水利水电施工合同

最新水利水电施工协议范本发包方法定代表人承包方法定代表人依照《这人民共和国协议法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国建筑法》及其余关于法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平、和老实信用标准，双方就本建设工程施工关于事项协商一致，订立本协议以下

一、工程概况工程名称工程地点工程承包范围依照施工图纸要求

3、协议价款于协议成立后不得调整，但此次招标范围外发生项目，设计变更或其余原因引发工程量改变，协议价款可按以下方法调整1在查对确认工程量清单内已经有项目单价取乙方投标报价单位，其余各项费用按乙方投标文件所报标准计算2在查对确认工程量清单以外新增项目单价，仍按本工程标代理单位提供预算编制说明要求计算确定3市场改变、政策性调整按国家关于要求执行

十一、其余

1、违约1因为承包人原因未能按协议要求日期完工，承包人除自行负担赶工所增加费用外，每延误一天，承包人应向发包人缴纳1000元违约金逾期违约金最多不超出10000元承包人在征得发包人同意后，在确保工程质量前提下，若比协议要求完工日期提前完工时，则由监理人和发包人核实提前天数承包人可取得天天1000元奖励金奖励金最多不超出10000元2乙方应负担本工程安全责任，用于施工作业安全设施以及消防设备、器材等所需费用由承包方负担发生安全事故，责任由乙方负担3不可抗力若碰到不可抗力原因造成工程本身受损害和所需清理修复工作费用，甲方应给予赔偿

2、纠纷处理承包单位与发包单位发生协议纠纷时，双方协商处理，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向人民法院起诉

3、本协议一式份其中正本份，双方各执—份，副本份，双方各执份甲方（公章）法定代表人（签字）年—月—日乙方（公章）法定代表人（签字）年月日、协议工期自本项目监理单位发出开工令起日历天

三、质量标准合格按设计施工协议质量要求

四、协议价款金额元

五、双方主要义务和责任

1、甲方主要义务和责任1负责施工场地征用及拆迁、赔偿等工作，按照提供施工用地及交通道路，假如因施工场地及交通道路无法确保乙方材料顺利进场，由此给乙方造成二道运输甲方应配合乙方给予签证确认

（2）与当地供电、供水部门联络帮助处理乙方施工及生活用电用水电源水源问题

（3）甲方依照实际情况需对施工进行更改，应送设计单位进行设计变更，并经关于部门审批后提交乙方施工

（4）配合乙方、监理单位做好现场质量及工程量签证

2、乙方主要义务和责任

（1）在本协议签字生效后，7天内进场开工

（2）负责施工生活用电、用水费用，负责本协议所需要暂时设施设计、建设、维护及费用

（3）认真执行甲方及监理人发出与本工程关于指示，切实推行职责，采取必要方法，确保施工安全及工程质量并按期完工4在施工过程中，未经甲方及监理人许可，乙方不得私自变更设计内容及施工质量要求，若私自变更，甲方不予认可签证5工程施工完工后乙方应负责清场并做好相关恢复工作6乙方应编制施工组织设计，施工总进度计划表和由乙方负责施工图纸提交监理单位审批，并对现场施工负全部责任

六、工程进度

1、本工程施工总工期为自监理人发出开工令日期起算计40日历天但对一下原因造成完工日期推迟延误，经甲方和监理人现场代表确认后，工期应顺延即因为工程量改变，设计变更，一周内非乙方原因造成停工累计8小时以上、不可抗力及甲方责任造成工期延误和协议中约定、甲方和监理人现场确认同意顺延

2、在本项目建设施工过程中，若乙方严重违反协议要求,以致于继续施工将对本工程质量、安全、造价、工期等产生严重影响时，甲方或监理人有权下达书面“停工指令”直至解除协议，乙方应予接收并应及时采取有效方法进行整改，经甲方或监理人公布同意复工指令后，方可复工

七、工程质量和验收

1、本工程质量要求达成合格

2、乙方必须严格按照当地域工程施工图（包含设计变更图纸）等技术资料和按现行国家及当地域关于施工技术规范、规程及质量检验评定标准、施工组织设计等组织及验收，并确保工程量达成合格

3、若乙方责任造成工程质量不合格，乙方应负责修到合格，经再次验收经过后，方可交付使用，由此造成损失由乙方负责

4、乙方必须按国家现行关于技术质量验收标准，提供各类检测试验汇报，钢筋、水泥、机砖等原材料必须经检测合格后，方可使用必须按要求制作碎砂浆试块送检，若试验组数不足及质量不合格，乙方应负担责任

5、验收前7天，乙方应把施工内资料送交监理单位与建设单位审核，验收后7天内，乙方应把完整内业资料送交建设单位立案

6、本工程全部隐蔽工程在隐蔽前，乙方均需向甲方和监理人汇报复核，经复核检验符合要求后方可隐蔽，不然，甲方和监理人有权不予确认该隐蔽段工程，所以而造成发损失及工期延误由乙方自行负担

八、材料、设备采购供给方式

1、本工程由乙方采购供给材料，设备为招标为范围内全部材料及设备材料、设备采购、运输、保管质量等责任均由乙方自行负责

2、采购供给材料、设备名称、品种、型号、规格、数量等指标必须符合关于要求，进场材料、设备检验验收要求在承包协议中约定

3、材料在用于工程前，必须向甲方及监理单位代表提交制造厂家质保书和产品合格证书，并经监理单位核查后投入使用，没有质保书材料不得使用，全部材料和构件检验合格后方可使用

4、对材料质量怀疑，应对该材料按现行国家关于要求进行检验，合格可用于工程，不合格中标人应将其去除出施工现场，检验费用由责任方负责

九、付款方式

1、本工程工程预付款为协议价格10%o招标人在协议生效后支付工程预付款，预付款百分比应控制在当年（指协议订立后一年，以这类推）工作量15%之内（当年工作量在1000万元以上，百分比应适当调低）当工程款支付到协议款50%（含工程预付款）时，刚才预付款在以后月份应付工程款中按协议约定扣除

2、按工程量结算，按月核定完成工程量85%,暂停付款预留15%作为工程尾款，待工程完工验收合格并结算后，再支付至工程结算总价95%,余下5%作为保修金，保修金支付按保修协议执行若中标人对其余施工完工工程质量保修已办理保险或提供其余法定担保，招标人在收到中标人提供法定保险或担保凭证后，应将保修金支付给中标人

3、保修期为六个月，保修期内发生质量问题，乙方需及时修复，若乙方不修复，由甲方指定施工单位修复，费用在保修费用中扣除

4、乙方应在每个月月底向监理工程师报送当月实际完成协议工程量汇报，监理工程师必须在收到汇报后七个工作日内审核确认，甲方应在接到监理工程师审核确认意见后如无差错或无异议应在一星期内足额支付对应进度款

十、工程协议价目完工结算

1、工程验收合格后7天内，乙方应把工程结算送交监理单位和建设单位预审后，由建设单位送有造价审核单位审核

2、本工程价格采取固定单位包干，工程结算时，工程量依照图纸要求施工，按时决算单位按乙方投标报价书上单价计算。