还剩30页未读，继续阅读
本资源只提供10页预览，全部文档请下载后查看！喜欢就下载吧，查找使用更方便
文本内容:
协议编号:建筑安装工程包工合同（装饰工程）合同编号_______________________________________________________工程名称_______________________________________________________发包方_________________________________________________________承包方_______________________________________________________方将对乙方进行重罚，乙方无条件接受乙方如在施工中发生伤亡事故，并由乙方承担安全事故上报指标和费用及有关损失
6.10乙方必须建立班前五分钟安全交底、检查等安全活动制度并准时填写安全活动记录
6.11在我企业长期稳定的乙方施工队伍中的特种作业人员，在其自愿的状况下，可委托甲方通过地方
6.12劳动局进行培训、考核发证，其费用由乙方承担甲方如发现乙方在施工现场有违反安全条例者，甲方安所有门有权进行劝阻，如不听，可进行罚
6.13款处理，再不听劝阻者，直至追加刑事责任本协议所有手头工具及劳保用品、工具、小型机具、附料部分，必须使用合格产品，同步还需满
6.14足甲方管理规定，因此发生的如安全事故、机械事故等一切后果乙方自负第7条工期、质量、文明安全施工挂钩指标乙方到达甲方规定的工期、质量、文明安全施工各项指标则按协议中承包单价结算，达不到即未能准期、按质到达协议约定的指标，则实行按劳务费结算总价向下浮动的原则结算，即文明安全施工达不到协议规定，劳务费结算总价再下浮结算2%第8条材料管理、在施工生产中，甲方按照《装饰装修工程定额》实行限额领料制度，双方建立领退料手1续、乙方在施工中超定额用料、挥霍材料，其超过部分材料以实际采购价加的采购保管费计取从乙22%方工程款中扣除、为严格执行材料管理制度，乙方从甲方领用的材料，必须当日办理完毕出入库手续，如有未履3行该手续的违约行为，乙方须每次支付人民币元的违约金予以甲方
5000、乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备如因保管不善或使用不妥发生丢失、损坏,4乙方应按照重新购置全新被丢失、损坏材料、设备所需价款的数额向甲方赔偿（甲方承认乙方提供的替代品或承认乙方对被损坏材料、设备修复成果的除外）；同步乙方承担因此导致的工期延误等一切经济损失第9条施工保证金本工程无施工保证金第10条遇特殊状况的结算因乙方原因，将其承包范围的项目甩项时，按照其甩项量按协议单价的从乙方承包价中扣
10.1130%除因乙方施工队伍素质差或管理不善，将要对工期、质量、文明安全施工导致影响时，甲方有权将
10.2乙方承包范围进行调整，按照调整的项量按协议单价的从乙方承包价中扣除150%因乙方施工队伍素质差或管理不善，给工程进度或工程质量带来一定问题，乙方未采用有效的改
10.3善措施的，甲方有权终止协议并解雇乙方，乙方同意无条件在甲方指定日期内退场甲方已支付的预付款视为乙方最终止算款给甲方导致的其他损失亦由乙方承担乙方在施工中，因施工质量差导致偏差并导致装修时剔凿、抹灰加厚及因乙方原因导致的返工、加
10.4固等，除承担因此而导致的劳务费外，还应赔偿材料费、机械费和由此导致的一切损失由于甲方或其他客观原因导致工程无法施工的，甲方可以单方面中断或终止本协议，且无需向乙
10.5方承担任何责任乙方在工程施工中出现的安全、质量、消防行政等事故，甲方有权立即予以清退乙方，乙方并承
10.6担因此而导致的一切经济损失及经济惩罚第11条环境保护和环境卫生乙方规定认真贯彻执行环境保护条例，构造施工中做到白天噪音控制在如下，夜间施工噪音
11.170dB控制在如下；装修及水电施工做到白天噪音控制在如下，夜间施工控制在如下；打55dB65dB55dB桩机械白天噪音在如下，夜间严禁施工；土石方机械白天施工噪音控制在如下,夜间施工85dB75dB噪音控制在如下，严禁人为噪音55dB机械设备维修的废油、废水、废件、废物单独寄存，项目部定期回收
11.2对油漆、油料、稀料、氧气、乙快、保温材料、防水材料、木料及化学品要设置易燃、易爆及化1L3学品专库，专放、专管，有明显标识和专人负责室内通风良好，地面耍硬化库区内应配置足够的消防器材，并按规定检查更换上述场地和物品由甲方提供，乙方负责管理、使用、回收进行有毒品施工，对人体有害时，施工作业人员要戴好防毒面具
11.4使用易燃、易爆品及化学材料施工时，施工现场配置足够的消防器材1L5在搬运和使用易燃、易爆及化学品时，采用措施，防止泼洒，如泼洒应及时清理洁净
11.6对当日使用后剩余易燃、易爆及化学品和盛装容器工具及时退存到专用库房
11.7乙方要节省使用能源，对水、电按项目部的管理规定进行用水、用电1L8对废弃物乙方规定按项目部的规定进行分类，按施工废物、生活废物、可回收废物、有害废物进1L9行分拣，送往垃圾站，由项目部进行统一处理第12条职业病乙方应根据《中华人民共和国职业病防治法》中有关规定，保护劳动者健康为保护广大劳动者身体健康，贯彻职业病防止措施，防止职业病的发生在施工工程中存在的职业危害原因，应及时如实地向工程所在辖区的卫生局卫生监督所进行申
12.1报，并将申报表复印件报甲方行政保卫部立案乙方对有从事职业病危害的劳动者（如电气焊、油漆防水、粉尘、噪声作业等），应当进行上
12.2岗前防护知识的培训并配置有效的个人防护用品（电气焊一一应佩戴防护面罩、防护眼镜等油漆防水作业一一应佩戴防毒护具等、粉尘工一一应佩戴防尘口罩、噪声作业一一应佩戴护耳器）从事职业病危害的劳动者，应当进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查必须到南京市
12.3职业病诊断机构进行体检，并将体检成果上报甲方行政保卫部立案本条款所发生的一切费用均有乙方自理
12.4第13条甲方责任与义务负责对乙方进场人员进行进场前的安全、质量、法律等知识教育，负责施工组织、技术、质量、安
13.1全等方面的管理，负责现场材料、构件的协调，负责安排乙方工作场地，尽量提供很好的施工条件负责提供施工图纸，技术交底等有关施工方面的技术配套资料
13.2负责协调与业主、监理企业的工作关系以及与地方的公共关系
13.3协助乙方办理地方有关暂住治安等手续，实际发生费用由乙方负责
13.4负责提供、协调大型施工机具，将施工用水、电接到专用部位
13.5指导、监督、检查乙方对工期、质量、安全、限额领料、文明施工等方面的工作（乙方应予以支
13.6持和配合）对于监督、检查过程中达不到规定规定的，提出限期整改，督促至完善为止如乙方未拿出措施接受整改，甲方有权对乙方予以每项每次元的罚款500执行劳务协议的有关条款，当签定本劳务协议以外的其他补充协议或文献中的有关条款与本协
13.7第14条乙方责任与义务按照甲方规定组织人员进场，根据施工需要随时调整劳动力，如乙方进场人员的综合素质不能令
14.1甲方满意或给甲方在施工方面导致了经济损失或企业社会信誉损害，乙方承担由此所导致的一切经济损失，并承担违约责任违约金按按劳务费结算总价的赔偿甲方，严重者清退队伍10%乙方应保证所施工的项目按国家和地方政府的质量原则等级和技术规定进行自检、互检、交接检，
14.2按照竣工规定做好原始记录，随时接受业主、监理和甲方的检查、监督和指导如乙方所施工的项目未按施工图纸规定和多种规范规定施工，甲方、业主、监理规定整改，乙方
14.3应在规定期间内无条件进行整改完，若逾期未整改完，甲方有权委托其他分包商进行修整，所发生的一切费用由乙方承担自觉遵守甲方的各项规章制度，做到遵纪遵法、安全生产、文明施工，工完场清，共创“原则化
14.4工地”、“施工文明工地”等在进入危险操作区时应向甲方递交完整有力的安全防护措施，经甲方有关专业人员同意后实行，
14.5如不按审批后的方案实行，所发生的一切损失和连带损失，均由乙方承担（甲方导致的原因除外）服从甲方的任何指令，不得以任何方式任何理由拒绝执行如实际发生不执行时，按元/次
14.61000罚款处理由于甲乙双方在本协议中为承揽协议关系，而非雇佣协议关系，因此在任何时间，任何地点乙方
14.7不得以任何理由超越甲乙双方的工作职责关系，不得代理超越甲方同业主、监理企业的工作关系凡未通过甲方同意，乙方私自从业主、监理办理的有关工程工序验收、签证等资料，甲方有权予以否认对于专业性较强的管理工作，乙方必须指定专业人员与甲方有关部门对接，并将有关业务职能资
14.8料报送甲方存档施工期间，凡属应当由甲方颁发的技术性质文献资料，甲方提前三天发放，乙方领取后未形成事
14.9实前，乙方有义务根据技术规范和现场施工状况进行复检工作，发现问题及时与甲方专业部门书面联络处理若乙方发现问题或知情不报所导致的损失和费用由乙方承担为建立健全材料统一计划和领用管理，乙方必须明确专职材料负责人一名，以便统一负责材料
14.10计划和办理领（退）料具手续，大宗材料须提前二十天书面申请计划报甲方平衡筹办除此外甲方有权拒绝乙方任何人办理领（退）料具，若导致实际工期延误和经济损失均由乙方自行承担乙方施工过程中，各道工序必须有专业负责人和总负责人跟班作业，以便现场总协调管理，若实
14.11际不可以满足，每发现一次时，甲方有权对乙方处以元罚款1000乙方人员签订承包协议后，中途不得随意退场，如发生随意退场，乙方所干的工程甲方不予结
14.12算不得以任何理由克扣工人工资、福利、工伤治疗等方面的费用，如发生并因处理不妥引起员工
14.13投诉，甲方有权从应付乙方工程款中直接扣付，且乙方须无条件接受甲方对此的经济惩罚，承担事件处理的所有费用乙方必须每月办理月结算，以作为每月付款的根据，若乙方不上报当月结算，甲方不支付当月
14.14工程进度款；预算外工程签证，当月发生的应当月办理结算（与每月工程进度款结算一道上报甲方审核），不准时上报者，示为放弃，不再予以办理结算执行劳务协议的有关条款，当签定本协议以外协议和约定中的有关条款与本协议有关条款相
14.15工程竣工后，乙方应及时清理并撤离现场听从甲方的竣工验收安排，不得以工程款未付,工程
14.16未验收等未确定理由，阻挠甲方对现场的管理使用如有违反，不仅乙方工程决算款下浮支付，50%并承担由此对甲方导致的一切损失工程个人意外伤害险费用交纳与特殊工种上岗证的办理
14.17乙方必须为其所有管理人员及工人办理个人意外伤害险（个人意外伤害险的费用已包括在本协
14.
17.1议价款中），乙方须在施工人员进场前提供保险单，否则，甲方有权拒绝施工人员进场，因此发生的一切后果与责任由乙方承担乙方应对其本工程所有有关人员在本协议履行期间受到的意外伤害负责，现场管理人员及工人发生意外伤害所产生的费用以及对甲方导致的损失均由乙方承担所有责任乙方的所有特殊工种（司索工、卷扬机司机、电焊工、搅拌机司机等）应持有有效上岗证方能
14.
17.2上岗作业，假如乙方工人不具有对应的上岗证，则甲方代其委托有关部门培训取证，所发生的费用从乙方工程款中扣除第15条廉政建设为了加强甲、乙双方的廉政建设，增强我企业与兄弟单位各级人员的反腐倡廉意识和廉洁自律的自觉性，在维护社会主义市场经济公平竞争原则的基础上，做到互相制约、互相监督，以“工程优质、干部优秀”为目的，树立企业新形象甲乙双方必须遵守党和政府各项法令、法规、规章制度及有关自律的规定，真正做到公平竞争合
15.1法经营，凭自己过硬技术、产（商）品质量和业务管理素质与市场竞争，不准使用其他不合法竞争手段参与竞争甲、乙双方要严格执行各类经济协议，不准在规定之外搞多种形式的口头协议或回扣
15.2甲方职责
15.3甲方在签订协议中应向乙方宣传本企业有关规定和廉政自律守则
15.
3.1甲方人员在施工管理和购销业务工作中，不准私自收受乙方赠送的钱物等一切物质或非物质性
15.
3.2利益，或借故刁难向乙方索要好处乙方职责
15.4乙方不准借甲方领导干部或管理人员在婚丧、生病、乔迁新居、节假日和平时慰问之机赠送钱
15.
4.1物等一切物质或非物质性利益等乙方不准以任何理由借钱物给甲方人员个人使用，不准为甲方人员个人家庭或亲友购置多种食
15.
4.2品、物品，更不准为其报销发票或支付现金乙方不准邀请甲方人员参与吃喝、游玩、赌博和高档娱乐活动，确属必要的联谊活动，须事先
15.
4.3由甲方的重要领导同意其他条款
15.5乙方假如违反协议规定，甲方视情节轻重，有权给乙方处以协议总价额的罚款，并提出警1〜5%告直至将其清退甲方假如违反协议规定，乙方有权利和义务向甲措施人委托人或纪检监察部门反应举报，提供有关证据，以便严厉处理第16条劳务费的支付与结算
16.1该工程没有预付款，进场后不支付劳务费每月按已完合格工程量的60%支付劳务费（同步乙方必须提供正式的工程劳务专用发票，否则，甲方有权暂停付款）工程竣工交验符合质量规定后进行总结算，不管预结算、总结算均规定由各主管部门签定会签单，评出工期、质量、安全事故频率、文明施工，作为结算根据工程所有竣工交验符合质量规定后再进行工程总结算，预结算与总结算不符时以总结算为准，对此乙方不得存在异议
16.2本工程所有施工工序所有竣工验收合格后，付至本协议已完合格工程量的85%（同步乙方必须提供正式的工程劳务专用发票），工程竣工验收后一种月内交结算资料并办理劳务费总结算手续,同步交甲方企业审核；未在规定期间报齐结算资料办理结算的停止支付劳务费甲方在收到完整的结算资料后56天审核完毕，在工程结算完毕后，乙方在必须提供正式的全额工程劳务专用发票后,付至结算总价的95%（含此前支付的进度款）
16.3结算款扣留5%作为质量保修金，质保金在质保期到期后无质量问题一周内无息支付，质保期从竣工验收合格并经甲方签字确认之日起计算，如因乙方施工原因出现返工，甲方将视为发生费用状况扣除质保金对质保金仍不能满足时，历明年或施工的其他项目欠付的劳务费中抵扣
16.4甲乙双方所有的协议协议及补充、变更、终止等协议协议应有甲方项目经理及施工员签字并加盖项目部专用章方为有效并作为结算根据，未经企业审核并盖章的任何有关波及结算内容调整的协议、阐明等均不能作为结算根据
16.5甲乙双方的结算文献（含结算书、结算会签单等）应由甲方项目经理、预算员及有关人员据实填写并签字，同步经甲方企业有关部门审核且加盖公章后才能生效
16.6非因乙方原因持续停工超过三天的（不可抗力除外），乙方应书面汇报甲方，阐明停工理由并规定另行安排工作，如甲方不能安排工作的方可视为停工；如乙方没有提出书面汇报甲方，规定另行安排工作的，均不视为停工；甲方安排了乙方工作，或对乙方劳动力调剂时，乙方以多种理由不接受，不工作的，也不视为停工停（窝）工及社会用工等协议外项目，发生时由甲方项目经理、以书面形式共同签认，报甲方企业主管领导审批后方可生效如因乙方原因导致停工的，不视为停工，损失和责任由乙方承担
16.7乙方应清晰理解所有协议文献的内容，任何对此文献的不理解或漠视均不能免除遵守上述条文或规范的责任，因此产生的额外开支亦不获考虑
16.8本工程计时工日（点工）单价定为元/每工日，仅计取税金;风险费用的计算措施已包括在协议固定总价中，协议签订后，任何政策性文献、通货膨胀、物价上涨等原因的变化一概不予调整
16.9经监理和发包人书面授权委托人的签字承认的工程设计变更及签证（且需加盖发包人公章方为有效，未加盖公章的，视为无效，不得作为结算根据），由承包人按照《装饰装修工程定额》定额，人工按元/工日进行计价，经发包方签字并加盖公章确认后方可执行施工过程中少许根据发包人指示施工的项目，按签证计价的方式承包，需经工程部及监理确认；当月发生的签证必须当月办理结算，当月不报，则下月不得再结算，结算造价并入当月工程进度款总价作为当月进度款支付的根据第17条争议甲乙双方发生争议时，首先由双方协商调解，调解不成时双方共同约定到工程所在地人民法院诉
17.1讼乙方必须全面履行协议，同步应当保护和保障甲方免于承担由于其自身原因而引起的一切索赔和
17.2诉讼，并应当保护和保障甲方免于承担由此导致或与此有关的一切损害索赔费、诉讼费和其他费用第18条其他在施工区域内，如发生打架、斗殴、盗窃等事件而损害甲方形象，不管何种原因，每发生一起,甲
1.1工程名称_______________________________
1.2工程地点_______________________________
1.3工程建筑面积/m
21.4工程构造形式___________________________第2条:承包范围、承包内容、承包方式承包范围及内容设计施工图纸、设计变更及
2.1承包总价中已包括了如下费用
2.2劳务协议中规定了乙方承担的费用；各项管理费用
2.
2.1乙方在施工生产中使用的手头自备工具（详见附件）、劳保费、医疗费222使用机械、生产工具所增长的费用223冬雨季及夜间施工人工降效窝工费用
2.
2.4高层建筑超高（人、机）降效窝工费用
2.
2.5进场材料、成品、半成品以及已竣工程的成品保护用工费用
2.
2.6模板组装、拆除、清理、维修、刷油、分类码放用工
2.
2.7任由乙方承担未经甲方同意，乙方严禁在生活区私自敷设电线、插座，起用电炉、电饭煲等电器用品，每发生
18.2一起，除收缴物品外，予以乙方亚元罚款第19条协议生效与终止本协议自双方签字盖章之日起生效
19.1双方履行完本协议规定的权利义务或出现本协议约定的事项时即告终止
19.2承包人发生下列状况之一的，发包人有权解除协议并规定其退场，承包人应在接到发包人告知后
19.3应在日内退出施工现场，并承担甲方因此而遭受的损失；如承包人未能按规定退场，应参照所在地10的原则支付场地租金，并承担甲方因此而遭受的损失承包人未能有效履行发承包双方到达的有关协议；
19.
3.1因承包人原因导致的实际进度滞后于协议进度日（含节点进度）；19325承包人不能按照协议约定或国家有关规定有效履行本协议，导致发包人权益已受到重大侵害时，
19.
3.3经发包人书面告知仍无法保证发包人的权益或在天内仍无实质性改善的，发包人有权单方面终止协3议；在分部、分项工程验收过程中，发生次以上质量不合格的；19342在协议履行过程中，承包人的人员发生聚众斗殴或有对发包人工作人员进行人身袭击等干扰正
19.
3.5常秩序的行为时，发包人有权规定其退场，同步承包人向发包人支付伍万元违约金每次，并赔偿发包人由此导致的损失；因承包人原因受到媒体曝光，对于发包人的声誉导致不良影响；
19.
3.6因承包人原因受到行政机关惩罚;
19.
3.7在协议履行过程中，承包人发生重大安全事故;
19.
3.8承包人有单独或与他人共同舞弊、欺瞒发包人的1939承包人存在挂靠行为或者现象的即存在挂靠他人，或被他人挂靠的承包人不具有对应资质的第20条协议份数本协议正本互份，副本壹份,正副本具有同等法律效力，正副本不一致时，以正本为准
一、工程质量保修范围和内容质量保修范围所承包的项目等项目详细质量保修内容双方约定如下
二、质量保修期质量保修期从工程竣工之日算起分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期双方根据国家有关规定，结合详细工程约定质量保修期如下、屋面防水工程为工年；
1、电气管线、上下水管线安装工程为上年；
2、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为工年；
3、室内装饰工程为支年；
4、除上述规定外，应符合中华人民共和国建设部号令《房屋建筑工程质量保修措施》有关保修期的规580定
三、质量保修责任、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理告知之后来天内派人维修承包人不在约定期限内派17人维修，发包人可委托其他人员维修，维修费用从质量保修金内扣除、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故告知后，应立即抵达事故现场抢修非承包人施工质量引起的事故，2抢修费用由发包人承担、在国家规定的工程合理有效期限内，承包人保证工程的质量因承包人原因致使工程在合理有效期限内导3致人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任、保修费用由导致质量缺陷的责任方承担4
四、质量保修金的支付工程质量保修金为协议结算款的—袋质量保修金银行利率为无O
五、质量保修金的返还发包人在质量保修期满后无质量问题，在天内，收到承包人书面申请日内将剩余保修金无息返还承包人307
六、其他本工程质量保修书作为施工劳务协议附件，由发包人、承包人双方共同签订此处空白甲方（盖章）乙方（盖章）法定代表人法定代表人代理人代理人单位地址单位地址电话:电话:传真:传真:年月日附件二:承诺书■*本人承诺所承接的，该项目工程质量、安全生产、施工人员工资等有关责任与产生的费用，均由本人负责承担为了在本工程施工过程中保持诚信、廉洁自律的工作作风，防止多种不合法行为的发生，根据国家和地方有关规定，我方作为贵企业的施工单位，现承诺如下、不予以贵企业工作人员回扣、佣金或任何变相的物质（如购物打折）及精神利益
1、不赠送贵企业工作人员礼金、有价证券、物品等，不为贵企业工作人员报销任何个人支付的费2用（如餐饮费、交通费）、不为贵企业工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家眷和子女的工作安排以及出国等提供以便
3、不为贵企业离职的工作人员提供任何的工作机会
4、不以洽谈工作、签订协议为借口，邀请贵企业工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所（包括5餐饮）、不为贵企业工作人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、办公用品等物品
6、不借款给贵企业的工作人员，不为贵企业的工作人员代购任何物品
7、不通过任何直接或间接的关系获得签订本协议的机会8我方假如违反上述任一条款的承诺，乐意无条件接受向贵企业支付结算总金额的违约金，且贵50%企业有权从工程进度款中扣除此违约金；此外，由此给贵企业导致的损失均由我方承担本承诺书不影响我方按协议其他条款承担有关责任本承诺书作为协议的附件，与协议具有同等法律效力承诺人（盖章）年月日附件三安全文明施工协议书发包人（甲方）__________________________________________承包方（乙方）_________________________________________安全文明施工生产管理制度是实行工程项目的重要保证，双方应通过加强管理、督促检查，不停提高现场施工人员的安全文明意识，从而发明一种安全、整洁、文明的施工现场环境，实现工程项目的顺利完毕如下各项规章制度乙方所有施工人员必须严格遵守
一、安全施工管理制度、劳动纪律，遵守安全操作规程采用的措施A、乙方要严格执行甲方制定的《施工安全管理手册》中的各项制度，按照规定对进行三级安全教育，1对教育合格的施工人员编制施工人员名册，报项目经理审批乙方施工人员应填写三级安全教育记录卡后方可上岗，记录卡作为施工人员安全档案、加强规范化管理，进行各项安全技术交底、安全教育和安全宣传，严格执行各项安全技术方案
2、乙方每天上班前，召开班前交底会，由班组长布置当日的施工任务、安全操作规定和应注意的安全3文明事项，并规定施工人员严格执行安全操作规程、乙方定期检查和维护施工现场的多种施工器具和劳动保护用品，保证其安全有效
4、甲方安全检查措施:B、项目经理常常检查各级管理制度的实行状况
1、专兼职安全员对项目安全工作实行动态管理和平常检查
2、对乙方实行定期不定期安全检查认真处理检查发现的问题，属严重违章的进行惩罚
3、乙方施工作业原则化、规范化及防火措施；C、根据安全技术交底的规定和安全操作规程进行施工作业，强化职工的安全施工意识电工、电焊工1无证不得上岗、遵守各项安全防火规章制度保护好消防设施，贯彻专人负责管理
2、施工现场严禁明火作业，因施工需要明火作业的，按照动火管理制度的规定，履行申报、同意、监3督手续、木制作、油漆施工作业面上必须布置足够的灭火器材
4、施工现场应严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》，《建筑施工安全检查原则》，《建设工程5安全生产管理条例》等规定，如发现违规，违章，甲方有权给于元不等的罚款;情节严重并200-3000导致不良影响和严重后果的将予以重罚
二、文明施工管理制度、甲乙双方应执行甲方的《安全生产文明施工管理规定》并做到A、乙方必须按施工平面布置图安顿各项临时设施和消防器材，堆放大宗材料、成品、半成品和机具设1备，不得侵占场内安全通道、进出通道和安全防护设施、施工季节器具进场必须进行安全检查，须检查合格后方能使用，机械器具操作人员必须执行安全责2任制，并且按有关规定持证上岗、严格按照临时用电方案架设施工现场的用电线路，严禁任意拉线接电；用电设施的安装和使用3必须符合安装规范和安全操作规程的规定、夜间加班施工照明设施，必须符合施工安全的规定；危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须4采用符合安全规定的有关规定、现场供、配电箱必须符合有关安全规定，移动导线必须使用符合电压等级规定的专用移动电缆,严禁5使用不符合安全规范和规定的导线、电气设备及器具、乙方对文明施工原则化现场的场容场貌应采用的措施B、根据审批后的施工人员名册到仓库领取甲方同意的安全帽和工作服（已经有甲方统一的安全帽和工1作服除外），并按照甲方的规定在施工作业时对的穿戴乙方应支付甲方安全帽和工作服成本价的50%o、在车辆行人通行的地方施工乙方必须事前提出申请，经同意后方能进行，并应设置明显的施工志
2、堆放在露天的材料必须按规定堆放整洁并标有标识在施工现场的乙方施工人员要做到工完料清，3常常清理建筑垃圾，以保持场容场貌的整洁、洁净、卫生、施工现场的工地办公室、食堂、宿舍和厕所等工作生活设施，要符合卫生、通风、照明规定职工4的膳食、饮水供应等要符合饮食卫生规定尤其注意处理施工现场的厕所卫生条件问题和建筑垃圾的清理问题、对遵守国家有关环境保护的法律规定采用的措施；C、严禁在施工现场焚烧建筑垃圾，防止有毒有害气体的发生
1、妥善处理泥水浆水，未经处理不得直接排入都市排水设施和河流
2、采用有效措施施工过程中的灰尘、生活垃圾和零星建筑垃圾实行袋装化3施工中必须的安全防护用工费用
1.
1.8工程施工中不可防止的工程技术间歇窝工费用
1.
1.9正常施工工序中的剔凿、凿毛处理用工费用文明责任区（施工区、生活区、办公区）的清理打扫卫生用工（如扫雪、洒水、迎接检查等）必要的开会教育、学习和社会用工费用电工、电焊工、信号工、放线工、试验工、架子工、材料工、搅拌机手、卷扬机手、打夯机手等特殊工种的用工费用及清理费用距离建筑物米范围内的材料、机具、设备的装卸车、清理、刷油、分类码放，挂牌用工费用、二500次倒运用工费用以及管理用工费用现场至生活区施工及管理人员来回路途耗时降效费用现场同一作业面多队施工，互相影响（人、材、机等）降效窝工费用地区性停电停水（法定）、自然气候，政府性重大会议、活动等影响导致停工窝工费用非乙方原因发生的持续三天以内（含三天）的停窝工费用承包总价内已含工期、质量、文明安全施工目的的奖励费用承包期内国家和地区政策性人工单价浮动费用承包总价内已含因现场临水、临电管线增长的用工费用承包方式采用包清工，包小型机具，包质量、包安全、包工期、包工完场清的承包方式
2.
32.4进场人数:____人其中管理人员—人不在上述约定范围内的其他任何费用，无论与否发生，均不包括在本工程范围内，双方对此不作任
2.5何结算、严禁对有毒有害废弃物乱摊乱放，防止污染
4、对产生噪声、振动的施工机械，应采用有效控制措施，减轻噪声污染5
三、文明施工生产纪律、乙方应遵守各项安全生产规章制度及甲方制定的《安全生产文明施工管理规定》
1、加强安全学习，树立安全意识，提高自我保护能力，自觉抵制违章指挥、违章作业、违反劳动纪律
2、乙方班组长对工人每周必须进行安全教育、安全宣传及安全讲评，每月必须提交进行安全教育的交3底记录给安全员，严格执行安全技术交底方案、对的穿戴劳动保护用品施工操作中，不得无端脱下安全帽
4、乙方应定期由专人检查和维护施工现场的多种安全设施和器具，保证安全有效在施工过程中,不得5无端随意动用消防器材和其他设备、现场使用临时配电箱和用电器必须符合有关安全规定，移动导线必须使用符合电压等级的专用移动6电缆，严禁使用不符合安全规定的导线、电器设备和器具、高空作业人员必须系好安全带，严禁从高处抛掷任何物品材料
7、上班前或工作时间不得饮酒，严禁酒后作业施工现场内严禁吸烟
8、乙方未经甲方同意不得私自破坏或拆除施工现场的安全设施9
四、乙方应按照国家有关的规定予以佣工人员办理意外伤害保险甲方将派专或兼职安全员对所有乙方施工人员进行安全督促与检查，在安全员发现问题向当事人指出后，当事人仍不改正的，安全员有权对当事人按照甲方的规定予以惩罚；若仍不改正导致严重后果的将对乙方处以以上的罚款；若因此影响工程评估或导致恶劣影响，将由乙方承担一1000切经济与法律责任乙方郑重承诺凡因乙方人员违反上述规章制度及生产纪律，而发生自身或他人人身伤害事故、财产损失事故、火灾事故或其他责任事故由乙方承担所有经济、法律责任此处空白甲方（盖章）:乙方（盖章）:法定代表人法定代表人:代理人代理人单位地址单位地址电话电话传真传真年月日第3条:协议价款计价方式....
3.1协议金额人民币（大写）（小写）材料供应原则甲方供应材料限额领料，详细以协议约定为准
3.2固定综合总价为不含税总价，甲方在支付工程款及结算总价款时，甲方将按乙方开发票时所交的税
3.3金退税给乙方上述条款确定的总价已考虑到了所有也许存在的调整原因，包括设计变更、政策、市场、物价及其
3.4他风险原因，因此不再作任何条件下的调整第4条:工期本工动工至竣工计日历天数天以现场甲方签认的施工进度计划为准详细动工时间以甲方书面
4.1告知为准；以上工期包括法定节假日和人力不可抗拒的气候影响（业主书面同意顺延的工期除外）工期在过程控制中，严格按照甲方制定的阶段性工期或控制点（项目进度计划网络图）执行，若乙
4.2方不能在规定的计划时间内按质按期完毕时（甲方原因除外），每逾期一天乙方向甲方支付幽元违约金工期延误超过天的，甲方有权终止此协议，劳务费结算总价按项下浮进行结算，且乙方应向甲5方承担本协议约定的责任为保证工期，乙方必须配齐足够管理人员及持证上岗人员（管理人员及特殊工种）假如乙方不能
4.3及时有效地组织配齐进场人员或在施工过程中满足不了工程需要导致工期延误、质量下降，甲方将在不受理延长工期和停工损失的前提下，指令乙方停工整顿若整顿后无明显效果，甲方有权终止本协议，直至将乙方清退出场，另行组织安排施工，由此发生的一切损失费用，乙方同意无条件承担第5条:质量与验收工程质量的检查和返工
5.1乙方在施工期间应认真按照现行原则、规范和设计的规定以及甲方根据协议发出的指令施工，随时接受甲方代表及监理工作人员的检查，为检查提供便利条件，并按照甲方代表及监理工作人员的规定返工、修改，承担由于乙方自身原因导致返工、修改的费用，引起的经济支付由责任方承担在
5.2以上检查符合本协议约定的质量原则后，如又发现由乙方原因引起的质量问题，由乙方承担责任和发生的费用，赔偿甲方的有关损失，工期不容许顺延工程质量等级符合国家施工质量原则《建筑装饰工程施工及验收规范》一,《建筑工程
5.3GB50210施工质量验收统一原则》的规定，且质量必需到达设计师及甲方根据协议提出的合理规定GB50300-质量原则为合格达不到协议条款的质量部分，甲方代表一经发现，有权规定乙方返工，直到符合约定条件，乙方
5.4应承担由此产生的一切责任及费用并甲方有权予以有关惩罚双方对工程质量有争议，按本协议有关条款的约定进行处理，发生的一切费用由败诉方承担（包括
5.5鉴定费、诉讼费、律师费用）隐蔽工程和中间验收工程具有覆盖、掩盖条件或到达协议条款约定的中间验收部位，隐蔽前乙方
5.6应先自检，验收合格后告知甲方代表及监理参与，但应提前小时告知甲方代表及监理告知包括乙48方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点，乙方准备验收记录，验收合格，甲方代表及监理在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工，验收不合格，乙方在限定期间内修改后重新验收质量验收及竣工验收应遵照国家、省、市、建设方的规定，结合甲方企业管理条例进行验收，乙
5.7方违反以上条例，按企业质量管理措施进行惩罚业主及监理工作人员对工程质量的评估具有一票否决的权力，如施工过程中监理或业主代表对乙
5.8方施工的质量认定不合格，乙方同意无条件整改，直至符合规定，与之有关的费用由乙方承担无论与否基于双方约定或发包人另行指示，凡承包人经手采购的原材料、半成品、成品、构配件、
5.9器具和设备等材料，应向发包人提供完整、详细的质保书、合格证书、生产商或销售商的营业执照复印件，以使工程所用材料在出现质量问题时，可及时追诉有关各方的责任承包人保证其所采购材料的品牌、质量、性能等基本状况，符合国家质量原则、双方的约定或发包人的规定，不得以次充好、不得使用假冒伪劣产品、不得谎瞒所采购材料的真实状况承包人违反上述约定的，每发现一次，承包人向发包人支付违约金元同步发包人有权拒绝使用该材料，因此导致的工期延误、工程质量等违约责任、赔偿责任均由承包人承担对于已经使用该类材料的，该部分工程款不予结算，且承包人应根据发包人的规定，迅速采用补救或返工等措施，由此产生的费用和责任，均由承包人无条件承担凡波及安全、功能的有关产品，承包人应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并根据复验
5.10成果向发包人、监理及时、精确的提供书面复验汇报；承包人违反上述约定的，每发现一次，应向发包人支付违约金元并按照本公约定和发包人规定的期限，进行复验、提交三书面复验汇报由此导致的一切责任由承包人承担承包人对进入工程施工现场用于本工程施工的所有材料，有不可推卸的检查验收义务无论工程
5.11材料是由承包人自行采购供应或是由发包人指定的材料供应商供应，均不解除承包人对承包工程所有进场材料进行质量检测验收的责任基于上述约定，无论发包人、承包人在签订本补充协议之前怎样口头或书面约定，承包人都应在材料进入工程施工现场后的日内，向发包人、监理提供书面检查验收汇报汇报中应详细论述材料的各2项质量、技术、性能等指标，发包人可根据现场及材料的实际状况，另行规定承包人增长或减少检查验收的原则或范围承包人违反上述约定的，每发生一次，承包人向发包人支付违约金元并根据本补充协议约5000定和发包人的规定，对材料进行检查验收，提供符合发包人规定的材料检查验收汇报承包人拒不验收，或隐瞒验收实际状况，或出具虚假检查验收汇报的，发承包双方在工程款结算时,该部分工程款不予结算承包人应建立质量保障体系和质量问题追诉机制，采用可靠技术措施，努力消除质量通病，保证
5.12施工质量当工程存在质量问题时，除非承包人有确切的证据证明该质量问题完全是第三方的责任，则承包人为第一负责人或连带负责人发包人、监理有权随时对承包人的质量保障体系和质量问题追诉机制，进行监督检查承包人对工程质量应承担责任的，应承担修理、重新施工、赔偿或赔偿责任承包人导致同一质量缺陷超过三次的，其后每发现一次，承包人向发包人支付违约金元;工5000程质量发生严重缺陷或影响使用功能，发包人有权选择中断、终止或继续履行协议，由承包人向发包人支付元的违约金，对于通过整改，仍未能符合发包人、承包人之间约定的质量原则的工程，5000-0但经双方努力通过了最终工程竣工验收立案且发包人同意接受使用的；该部分工程款将根据工程质量的实际状况下浮以上结算或不予结算，且承担给发包人带来的多种直接间接损失50%工程质量问题与承包人无直接关系的，承包人应积极协助发包人、监理及有关责任方，努力使工程质量问题得到迅速处理，以保证工程质量符合有关原则承包人应承担责任的工程质量问题没有得到彻底处理之前，承包人的工程款不予结算，待工程质量问题彻底处理后，发包人在扣除因质量问题导致的损失、承包人根据双方约定承担的违约金、罚款、赔偿等费用后，发承包双方再行结算给承包人承包人应严格按双方协议约定和设计规定，进行工程施工并保证工程的质量符合有关规定，施工
5.13中不得弄虚作假、偷工减料承包人违反上述约定的，每发现一次，承包人必须整改直至符合规定，并向发包人支付违约金一元，同步应根据所导致的后果，承担补救或返工责任，产生的费用由承5000包人无条件承担对于通过整改，仍未能符合发包人、承包人之间约定的质量原则的工程，但经双方努力通过了最终工程竣工验收立案且发包人同意接受使用的；该部分工程款将根据工程质量的实际状况下浮以上结算或不予结算该后果没有得到彻底有效处理前，发承包方工程款不予结算50%承包人有义务陪伴发包人或其总部人员（在发包人认为需要的时候）对工程进行检查，并对检查
5.14事实成果记录进行签字或盖章确认；若承包人因故不能陪伴或拒不陪伴检查，则检查成果记录可在监理在场的状况下，经发包人或其总部人员和监理签字确认后即视为承包人承认承包人应全面遵守国家、行业及地方政府颁发的有关安全管理方面的规范、规定工程施工现场，
5.15承包人是安全文明施工的第一负责人，对于工程施工过程中出现的任何安全事故，除非承包人可以有确切的证据证明事故是由于受害人自身或第三方原因导致的，否则承包人负有不可推卸的义务工程施工过程中出现安全事故导致人员伤亡而导致停工，发包人将暂停付款直至承包人整改完毕，导致工程停工的，承包人应按协议约定向发包人支付违约金，工期不顺延工期延误如给发包人导致损失的，承包人还应赔偿发包人损失该损失包括发包人自身导致的损
5.16失和因工期延误发包人向第三方承担的违约或赔偿责任承包人有对认为有质量疑问的材料拒绝使用的权利，如承包人私自使用，承包人将对使用材料的
5.17质量有推卸不了的责任，并承担有关责任同步无条件接受甲方不少于元人民币的罚款第6条文明安全施工甲方有向乙方宣传、讲解国家有关安全生产的方针、政策、法规和法令的权利和义务
6.1甲方有向乙方所有参与施工的人员进行入场教育的权利和义务，乙方任何人不得以任何理由拒绝
6.2乙方应负责作业人员平常的安全教育，安全基础教育和安全技术教育乙方对所负责施工区域内的安全生产负全过程责任，假如发生安全事故一切责任由乙方自负
6.3乙方进场后，应及时建立安全保证体系，建立与施工相适应的安全机构和专（兼）职主管人员,并
6.4接受甲方各级主管安全机构的管理和监督乙方必须无条件执行甲方有关安全生产的多种规章制度甲方主管部门有权对乙方“三违”作业状
6.5况根据甲方奖罚条例有关款项进行惩罚，乙方应无条件接受在存在安全隐患的状况下，甲方主管部门有权先令乙方停工整改，乙方必须在整改完毕经检查合
6.6格后，方可继续施工甲方有权组织督促乙方贯彻防护措施，开展安全达标活动乙方应无条件执行
6.7乙方负责人和专（兼）职安全员要积极参与甲方召开的、与安全生产有关的会议，配合甲方贯彻
6.8安全生产的规章制度和条例乙方所有进入现场的人员劳动保护用品要佩带齐全，实行强制性佩带，不佩带者，甲方有权予以
6.9罚款乙方的特种作业人员一定要持证上岗，凡无安全操作合格证的特种作业人员一经查出，甲。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
