第一部分合同协议书

第一部分合同协议书发包人（全称）涡阳县丹城镇人民政府承包人（全称）安徽安耕建设工程有限公司本合同为中小企业预留合同根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就涡阳县丹城镇2022年相楼村相楼美丽宜居自然村建设工程项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议

一、工程概况

1.工程名称涡阳县丹城镇2022年相楼村相楼美丽宜居自然村建设工程项目

2.工程地点涡阳县丹城镇

3.工程立项批准文号/4,资金来源/o

5.工程内容主要包括道路工程、绿化工程及安装工程o群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）

6.工程承包范围具体详见图纸、工程量清单及竞争性谈判文件

二、合同工期计划开工日期____________________________计划竣工日期____________________________工期总日历天数60日历天工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准

三、质量标准工程质量符合合格标准

四、签约合同价与合同价格形式L签约合同价为人民币（大写）捌拾柒万伍仟叁佰元整律

875300.00元）;其中

（1）安全文明施工费

（10）发包人材料供应不及时影响关键线路工程施工的，工期顺延

（11）发包人供应的材料进入现场即视为供应到位，由承包人负责卸货入库等其他工作，费用由承包人在合同价款中考虑，不再另行计取

8.6样品

8.

6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求/

8.8施工设备和临时设施

8.

8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定承包人承担（执行通用条款）

9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.

2.2试验设备施工现场需要配置的试验场所执行通用条款施工现场需要配备的试验设备执行通用条款施工现场需要具备的其他试验条件执行通用条款

9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定执行通用条款

10.变更

10.1变更的范围关于变更的范围的约定按照亳州市政府有关规定执行

10.4变更估价

10.

4.1变更估价原则关于变更估价的约定

10.

4.

1.1因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，按下列规定调整

1、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；但对于分部分项工程曳目的单价投标报价高于控制价相应子目的单价的清单项目，工程量增加幅度超过本项目工程数量15%（不含15%）的，超过15%的增加部分工程量的单价按控制价相应子目的单价与投标总价隆幅同比下浮标准，作为结算的依据；对于分部分项的单价投标报价降幅低于控制价相应子目的里价30%以上的清单项目，工程量减少幅度超过本项目工程数量15%（不含15%）的，超过15%的减少部分工程量的单价按控制价相应子目的单价与投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，作为结算的依据；以上主材价格不下浮

2、已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的Wo

3、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、超标时的计量规则和计价办法、当期的工程造价管理机构发布的信息价格和承包人投标总价降幅回比下浮标准，提出变更工程项目的单价；以上主材价格不下浮

4、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价缺价的，应由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，作为工程进度款支付的依据，最终结算价以审计为准；以上主材价格不下浮

10.

4.

1.2工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事前将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费

1、安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目依据原谈判文件规定的费率计算；

2、按照单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按本合同专用条款第104L1条计算；

3、按总价（或系数）计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出新的措施项目费，作为结算的依据；

4、如果承包人未事前将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目1的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利

10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕（执行通用条款）发包人审批承包人合理化建议的期限收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕（执行通用条款）承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为/

10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11《暂估价一览表》

10.

7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定

10.

7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第一L种方式确定第3种方式承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定/O

10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定执行通用条款

11.价格调整

11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定不调整因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整第1种方式采用价格指数进行价格调整关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定/;第2种方式采用造价信息进行价格调整

（2）关于基准价格的约定/o专用合同条款

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过—％时，其超过部分据实调整

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过_%时，其超过部分据实调整

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整第3种方式其他价格调整方式/o

12.合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式

1、单价合同综合单价包含的风险范围/O风险费用的计算方法/O风险范围以外合同价格的调整方法/O

2、总价合同总价包含的风险范围人工、材料、机械费用的市场价格变化及政策性调整；除不可抗力以外的其它风险风险费用的计算方法供应商在投标报价时已经考虑，不再另行计取风险范围以外合同价格的调整方法见补充条款

3、其他价格方式/o

12.2预付款

12.

2.1预付款的支付预付款支付比例或金额/O预付款支付期限/O预付款扣回的方式/O

12.

2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限/O预付款担保的形式为/

012.3计量

12.

3.1计量原则工程量计算规则按招标工程量清单及控制价所采用的工程量清单计价规范及配套文件等

12.

3.2计量周期关于计量周期的约定工程量的计量按月进行（执行通用条款）

12.

3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定/O

12.

3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定执行通用条款

12.

3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第

12.

3.4项（总价合同的计量）约定进行计量不采用

12.

3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序不采用

12.4工程进度款支付

12.

4.1付款周期关于付款周期的约定签订合同5日内支付至合同总价的40%（同时中标人须提供等额银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函），工程竣工验收合格后付至合同最终价款的85%,工程竣工结算后付至最终价款的97%,余款3%作为质保金，缺陷责任期满退还质保金（无息）注

1、工程款凭正式发票结算，票据要求税务机关开票，结算时一事一票，金额精确到万元，万元以下余留款在下次结算时累计一

2、工程款结赢7施工企业必须如实编制竣工结算并如实申报工程款，如承包人申报的结算总价款超出经审计后工程合同价款与变更价款总和的5%,视为施工单位违约，施工单位须向发包人支付超过5%的部分双倍金额的违约金，或直接从结算价款中扣除该项费用价款调整涉及价款调整的，承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知监理单位和发包人，监理单位和发包人确认调整金额后将其作为追加合同价款,与工程进度款同期支付逾期视为不涉及价款调整

12.

4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定执行通用条款

12.

4.3进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定/o

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定执行通用条款

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定/

12.

4.4进度款审核和支付o

（1）监理人审查并报送发包人的期限收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人（执行通用条款）发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内（执行通用条款）

（2）发包人支付进度款的期限发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后42天内完成支付发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金（执行通用条款）

12.

4.6支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批/o

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批/1247农民工工资管理承包人须确保农总工工资及时、足额支付农民工工资及安全文明施工费专户设置及支付管理承包人应设立农民工工资及安全文明施工费专户，建立健全劳资专管员制度，对施工人员进行实名管理和登记，承包人每月25日前上报本工程农民工工资清单，每月10日前委托开设农民工工资专用账户的银行支付农民工工资通过专户由银行打卡发放农民工工资并切实落实安全文明施工措施承包人违反上述规定或者因拖欠工资出现农民工群体事件和讨薪事件发生的，承包人应承担相应的违约责任工程竣工后，经项目部农民工维权组确认无农民工工资拖欠后，发、承双方办理农民工工资专用账户撤销手续，农民工工资专用账户余额划至本合同约定的承包人账户

13.验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.

1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24（执行通用条款）小时提交书面延期要求关于延期最长不得超过48（执行通用条款）小时

13.2竣工验收

13.

2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定执行通用条款发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法每逾期一天，座以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金（执行通用条款）

13.

2.5移交、接收全部与部分工程-------承包人向发包人移交工程的期限颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交（执行通用条款）发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用（执行通用条款）承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用（执行通用条款）

13.3工程试车

13.

3.1试车程序工程试车内容/

（1）单机无负荷试车费用由试车消耗的生产性原材料由发包人承担；试车其他费用（包括试车所需水电油等费用）由承包人在措施费中考虑承担；

（2）无负荷联动试车费用由试车消耗的生产性原材料由发包人承担；试车其他费用（包括试车所需水电油等费用）由承包人在措施费中考虑承担

13.

3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定执行通用条款

13.6竣工退场

13.

6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限工程接受证书颁发后7天内

14.竣工结算

14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限承包人应在工程竣工验收合格并由亳州市审计部门出具审计报告后14天内竣工结算申请单应包括的内容执行通用条款

14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批发包人完成竣工付款的期限:发包人应在承包人提交竣工付款申请单14天内签发竣工付款证书，并在签发竣工付款证书后90天内完成对承包人的竣工付款关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序执行通用条款

14.4最终结清

14.

4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数6份承包人提交最终结算申请单的期限缺陷责任期终止证书颁发后7天内（执行通用条款）

14.

4.2最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限收到承包人提交的最终结清申请单后14天内（执行通用条款）

（2）发包人完成支付的期限颁发最终结清证书后7天内完成支付（执行通用条款

15.缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限工程竣工验收合格后24个月

15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定扣留质量保证金在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第

3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金

15.

3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第

（1）或⑵或

（3）种方式

（1）质量保证金保函，保证金额为（注不得高于工程价款结算总额的3%）；

（2）（注不得高于工程价款结算总额的3%）%的工程款；

（3）其他方式:银行转账（汇款）或银行保函或担保机构担保或保证保险O

15.

3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第

（1）或⑵或

（3）种方式

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:银行转账（汇款）或银行保函或担保机构担保或保证保险o关于质量保证金的补充约定

（1）工程竣工验收合格之日起在规定保质期截止日内无质量问待质量问题修复，顺延一年后，经检验合格，全部返还工程质量保修金；如仍存在质量问题按有关法律法规的规定解决3工程质量保修金不计利息

15.4保修

15.

4.1保修责任工程保修期为执行《工程质量保修书》规定

15.

4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间接到口头或书面通知后24小时内

16.违约

16.4发包人违约

16.

1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形/O

16.

1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法1因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任双方协商解决2因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任双方协商解决3发包人违反第

10.1款〔变更的范围第2项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任双方协商解决4发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任双方协商解决5因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任双方协商解决6发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任双方协商解决7其他双方协商解决

16.

1.3因发包人违约解除合同承包人按

16.

1.1项发包人违约的情形约定暂停施工满28执行通用条款天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同

16.2承包人违约

16.

2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形劳动力、材料、设备投入计划不能按响应文件中的承诺到场；更换项目班子管理人员或项目班子管理人员在施工期间不积极到位履行职责等

16.

2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法因承包人原因造成工程质量不合格的，承包人应无条件修复达到合同约定的质量标准；无法维修的，双方协商处理.发生该条违约时，发包人有权停止支付所有工程款项，不退还履约担保和低价风险担保劳动力、材料、设备投入计划不能按响应文件中的承诺到场的视为承包人违约一次并向发包人支付1万元违约金响应文件中承诺的项目班子管理人员原则上不予更换，确因项目班子管理人员身体健康等不可抗拒原因需要变更时，替换后的管理人员资格、业绩不得低于原管理人员，并完善变更手续，报送建设行政主管部门备案未报送备案的，由建设行政主管部门记企业和项目经理不良记录档案一次更换项目班子管理人员一人次视为违约一次，并按以下规定给予承包人进行处罚1如更换建造师，须向发包人支付违约金中标合同价款的3%且不低于100万元/人次;2如更换技术负责人，须向发包人支付人员违约保证金50万元/人次；3其他管理人员10万元/人次4被替换的项目班子管理人员不得再参与其它项目的投标和管理，若发现须再次向发包人支付违约金，违约金金额等同于替换金额5项目班子人员在施工期间不能满足工程的需要，建设单位有权要求更换，并视中标人为违约一次并参照上述1-4条支付违约金特别说明项目班子管理人员除发生死亡、出现不可抗力、重大疾病、法律法规规定应当注销注册的情形外，一律不得更换；确需更换的，须经发包人及涡阳县人民政府批准后，按照本合同进行处罚，并记不良行为记录）

16.

2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定因承包人原因出现下列情形的，发包人可依法解除合同:

（1）在开工通知发出后60日内，非因发包人原因不进场的；

（2）关键岗位人员变更未经发包人同意擅自长期脱岗离岗不履行职务的；

（3）工期严重滞后（超过合同工期50%及以上的）经催告后在合理期限内仍未采取有效措施的；

（4）质量、安全行政主管部门现场检查中发现问题要求整改，拒不整改的或多次（3次及以上）整改不到位的；

（5）拖欠劳务人员工资，引起群体性件的；

（6）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（7）有证据证明承包A无能力继续履行义务的；

（8）法律、法规规定或合同约定的其他情形施工过程中如承包人违约造成的合同解除，采购人只支付已完成工程量50%的价款，并且履约保证金不予退还发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式由承包人承担

17.不可抗力

17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形执行通用条款

17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28（执行通用条款）天内完成款项的支付

18.保险

18.1工程保险关于工程保险的特别约定发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险，费用由投标单直自行考虑包含在报价内，中标后由施工中标单位以建设单位名义据实投保建筑工程一切险或安1工程一切险

18.3其他保险关于其他保险的约定承包人须为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员（执行通用条款）承包人是否应为其施工设备等办理财产保险浸

18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定执行通用条款

20.争议解决

20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定/

20.

3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定/O选定争议评审员的期限/O争议评审小组成员的报酬承担方式/o其他事项的约定/O

20.

3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定/O

20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第

（1）种方式解决

（1）向亳州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向亳州人民法院起诉补充条款本补充条款是专用条款的一部分，其解释顺序优先于专用条款内的其他条款

1.1人员及职责

1.

1.1发包人委派的发包人代表或监理发包人代表（以下简称“发包人代表”）无权更改合同，也无权解除发包人和承包人的义务和责任

1.

1.2发包人代表的任何批准、检查、证书、同意、通知、建议、检验、指令和要求等不解除承包人在合同中的责任

1.

1.3承包人只能从发包人代表或其授权代表处接受指令

1.

1.4发包人如需更换发包人代表须提前二天通知承包人LL5承包人的项目经理离开现场的，须经发包人代表同意，并书面指定临时代表，代为行使项目经理的权力；该临时代表的一切行为，甲方均认为是项目经理的行为

1.

1.6承包人委派/经办人，负责工程施工过程中来往文件接收传递

1.

1.1包人提交发包人的任何文件，发包人都认为该文件已经承包人内部程序批准；承包人提交的文件发生修改的，应及时将最新版本提交发包人代表

1.

1.8承包人应始终采取一切合理防范措施来避免在项目人员内部发生违法、动乱或妨碍治安的行为，保持项目的安定；并保护好现场和周围的人员和财产安全

1.

1.9承包人雇佣职员或工人应遵守相关法律法规的规定

1.

1.10参与本项目的承包人代表或其雇员不遵守合同规定或一贯行为不轨或或不能胜任工作或危害安全，发包人代表有权要求更换；原人选未经发包人许可不得再进入本项目（包括项目经理在内）

1.

1.11承包人更换项目经理的，须提前K天通知发包人，并征得发包人同意；该行为视为违约,承包人须支付发包人合同价款的3%且不低于100万元/人次违约金更换后的项目经理资历、水平不得降低LL12承包人提交发包人的任何文件，都被认为该文件已经承包人内部程序批准；承包人提交的文件发生修改的，应及时将最新版本提交发包人代表

1.2变更与调整

1.

2.1在工程移交前，发包人代表有权签发变更指令，承包人应按照指令来实施变更，并进行工期和费用的估算，提交发包人代表122发包人代表收到承包人的估算后，可以决定撤销、修改或确认实施该项变更

1.

2.3如果承包人认为自己的建议能缩短工期、降低工程实施或运营成本，或对业主产生其他利益，可以向发包人代表提交建议书；建议书的编制费用自理

1.

2.4如果发包人采纳承包人的建议节省了工程费用，将给予承包人节约费用适当比例的奖励

1.

2.5上一款中节省费用的计算方法为降低的合同额度减去因变更而引起在工程质量、寿命、以及运营效率等方面为发包人带来的潜在损失

1.

2.6任何变更指令都应由发包人代表签发给承包人，承包人收到后应回函说明；涉及到费用调整的，按照相关条款执行

1.

2.7设计文件示意内容的尺寸做法、要求等标注有错误、有遗漏，或建筑与结构图纸不一致，或理解不一致，发包人或其委托的勘查设计单位根据工程施工需要而对其进行更正和补充的，称为技术核定；技术核定不调整合同价款，也不调整工期供应商如发现工程量清单中有缺项漏项的、工程量少计算的、工程量多计算的、计算有误的，应于本供应商须知前附表所列日期前通过书面形式提出澄清要求，否则，视为默认工程量清单与施工图一致，在工程实施过程中，工程量不再调整投标（中标）单位要对因没有校核施工图纸和工程量清单造成的后果承担一切责任

1.

2.8未经发包人代表批准，承包人不得对工程进行任何变更

1.3分包与配合

1.

3.1承包人进行工程分包的，应遵守通用条款第38条的规定，发包人视其为承包人自行施工的工程；发包人代表对分包的同意或批准并不解除承包人的任何责任，也不代表发包人对此承担任何责任

1.

3.2发包人分包的专业工程范围如下1/2/

1.

3.3发包人通过招标方式选择专业工程分包施工单位，承包人参与分包工程的招标，认可招标结果，并作为总包单位与分包工程的成交人以下简称“分包人”签订工程分包施工合同

1.

3.4发包人支付给承包人专业分包工程合同价款不含设备价格的—％作为总承包服务配合费用，承包人不得向分包人收取其他费用；该项费用包括但不限于以下内容1乙方承担总包责任所发生的费用2“分包工程”施工完毕、土建工程的收尾和修复以及使用承包人的施工所用水电管线等费用水电费用装表计量，按照实际用量结算3分包人使用承包人现场临时工程及在用的脚手架、塔吊、施工电梯等费用4分包人使用工程的施工道路，到总包单位搭伙，使用总包单位的卫生间等5门窗洞口、安装工程管道口、楼地面墙面凿洞、槽等的后塞及修补等，以及整个工程的安全保卫等61分包人提供标高、轴线、定位，隐蔽工程指引等7分包人的工程资料收集整理和移交；工程质量的检验和验收8保证分包工程在施工期间有足够的工作面，保证其按时开工和连续施工，并承担因乙方原因使分包工程不能按时开工和配合不及时造成的工期延误责任

1.

3.5配合工程是指某一位于施工现场内或现场外的工程，并非由承包人施工或总包，但与承包人的工程有一定联系，需要承包人配合的工程；配合工程如下1高低压配电工程、燃气、热力工程等；2本次招标范围未包含，但须完善设计并由发包人重新招标的其它项目

1.

3.6对于配合工程，承包人除不需要承担总包责任外，其他责任和义务同分包工程；如发包人分包的工程合同价不含设备价格低于1000万元，分包人给予总承包人壹万元作为总承包人承担配合工作的配合费用；如发包人分包的工程合同价不含设备价格超过1000万元，分包人给予总承包人两万元作为总承包人承担配合工作的配合费用总承包单位须无条件提供水源、电源、场地等施工条件137凡在与已交工工程有关联的部位施工时，必须提前向甲方提出书面联系单，经甲方同意，并签字后方可施工

1.4结算

1.

4.1承包人的投标报价合同价款是承包人基于业主提供的资料和现场数据及承包人的解释和现场考察计算出来的，覆盖了完成合同义务所包括的一切工作，不得以漏项或考虑不周提出索赔

1.

4.2水电费的结算1发包人在现场安装计量装置，承包人负责施工期间的保护，并在工程移交的同时完好地移交给发包人2承包人投标报价已经包含水电费用，工程结算时按照发包人实际缴纳的水电费在结算价税前中扣除3因承包人保护不善造成计量装置损坏，承包人负责修复，并承担由此造成的增加费用包括修复费用和水电损失费用以及可能发生的罚款或其他费用

1.

4.3发包人供应材料设备的结算材料按照总价的/%计取保管费材料数量最多不超过设计文件的用量可以计算定额损耗；设备按照总价的上％计取保管费；此费用仅计取税金

1.

4.4分包工程的总承包配合费和配合工程的配合费分包工程的总承包配合费按照分包工程价格确定，一次包死，不随分包工程结算价款的调整而调整；配合工程的配合费也一次包死；该两项费用仅计取税金由总包单位分包的总承包单位管理费、配合费由总包单位自行考虑，发包人不再另行承担由发包人另行招标需总包单位配合项目高低压配电、燃气、热力及本次招标范围未包含，但须完善设计并由发包人重新招标的其它项目）的总包单位配合费用按补充条款

1.

3.6条约定执行而且，不论由发包人直接分包或由总包人分包的项目，总包单位必须无条件允许分包单位或其它项目承包单位使用总包单位的电源、水源、场地等施工条件

1.

4.5对于发包人提供的工程量清单中工程量的错误，承包人未在谈判文件规定的异议截止日期前提出异议并附计算书的，工程结算时不再调整

1.

4.6对于发包人提供的工程量清单中单项子目工程量的误差，供应商在谈判文件规定的截止日期前提出异议未被采购人接受，但事后被证明异议的实质性内容是正确的，其工程量可以调整，但只调整单项子目工程量误差超出3%以外的部分如供应商未在谈判文件规定的截止日期前对于发包人提供的工程量清单中单项子目工程量的误差提出异议，或未对工程量清单与图纸不符的内容提出异议，贝L投标单位中标后不得以任何理由提出索赔本条仅针对该单项子目造价占合同价款3%以上的情况147对于发包人提供的工程量清单中的单项子目，承包人没有报价的，发包人认为视同该项价格已经包括在其他项目中

1.5其它

1.

5.1本次招标所用商品混凝土等工程中所涉及到的所有材料（暂定价部分除外），均由供应商自行到市场考察，以合理的价格进行报价，中标后不得以亳州市信息价与市场价不一致等因素为由（亳州市信息价仅供参考）向建设单位提出调整要求“三通一平”（电通、水通、路通、场地平整）费用、地形整理、土方平衡由供应商踏勘现场后，自行考虑，并包含在投标报价内，其中电通是从电源点下线位置开始，直至施工场区内临时用电电缆、变压器等材料费、人工费、安装费、与电源点的接线费用等临时用电所有费用及相关检测、检验、实验等费用全部包含在本次投标报价内

1.

5.2投标报价时必须考虑不利气候条件等因素应采取的相关措施此部分所需费用由供应商自行考虑并纳入投标报价，采购人不为此追加任何费用

1.

5.3投标报价时必须按亳州市地方规定《关于进一步加强工程结构实体质量检测工作的通知》（亳建管

[2014]18号）考虑结构实体检测的费用并纳入投标报价，采购人不为此追加任何费用

1.

5.4承包人须依法缴纳国家规定的各种税费（包括工程排污费、渣土运输等）

1.

5.5如谈判文件要求承包人提供电梯，承包人在电梯进货前必须向发包人提供承包人与电梯供应商签订的供货合同（原件），合同中须明确电梯验收合格后3年内由电梯供应商免费质保，4-5年内半费质保另，4-5年内半费质保所需费用按电梯设备合同价款的

2.5%计取，该费用在整个项目缺陷责任期满返还保修金时扣除，用于支付电梯4-5年半保所需费用电梯验收合格后5年内无违约行为发生，返还总包单位剩余款项

1.

5.6签订合同后，如发现项目经理在其他项目中仍有在建工程的，采购人有权单方面终止合同，不予退还其履约保证金，已实施的工程量不予支付工程价款，因此造成的损失由中标单位予以赔偿

1.

5.7投标人必须在开工7天内提供详细施工计划（逾期提供详细施工计划，罚款10000元/每天），明确重要节点工期，若投标人不能按照节点工期施工，逾期每天处罚20000元

1.

5.8合同解除条款及后续处理（发现投标人存在挂靠、项目经理累计缺岗30天以上，交付逾期90天以上，不服从业主和监理管理，不履行合同和投标承诺，严重违反项目所在地相关政策等，均视为严重违约，业主有权给予不良行为记录或者清场，清场的工程款支付按照实际完成工程量及审计后价款50%支付，其余款项作为违约金不予支付）

1.

5.9合同解除

（1）关键岗位人员变更未经项目法人同意擅自长期脱岗不履行职务的；

（2）工期严重滞后（超过合同工期50%及以上的）经催告后在合理期限内仍未采取有效措施的；

（3）质量、安全行政主管部门现场检查中发现问题要求整改，拒不整改的或多次（3次以上）整改不到位的；

（4）拖欠劳务人员工资，引起群众性事件的；

（5）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（6）有证据证明承包人无能力继续履行义务的；

（7）法律、法规规定或合同约定的其他情形民工工资保障方面

1.

6.1若因民工工资发放不及时，出现民工上访或群众集体事件，发生一次，中标人应向招标人支付违约金10万元如发生以上情况，承包方须自行消除负面影响，必要时招标人有权直接发放民工工资，有权直接从承包方的工程款中予以扣除实发的民工工资，并按照相关部门建筑市人民币大写/俘/元;2材料和工程设备暂估价金额人民币大写/¥/元;3专业工程暂估价金额人民币大写/¥/元;4暂列金额人民币大写/徉/元

2.合同价格形式/

五、项目经理承包人项目经理马黎

六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件1竞争性谈判文件及附属资料；2成交通知书如果有；3供应商提交的响应文件和补充承诺要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的,将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分编辑后代理机构删除；4专用合同条款及其附件；5通用合同条款；6技术标准和要求；7图纸；8已标价工程量清单或预算书；9其他合同文件在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章

七、承诺

1.

1.1承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款

1.

1.2承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任场不良行为记录管理相关规定，上报行业主管部门后，记入不良行为记录，不良行为记录统一在相关网上进行公示

1.

1.3本工程农民工工资实行专用账户管理，中标人在中标后应该在涡阳县设立农民工工资专用账户，用于支付本项目农民工工资

1.

1.4农民工工资专用金额由业主单位及中标单位共同商定，

1.

1.5农民工工资专用账户由业主、中标单位及银行三方共同监管，具体内容按照国办发

（2016）1号文件执行农民工工资及工程款管理按照县委县政府及相关主管部门要求

（1）、按照涡阳县主管部门要求，中标企业必须在合同签订后20天内办理完毕农民工工资专户账号和工程款资金专户账号，实行发包人与施工企业共管，逾期一天缴纳违约金5万元

（2）、中标企业必需把履约保函在合同签订之前送至发包人，否则取消中标资格并没收投标保证金，并在合同签订20天内把农民工工资保证金缴纳证明交付业主单位和相应主管部门，每逾期一天缴纳违约金5万元

（3）施工企业必须把分包商及每月农民工工资发放情况，进行登记公示，不按时公示按违约每次处罚缴纳金5万元

1.

1.6项目竣工后，临时设施、生产设备等、多余土方等必须场清地平、消除安全隐患后，方可申报工程款

1.

7.1专项条款中

3.3承包人员及

16.

2.2承包人违约的责任中违约金从同期工程款支付时直接扣除；

7.5工期延误中违约金从履约保证金中扣除

1.

7.2项目现场考核工作由业主代表负责

1.

7.3审计要求承包人上报的工程结算经审计核减超过10%以上的部分，相关审计费用由承包人承担

1.

7.4中标后，投标人应按其报价完成招标范围和图纸内的全部内容，不得以工程量清单和控制价编制存在漏项或数量偏差或者不合理提出各种形式的索赔

1.

7.5工程所需材料均由中标人自行采购

1.中标人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验中标人选定的材料供应厂家和价格须经招标人和监理单位认可如招标人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，中标人必须服从该要求若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由中标人自负；若鉴定无质量问题，因此发生的一切费用由招标人自行负责

2.因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失投标人必须按照涡政

（2008）76号文件《涡阳县城市生活垃圾处理费征收管理办法》第十八条规定建筑施工场地、单位或个人装饰、修缮房屋弃置的渣土、装饰垃圾，按平方米计收，建筑垃圾（施工）L8元/平方米，装修产生的垃圾1元/平方米缴纳相关费用至主管部门包含在总报价中,请各投标人充分考虑，综合报价严格按照涡阳县政府投资项目文明创建考核办法加强现场安全文明施工管理安全文明施工管理要求-涡阳县政府投资项目文明创建考核办法附涡阳县政府投资项目文明创建考核办法为贯彻执行县委、县政府关于创建全国文明城市的总体部署，进一步加强建筑施工现场文明城市创建工作，特制定本办法考核内容

（一）宣传文明城市创建工作情况要充分利用建筑工地宣传栏、施工围墙围挡（每隔十米一块宣传牌）、标语标牌、安全教育培训和技术交底等多种方式、多种途径宣传建筑工地文明创建工作施工现场围墙围挡上必须设置公益广告，企业宣传广告和公益广告在围墙外立面应均匀布置，公益广告所占面积（或数量）不得低于总量的50%宣传牌原则上每2月更换一次；临时出现破损，要立即更换；按业主及建设主管部门要求进行更换

（二）实行规范化封闭管理情况围挡要求每跨围挡临城市主干道高为250cm、宽300cm米，其中警示板高（40cm）；临城市次干道高为180cm、宽300cm,其中警示板高（30cm）；主墙面80mm厚彩钢板，色号（R6G42B18）；立杆100mm*100mm方钢管、横梁为80mm*80mm方钢管，色号（R201Gl60B99）；喷淋设置在立杆顶端每跨（3米）一个施工现场采用防锈铁花大门或封闭式大门，大门应做到美观、大方，大门侧应设置供人员进出的专用通道及门卫室，设置门禁系统无车辆出入时，大门应关闭大门口醒目处设置九牌两图内容应包括:农民工工资发放公示栏、工程概况及人员概况、安全生产牌、消防保卫牌、十项安全技术措施、安全生产六大纪律牌、工地文明施工牌、“三宝、四口”防护规定牌、工地环境卫生制度、施工平面布置图、安全警示牌及消防设施平面布置图

（三）建筑工地扬尘污染防治6个百分百施工工地周边100%围挡，围挡必须按相关规范设置喷淋设备物料堆放100%覆盖，施工现场路面10％硬化，施工过程100%湿法作业，出入车辆100%冲洗，渣土车辆100%密闭运输

（四）环境卫生管理情况施工现场材料分类码放整齐，不得超高，设标识牌现场建立垃圾分拣站，并定期清运，做到不遗撒设置工具式材料加工棚，包括钢筋棚、木工棚和搅拌棚等，现场必须进行场地硬化，加工棚立柱及各部件并符合其相应的标准规范，并设置黑黄相间的油漆警示标记

（五）非施工区管理企业必须保持施工现场、办公区、宿舍、食堂卫生清洁，门窗、玻璃及各种设施齐全完好，每天有专人打扫，施工现场每天洒水不少于两次

1.所有上述内容要求为现场最低要求，投标企业必须保证现场管理不低于上述要求

2.业主、监理单位将严格按照中标人投标承诺及相关法律法规对现场安全文明施工进行督查考核，第一次检查不符合文明创建要求的，限期3-7天内整改完毕；期限内没整改完毕的，扣除安全文明施工费5%,限期3-7天内整改完毕；再不整改完毕的，扣除安全文明施工费10%；如再不整改，上报建设主管部门，建议对其公司记不良记录并扣除全部安全文明施工费注业主有权根据当地政府相关专门或者临时性政策要求对现场文明创建进行调整，若中标人不予配合，业主有权指定他人先行给予施工，相关费用由中标企业支付附件L承包人承揽工程项目一览表开竣单位工工工层设备安装内合同价程建设规模结构形式生产能力00数容格（元）建筑面积名称期期（平方米）发包人供应材料设备一览表材料、供应时序号规格型号单位数量单价（元）送达地点备注质量等级设备品种间工程质量保修书发包人（全称）涡阳县丹城镇人民政府承包人（全称）安徽安耕建设工程有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书

一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目具体保修的内容，双方约定如下

二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年:

3.装修工程为2年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5,供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年:

7.其他项目保修期限约定如下保温工程5年质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算

三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修4,质量保修完成后，由发包人组织验收

五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担

六、双方约定的其他工程质量保修事项O工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满发包人（公章）_承包人（公章）地址法定代表人（签字）委托代理人（签字）地址____________法定代表人（签字）电话委托代理人（签字）传真电话开户银行传真账号开户银行邮政编码账号邮政编码

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议

八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同

九、签订时间本合同于2022年12月28日签订

十、签订地点本合同在涡阳县丹城镇人民政府签订—、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分

十二、合同生效本合同自签字并盖章后生效

十三、合同份数本合同经发包人、承包人双方法定代表人或委托代理人签章（签名）、单位盖章并在发包人收到承包人提交的履约保证金后生效本合同一式叁份，以中文书就，均具有同等法律效力，发包人执壹份,承包人执份，财政局执1份发包人（发包人公章）承包人（承包人公章）法定代表人或委托代理人签章:法定代表人或委托代理人签章:联系电话联系电话日期:日期:第二部分通用合同条款本项目使用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局2017年发布的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）o第三部分专用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

1.

1.1合同

1.

1.

1.10其他合同文件包括谈判文件（含招标答疑、澄清、修改、补充文件及相关招标＜料）、响应文件、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件、政策性文件、会议纪要、来往函件、邮件等

1.

1.2合同当事人及其他相关方

1.

1.

2.4监理人名称（中标后由业主提供）;资质类别和等级/;联系电话/;电子信箱/;通信地址O

1.

1.

2.5设计人名称（中标后由业主提供）；资质类别和等级/；联系电话/;电子信箱/;通信地址O

1.

1.3工程和设备

1.

13.7作为施工现场组成部分的其他场所包括/

1.

2.

3.9永久占地包括工程红线范围内o

1.

3.

3.10临时占地包括/o

1.4法律适用于合同的其他规范性文件《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《电子招标投标办法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等国家及工程所在地现行有效的法律法规和规章

1.5标准和规范

1.

5.1适用于工程的标准规范包括执行通用条款

1.

5.2发包人提供国外标准、规范的名称/;发包人提供国外标准、规范的份数/;发包人提供国外标准、规范的名称/O

1.

5.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求/o

1.6合同文件的优先顺序本合同通用条款；

7、技术标准和要求；

8、图纸；

9、已标价工程量清单；

10、其他合同文件

1.7图纸和承包人文件

1.

7.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限执行通用条款；发包人向承包人提供图纸的数量提供肆套，不足的由承包人自行复制，费用自理；发包人向承包人提供图纸的内容详见图纸

1.

7.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括/;承包人提供的文件的期限为/;承包人提供的文件的数量为/;承包人提供的文件的形式为/;发包人审批承包人文件的期限/

1.

7.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定执行通用条款；

1.8联络

1.

8.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人

1.

8.2发包人接收文件的地点/;发包人指定的接收人为/o承包人接收文件的地点/;承包人指定的接收人为_____________________L___监理人接收文件的地点___________L_____;监理人指定的接收人为oMO交通运输

1.

10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定执行通用条款

1.

10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定执行通用条款关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定执行通用条款

1.

10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由执隹I甩叁数承担

1.11知识产权

1.

11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属执行通用条款关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求执行通用条款

1.

11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属执行通用条款关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求执行通用条款

1.

11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式执行通用条款、

1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格不采用通用条款，按下列规定办理除补充圣款规定以外，工程总造价在招标范围内一次性包死允许调整合同价格的工程量偏差范围/O

2.发包人

2.2发包人代表发包人代表姓名;身份证号;职务;联系电话;电子信箱;通信地址O发包人对发包人代表的授权范围如下o

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.

4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求开工日期7天前（执行通用条款）

2.

4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括执行通用条款

2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求/o发包人是否提供支付担保/o发包人提供支付担保的形式/o

3.承包人

3.1承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容工程施工技术资料、工程质量控制资料、工程检验评定资料、竣工图（应为新图纸），规定的其他应交资料及业主、档案管理部门要求提供的资料以±资料必须分类立卷成册承包人需要提交的竣工资料套数2套承包人提交的竣工资料的费用承担承包人自行承担承包人提交的竣工资料移交时间竣工验收合格后15日内承包人提交的竣工资料形式要求纸质和电子版（.doc格式）同时提供•

（10）承包人应履行的其他义务--25日提交本月工程报表和下月工程计划表（报表和计划表应包括质量、进度、安全、投资、材料计划等内容，反映存在的问题和应对措施；一式叁份提交发包人）

3.2项目经理

3.

2.1项目经理姓名;身份证号;建造师执业资格等级;建造师注册证书号；建造师执业印章号;安全生产考核合格证书号;联系电话;电子信箱;通信地址_；承包人对项目经理的授权范围如下O关于项目经理每月在施工现场的时间要求驻场时间每月不少于22天，每周驻场时间不少于5天，每天在岗工作时间不得少于8小时承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任视为该项目经理不能胜任本项目工作，并视中标单位违约一次，需向业主缴纳此项违约责任的违约金50000元项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任每天缴纳违约金2万元/人天323承包人擅自更换项目经理的违约责任承包人须支付发包人此项违约责任的违约金,合同金额1000万元以下项目，缴纳10万元违约金；合同金额1000万元及以上项目，缴纳20万%违约金，并按1622条款进行处理

3.

2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任视为承包人违约一次并且履约保证金不予退还

3.3承包人人员

3.

3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限接到开工通知后7天内（执行通用条款）

3.

3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任视为违约一次，并缴纳此项违约责任的违约金20000元

3.

3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求执行通用条款

3.

3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任视为违约一次，并缴纳此项违约责任的违约金10000元，并按1622条款进行处理承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任每天缴纳2000元违约金

3.5分包

1.

1.1分包的一般约定禁止分包的工程包括执行通用条款主体结构、关键性工作的范围•；，•一广；好由H工遗度的关■工件

1.

1.2分包的确定允许分包的专业工程包括执行通用条款，发生时双方另行协商其他关于分包的约定主体结构、关键性工作禁止分包分包工程，并须经发包人批准；允许承包人进行劳务分包，但须和具有劳务资质的单位签订劳务分包协议，并报发包人备案

1.

1.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定执行通用条款

1.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止

1.7履约担保承包人是否提供履约担保提供承包人提供履约担保的形式、金额及期限的执行谈判文件履约担保的退还

（1）全部以现金转账方式提交的履约担保，无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，工程合格，完成合同工程量的50%时，返还履约保证金50%；工程竣工验收合格，返还余下的履约保证金

（2）以履约保函形式提交的履约担保，工程竣工验收合格，连同履约担保现金部分一次性返还

4.监理人

4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容执行监理合同关于监理人的监理权限执行监理合同关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定执行通用条款

4.2监理人员总监理工程师:姓名职务；监理工程加执业资格证书号’;联系电话;电子信箱;通信地址;关于监理人的其他约定O

4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定

（1）/;

（2）/;

（3）/o

5.工程质量

5.1质量要求

5.

1.1特殊质量标准和要求o关于工程奖项的约定O

5.3隐蔽工程检查

5.

3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定共同检查前48小时（执行通用条款）监理人不能按时进行检查时，应提前24（执行通用条款）小时提交书面延期要求关于延期最长不得超过48（执行通用条款）小时

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.

1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定o

6.

1.4关于治安保卫的特别约定执行通用条款关于编制施工场地治安管理计划的约定执行通用条款

6.

1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求必须按文明施工相关规定进行作业，扬尘治理必须满足安徽省扬尘治理规定—

6.

1.6关于安M文明施工费支付比例和支付期限的约定:/o

7.工期和进度

7.1施工组织设计

7.

1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容总进度计划须含网络图、横道图

7.

1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定合同签订后14天内，但至迟不得晚于第732项〔开工通知〕载明的开工日期前7天（执行通用条款）发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限收到施工组织设计后7天内（执行通用条款）

7.2施工进度计划

7.

2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限收到修订的施工进度计划后7天内执行通用条款

7.3开工

7.

3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限开工前7天内关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限开工前7天内关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限开工前7天内

7.

3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90执行通用条款天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同

7.4测量放线

7.

4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限S.工前7天内执行通用条款

7.5工期延误

7.

5.1因发包人原因导致工期延误7因发包人原因导致工期延误的其他情形因征地拆迁、工程款支付等原因导致的工期延误，由监理单位确认后，工期给予顺延，费用不予补偿

7.

5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为因承包人原因造成工期延误，发包人可视具体情况依约追究承包人的违约责任，工期延迟一天支付违约金20000元因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限O

7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定执行通用条款

7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件1/;2/;3/o

7.9提前竣工的奖励792提前竣工的奖励/o

8.材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.

4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担1材料按照总价的％计取保管费材料数量最多不超过设计文件的用量v可以计要定额损耗＞;设备按照总价的％计取保管费；此费用仅计取税金2到货时间与《发包人供应材料设备一览表》不一致的，保管费用不予调整3开工前承包人提交材料需求明细计划；每种材料进场批次不超过2批4发包人按照承包人提交的计划供应材料；当材料出现短缺时，承包人必须至少提前一周以书面通知发包人；5发包人供应的材料由承包人负责按相关规定检验，合格后方可用于工程；承包人未按规适检验造成的后果由承包人负责6材料的检验检测费用由承包人在合同价款中考虑，不再另行计取；若发包人自行检验的，须提供检验报告，检验费用从合同价款中扣除7因承包人计划不周造成增加费用由承包人承担，工期不予顺延8因承包人原因造成发包人供应材料超供的，如不能退货，该部分材料归承包人所有，其#款由发包人直接从工程款中扣除，承包人另赔偿发包人材料价款％作为管理费用；可以退货的，退货产生的费用由承包人承担，承包人另赔偿发包人材料价款％作为管理费用9发包人供应的材料数量为图纸用量。