建设工程施工合同

建设工程施工协议GF-2023-0201住房和城镇建设部制定家工商行政管理总局

7.3承包人未提交劳动协议，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任承包人不提交上述文献的，项目经理无权履行职责，发包人有权规定更换项目经理，由此增长的费用和（或）延误H勺工期由承包人承担

7.4项目经理未经同意，私自离开施工现场日勺违约责任项目经理每月在施工现场的时间不得少于24个工作日，否则按违约处理每月在现场时间15-24个工作日之间（每个工作日不少于

7.5个小时），每缺勤一天按1000元/天缴纳违约金；每月在现场时间少于15个工作日（每个工作日不少于

7.5个小时），每缺勤一天按2023元/天缴纳违约金；超过两个月发生类似状况时报建设行政主管部门，将项目经理记入不良记录，发包人有权更换项目经理，同步应向发包人缴纳五万元人民币违约金

7.5承包人私自更换项目经理的违约责任项目经理不得同步兼任其他任何项目的项目经理，更不得私自更换，未经同意私自更换，处以五万元人民币作为违约金且发包人有权向市、区公共资源交易服务中心提议将项目经理列入黑名单如确需更换项目经理应书面提出申请，经发包人书面同意后方可更换

7.6承包人无合法理由拒绝更换项目经理的违约责任由此对发包人导致时工期延误和经济损失由承包人承担，发包人有权终止协议

7.7承包人人员

7.

7.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排汇报日勺期限接到动工告知后3天内

7.

7.2承包人无合法理由拒绝撤换重要施工管理人员的违约责任由此导致的工期延误及经济损失由承包人承担

8.

7.3承包人重要施工管理人员离开施工现场的同意规定必须经发包人代表同意，否则按1000元/次缴纳违约金请假次数不得超过3次

9.

7.4承包人私自更换重要施工管理人员的违约责任发包人有权责令期限整改，逾期不改扣除两万元人民币作为违约金，仍不改正的，发包人有权终止协议，承包人赔偿发包人由此导致的一切经济损失

10.

7.5承包人重要施工管理人员私自离开施工现场日勺违约责任发包人有权责令期限整改，逾期不改，发包人有权终止协议，承包人赔偿发包人由此导致的一切经济损失

7.8分包

7.

8.1分包的I一般约定分包的I工程包括:严禁分包

8、发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和规定完毕如下工作1施工场地具有施工条件的J规定及完毕的J时间具有施工条件，动工前完毕2将施工所需聆|水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应规定:水、电动工前完毕，通讯由承包人自行处理3施工场地与公共道路的通道开通时间和规定动工前完毕，施工现场内的道路由承包人完毕4工程地质和地下管线资料的提供时间动工前完毕工程地质勘探，地下管线资料由发包方协助承包方办理5由发包人办理的施工所需证件、批件日勺名称和完毕时间动工前由承包方协助发包方办理有关手续6水准点与坐标控制点交验规定承包人与发包人共同确定7图纸会审和设计交底时间收到全套施工图纸后2天内8协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物含文物保护建筑、古树名木的保护工作发包人提出书面保护规定，承包人实行，费用由承包人承担9如波及到地方关系，由承包人承担协调地方关系及因协调地方关系而产生的一切费用10双方约定发包人应做的其他工作如有，双方协商处理

8.2发包人委托承包人办理欧I工作双方协商

9、承包人工作

9.1承包人应按约定的J时间和规定，完毕如下工作1需由设计资质等级和业务范围容许的承包人完毕的设计文献提交时间2应提供计划、报表的名称及完毕时间动工三天前提报本工程的施工组织设计，每天提供本日进度报表及明天施工计划一式两份，发包人审核完毕并返还一份3承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明日勺责任和规定执行通用条款4向发包人提供的办公和生活的房屋及设施的规定承包人向发包人和监理人提供办公用房，费用由承包人负责5需承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续由承包人负责，发包人协助，费用由承包人负责6已竣工程成品保护的特殊规定及费用承担承包人负责成品保护工作并承担其费用7施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物包括文物保护建筑、古树名木的I保护规定及费用承担若有，可由承包人实行，费用由承包人承担8施工场地清洁卫生日勺规定承包人应按照发包人规定清理所有日勺临时性工程场地和临时道路以及建设过程中形成的1垃圾，并将这些场地恢复到平整原则，这些费用已计入报价内，发包人不再支付此费用9双方约定承包人应做的其他工作承包人负责在工程施工、竣工及保修的I整个过程中的施工现场所有人员的安全，除发包人的行为或过错而导致的伤害之外，发包人不承担承包人及分包单位的人员及其他人员的伤亡赔偿责任

三、施工组织设计和工期

10.进度计划

10.1承包人提供施工组织设计施工方案和进度计划的时间收到全套施工图纸后2日内，同步执行通用条款

10.3条工程师确认的时间收到施工组织设计3日内批复，收到施工方案及进度计划3日内批复

10.2群体工程中有关进度计划的规定不采用

13.工期延误

13.1双方约定工期顺延的其他状况不可抗力或经发包人工程师和监理工程师承认的状况

13.2承包方应严格按照协议规定日勺工期竣工，工期每拖期一天罚款50款元

四、质量与验收

17.隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位按照经监理工程师和发包人工程师审定的施工组织设计实行

19.工程试车

19.5试车费用时承担执行通用条款

19.5条

五、安全施工施工现场配电线路、用水管线必须符合建设部颁发的《施工现场临时用水、电安全技术规范》日勺规定，其他执行通用条款第

20、

21、22条六.协议价款与支付

23.2本协议价款采用成交措施项目费即为协议措施项目费，结算时不做任何调整（即一次包死）

23.

2.1暂估价的I调整/变更及其估价由于设计变更、发包人的原因或承包人的合理化提议等导致协议工作内容的I变化，应视为变更变更权及变更的程序应遵照协议通用条款及有关规定

23.

2.3风险范围以外协议价款调整幅度及措施结算调整幅度工程结算按最终报价与第一次报价的比例同比例下调（措施项目费除外）结算总价=固定单价X工程量+（设计变更±工程洽商+施工签证的社价差）X[1-（第一次报价-最终报价）/第一次报价]发包人因修改施工图及新增工程项目而导致工程量增减变化的I调整，在工程结算时根据施工设计图和经监理工程师审查、发包人工程师同意并已按工程设计变更完毕的合格工程按如下方式调整工程设计变更完毕的合格工程，原报价中有相似项目日勺，执行原相似项目发包人认为明显高于市场价格日勺，由发包人、监理工程师及承包人根据对应市场价格共同确定调整材料价格，其他不做调整;与原报价中有相似项目的J施工用材料不一样但施工工艺相似，按清单类似项目综合单价调材料价差执行；无相似项目的，结算时按照招标文献、2023版《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》计算规则确定工程量,材料价格根据原报价文献确定，原报价文献未波及时材料价格考察市场价格确定，根据协议签订时执行的费用表编制预算经监理签证及审计部门审定后确定调整暂定工程量部分，工程数量据实调整2采用可调价格协议，协议价款调整措施不采用3采用成本加酬金协议，有关成本和酬金的约定不采用

23.3双方约定协议价款的其他调整原因不采用

24.工程预付款发包人向承包人预付款的时间和金额或占协议价款总额的比例

25.工程量确认

25.1承包人向工程师提交已竣工程量汇报日勺时间每周提供工程量报表一式两份，所报工程量应满足分期分项计量认证规定

26.工程款进度款的支付按工程进度付款协议签订后十日内付协议金额日勺30%,工程主体竣工付协议金额的50%,工程竣工验收完毕后以任城区扶贫办出具《项目验收汇报》为验收条件付协议金额日勺70%,工程审计完毕后付审计金额的97%,剩余3%作为质保金质保期满2年自竣工验收之日起计算，无质量问题支付质保金

七、材料设备供应

27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下1材料设备单价与一览表不符不采用2材料设备的I品种、规格、型号、质量等级与一览表不符不采用3承包人可代为调剂串换曰勺材料不采用4到货地点与一览表不符不采用5供应数量与一览表不符不采用6到货时间与一览表不符不采用

27.6发包人供应材料设备日勺结算措施不采用

28.承包人采购材料设备

28.1承包人负责采购材料设备的约定本工程承包范围内所用材料均由承包人采购供应重要材料及暂定价材料由承包人组织发包人、监理单位共同参与,确定材料品种、规格后，由承包人负责签订供货协议，承包人负责运送、装卸和保管承包人采购的材料必须保证质量，并附有材质阐明，进货厂家质量证明书,并按照规范规定进行验收和试验因承包人采购材料的质量不符合规定导致的经济损失、工期的延误，责任承担执行通用条款第28条有关规定

八、工程变更

九、竣工验收与结算

32.竣工验收

32.1承包人提供竣工图的I约定提交叁份完整竣工资料及贰份竣工图（保证工程立案通过）

32.6中间交工工程日勺范围和竣工时间执行通用条款及省、市有关规定

十、违约、索赔和争议

35.违约

35.1本协议中有关发包人违约的详细责任如下

35.

1.1本协议通用条款第24公约定发包人违约应承担的违约责任双方协

35.

1.2本协议通用条款第

26.4款约定发包人违约应承担欧I违约责任羽之协商

35.

1.3本协议通用条款第

33.3款约定发包人违约应承担的违约责任双方协商

35.

1.4双方约定的发包人其他违约责任双方协商

35.2本协议中有关承包人违约的I详细责任如下

35.

2.1本协议通用条款第

14.2款约定承包人违约承担欧I违约责任执行通用条款

36.

2.2本协议通用条款第

15.1款约定承包人违约应承担的违约责任执行通用条款

37.

2.3双方约定的）承包人其他违约责任双方另行协商

38.争议

37.1本协议在履行过程中发生争执，由双方当事人协商处理，协商不成的,按下列第⑴种方式处理；

（1）提交济宁仲裁委员会仲裁；

（2）依法向人民法院起诉

十一、其他

39.工程分包

39.1本工程发包人同意承包人分包的工程成交供应商未经发包人代表同第一部分协议书发包人（全称）____________________________________________承包人（全称）____________________________________________根据《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达到如下协议

一、工程概况

1、工程名称2023年度__________________________________

2、工程地点-

3、工程立项同意文号

4、资金来源财政拨款

5、工程内容o群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

6、工程承包范围设计图纸及工程量清单范围内的I施工、验收及保修等

二、协议工期计划动工日期年月日计划竣工日期:年月日意，不能以任何形式将工程转包或分包他人，一经发现，即取消承包人资格，并赔偿因此给招标单位导致的一切经济损失分包施工单位为若需分包施工，必须在发包人代表监督下实行，并有其书面承认，分包协议方能有效

40.不可抗力

39.1双方有关不可抗力欧I约定执行通用条款

40.保险

40.6本工程双方约定投保内容如下1发包人投保内容执行通用条款发包人委托承包人办理的I保险事项无__________2承包人投保内容执行通用条款

41.担保

41.3本工程双方约定担保事项如下1发包人向承包人提供履约担保，担保方式为无担保协议作为本协议附件2承包人向发包人提供履约担保，担保方式为/担保协议作为本协议附件3双方约定的其他担保事项无

46.协议份数

46.1双方约定协议正本份数一式拾贰份，发包人捌份

47.补充条款

47.1本工程所使用材料均需符合国家质量验收原则附件协议书附件附件1:承包人承揽工程项目一览表专用协议条款附件附件2发包人供应材料设备一览表附件3工程质量保修书附件4重要建设工程文献目录附件5承包人用于本工程施工的机械设备表附件6承包人重要施工管理人员表附件7工程建设廉政责任书格式附件8安全施工责任书单位建设梅觐式生产触禺内容动X日期协创介格阮）虹日期飕（平方名称米）附件2发包人供应材料设备一览表供应时材料、品种规融号单位单价阮）质送因也点间附件质量保修书3发包人承包人发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，参照《房屋建筑工程质量保修措施》，经协商一致，对签订工程质量保修书

一、工程质量保修范围和内容按照《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规、规章的管理规定，双方约定由施工单位在质量保修期内，承担本工程的质量保修责任质量保修范围和内容施工范围内的所有工程内容

二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下

1、地基基础工程和主体构造工程为设计文献规定日勺该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水规定的J卫生间、房间和外墙面的防渗漏为巨年；

3、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为Z年；

4、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;

5、其他项目保修期限约定如下按有关规定执行质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修告知之日起24小时内派人保修承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理

2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故告知后，应当立即抵达事故现场抢修

3.对于波及构造安全的I质量问题，应当立即向当地建设行政主管部门汇报，采用安全防备措施；由原设计单位或者具有对应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实行保修

4.质量保修完毕后，由发包人组织验收

四、保修费用保修费用由导致质量缺陷的责任方承担

五、因不可抗力或使用不妥导致的质量缺陷，不属保修范围

六、本工程质量保修书，由施工协议发包人、承包人双方在竣工验收前共同签订，作为施工协议附件，其有效期限至保修期满发包人（公章）承包人（公章）地址:地址:法定代表人:法定代表人委托代表人:委托代表人■・开户银行开户银行账号账号邮政编码邮政编码重要建设工程文献目录文献名称套数费用（元）质量移交时间负责人承包人用于本工程施工的机械设备表机械或设备规格制造年生产能额定功率序号数量产地备注名称型号份kW力工期总日历天数60天工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准

三、质量原则工程质量符合国家规定的质量验收合格原则

四、签约协议价与协议价格形式

1.签约协议价为人民币（大写）（¥元）；

五、项目经理承包人项目经理姓名o

六、协议文献构成本协议书与下列文献一起构成协议文献

（1）成交告知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用协议条款及其附件；

（4）通用协议条款；

（5）技术原则和规定；

（6）图纸;承包人重要施工管理人员表执（职）资格证书名称姓名职务职称业资格编号重要资历、经验及承担过的项目

一、总部人员项目主管其他人员

二、现场人员项目负责人项目技术负责人质检（量）员专职安全员材料员预算（造价）员机械（设备）管理员资料员其他人员注后附以上人员证书复印件加盖公章建设工程廉政责任书发包人:承包人为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不合法利益的违法违纪现象时发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，签订本廉政责任书

一、双方欧I责任

1.1应严格遵守国家有关建设工程的有关法律、法规，有关政策，以及廉政建设欧I各项规定L2严格执行建设工程协议文献，自觉按协议办事

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不合法的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方,情节严重日勺，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报

二、发包人责任发包人日勺领导和从事该建设工程项目的I工作人员,在工程建设日勺事前、事中、事后应遵守如下规定

1.1不得向承包人和有关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、珍贵物品和好处费、感谢费等

2.2不得在承包人和有关单位报销任何应由发包人或个人支付的I费用

3.3不得规定、暗示或接受承包人和有关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的I工作安排以及出国（境）、旅游等提供以便

4.4不得参与有也许影响公正执行公务的承包人和有关单位的宴请、健身、娱乐等活动

5.5不得向承包人和有关单位简介或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理协议有关欧I业务活动；不得以任何理由规定承包人和有关单位使用某种产品、材料和设备

三、承包人责任应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性原则，并遵守如下规定

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、珍贵物品及回扣、好处费、感谢费等

3.2不得以任何理由为发包人和有关单位报销应由对方或个人支付的费用

3.3不得接受或暗示为发包人、有关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供以便

6.4不得以任何理由为发包人、有关单位或个人组织有也许影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第

一、二条责任行为的，根据有关法律、法规予以处理；涉嫌犯罪的I,移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位导致经济损失的，应予以赔偿

4.2承包人工作人员有违反本责任书第

一、三条责任行为的，根据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的I,移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位导致经济损失的I,应予以赔偿

7.3本责任书作为建设工程协议的构成部分，与建设工程协议具有同等法律效力经双方签订后立即生效

五、责任书有效期本责任书的有效期为双方签订之日起至该工程项目竣工验收合格时止

六、责任书份数发包人（公章）承包人:（公章）法定地址法定地址法定代表人或其法定代表人或其委托代理人（签字）委托代理人（签字）・*■电子邮箱电子邮箱开户银行开户银行帐号本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力邮政编码:邮政编码:附件8安全施工责任书安全施工责任书甲方乙方立责任书单位为保证施工期间的人身、设备安全，以及运行中设备的安全运行，深入明确施工中甲乙双方职责，贯彻安全责任，根据有关行业颁发安全工作日勺有关规定规定，特签订“施工安全责任书”作为工程承包协议的附件，有关条文如下

1、甲方安全职责

1.1甲方应对乙方事先提交的营业执照、施工资质和安全施工资格证书进行审查及立案，理解在此前日勺施工业绩及施工安全状况

1.2审查由乙方提供的企业法人代表资格证书和企业法人代码及税务登记证书进行审查及立案

1.3审查由乙方填写的外包工程施工企业安全资格审查表，包括施工人员概况、特种作业人员及“上岗证”复印件，审查由乙方提供须主管部门确认的工程负责人、施工技术负责人、现场安全负责人名单证明原件甲方按规定及时向乙方发放施工证

1.4甲方应对乙方事先提交的该工程日勺“三措”计划进行审查和指导，合格后监督乙方严格执行，必要时或根据乙方祈求及《安规》规定增设甲方专人监护

1.5协调乙方提出的沿线交叉跨越线路停电配合等工作，必要时应会同乙方现场实地踏勘，约定施工方案

1.6动工前甲方负责向乙方负责人和现场施工负责人、工程技术人员及施工人员全面交待现场工作条件及工作环境，对有关安全注意事项进行交底，并应有完整的记录或资料

1.7施工期间甲方有权对施工现场进行安全监督，发现违章作业及危及人身、设备安全时，可及时制止、纠正，必要时有权停止其工作，并向乙方提出整改规定

1.8负责协议中规定由甲方承担有关职责

2、乙方安全职责

2.1必须具有国家行政部门发放时有效的1“三证”工商行政部门颁发的I《营业执照》副本全套复印件、建设部门颁发的《企业施工资质证书》复印件和《施工安全资格证书》复印件

2.2提供企业法人代表资格证书和企业法人代码证书及税务登记证书复印件，同步应提供受法人委托签订经济协议、签订安全责任书的证明书原件及“进（出）城承包工程许可证”

2.3动工前乙方应填写《工程施工企业安全资格审查表》、《施工（工作）人员概况》，提供特殊工种作业人员名单及“上岗证”复印件，提供经主管部门确认的工程负责人、施工技术负责人、现场安全负责人名单的证明原件

2.4动工前组织对全体现场施工作业人员进行安全、技术交底，明确工作任务，使全体施工现场各级人员掌握工程特点及安全操作规程、施工安全措施、安全注意事项对施工作业人员定期进行安全活动和总结，并有记录，必要时请甲方派人员参与

2.5动工前提供维护工程的施工组织方案、施工作业计划、安全管理制度、组织措施和技术措施，对复杂或危险性较大的工程必须签订单项措施

2.6严禁使用未成年人及老弱、残人员对施工现场的新入人员（包括临时工、协议工与参与劳感人员）必须进行三级安全教育及交待现场安全注意事项，有关记录、资料对的齐全，方可进场作业对技术性较强的工作严禁使用临时工、民工或劳务协作工，临时招用的民工进行适合现场作业的安全教育后方可进行地面辅助作业工作，民工、临时工的安全责任均由乙方负责

2.7施工期间，多种交通工具、设备和工具等均由乙方自备工程使用的施工机械、工器具及防护设施的必须有安全检查记录交通工具、设备和工具的维修与保养，以及在使用过程中发生故障或伤亡事故的费用由乙方负责承担甲方不负任何连带责任

2.8施工时，乙方严格执行安全操作规程，并做好多种安全防备措施，指定专人负责安全工作，明确安全员对正在使用日勺设备上施工日勺，应与甲方一起制定详细的施工方案才能施工施工中一旦发既有安全隐患的，乙方应立即停工，并汇报甲方及其他有关职能部门，采用措施整改后保证万无一失再施工施工人员进行作业时必须对的穿戴好安全防护用品，切实保证施工中的人身、设备安全

3.9乙方施工人员应持有劳动部门颁发的上岗证方可参与施工对从事垂直运送机械、安装拆卸、爆破等特种作业的，必须按照国家有关规定通过专门的安全作业培训，并获得特种作业操作资格证书后方可上岗作业全体施工人员（包括民工）必须按甲方规定佩证上岗

2.10乙方应在施工现场的危险部位设置明显日勺安全警示标志乙方对工程施工也许导致损害日勺毗邻建筑物、构筑物和地下管线、电力、通信线路等，应当采用专题防护措施如没有防护，或防护不妥而导致既有设施损坏，由乙方承担一切责任

2.11及时详细地对沿线交叉跨越、高下压线路等进行实地踏勘，提供书面资料，便于甲方协调配合

2.12乙方必须接受甲方监督和指导，发生人身事故或危及施工安全状况，必须立即汇报甲方乙方负责人（安全施工第一责任者）对甲方提出欧I有效意见必须及时整改

2.13负责协议中规定由乙方承担有关职责

3、安全考核

3.1若因乙方人员违反本责任书或违反《安规》及安全规章制度，由此导致的I一切后果均由乙方承担所有安全责任

3.2若因协议期内乙方维护不力或安全防护措施不到位，导致重大安全责任事故，一切后果均由乙方承担所有责任甲方并且可以作出取消其代维资格，协议终止欧I处理

3.3若因乙方人员积极采用有效防备措施，无违反本责任书或违反《安规》及安全规章制度，并在协议期内没有发生责任安全事故，甲方应对乙方在安全工作上给于合适奖励

4、本责任书一式四份，甲、乙双方各执二份，责任书中未尽事宜，双方协商处理本责任书经双方签章后生效甲方盖章乙方盖章代表代表签订日期:签订日期:7已标价工程量清单或预算书；8其他协议文献在协议签订及履行过程中形成的I与协议有关的文献均构成协议文献构成部分上述各项协议文献包括协议当事人就该项协议文献所作出的补充和修改，属于同一类内容的文献，应以最新签订时为准专用协议条款及其附件须经协议当事人签字或盖章

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照协议约定的期限和方式支付协议价款

2.承包人承诺按照法律规定及协议约定组织完毕工程施工，保证工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担对应的工程维修责任

3.发包人和承包人通过招投标形式签订协议欧I,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与协议实质性内容相背离的协议

八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用协议条款中赋予的含义相似本协议于年月日签订

九、签订时间

十、签订地点签订本协议在协议未尽事宜，协议当事人另行签订补充协议，补充协议是协议时构成部分

十二、协议生效本协议自双方签字及盖章后生效本协议正本份，双方各执份副本份，甲方执份，乙方执份，正

十三、协议份数副本具有同等效力发包人（公章）法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理承包人（公章）人:（签字）（签字）组织机构代码:组织机构代码:地址地址邮政编码邮政编码法定代表人:法定代表人委托代理人:委托代理人电话电话传真传真电子信箱电子信箱开户银行开户银行账号账号第二部分通用协议条款通用协议条款直接引用《建设工程施工协议》示范文本GF-2023-0201中的通用条款部分第三部分专用条款

一、词语定义及协议文献

2、协议文献及解释次序协议文献构成及解释次序执行通用条款

3、语言文字和适使用方法律、原则及规范

3.1本协议除使用汉语外，还使用/语言文字

3.2适使用方法律和法规需要明示的法律、行政法规/

4.3合用原则、规范合用原则、规范的名称现行规范、原则发包人提供原则、规范欧I时间/Q国内没有对应原则、规范时日勺约定执行通用条款

4、图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数工程动工前5日内提供全套施工图纸四套

5.2发包人对图纸的|保密规定未经发包人同意，承包人不得将图纸转借第三人使用国外图纸日勺规定及费用承担:

二、双方一般权利和义务

5、工程师

6.1监理单位委派的工程师姓名职务发包人委托的职权按《工程建设监理协议》规定执行需要获得发包人同意才能行使的职权按《工程建设监理协议》规定执行

7.2发包人派驻的工程师姓名职务职权__________________________________

5.3不实行监理的，工程师职权

7、项目经理（建造师）姓名职务

7.1承包人对项目经理的授权范围如下与工程施工有关质量、进度、安全、费用、现场安全文明管理、协调与第三方的联络等的所有工作

8.2有关项目经理每月在施工现场的时间规定承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致项目经理出勤服从项目部管理，项目经理每月在施工现场的时间不得少于24个工作日，否则按违约处理。