后施工，施工用水用电必须遵守工地规章制度，严格遵守土建方工地的各项规定、规范不按上述要求遵守的，由此导致的一切事故责任由乙方自行承担

2、乙方随时接受甲方及厂内安全检查人员的监督检查，服从甲方领导安排，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患

3、乙方必须在现场设专职安全员负责现场的施工安全，不得发生任何安全事故，如因乙方违反安全操作规程或自己麻痹、疏忽而造成的安全事故，由乙方自己负责

十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，未尽事宜，经甲乙双方共同协商解决竣工验收清算后，本合同失效甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年月日年月情况出现责任和费用全部由乙方负责，与甲方无关乙方在施工当中不能无理取闹或无故中途退场及转包给他人，否则甲方有权终止本合同和拒付一切款项，并由上此而产生的一切经济损失由乙方负责本合同一式三份，甲、乙双方各执一壹份为凭，涂改无效，本合同有未尽事宜双方另行协商解决，本合同经双方签字之日起生效随工程竣工验收合格结算后失效双方必须共同遵守执行，不得违约甲方法人代表电话乙方法人代表电话附乙方法人代表身份证复印件一份年月日建筑施工承包合同4第一条合同当事人、签约时间和地点

1.1本合同当事人

1.

1.1发包人以下简称甲方地址家庭住址身份证号码联系电话

1.

1.2承包人以下简称乙方。