土木工程师专业知识（岩土）工程经济与管理11.5岩土工程合同

土木工程师-专业知识（岩土）-工程经济与管理

71.5岩土工程合同［单选题］

1.根据《中华人民共和国合同法》，下列哪个选项是错误的？（）［2011年真题］A.发包人未按照约定的时（江南博哥）间和要求提供原材料、设备场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失B.发包人未按照约定支付价款的，承包人可以将该工程折价或拍卖，折价或拍卖款优先受偿工程款C.发包人可以分别与勘察人和设计人订立勘察和设计承包合同，经发包人同意，勘察人和设计人可以将自己承包的部分工作交由第三人完成D.因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建正确答案B参考解析A项，根据《中华人民共和国合同法》第二百八十三条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失B项，根据第二百八十六条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿C项，根据第二百七十二条规定，发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位禁止分包单位将其承包的工程再分包建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成D项，根据第二百八十一条规定，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任［单选题］

2.根据《中华人民共和国合同法》规定，下列哪个选项是错误的？0［2012年真题］A.总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成B.承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人据，取费标准、费用总额及支付办法；

④委托方、承包方责任及违约责任和合同纠纷的解决方式［多选题］

11.经济合同监督的形式有A.行政监督B.上级主管部门监督C.银行监督D.企业内部监督正确答案ACD参考解析经济合同监督有三种形式

①行政监督；

②银行监督又称业务监督；

③企业内部监督C.承包人将工程分包给具备相应资质条件的单位，分包单位可将其承包的工程再分包给具有相应资质条件的单位D.建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成正确答案C参考解析AB两项，根据《中华人民共和国合同法》第二百七十二条规定，发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人CD两项，禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位禁止分包单位将其承包的工程再分包建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成［单选题］

3.在建设工程勘察合同履行过程中，下列有关发包人对承包人进行检查的作法中，符合法律规定的是（）［2009年真题］A.发包人需经承包人同意方可进行检查B.发包人在不妨碍承包人正常工作的情况下可随时进行检查C.发包人可随时进行检查D.发包人只能在隐蔽工程隐蔽前进行检查正确答案B参考解析根据《中华人民共和国合同法》第二百七十七条规定，发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查［单选题］

4.下列哪项违反《地质灾害防治条例》规定的行为，处5万元以上20万元以下的罚款？（）［2014年真题］A.未按照规定对地质灾害易发生区的建设工程进行地质灾害危险性评估B.配套的地质灾害治理工程未经验收或者经验收不合格，主体工程投入生产或使用的C.对工程建设等人为活动引发的地质灾害不予治理的D.在地质灾害危险区内爆破、削坡、进行工程建设以及从事其他可能引发地质灾害活动的正确答案D参考解析D项，根据《地质灾害防治条例》第四十三条规定，违反本条例规定，在地质灾害危险区内爆破、削坡、进行工程建设以及从事其他可能引发地质灾害活动的，由县级以上地方人民政府国土资源主管部门责令停止违法行为，对单位处5万元以上20万元以下的罚款，对个人处1万元以上5万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任AB两项，根据《地质灾害防治条例》第四十一条规定，违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府国土资源主管部门责令限期改正；逾期不改正的，责令停止生产、施工或者使用，处10万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任

①未按照规定对地质灾害易发区内的建设工程进行地质灾害危险性评估的；

②配套的地质灾害治理工程未经验收或者经验收不合格，主体工程即投入生产或者使用的C项，根据《地质灾害防治条例》第四十二条规定，违反本条例规定，对工程建设等人为活动引发的地质灾害不予治理的，由县级以上人民政府国土资源主管部门责令限期治理；逾期不治理或者治理不符合要求的，由责令限期治理的国土资源主管部门组织治理，所需费用由责任单位承担，处10万元以上50万元以下的罚款；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任［单选题］

5.地质灾害按照人员伤亡、经济损失的大小，分为四个等级下列说法中错误的是0［2013年真题］A.特大型因灾死亡30人以上或者直接经济损失1000万元以上的B.大型因灾死亡10人以上30人以下或者直接经济损失500万元以上1000万元以下的C.中型因灾死亡10人以上20人以下或者直接经济损失100万元以上500万元以下的D.小型因灾死亡3人以下或者直接经济损失100万元以下的正确答案c参考解析根据《地质灾害防治条例》第四条规定，地质灾害按照人员伤亡、经济损失的大小，分为以下四个等级

①特大型，因灾死亡30人以上或者直接经济损失1000万元以上的

②大型,因灾死亡10人以上30人以下或者直接经济损失500万元以上1000万元以下的

③中型，因灾死亡3人以上10人以下或者直接经济损失100万元以上500万元以下的

④小型，因灾死亡3人以下或者直接经济损失100万元以下的［单选题］

6.根据《中华人民共和国合同法》的规定，因发包人变更计划、提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察工作条件而造成勘察的返工、停工，发包人应当承担［2008年真题］A.按照勘察人实际消耗的工作量增付费用B.双倍支付勘察人因此消耗的工作量C.赔偿勘察人的全部损失D.不必偿付任何费用正确答案A参考解析根据《中华人民共和国合同法》第二百八十五条规定，因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用［单选题］

7.依据《合同法》的有关条款，下列说法错误的是A.发包人在不防碍承包人正常作业情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查B.隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查，如发包人没有及时检查，承包人可继续下一步施工C.建设工程未经验收或者验收不合格的不得交付使用D.因施工人员原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人员在合理期限内无偿修理或者返工、改建正确答案B参考解析B项，根据《中华人民共和国合同法》第二百七十八条规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查，如发包人没有及时检查，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失［单选题］

8.依据《合同法》的有关条款，下列关于建设工程承包合同的做法，符合规定的是A.发包人可将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成几个部分后分别发包给不同的承包人B.承包人可经发包人同意将自己承包的部分工作交由第三人完成C.分包单位可将其分包工程中的一部分再转包给有相应资质的施工单位D.承包商可把全部承包工程分别分包给第三人正确答案B参考解析:根据《中华人民共和国合同法》第二百七十二条规定，发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位禁止分包单位将其承包的工程再分包建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成［单选题］

9.根据《建筑工程质量管理条例》，下列必须实行监理的项目是I.未形成小区的住宅II.中小型公用事业项目in.利用外国政府或国际组织贷款、援助资金项目IV.国家重点建设项目v.国家规定必须实行监理的项目A.I、II、III、IV、VB.II、III、IV、VC.IIL IV、VD.I、II、IV、V正确答案c参考解析《建筑工程质量管理条例》规定，下列项目必须进行监理

①国家重点建设工程；

②大中型公用事业工程；

③成片开发建设的住宅小区工程；

④利用国外政府或者国际组织贷款、援助基金的工程；

⑤国家规定必须实行监理的其他工程［单选题］

10.下列不符合履行岩土工程合同的原则的是0A.实际履行的原则B.全面履行的原则C.按实际情况灵活机动的原则D.遵守约定原则和诚实信用原则正确答案C参考解析履行合同的原则包括

①实际履行的原则，指当事人按照合同规定的标的完成合同义务的原则；

②全面履行的原则，是指当事人按照合同约定的标的、数量、质量或报酬等，在适当的履行期限、履行地点，以适当的履行方式，全面完成合同义务的履行原则；

③遵守约定原则；

④诚实信用原则，是适当履行原则和协作履行原则［单选题］

11.合同双方当事人按岩土工程合同规定的“标的”的数量、质量、地点、价款、时间、履行方式全面履行自己承担的义务，这种方式应符合的原则是0A.互患互利原则B.灵活机动原则C.实际履行原则D.全面履行原则正确答案D参考解析全面履行的原则是指双方当事人根据经济合同规定的“标的”的数量、质量、地点、价款、时间、履行方式，全面完成自己承担的义务［单选题］

12.合同质量管理的主要特点是“三全一多”，其中“一多”是指A.多目标质量管理B.多部分质量管理C.多方法质量管理D.多程序质量管理正确答案C参考解析“三全”主要包括

①全过程的质量管理，要体现以预防为主、不断改进的思想和为顾客服务的思想；

②全员的质量管理，要最好全员的教育、培训，要制定各部门、各类人员的质量责任制，落实责、权、利，要开展多种形式的群众性质量管理活动；

③全企业的质量管理，要保证和提高产品质量必须使企业的研制、维持和质量改进的所有活动构成的一个有效的整体“一多”指多种方法的质量管理［多选题］

1.合同中有下列哪些情形时，合同无效？（）［2010年真题］A.以口头形式订立合同B.恶意串通，损害第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.无处分权的人订立合同后取得处分权的正确答案BC参考解析根据《中华人民共和国合同法》第五十二条规定，有下列情形之一的，合同无效

①一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；

②恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；

③以合法形式掩盖非法目的；

④损害社会公共利益；

⑤违反法律、行政法规的强制性规定［多选题］

2.在建设工程合同履行中，因发包人的原因致使工程中途停建的，下列哪些选项属于发包人应承担的责任？（）［2011年真题］A.应采取措施弥补或者减少损失B.赔偿承包人因此造成停工、窝工的损失C.赔偿承包人因此造成机械设备调迁的费用D.向承包人支付违约金正确答案ABC参考解析根据《中华人民共和国合同法》第二百八十四条规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用［多选题］

3.下列哪些选项属于《建设工程勘察合同》中规定的发包人的责任？0［2009年真题］A.提供勘察范围内地下埋藏物的有关资料B.以书面形式明确勘察任务及技术要求C.提出增减勘察量的意见D.青苗相对赔偿正确答案ABD参考解析《建设工程勘察合同（示范文本）》中规定的发包人的责任有

①提供勘察范围内地下埋藏物的有关资料；

②以书面形式明确勘察任务及技术要求；

③发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如落实土地征用、青苗数目赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水下作业用船等），并承担其费用［多选题.下列哪些选项属于设计单位的质量责任和义务？（）［2011年真题］A.注册执业人员应在设计文件上签字B.当勘察成果文件不满足设计要求时，可进行必要的修改使其满足工程建设强制性标准的要求C.在设计文件中明确设备生产厂和供应商D.参与建设工程质量事故分析正确答案AD参考解析A项，根据《建设工程质量管理条例》第十九条规定，勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责；注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责B项，根据第二十一条规定，设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限C项，根据第二十二条，除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商D项，根据第二十四条规定，设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案［多选题］

5.关于违约责任，下列哪些说法是正确的？（）［2014年真题］A.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失B.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失，赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失C.当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法D.当事人就延迟履行约定违约金的，违约方支付违约金后，不再履行债务正确答案ABC参考解析A项，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十二条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失；B项，根据第一百一十三条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失；CD两项，根据第一百一十四条规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法，约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务［多选题］

6.对经评估认为可能引发地质灾害或者可能遭受地质灾害危害的建设工程，下列哪些选项是正确的？（）［2014年真题］A.应当配套建设地质灾害治理工程B.地质灾害治理工程的设计、施工和验收不应当与主体工程设计、施工、验收同时进行C.不能以建设工程勘察取代地质灾害评估D.配套的地质灾害治理工程未经验收或者验收不合格的，主体工程不得投入生产或者使用正确答案ACD参考解析ABD三项，根据《地质灾害防治条例》第二十四条规定，对经评估认为可能引发地质灾害或者可能遭受地质灾害危害的建设工程，应当配套建设地质灾害治理工程地质灾害治理工程的设计、施工和验收应当与主体工程的设计、施工、验收同时进行配套的地质灾害治理工程未经验收或者经验收不合格的，主体工程不得投入生产或者使用C项，不能以建设工程勘察取代地质灾害评估，此说法正确［多选题］

7.关于发包人及承包人的说法，（）是正确的［2008年真题］A.发包人可以与总承包人订立建设工程合同B.发包人可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同C.经发包人同意，承包人可以将其承包的全部建设工程转包给第三人D.经发包人同意，承包人可以将其承包的全部建设工程分解成若干部分，分别分包给第三人正确答案AB参考解析根据《中华人民共和国合同法》第二百七十二条规定，发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘探、设计、施工承包合同发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成第三人就其完成的工作成果与总承包人或勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包名义分别转包给第三人禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位禁止分包单位将其承包的工程再分包建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成［多选题］

8.下列选项中，（）属于书面形式合同［2008年真题］A.信件B.口头订单C.传真D.电子邮件正确答案ACD参考解析根据《中华人民共和国合同法》第十一条规定，书面形式是指合同书、信件和数据电文包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式［多选题］

9.下列关于发包承包的说法中，错误的选项是［2007年真题］A.如果某勘察单位不具备承揽工程相应的资质，可以通过与其他单位组成联合体进行承包B.共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任C.如果业主同意，分包单位可以将其承包的工程再分包D.如果业主同意，承包单位可以将其承包的工程全部分包，并与分包单位承担连带责任正确答案ACD参考解析根据《中华人民共和国建筑法》第2节规定，建筑工程发包管理的内容有

①建筑工程实行公开招标的，发包单位应当依照法定程序和方式，发布招标公告，提供载有招标工程的主要技术要求、主要合同条款、评标的标准和方法以及开标、评标、定标的程序等内容的招标文件；

②建筑工程招标的开标、评标、定标由建设单位依法组织实施，并接受有关行政主管部门的监督；

③建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位，建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位；

④政府及其所属部门不得滥用行政权力，限定发包单位将招标发包的建筑工程发包给指定的承包单位；

⑤提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包；

⑥按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商工程分包的管理方面内容有

①大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任；

②禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人；

③建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位［多选题］

10.勘察设计合同应具有的主要条款有A.建设工程规模B.勘察设计方案C.勘察取费依据D.委托方责任正确答案ACD参考解析勘察设计合同的条款包括

①建设工程名称、规模、投资额、建设地点；

②委托方提供资料的内容、技术要求及期限，承包方勘察的范围、进度和质量，设计的阶段、进度、质量和设计文件份数；

③勘察、设计取费的依。