建设工程招标投标示范文本：施工招标文件（合理低价法）2023版

茂名市房屋建筑和市政基础设施工程施工公开招标招标文件指导文本（适用于合理低价法）招标人招标代理机构日期年月第一节投标人须知前附表条款条款名称编列内容名称地址

1.

1.2招标人联系人电话名称招标代理机地址

1.

1.3构联系人电话

1.

1.4项目名称

1.

1.5建设地点

1.

1.6建设规模本项目采取工程量清单报价方式，招标控制价为元其中绿色施工安全防护措施费为元，暂列金额为元，暂估价元投标人必须按照投标清单方式且低于本项目工程招标控制价的96%（下浮率＞4%）进工程报价方行报价，各单位工程的投标报价不得高于该单位工程的招标控制价，

1.

1.7式及投标最绿色施工安全防护措施费，暂列金额，暂估价须按招标控制价公布高报价值的数据进行报价，不符合上述规定的报价将视为无效的投标报价，其投标将被否决各单位工程的招标控制价详见第五章《工程量清单》

1.

2.1资金来源本项目工程内容（具体以工程量清单为准）施工总承包，标段划分

1.

3.1招标范围定为个施工合同

1.

3.2计划工期计划开工年月日，计划竣工年月日招标工期日历天

1.

3.3质量要求本工程验收达到合格标准包工包料□固定单价合同,按中标价限额施工

1.

3.4承包方式口固定总价合同口其他资质条件见附录1;财务要求见掘2；业绩要求见血3；投标人资质

1.

4.1条件和要求信誉要求见附录4；项目经理及其他人员资格见附录5；其它要求口不接受

1.

4.2是否接受联口接受，应满足下列要求合体投标0不组织，投标人可自行踏勘项目建设现场□组织，踏勘时间

1.

9.1踏勘现场踏勘集中地点0不召开

1.

10.1投标预备会□召开，召开时间召开地点□不允许□允许，分包内容要求

1.11分包分包金额要求接受分包的第三人资质要求0不允许

1.12偏离口允许允许偏差的范围和幅度/招标人澄

1.招标人澄清、修改或补充期限投标截止日期15日前清、修改或

2.投标人质疑期限投标截止日期10日前

2.

2.1答疑期限和投标人质疑

3.招标人答疑期限投标截止日期7日前期限招标人答疑

2.

2.2截止时间收到澄清要求之日起3日内投标有效期

3.

3.190日历天（从投标截止之日算起）本项目投标保证金的金额人民币万元整（¥元）投标人选择以下四种任一种方式递交投标保证金

1、电子保函的形式投标人（联合体企业由牵头人）通过广东省公共资源交易平台（茂名市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440900/index）点击进入茂名市公共资源交易平台后，点击“保证金系统”栏目进行系统登陆，选择所投项目（请认真核对项目名称、进场编号）进行电子保函申请，按相关操作步骤提交电子保函申请，且必须于年月日23时30分前出函成功，否则所产生的后果自负（注申请成功后，将银行电子保函下载打印并装订在投标文件中）

2、银行转账形式广东省公共资源交易平台（茂名市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440900/index）点击进入茂名市公共资源交易平台后，点击“保证金系统”栏目进行系统登陆，对所投项目（请认真核对项目名称、进场编号）进行投标保证金账号申请，获取系统随机生成的保证金账号后按时足额交纳投标保证金投标保证金需以转账方式从公司银行基本账户一次性提交，提交保证金的账户应与系统注册时的公司银行基本账户一致，

3.

4.1投标保证金且必须于年月日23时30分前到账，否则所产生的后果自负（注投标保证金逾期到账或未汇入指定账户（子账户）的，按未递交保证金处理）

3、纸质银行保函形式投标人在注册地所在地级市范围内或所在省（自治区、直辖市）人民政府所在地城市的国有商业银行或股份制商业银行开具本项目的投标保证金银行保函，且使用本招标文件提供的版本（注投标保证金银行投标保函，有效期与投标有效期一致或长于投标有效期，开标时须提交银行投标保函原件，其复印件装订在投标文件中）

4、纸质保证保险形式投标人提供保险公司出具的投标保证保险保函，且使用本招标文件提供的版本（注保险公司的投标保证保险保函有效期等于或长于投标有效期，开标时须提交投标保证保险保函原件，其复印件装订在投标文件中）为进一步创新招投标工作、优化营商环境工作，建议投标人采用以下方式递交投标保证金

1、电子保函的形式；

2、银行转账形式签字或盖章

3.7详见投标人须知第

3.7款要求投标截止时

4.

1.1年月日时分间递交投标文电子投标文件投标截止时间前上传至茂名市公共资源交易平台建设

4.

1.2件地点工程招投标业务系统0^是否退还投

4.

1.3标文件口是，中标通知书发出后天退还通知延后

4.

1.5原定投标截止时间巫天前时间开标时间向投标截止时间开标时间

5.1开标地点茂名市公共资源交易中心开标厅（茂名市油城十路金源和地点盛世

1、2号楼三层开标大厅）

5.

3.

15.3开标程序⑸开标顺序随机启封评标委员会构成设计（A0401）1人、工程造价（A060101）2人、工评标委员会程施工（A0801）2人

6.

1.1组建抽取专家类别工程类评标专家确定方式从广东省综合评标专家库随机抽取评标方式及

6.3合理低价法，具体见招标文件第三章《评标办法》标准是否授权评标委员会确

7.1口是定中标人回否，推荐的中标候选人数3履约担保的形式采用现金+银行保函+保证保险履约担保的金额为中标合同价款的10%o银行保函应当为无条件保函；履约保函由银行出具

7.

3.1履约担保履约担保的有效期，从提供履约担保之日起至合同约定工作全部完成并验收合格之日止有效期满后将此担保退还给中标人（不计利息）（注履约担保在签订合同前提交）监督部门茂名市建设工程招标投标办公室电话0668-

2293023、

9.5监督部门2280606需要补充的其它内容投标人若对本次招标有异议投诉，请自行登录茂名市住房和城乡建设局官网-首页其他-建设工程招标投标专栏查询相关异议书、投诉书的范本，并按范本格式编写异议书、投诉书附录资格审查条件（资质最低条件）1企业资质等级要求投标人须具备资质，营业执照和施工企业安全生产许可证有效;广东省外企业须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并通过数据规范检查显示正常登记附录资格审查条件（财务最低要求）2财务要求不设置为资格条件附录资格审查条件（业绩最低要求）3业绩要求不设置为资格条件附录资格审查条件（信誉最低要求）4信誉要求投标人在最近三年内年月日至年月日）没有存在骗取中标或严（2020重违约被解除合同或被建设行政主管部门通报且在限制投标期内投标人在“信用中国”网站查询没有被列为严重（www.creditchina.gov.cn）失信主体或拖欠农民工工资失信联合惩戒对象或被人民法院列为失信被执行人附录资格审查条件（人员配备资格最低要求）5人员数量资格要求拟委任的项目经理须持有级或以上建造师证书（广东省外企业项目经理1人须委派建筑工程一级注册建造师）,具备有效的安全生产考核合格证B证，目前未在其它在建项目担任项目经理项目施工技术负责1人拟委任施工技术负责人具有级或以上技术职称人拟委任的安全负责人须取得安全生产考核合格证（C证），且在安全负责人1人有效期内质量负责人1人拟委任的质量负责人须取得岗位证书，且在有效期内财务负责人1人注

1、广东省外的投标人其拟委派人员必须已经在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并通过数据规范检查

2、如果投标人拟委任的项目经理存在在建（未竣工验收）项目中途变更其项目经理的，需在投标文件中提交变更证明材料，开标日后提交证明材料视为无效

3、如果建造师的注册证、安全生产考核合格证和安全负责人的安全生产考核合格证已按新规定办理信息公开，则必须符合相关规定

4、上述人员配备为投标时最低要求，在签订合同和进场施工时必须到位，如在签订合同时不能到位，则视为中标人自动放弃中标资格，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，或者按规定重新组织招标；如在进场施工时不能到位，其履约保证金不予退还，给招标人造成损失的，还应当对超过部分予以赔偿

5、上述人员需供本单位近3个月（年月日至年月日）的社保管理机构的证明材料（如社保管理机构的查询机器打印件）

6、上述人员进驻施工现场时间开工后，项目经理天/月;项目施工技术负责人天/月;安全负责人天/月;质量负责人天/月

7、上述人员变更的要求

（1）人员变更须经建设单位、监理单位同意；

（2）变更的人员具有与招标文件要求、投标文件承诺的同等资格条件，且符合有关管理法规要求的资格条件；

（3）变更的人员必须是施工企业自有员工［具有本企业购买近3个月的社保管理机构的证明材料（如社保管理机构的查询机器打印件）、劳动合同］;

（4）向监督机构填报《建筑工程项目管理班子变更情况报告表》并经审核同意第二节招标文件指导文本修改补充申报表招标人（或招标代理机构）按照指导文本编制招标文件本表内容与其他部分有冲突时,以本表内容为准（但与相关法律、法规、政策相冲突的除外）因选择不同评分办法采用不同的范本内容,可以不在此申报早下序号指导文本原文拟修改、删除、补充内容条目14第三节投标人须知.总则

11.1项目概况

1.

1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标

1.

1.

21.2本招标项目招标人见投标人须知前附表

1.

1.3本标段招标代理机构见投标人须知前附表

1.

1.4本招标项目名称见投标人须知前附表

1.

1.5本标段建设地点见投标人须知前附表

1.

1.6本招标项目建设规模见投标人须知前附表

1.

1.7本招标项目工程报价方式及投标最高报价值见投标人须知前附表

1.2资金来源情况

1.

2.1本招标项目的资金来源见投标人须知前附表

1.3招标范围、计划工期、质量要求和承包方式

1.

3.1本次招标范围见投标人须知前附表

1.

3.2本标段的计划工期见投标人须知前附表L

3.3本标段的质量要求见投标人须知前附表

1.

3.4本标段工程的承包方式见投标人须知前附表

1.4投标人资格要求L

4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉

（1）资质要求见投标人须知前附表；

（2）财务状况见投标人须知前附表；

（3）企业信誉见投标人须知前附表；

（4）业绩经验见投标人须知前附表；

（5）项目经理及其他人员资格见投标人须知前附表；

（6）其它要求见投标人须知前附表

1.

4.2本招标项目是否接受联合体投标见投标人须知前附表如果投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第

1.

4.1项和投标人须知前附表的要求外,还应遵守以下规定1联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；2由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；3联合体各方不得再以自己名义单独或参加其它联合体在同一标段中投标

1.

4.3投标人不得存在下列情形之一1为招标人不具有独立法人资格的附属机构单位；2为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；3为本标段的监理人；4为本标段的代建人；5为本标段提供招标代理服务的；6与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；7与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；8与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；9被责令停业的；10被暂停或取消投标资格的；11财产被接管或冻结的；12在最近三年内有骗取中标或严重违约被解除合同或重大工程质量问题的行为；13单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标14“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn查询投标人被列为严重失信主体或拖欠农民工工资失信联合惩戒对象或被人民法院列为失信被执行人的

1.5费用承担不论投标结果如何，投标人准备和参加投标活动发生的费用自理

1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密,使用说明

1、为进一步规范房屋建筑和市政基础设施工程建设项目施工招标投标活动，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等有关法律法规规章规定，结合本市实际，制定本指导文本（修订版），自发布之日起参照使用

2、招标人必须如实填写招标文件中的所有空格，无内容者或不采用者应用斜画线表示招标人在填写本招标文件的空白栏目时，应采用与本招标文件不同的字体对本招标文件（含合同）指导文本进行补充、删除或修改的内容，应统一写入招标文件指导文本修改补充申报表同时，应明确注明是对招标文件指导文本何部分的何章何节何条何款进行的补充或修改招标文件指导文本修改补充申报表内容与其他部分有冲突时,以招标文件指导文本修改补充申报表内容为准（但与相关法律、法规、政策相冲突的除外）招标管理部门应在招标文件备案时对招标人填写内容及招标文件指导文本修改补充申报表内容进行重点审查

3、招标人一般应参照招标文件指导文本编制项目招标文件，其所作出的补充或修改应经项目所在地招标管理部门备案同意

4、按照本招标文件指导文本编制的招标文件的解释权属于招标人，招标人对招标文件指导文本的内容存在异议时，可向招标管理部门申请解释

5、本招标文件指导文本修订版由于水平和时间有限，难免存在不妥之处，各编制单位和使用单位在使用过程中，如有意见和建议，请及时向茂名市建设工程招标投标办公室书面反映，以便修改和完善，在此预致谢忱违者应对由此造成的后果承担法律责任

1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文必要时专用术语应附有中文注释

1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位

1.9踏勘现场

1.

1.

19.1投标人可按工程的建设地点自行踏勘项目现场，所发生的费用由投标人自理

1.

1.2投标人自负在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失

1.

1.3招标人对投标人踏勘现场所了解的工程场地和相关的周边环境情况，只作为投标人在编制投标文件时的主观考虑，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责

1.10投标预备会

1.

1.1招标过程通过网络平台发送招标信息，招标人将不再召开投标预备会投标人如对本项目招标文件存有要求澄清的疑问，须以不署名的电子文档形式通过广东省公共资源交易平台（茂名市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440900/index）提出

1.

1.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题发送到广东省公共资源交易平台（茂名市），以便招标人作予澄清，并通过网络发出澄清通知该澄清通知的内容为招标文件的组成部分

1.11分包

1.

1.1投标人须知前附表规定允许分包的，招标人不得直接指定分包工程承包人,也不得对依法实施的分包活动进行干预，应当允许投标人将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包

1.

1.2投标人拟将允许分包的中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的,应当符合有关法律法规规章的规定，符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件

1.12偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的,偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度招标文件

2.

1.1招标文件的组成

2.

1.1本招标文件包括

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸;

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

2.

1.2根据本章第

1.10款、第

2.2款和第

2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分

2.2招标文件的澄清

2.

2.1投标人下载招标文件后，应仔细阅读和检查招标文件的全部内容如发现缺页、附件不全或存有其他问题，应在投标人须知前附表规定的时间前以不署名的方式在网上提出，要求招标人对招标文件予以澄清（潜在投标人可通过广东省公共资源交易平台（茂名市）进入茂名市公共资源交易平台建设工程招投标业务系统进行提问）

2.

2.2无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人将按投标人须知前附表规定的时间以电子文件的形式在广东省公共资源交易平台（茂名市）发布答疑通知予以澄清，但不指明澄清问题的来源

2.

2.3投标人应自行登录广东省公共资源交易平台（茂名市）查询并获取网上发布通知的内容，对任何问题的忽视和疏漏可能导致的投标结果责任自负

2.3招标文件的修改

2.

3.1招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改或补充澄清、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15天前,在广东省公共资源交易平台（茂名市）发布补充通知（补遗书）告知潜在投标人

3.

3.2招标文件的修改或补充的内容均以网上发出的修改或补充通知（补遗书）为准当招标文件的修改或补充的同一内容在表述上不一致时，以最后发出的补遗书为准

4.

3.3投标人应自行登录广东省公共资源交易平台（茂名市）进行查询并获取网上发布修改或补充通知（补遗书）的内容，对任何问题的忽视和疏漏可能导致的投标结果责任自负投标文件

3.

3.1投标文件的组成

4.

1.1投标人所递交的投标文件组成如下

一、投标文件应包括以下内容

（1）投标函

（2）法定代表人身份证明书

（3）法人授权委托证明书（法定代表人参加无需提供委托书）

（4）投标保证金

（5）投标报价书

（6）资格审查资料

（7）投标人声明

（8）工程量清单报价

3.

1.2投标文件格式投标文件包括本须知第

3.

1.1中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）

3.

1.3投标人须在投标截止时间前上传带有电子签章的加密电子投标文件至茂名公共资源交易平台建设工程招投标业务系统

3.2投标报价

3.

2.1投标人应按第五章“工程量清单”提供的工程量清单和要求进行报价，工程量清单中如有按分部分项项目费计入的暂列金额或有部分注明按暂估价计入招标控制价的材料设备费，绿色施工安全防护措施费，该项费用不列入投标竞争的范围投标报价时必须按工程量清单公布的绿色施工安全防护措施费、暂列金额和暂估价进行报价，不得调整，属软件误差的除外，否则其投标作为无效投标处理

3.

2.2投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准

3.

2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价此修改须符合本章第

4.2款的有关要求

3.3投标有效期

3.

3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件

3.

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人可通过广东省公共资源交易平台（茂名市）和广东省招标投标监管网发布通知所有投标人延长投标有效期投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金

3.4投标保证金

3.

4.1投标人在递交投标文件的同时应按投标人须知前附表规定的金额、形式和相关要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分联合体投标的其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定

3.

4.2投标人可采取转账形式或银行保函或保证保险或电子保函形式递交投标保证金，若采用转账形式递交投标保证金，必须是从投标人的基本户开户银行一次性汇入到公共资源交易平台指定的银行账户招标人不接受个人或投标人以外单位代为投标人缴纳的投标保证金公共资源交易平台的指定银行账户按投标人须知前附表操作获取对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝，其投标文件作无效投标处理

3.

4.3投标保证金的有效期与投标有效期一致，招标人如果按本章第

3.

3.2项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长

3.

4.4中标人及中标候选人的投标保证金在招标人与中标人签订合同后5日内退还，其余投标人在中标公示结束后5日内退还投标保证金投标保证金只能退回投标单位的基本账户

3.

4.5有下列情形之一的，其投标保证金将不予退还，招标人将按投标人须知前附表公布的本项目投标保证金的金额没收其投标保证金

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）投标人在投标过程中提供虚假材料或有其它违规行为的；

（3）中标人（包括因前中标人放弃中标资格而递补的第二或第三中标人）放弃中标资格；

（4）中标人（包括因前中标人放弃中标资格而递补的第二或第三中标人）未能在规定期限内提交履约担保或签订施工合同协议

（5）有其他违规行为或违反规定、妨碍公平竞争准则的舞弊行为

3.5资格审查资料

3.

5.1投标人在编制投标文件时，应按投标人须知前附表要求的资格审查条件提供全部的资料，以证明具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉

（1）“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件，具体见投标文件格式要求

（2）“近三年内发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体见投标文件格式要求

（3）“企业近三年内其他信誉情况表”由投标标人按表格要求的内容如实填写，简述近三年内投标人企业信誉方面的相关情况及信用中国网站查询的投标人信息情况，具体要求见投标人须知前附表（如有）

（4）“项目管理机构组成表”由投标人按照第八章投标文件格式的商务投标文件格式“项目管理机构组成表”后的备注说明填写

（5）“主要人员简历表”应按表格要求的内容如实填写，并按表后附注说明提供相关资料复印件，具体见投标文件格式要求

3.

5.2招标人有权保留对投标人所提交的资格审查证明资料进一步核实和要求澄清的权力，投标人应对报送证明材料的真实性负责若发现投标人有提供虚假资料的行为，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金，同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报建设行政主管部门

3.6备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案

3.7投标文件的编制

3.

7.1商务及经济报价投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写和正确签署、盖章，如有必要可以增加附页，商务及经济报价投标文件要求后附的证件或证书复印件必须加盖投标人的公章，作为投标文件的组成部分

4.

7.2商务及经济报价投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应

5.

7.3商务及经济报价投标文件要求投标人毫不例外按招标文件提供的格式进行正确签署和盖章，不得用签名章代替，联合体投标的由牵头人签署和盖章投标

4.

4.1投标文件的递交

4.

1.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前在茂名市公共资源交易平台建设工程招投标业务系统上传加密的电子投标文件

5.

1.2投标人递交投标文件的地点见投标人须知前附表

6.L3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还

7.

1.4逾期导致不能上传到系统的投标文件，招标人不予受理

8.

1.5招标人收到投标相关资料密封袋后，并要求投标人填写递交情况表逾期送达的或者未送达指定地点的投标相关资料密封袋，招标人不予受理

9.L6在特殊情况下，招标人如果决定延后递交投标截止时间，应于投标人须知前附表规定的时间前，在广东省公共资源交易平台（茂名市）发出修改通知在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间

4.2投标文件的修改与撤回

4.

2.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以在“茂名市公共资源交易平台建设工程招投标业务系统”修改或撤回已提交的加密电子投标文件在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件.开标

55.1开标时间和地点本项目采用电子开评标方式，所有投标单位使用“CA数字证书”登录茂名市公共资源交易平台建设工程招投标业务系统准时在线参与开标会，并默认本次开标结果;监督人员、招标人、交易中心工作人员及招标代理四方现场开标开标期间至评标结束，请各投标人保持联系电话畅通，以便联系，如因联系电话无法接通，造成无法核实相关事宜的，责任自负

5.2开标程序

5.

2.1主持人按下列程序进行开标1宣布开标纪律；2宣布招标人、唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名；3按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；4由监管部门、交易中心使用CA数字证书对所有投标人的投标情况进行解密；5公布投标人名单；6发起远程解密指令；7投标人使用CA数字证书登录茂名市公共资源交易平台建设工程招投标业务系统，并在解密时间截止前自行完成电子投标文件的解密操作；8按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期及其他内容，并记录在案；9招标人代表、监督人员、交易中心工作人员、记录人等有关人员在开标记录上签字确认

5.

2.2开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监督人员确认后，当场宣布，其投标文件视为不相应招标文件而予以拒绝，作无效投标处理1电子投标文件未在递交投标文件截止时间前上传至茂名公共资源交易平台建设工程招投标业务系统；2因投标人原因造成电子投标文件未在规定时间内完成解密的；3投标人未能按要求提交投标保证金的.评标

66.1评标委员会

6.

1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责评标委员会成员的职称、资质和从事专业等应有利于本项目的评标工作，其组成人数见投标人须知前附表

6.

1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其它与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的

6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则

6.3评标办法评标委员会按照投标人须知前附表规定的评标方式及标准进行评标，具体的评审方法见第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据合同授予

7.

7.1定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表

7.2信息公开及中标通知书

7.

2.1信息公开根据《广东省住房和城乡建设厅广东省发展改革委关于房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标投标全过程信息公开的管理规定》（粤建规范

（2018）6号）要求，招标人将对中标候选人的投标文件、评标过程、评标结果、中标结果实施信息公开,公示媒介为广东省招标投标监管网和广东省公共资源交易平台（茂名市）

1、投标文件公开产生中标候选人后，招标人应将中标候选人的电子版中除涉及商业秘密的报价清单外其他资料在广东省招标投标监管网和广东省公共资源交易平台（茂名市）公示，公示期不得少于3日（节假日顺延）对公示后各投标单位的人员、业绩、奖项等资料的电子信息在公共资源交易中心的系统进行入库管理

2、评标过程公开招标项目在评标时，应公开评标专家的职称、取得的资质、从事专业等有利于评标的内容，评标专家姓名可用代码进行标示，如专家

一、专家二等产生中标候选人后，招标人应将评标专家代码及对应的个人评标过程的具体意见（含对否决投标人相关意见等）在广东省招标投标监管网和广东省公共资源交易平台（茂名市）公示，公示期不得少于3日（节假日顺延）

3、评标结果公开

（1）评标委员会成员确认并签署中标候选人后，招标人应当自收到评标报告之日起3日内将评标结果和合格投标人得票（或得分）情况在广东省招标投标监管网和广东省公共资源交易平台（茂名市）公示，公示期不得少于3日（节假日顺延）

（2）利害关系人以自然人名义提出异议（投诉）的，该自然人必须为所异议（投诉）项目招投标活动中有记录的参与者（如投标员、拟派的项目经理、招标人代表等），并能如实提供其在所异议（投诉）项目招投标活动直接参与单位工作的社保证明文件，否则，受理单位可不予受理

4、中标结果公开在发出中标通知书15日内，招标人应当将中标结果在广东省招标投标监管网和广东省公共资源交易平台（茂名市）公示

7.

2.2中标通知书

1、中标确定评标结果公示期满无异议的，招标人确认排名第一的中标候选人为中标人，中标人的投标报价即为中标价

2、排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗拒力不能履行合同、不按照招标文件要求递交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标

3、招标人应当在投标有效期截止时限30日前确定中标人

4、中标人确定后，招标人应当在7日内将加盖招标人单位公章的中标通知书发给中标人

5、招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

7.3履约担保

7.

3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求

7.

3.2中标人不能按本章第

7.

3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿

7.4签订合同

1.

4.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其它协议

7.

4.2招标人如不按本投标须知第

7.

3.1款的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，应责令改正并处以合同金额的1%的罚款

8.

4.3中标人无正当理由拒签合同的，招标人将取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿

9.

4.4发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失

10.

4.5如果根据本章第

3.

5.2项、第

7.

3.2项或第

7.

4.1项规定，招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标

8.

8.1重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标

（1）投标截止时间止，投标人少于3家的；

（2）资格审查合格投标人少于3家的；

（3）评标委员会推荐的中标人（包括因前中标人放弃中标资格而递补的第二或第三中标人）未能与招标人签订合同的

（4）法律规定的其他情形

8.2不再招标重新招标后重现

8.1情形之一的，经原审批或核准部门批准后调整招标方式或不再进行招标纪律和监彳

9.

9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益

9.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作

9.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其它好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其它情况在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其它好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其它情况在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行

9.5投诉投标人和其它利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉监督部门的联系方式见投标人须知前附表需要补充的其它内容

10.需要补充的其他内容见投标人须知前附表第三章评标办法（合理低价法）评标办法前附表

1.审查情况是否符条款号评审因素评审标准合符合不符合“X”投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致符合第二章“投标人须知”第

3.7项规定，按投标文件签字盖章照招标文件提供的格式具有有效的签署和单位

3.

1.1公章法定代表人身份证形式评明书、法人授权委托符合第二章“投标人须知”第

3.7项规定证明书有效审标准符合第八章“投标文件格式”的要求，投标文投标文件格式件不存在内容不全或关键字迹模糊、无法辩认的情形报价唯一只能有一个有效报价符合第二章“投标人须知第

1.

4.1（附录1）资质条件项规定符合第一章“投标人须知”第

1.

4.1（附录2）财务状况项规定

3.

1.2符合第二章“投标人须知第

1.

4.1（附录3）资格审业绩经验项规定符合第二章“投标人须知”第

1.

4.1（附录4）查标准企业信誉项规定（资格人员配备资格最低要符合第二章“投标人须知”第

1.

4.1（附录5）后审内项规定求容）其它要求符合本招标文件规定的其他要求工期符合第二章“投标人须知”第

1.

3.2项规定

3.

1.3工程质量符合第二章“投标人须知”第

1.

3.3项规定响应性投标有效期符合第二章“投标人须知”第

3.

3.1项规定评审标投标保证金符合第二章“投标人须知”第

3.

4.1项规定准符合第五章“工程量清单”给出的范围及数己标价工程量清单量审查是否通过初步评审并进入下一阶段评审（本栏填写“通过”“不通结论过”）评委签名备注

1、经评标委员会审核后，有一项不能满足初步评审要求的，其投标文件初步评审不获得过，作无效投标处理，不予以进入下一轮的评审

2、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过初步评审

2.评标方法本次评标采用合理低价评标法评标委员会按照初步评审的标准，对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章

3.2款规定的方法进行评审，确定中标候选人

3.评审标准

3.1初步评审标准

3.

1.1形式评审标准见评标办法前附表

3.

1.2资格审查标准见评标办法前附表

3.

1.3响应性评审标准见评标办法前附表

3.2详细评审标准

4.

2.1投标文件算术错误的修正按本章评标办法第

4.

2.1目；

5.

2.2投标文件的澄清和补正按本章评标办法第

4.

2.2目；

6.

2.3投标报价的评审按本章评标办法第

4.

2.3目

4.评标程序

7.1初步评审（资格后审）

7.

1.1评标委员会按本章“

3.

1.1形式评审标准”的评审因素对投标文件进行符合性审查，如投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致；投标文件的签字盖章不能按“投标人须知”第

3.7项的规定签字和盖章或有仿伪冒签的情形；法定代表人身份证明书、法人授权委托书的签署无效；投标文件格式不符合招标文件的要求出现明显偏离或存在内容不全或关键字迹模糊、无法辩认的情形；或同一项内容含有多个报价有一项不符合“形式评审标准”要求的，视为不响应招标文件要求，其投标文件作无效投标处理，不予进入下一轮的评审

7.

1.2评标委员会按本章“

3.

1.2资格审查标准”的评审因素，对已通过形式评审的投标人进行资格审查，评标委员会对投标人所提交的资格审查资料中不明确的内容或存有疑问的，可以要求投标人按第二章“投标人须知”第

3.

5.1

（1）至

（7）项的内容要求提交有关证明投标人有关资质条件、财务状况、业绩经验、企业信誉、项目经理资格及其他主要人员配备或其它要求，有一项未能达到资格审查标准的，视为不响应招标文件要求，其投标文件作无效投标处理，不予进入下一轮的评审

4.

1.3评标委员会按本章“

3.

1.3响应性评审标准”的评审因素对投标人的投标文50件进行响应性评审，如存在投标文件在工期、投标有效期、投标保证金、工程质量要求与招标文件的规定出现重大偏离，或在工程范围或工程量清单的内容（工程量清单的“四统一”）有改变的，视为不响应招标文件要求，其投标文件作无效投标处理

4.

1.4投标人有以下情形之一的，视为不响应招标文件要求，其投标文件作无效投标处理

（1）第二章“投标人须知”第

1.

4.3项规定的任何一种情形的；

（2）投标函及投标总报价汇总表没有填写投标总报价的；

（3）投标总报价或单位工程报价高于招标文件公布的招标控制价规定上限的；

（4）绿色施工安全防护措施费未按招标文件第五章“工程量清单”所列金额进行报价；

（5）投标报价未能按工程量清单内标明的暂列金额或材料暂估价或专业工程暂估价进行报价的；

（6）系统清标过程中电子投标文件机器码与其他电子投标文件机器码一致的

（7）有串通投标或弄虚作假或有其它违法行为的

4.2详细评审

4.

2.1投标文件算术错误的修正

（1）投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力投标人不接受修正价格的，视为不响应招标文件要求，其投标文件作无效投标处理

①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外

（2）工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标担保

①在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中

②在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价

4.

2.2投标文件的澄清和补正

（1）在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正

（2）澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分

（3）评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求

4.

2.3投标报价评审

4.

2.

3.1投标人的投标报价低于招标控制价的96%且通过初步评审的为有效投标抵位

4.

2.

3.2初步评审和详细评审结束，由评标委员会主任随机抽取K值后，评标委员会不得修改初步评审和详细评审结果或者要求重新评审

4.

2.

3.3确定中标候选人第一步将所有投标人有效的报价进行算术平均，计算出第一次平均值；再将报价低于第一次平均值的80%的报价去掉（视同低于成本价投标），计算出第二次算术平均值（P值）第二步在97%至101%之间随机抽取一个值（K值）方法是每

0.5%一个级差，初步评审结束后，在监管部门代表、公共资源交易中心代表、业主代表共同监督下由评标委员会主任随机抽取第三步计算PXK之积作为评标基准价第四步投标人的投标报价最接近（含等于）评标基准价的为第一中标候选人；第二接近评标基准价的为第二中标候选人，第三接近评标基准价的为第三中标候选人投标人的投标报价与评标基准价之差的绝对值相同的，报价低的排序为前，若出现投标报价相同的，则由评标委员会抽签确定排名

4.

2.

3.4确定中标人招标人应当确定排名第一的中标候选人中标，中标人的投标报价即为中标价如果排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗拒力不能履行合同、不按照招标文件要求递交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可重新招标

4.3评标结果

4.

3.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照合理低价评标法推荐中标候选人

4.

3.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告第四章合同条款及格式第一章招标公告GF——2017——0201建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部国家工商制定行政管理总局为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下

一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成

（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计条，主要包括工程概况、合同工13期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务

（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定通用合同条款共计条，具体条款分别为一般约定、发包人、承20包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要

（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充在使用专用合同条款时，应注意以下事项专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

1..合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的2特殊要求，避免直接修改通用合同条款；.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通3用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划

二、合同工期66

三、质量标准67

四、签约合同价与合同价格形式67

五、项目经理67

六、合同文件构成2

七、承诺68

八、词语含义3

九、签订时间69

十、签订地点

69、补充协议H69

十二、合同生效69

1.71词语定义与解释

1.171语言文字

761.2法律

1.376标准和规范

1.477联络

1.779严禁贿赂

1.880化石、文物

1.980交通运输

1.1081知识产权

1.1183保密

1.1283工程量清单错误的修正

1.1384发包人

2.84许可或批准

2.184发包人代表

2.285发包人人员

2.385施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.485资金来源证明及支付担保

2.587支付合同价款

2.687组织竣工验收

2.787现场统一管理协议

2.887承包人

3.88承包人的一般义务

3.188项目经理

3.289承包人人员

3.391承包人现场查勘

3.492工程照管与成品、半成品保护

3.694履约担保

3.794联合体

3.895监理人

4.30监理人的一般规定

4.130监理人员

4.295监理人的指示

4.396商定或确定

4.497工程质量

5.97质量要求

5.197质量保证措施

5.298隐蔽工程检查

5.399不合格工程的处理

5.4100质量争议检测

5.5101安全文明施工与环境保护

6.101安全文明施工

6.1101职业健康

6.2105环境保护

6.3106工期和进度

7.107施工组织设计

7.1107施工进度计划

7.2108测量放线

7.4109工期延误

7.5110不利物质条件

7.6111异常恶劣的气候条件

7.7112暂停施工

7.8112提前竣工

7.9114材料与设备

8.50发包人供应材料与工程设备

8.150承包人采购材料与工程设备

8.2115材料与工程设备的接收与拒收

8.3116材料与工程设备的保管与使用

8.4117禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5117样品

8.6118材料与工程设备的替代

8.7119施工设备和临时设施

8.8120材料与设备专用要求

8.9121试验与检验

9.121试验设备与试验人员

9.1121取样

9.2122材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3122变更的范围

1.11123变更权

1.22123变更程序

1.33124变更估价

1.44124承包人的合理化建议

1.55125变更引起的工期调整

1.66126暂估价

1.77126暂列金额

1.88128计日工

1.99128价格调整

11.129市场价格波动引起的调整

11.1129法律变化引起的调整

11.2133合同价格、计量与支付

12.133合同价格形式

12.1133预付款

12.2134计量

7012.3工程进度款支付

12.4137支付账户

12.5141验收和工程试车

13.141分部分项工程验收

13.1141竣工验收

13.2141提前交付单位工程的验收

14613.4施工期运行

13.5146竣工退场

13.6147竣工结算

14.148竣工结算申请

14.1148竣工结算审核

14.2148甩项竣工协议

14.3149最终结清

14.4149缺陷责任与保修

15.150工程保修的原则

15.1150缺陷责任期

15.2151质量保证金

15.3152保修

15.4154违约

16.155发包人违约

16.1155承包人违约

16.2158第三人造成的违约

16.3160不可抗力

17.160不可抗力的确认

17.1160不可抗力的通知

17.2161不可抗力后果的承担

17.

31.保险18163工程保险

18.1163工伤保险

18.2163其他保险

18.3163持续保险

18.4164保险凭证

18.5164未按约定投保的补救

18.6164通知义务

18.7164索赔

19.165承包人的索赔

19.1165对承包人索赔的处理

19.2165发包人的索赔

19.3100对发包人索赔的处理

19.4166提出索赔的期限

19.5167争议解决

20.167和解

20.1167调解

20.2167争议评审

20.3168仲裁或诉讼

20.4169争议解决条款效力

20.5169项目施工招标公告

1.招标条件本招标项目已由以文件核准建设，项目发包人（招标人）为，建设资金来源是，项目已具备招标条件，现对该项目的施工采用资格后审方式进行公开招标

2.工程概况与招标内容

3.1工程概况:

2.2招标范围本项目工程内容（具体以工程量清单为准）施工总承包，标段划分定为个施工合同，计划施工工期一天日历天

2.3招标控制价元

3.投标人资格要求

3.1投标人须具备资质，营业执照和施工企业安全生产许可证有效；广东省外企业须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并通过数据规范检查显示正常登记，且投标人拟派人员必须已经在该平台录入

3.2拟委任的项目经理须持有建造师注册证书，具备有效的安全生产考核合格证B证，目前未在其它在建项目担任项目经理（当项目经理资格条件为二级注册建造师的，广东省外企业所委任的项目经理须为一级注册建造师）

4.3“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人被列为失信惩戒对象或严重拖欠农民工工资失信主体或被人民法院列为失信被执行人的，投标活动依法予以限制，不接受其投标

3.4本次招标（接受/不接受）联合体投标

4.5投标人按规定的格式及内容要求签署《投标人声明》

5.招标文件的获取

5.1本项目招标文件于年月日发出，投标人自行登录广东省公共资源交易平台（茂名市）（https:〃ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440900/index）网站首页“建设工程-招标公告”，下载招标文件及相关资料符合本项目资格要求的投标人根据招标文件要求编制投标文件及缴纳投标保证金或银行保函原件或保证保险保函原件或电子保函的，均可直接参与本项目的投标

5.2投标人缴交资料费人民币100元

5、投标文件的递交本项目采用电子开评标方式，所有投标单位使用“CA数字证书”登录茂名市公共一般约定

1.104发包人

2.108承包人

3.109监理人

4.112工程质量

5.113安全文明施工与环境保护

6.114工期和进度

7.114材料与设备

8.116试验与检验

9.117变更

10.118价格调整

11.119合同价格、计量与支付

12.

120.验收和工程试车13123竣工结算

14.124缺陷责任期与保修

15.125违约

16.126不可抗力

17.128保险

18.129争议解决

二、合同工期计划开工日期年月日计划竣工日期年月Bo工期总日历天数天工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准

三、质量标准工程质量符合标准O

四、签约合同价与合同价格形式.签约合同价为1人民币（大写）（¥元）；其中（）安全文明施工费1人民币（大写元）（¥元）；材料和工程设备暂估价金额

（2）人民币（大写五）（¥%）；专业工程暂估价金额

（3）人民币（大写元）（¥%）；暂列金额

（4）人民币（大写元）（¥%）o.合同价格形式2o

五、项目经理承包人项目经理O

六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件（）中标通知书（如果有）；1投标函及其附录如果有；2专用合同条款及其附件；3通用合同条款；4技术标准和要求；5图纸；6已标价工程量清单或预算书；7其他合同文件8在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章

七、承诺.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按1照合同约定的期限和方式支付合同价款.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质2量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就3同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议

八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同

九、签订时间本合同于年月日签订

十、签订地点本合同在签订~\—、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分

十二、合同生效本合同自生效

十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份发包人（公章）承包人（公章）法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人（签字）（签字）组织机构代码组织机构代码地址地址邮政编码邮政编码法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人电话电话传真传真电子信箱电子信箱______________________开户银行开户银行账号账号第二部分通用合同条款一般约定

1.词语定义与解释

1.1合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义合同

1.

1.1合同是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，

1.

1.

1.1构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件合同协议书是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称

1.

1.

1.2为“合同协议书”的书面文件中标通知书是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面

1.

1.

1.3文件投标函是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称

1.

1.

1.4为“投标函”的文件投标函附录是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附

1.

1.

1.5录”的文件技术标准和要求是指构成合同的施工应当遵守的或指

1.

1.

1.6导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求图纸是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供

1.

1.

1.7或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件图纸应当按照法律规定审查合格已标价工程量清单是指构成合同的由承包人按照规定的格式

1.

1.

1.8和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格预算书是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要

1.

1.

1.9求编制的工程预算文件其他合同文件是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具

1.

1.

1.10有合同约束力的文件或书面协议合同当事人可以在专用合同条款中进行约定合同当事人及其他相关方

1.

1.2合同当事人是指发包人和（或）承包人

1.

1.

2.1发包人是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事

1.

1.

2.2人资格的合法继承人承包人是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工

1.

1.

2.3承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人理人是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法

1.

1.

1.1律规定进行工程监督管理的法人或其他组织设计人是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托

1.

1.

1.5负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织分包人是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工

1.

1.

1.6作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人发包人代表是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授

1.

1.

1.7权范围内行使发包人权利的人项目经理是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授

1.

1.

1.8权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目经理总监理工程师是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程

1.

1.

1.9监理的总负责人工程和设备

1.

1.3工程是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）

1.

1.

3.1临时工程永久工程是指按合同约定建造并移交给发包人的工程,包括工

1.

1.

3.2程设备临时工程是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时

1.

1.

3.3性工程，不包括施工设备单位工程是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并

1.

1.

3.4能形成独立使用功能的永久工程工程设备是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪

1.

1.

3.5器及其他类似的设备和装置施工设备是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、

1.

1.

3.6器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料施工现场是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中

1.

1.

3.7指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地临时设施是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生

1.

1.

3.8产和生活设施永久占地是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的

1.

1.

3.9土地临时占地:是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用

1.

1.

3.10的土地日期和期限

1.

1.4开工日期包括计划开工日期和实际开工日期计划开工日期

1.

1.

4.1是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第项〔开732工通知）约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期竣工日期包括计划竣工日期和实际竣工日期计划竣工日期

1.

1.

4.2是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第项（竣工日期）

13.

2.3的约定确定工期是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，

1.

1.

4.3包括按照合同约定所作的期限变更缺陷责任期是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且

1.

1.

4.4发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，资源交易平台建设工程招投标业务系统准时在线参与开标会，监督人员、招标人、交易中心工作人员及招标代理四方现场开标开标期间至评标结束，请各投标人保持联系电话畅通，以便联系，如因联系电话无法接通，造成无法核实相关事宜的，责任自负

1.1电子投标文件的递交投标人应在递交投标文件截止时间前，用“CA数字证书”登录茂名市公共资源交易平台建设工程招投标业务系统，上传带有电子签章的加密电子投标文件投标文件须于递交投标文件截止时间前上传并保存到“茂名市公共资源交易平台建设工程招投标业务系统”如果投标文件非因交易平台系统异常导致未能在投标截止时间前上传完毕的，该投标文件将视为无效投标文件

5.2电子投标文件的解密开标时间到后，由招标代理机构在交易系统发起远程解密指令，投标人须在解密截止时间前自行完成电子投标文件的解密因投标人原因造成未在规定时间内进行电子投标文件解密或解密失败的，视为投标文件无效

6.3投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为年月日时分

7.投标注意事项

7.1投标人若对招标文件有疑问，在招标文件《投标人须知》规定时间内以匿名方式在茂名市公共资源交易平台建设工程招投标业务系统进行网上提问招标人（或招标代理）将对投标人的问题统一做出澄清和解答，并发布在“广东省公共资源交易平台（茂名市）”投标人应自行留意招标人（或招标代理）发布的招标文件澄清、修改或补充内容否则，造成的一切后果由投标人自行承担

7.2投标人须自行登录广东省公共资源交易平台（茂名市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440900/index）网站首页“服务指南”“企业登记办理指引”查看“CA数字证书办理指南”，办理CA数字证书及电子签章，以便后期制作电子投标文件电子投标文件制作疑问请咨询茂名市公共资源交易中心技术人员（联系电话0668-2289013）

8.发布公告的媒介本次招标公告同时在广东省公共资源交易平台（茂名市）、广东省招标投标监管网上发布

9.联系方式招标人自工程实际竣工日期起计算保修期是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，

1.

1.

1.5从工程竣工验收合格之日起计算基准日期招标发包的工程以投标截止日前天的日期为基准

1.

1.

1.628日期，直接发包的工程以合同签订日前天的日期为基准日期28天除特别指明外，均指日历天合同中按天计算时间的，开

1.

1.

1.7始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天时24:00合同价格和费用

1.

1.5签约合同价是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金

1.

1.

5.1额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等合同价格是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包

1.

1.

5.2范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化费用是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，

1.

1.

5.3包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润暂估价是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付

1.

1.

5.4必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额暂列金额是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在

1.

1.

5.5合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用日工是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星

1.

1.

5.6工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式质量保证金是指按照第款〔质量保证金）约定承包人用

1.

1.

5.

715.3于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保总价项目是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工

1.

1.

5.8程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目其他

1.

1.6书面形式是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表

1.

1.

6.1现所载内容的形式语言文字

1.2合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言法律

1.3合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件标准和规范

1.4适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，

1.

4.1以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和

1.

4.2中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业

1.

4.3或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用合同文件的优先顺序

1.5组成合同的各项文件应互相解释，互为说明除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下合同协议书；

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；5技术标准和要求；6图纸；7已标价工程量清单或预算书；8其他合同文件9上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序图纸和承包人文件

1.6图纸的提供和交底

1.

6.1发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底发包人至迟不得晚于第项〔开工通知载明的开工日期前天向承包人提供图纸73214因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和或工期延误的，按照第项因发包人原因导致工期延误约定办理

7.

5.1图纸的错误

1.

6.2承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间图纸的修改和补充

1.

6.3图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工承包人文件

1.

6.4承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后天内审查7完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任图纸和承包人文件的保管

1.

6.5除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用联络L7与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请

1.

1.1求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接

1.

1.2收人和送达地点任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前天以书面形式通知对方3发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收

1.

1.3人的来往信函拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担严禁贿赂

1.8合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬化石、文物

1.9在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任交通运输

1.10出入现场的权利

1.

10.1除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担场外交通

1.

10.2发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用场内交通

1.

10.3发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定超大件和超重件的运输

1.

10.4由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担,但专用合同条款另有约定除外道路和桥梁的损坏责任

1.

10.5因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿水路和航空运输

1.

10.6本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等知识产权

1.11除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包

1.

11.1人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，

1.

11.2除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识

1.

11.3产权承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确

1.

11.4定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中保密

1.12除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方工程量清单错误的修正

1.13除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格工程量清单存在缺项、漏项的；1工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；2未按照国家现行计量规范强制性规定计量的3发包人

2.许可或批准

2.1发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发地址联系人电话招标代理地址联系人电话监督部门茂名市建设工程招标投标办公室电话0668-

2293023、0668-2280606单位名称年月日附件:（项目名称）拒绝投标单位名单（部分）拒绝投标期序号单位备注起始日期截止日期1广西幸福建筑工程有限公司2021年1月1日2四川华爵建筑有限公司2021年1月1日3456789101112131415说明.在拒绝投标期内，拒绝上述单位参与（项目名称）的投标1若上述单位及拒绝期限发生变化的，则以最新书面文件为准

2..上述单位名单未含被人民法院列为失信被执行人企业3第二章投标人须知。