建筑装饰工程合同书

装饰工程合同书甲方:乙方本工程甲方委托乙方承担设计、施工、安装任务，为明确双方责任和义务，结合装修工程详细状况，双方达到如下协议

一、工程状况

1、工程名称

2、工程地点:

3、本工程施工图中所波及时工程施工安装内容及施工安装单价以本工程报价单为准，增减项目经甲、乙双方共同协商同意后，签字生效，费用随项目日勺增减对应日勺增长或扣除

4、工期双方约定本工期为天，乙方准时按质完毕所有工程施工及安装任甲方签字:乙方黄冈丝路空间装饰设计有限企业代表人:签订时间:签订时间:务，即日自年月日至年月日（施工工期以业主付首期工程款第二天算起）

二、甲方工作

1、动工前-----------天，所有腾空或部份腾空房屋，清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家俱、陈设采用保护措施若甲方没有采用必要的保护措施，因而导致家俱、陈设日勺损失由甲方承担甲方须向乙方提供施工所需日勺水、电等设施

2、负责办理工程施工所波及申请、审批等手续，并负责缴纳物业管理处所报批日勺一切费用

3、对工程质量进度及乙方负责购置的材料进行监督检查，办理签证、验收、变更、登记手续和其他事宜

4、准时、按质、按量提供施工用日勺自购材料

三、乙方工作

1、乙方派专人驻工地监理，负责协议履行按工程报价单日勺内容和施工图日勺设计规定负责施工，保质、保量、按期完毕施工任务，处理由乙方负责的各项事宜

2、乙方管理及施工人员在施工期间应按所在地政府部门或公安机关规定申报有关手续、缴纳费用，并自觉遵纪遵法

3、严格执行施工规范及物业管理部门日勺有关规定及环境保护规定，安全操作规程、防火安全规定

4、严格按照图纸或阐明进行施工，做好各项质量检查和施工记录，配合甲方做好隐蔽工程日勺签证工作

5、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场日勺一切设施和工程成品进行保护

1、方案设计确定后，甲方需交定金元（人民币），才能进行施工图设计,、有关工程价款及结算的约定如因甲方原因，中断本协议，甲方所交定金转作为乙方设计日勺赔偿（另如甲方需索取图纸，应按工程总价10%收取设计费）

2、本协议签订后，甲方应付给乙方双方承认报价单上确定的工程款总额日勺50%

3、工程施工过程中，泥、水、电工完毕前期工程，木工进场前，甲方应付给乙方实际总造价金额日勺25%（含增长项目）；木工基本完毕，油漆工进场前，甲方应付实际总造价金额日勺20%（含增长项目），甲方所付工程款以乙方财务部、业务部开出日勺票据为准

4、施工及安装竣工验收后，甲方应与乙方在三天内验收，结清本工程的所有工程款（即包括定金）.

5、严格按照协议和工程报价单日勺单价结算，倘若有新增减项目由甲乙双方另行协约定价（乙方应见企业协议印章）

6、工程动工后甲乙双方不得任意删减工程项目及工程量，特殊状况双方协商认定

五、有关材料供应的约定

1、本工程所需按报价单规定由各方提供的施工材料，应为符合设计规定的合格产品;甲方自购日勺材料按乙方规定日勺规格订购；分别在各项工程动工之日前三天内由甲方采购、运送（大理石、抛光砖）供应到施工现场由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程导致损失的，责任由甲方承担甲方供应材料,经乙方验收后，由乙方负责保管乙方保管不妥导致损失，由乙方负责赔偿

2、乙方负责提供采购的材料、设备价，如不符合质量规定或规格有差异，应严禁使用，由此导致的损失由乙方负责

六、有关双方责任的约定

1、由于甲方下列原因影响工期，损失由甲方承担，工期对应顺延A、不能按期供水电;B不能保证每天有8小时工作时间（含加班），星期

六、日除外；C、不能按期提供自购材料、设备；D、不能按期付款；E、因甲方原因变更设计导致材料、人工挥霍

2、有关乙方责任日勺约定A、不能按期动工或中途无端停工，影响工期，工期不顺延，对应损失由乙方承担B、验收后二十四个月为保修期，期间若发现的证明属于乙方责任的质量问题，乙方负责免费返修返修所需材料，所有由乙方负责C、由于乙方施工导致甲方物品损坏，乙方应予以修复或赔偿D、由于乙方违反物业管理规定所导致罚款和赔偿费用，由乙方负责，在工程结算款中扣除

七、有关设计与施工及验收的约定

1、乙方必须严格按甲方承认的图纸施工（安装）

2、隐蔽工程在隐蔽前，由乙方告知甲方到场验收，验收期为两天，甲方不准时验收,乙方可自检后如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认

3、由甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，且工期顺延

4、由乙方原因导致质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延

5、工程竣工后，乙方应告知甲方验收，甲方应在接到告知后日勺3天内验收，并办理验收移交手续如甲方在约定期间内未能参与验收，需及时告知乙方，另定验收日期，否则视为甲方通过验收获；若另定验收日期，甲方应承认竣工日期，并承提乙方日勺看守费用

八、违约责任

1、由于本协议第六项第一条所规定的原因导致延期动工或中途停工，除顺延工程外甲方应赔偿乙方因停工、窝工所导致日勺损失每停工或窝工一天，甲方支付乙方元（人民币）甲方不按协议日勺约定拨付款，每迟延一天按总金额%支付滞纳金

2、属乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元（人民币）违约金

3、未办理验罢手续，甲方提前使用或私自动用，导致损失由甲方负责，并视为甲方已实际验收

4、因一方原因，协议无法继续履行时，责任方应书面告知对方办理协议终止协议,并由责任方赔偿对方由此导致日勺经济损失

九、装饰工程报价单，施工图和经双方协商达到一致的其他详细问题协议，作为协议的附件，与协议具有同等法律效力

十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份

十一、本协议经双方签章后生效，不尽事宜，双方本着友好互利原则协商处理；如协商处理不成时，双方均同意由仲裁委员会裁决，并向当地人民法院提起诉讼甲方签字乙方代表人签订时间:签订时间:附件:、一装饰工程报价单

1、.施工图

2、.详细问题协议:3。