合同管理-2025监理工程师《建设工程合同管理》考前冲刺卷1

合同管理-2025监理工程师《建设工程合同管理》考前冲刺卷1单选题（共50题,共50分）（

1.）采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，下列对运营费用这一评审要素进行折（江南博哥）价并对投标报价作价格调整不正确的是（）OA.应当计算的费用包括评审寿命期内所需的燃料消耗费.备件及维修费用以及寿命期末设备残值B.评审寿命期内所需的燃料消耗费.备件及维修费用，按预定的方法折算后，增加投标价C.评审寿命期末设备残值，按预定的方法折算后，增加投标价D.计算各项费用和残值时，均应按招标文件规定的贴现率折算成净现值正确答案c参考解析在投标报价上增加设备在评审寿命期内运行所发生的各项费用（燃料消耗费、备件及维修费用），再减去寿命期末设备的残值计算各项费用和残值时，均应按招标文件规定的贴现率折算成净现值（

2.）关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）A.法人应在政府主管部门备案B.法人应具有规定数额的经费C.法人应有自己的组织机构D.法人应抵押与经营规模相适应的财产正确答案c参考解析法人应当具备以下条件

①依法成立；

②有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费（

3.）对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（）A.设备和安装应当合并招标B.可以按照设备和安装工程所占的费用比例来确定具体招标类型C.应当由承包商负责采购D.供货方不得通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套正确答案B参考解析对于既有设备采购又有安装服务的项目，可以分开招标；如果采用合并招标，可以按照各部分所占的费用比例来确定具体招标类型建设单位应当筹划并明确建设工程所需的机电设备、工程机械、工程用料、施工用料哪些由业主自行采购，哪些由承包商采购，提前做好具体计划和安排，与施工、安装工作有序配合材料设备招标采购的货物既可以由供货方自己全部生产或部分生产，也可以由供货方通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套（

4.）标准施工合同履行过程中，遇到冰雹、台风等异常恶劣的气候条件造成的停工属于（）A.不可原谅的延期A.限制民事行为能力人不得独立实施纯获利益的民事法律行为B.限制民事行为能力人可以独立实施与其年龄.智力相适应的民事法律行为C.限制民事行为能力人实施与其年龄.智力不相适应的民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意.追认D.无民事行为能力人由其法定代理人代理实施民事法律行为正确答案A参考解析限制民事行为能力人1可以独立实施纯获利益的或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为2实施其他民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认无民事行为能力人由其法定代理人代理实施民事法律行为34JFIDIC《施工合同条件》采用模式A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.工程量清单计价正确答案D参考解析《施工合同条件》采用工程量清单计价模式，当工程师要求对工程量进行计量时，应提前通知承包商代表，承包商应派员及时协助工程师进行测量并提供工程师所要求的详细资料

35.取得工程设计的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项设计施工一体化资质除外工程设计业务A.行业资质B.专业资质C.通用资质D.专项资质正确答案A参考解析本题考核的是对投标人的资格审查取得工程设计行业资质的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项设计施工一体化资质除外工程设计业务

36.能够引起合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类，下列属于事件的是oA.罢工B.法院判决C.行政行为D.仲裁机构裁决正确答案A参考解析事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象事件可分为自然事件和社会事件两种

37.《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间，最短不得少于20日，该期限从开始计算A.发出招标公告B.发出招标文件C.招标文件停止发售D.投标预备会结束正确答案B参考解析依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日

38.承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程，未经同意，不得将施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用A.发包人B.监理人C.设计人D.勘察人正确答案B参考解析本题考核的是对承包人施工设备的控制承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程，未经监理人同意，不得将施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用

39.监理人将索赔处理结果答复承包人的时间期限为oA.收到索赔通知书后的28天内B.收到索赔通知书后的42天内C.收到索赔意向通知书后的28天内D.收到索赔意向通知书后的42天内正确答案B参考解析监理人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人

40.可调总价合同又称变动总价合同，市场价格变动等风险由承担A.业主B.承包商C.分包商D.监理人正确答案A参考解析本题考查合理选择适合建设工程特点的合同计价方式可调总价合同又称变动总价合同在合同执行过程中，因市场价格波动等原因而使工程所使用的人员、设备、材料成本增加时，可以按照合同约定对合同总价进行相应的调整;一般设计变更、工程量变化和其他工程条件变化所引起的费用变化也可以进行调整因此，市场价格变动等风险由业主承担

41.设计招标文件是指导投标人正确编制投标文件的依据，招标人应当根据招标项目的编制招标文件A.价款B.工期C.数量D.特点和需要正确答案D参考解析招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件

42.某设备采购合同履行中，卖方交付合同设备已迟延10周，则第4周迟延交付违约金的计收正确的是oA.迟交合同设备价格X

0.5%B.迟交合同设备价格XI%C.合同价格X

0.5%D.合同价格XI%正确答案A参考解析每周迟延付款违约金，第1—4周迟延付款金额X

0.5%迟付不足一周的按一周计算，第5—8周迟延付款金额X1%,第9周起迟延付款金额X

1.5%

43.下列关于施工企业职工意外伤害险的保险期间的说法中，正确的是A.按照被保险人人数计收保险费的，自保险人同意承保.收取保险费并签发保险单的当日零时起B.按照工程总造价计收保险费的，自施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已交付保险费的当日零时起C.按照被保险人人数计收保险费的，至约定的终止日的24时止D.按照工程总造价计收保险费的，至施工合同规定的工程竣工的次日止正确答案C参考解析按照被保险人人数计收保险费的，自保险人同意承保、收取保险费并签发保险单的次日零时起，至约定的终止日的24时止按照建筑工程项目总造价或建筑施工总面积计收保险费的，自施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已交付保险费的次日或约定保险期间开始之日零时起，至施工合同规定的工程竣工之日止

44.根据NEC《工程施工合同》，关于“补偿事件”的说法，正确的是A.只能由承包商向项目经理通知补偿事件B.补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测的，应当拒绝补偿C.为消除歧义和矛盾而变更工程信息所发的指令属补偿事件D.若变更由承包商提供的工程信息，则按对承包商最有利的解释进行计价正确答案C参考解析项目双方均可通知补偿事件补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测的，应先以假定条件对补偿事件计价，事后若此假定条件有误，再予修改若变更由承包商提供的工程信息，则按对业主最有利的解释计价（

45.）公开招标的优点是（）A.投标人及投标人的数量事先可以确定B.招标人所期待的投标人均参加了投标C.所有符合条件的有兴趣的单位均可以参加投标D.招标人熟悉投标人的情况正确答案C参考解析公开招标的缺点是

（1）招标人事先难以预计有哪些投标人、投标人的数量有多少；

（2）招标人可能不熟悉某些投标人的情况；

（3）招标人所期待的投标人可能并未参加投标等（

46.）某项目招标文件中投标人须知前附表规定允许递交备选投标方案，则评标委员会会对（）递交的备选投标方案予以考虑A.所有投标人B.通过初步评审的投标人C.中标候选人D.中标人正确答案D参考解析如招标人允许递交备选投标方案，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑（

47.）关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）A.发包人只能是建设单位B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质C.承包人的综合资质只设甲级D.承包人必须是组织，不能是自然人正确答案C参考解析发包人通常也是工程建设项目的建设单位或者工程总承包单位设计人须为具有相应设计资质的企业法人（

48.）标准施工合同通用条款规定用公式法调价，下列应用正确的是（）A.因非承包人原因导致工期顺延，后续支付时调价公式继续有效B.因承包人原因导致工期顺延，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中较高的一个作为支付计算的价格指数C.适用于工程量清单中总价支付部分的工程款D.不适用于工程量清单中单价支付部分的工程款正确答案A参考解析因承包人原因导致工期顺延，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中较低的一个作为支付计算的价格指数适用于工程量清单中单价支付部分的工程款

49.施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时，下列说法不正确的是oA.应立即通知合同另一方当事人和监理人B.如果没有采取有效措施导致损失扩大，应对全部损失承担责任C.如果不可抗力的影响持续时间较长，应及时提交中间报告，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告D.不能按期竣工的，应合理延长工期正确答案B参考解析任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任

50.关于建设工程设备采购合同的履行，说法正确的是A.卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运B.每件能够独立运行的设备应整套装运，该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关主机一齐装运C.卖方应在施工场地卸货后将合同设备交付给买方D.卖方自负风险和费用进行卸货正确答案B参考解析对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方买方自负风险和费用进行卸货多选题共30题,共30分

51.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，可以同时给承包人工期、费用和利润补偿的情形有oA.监理人的指示延误B.发包人提供的材料和工程设备提前交货C.异常恶劣的气候条件D.法规变化引起的价格调整E.隐蔽工程重新检验质量合格正确答案、A E参考解析异常恶劣的气候条件，只能补偿工期发包人提供的材料和工程设备提前交货、法规变化引起的价格调整，只能补偿费用

52.根据国家发展改革委员会等九部委《标准材料采购招标文件》中，形式评审主要审查A.资质要求B.财务要求C.投标人名称D.投标函签字盖章E.投标文件格式正确答案、、C D E参考解析本题重点考查材料采购的评标形式评审主要审查投标人名称、投标函签字盖章、投标文件格式、联合体协议书等是否符合招标文件的规定

53.履行合同的担保方式包括A.保证B.留置C.抵押D.定金E.违约金正确答案、、、A B C D参考解析2024/2023教材P12知识点担保方式担保的方式有保证、抵押、质押、留置、定金一共五种

54.设计施工总承包模式下，发包人要求包括A.功能要求B.工艺安排或要求C.合同价款D.技术要求及质量标准E.工作界区说明正确答案、、、A B D E参考解析2024/2023教材P122知识点设计施工总承包合同合同文件选项C,必须先设计再报价，所以在发包人要求中，不可能有合同价款

55.下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法，错误的有A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.发包人已同意投标文件中说明的分包，承包人还需要分包的工作，不需要经发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查E.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本正确答案、B D参考解析本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责选项B,分包工作需要征得发包人同意除发包人己同意投标文件中说明的分包外，合同履行过程中承包人还需要分包的工作，仍应征得发包人同意选项D,分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查

56.工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失，下列说法正确的是oA.监理单位与承包单位承担连带赔偿责任B.难以确定责任大小的，平均承担责任C.建设单位有权请求监理单位承担全部赔偿责任D.监理单位对建设单位要求承担全部赔偿责任的请求无权拒绝E.监理单位无权就实际承担责任超过自己责任份额的部分向承包单位追偿正确答案、、、A B C D参考解析工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担连带赔偿责任责任人各自责任份额的确定根据各自责任大小确定；难以确定责任大小的，平均承担责任连带责任人向权利人承担责任时，责任人之间有连带关系，任一责任人向权利人承担责任的义务不仅限于自己责任份额，对权利人要求对超过自己责任份额的部分承担责任的请求无权拒绝，向权利人承担责任后，有权就实际承担责任超过自己责任份额的部分，向其他连带责任人追偿

57.关于美国AIA合同文本说法错误的有A.AIA适用于类似的项目管理类型B.B系列业主与建筑师之间的标准合同的文件C.D系列建筑师行业内部使用的文件D.F系列财务管理报表E.代理型CM合同承担项目的实施风险正确答案、A E参考解析AIA针对不同项目管理模式和合同各方关系颁布了多个系列的合同和文件，可供使用者根据需要选择；代理型CM合同不承担项目的实施风险

58.设计施工阶段总承包合同履行过程中，承包人可以同时获得工期、费用与利润补偿的情形包括A.未能按时提供文件B.发包人要求提前交货C.发包人原因指示的暂停工作D.发包人提供的材料、设备不符合要求E.重新试验表明材料、设备、工程质量合格正确答案、、A CE涉及承包人索赔的条款表7-1补镌内容序号条款号原因工期费用利润|未能按时程供文件

11.庆2V X/V2h

10.1化石、文物V V3L13发包人要求中的楮误y Vq

41.U发包人要求违法V V5监理人的指示延谟,留课V V7争设评宙承对监理人确定的修改6Q7为他人提供方便78不可顶见物质条件V V发包人麒因影响该计造度g

5.277y

106.

2.4发包人要求梃前交货V

116.

2.6发包人提俄的材料、坦各11误7V

7126.

5.3发也人提供的材料、设备不符合要求7V

139.3基冷贯料塔谟V My14H.1发包人原因未徙按时发出开始工作逋知V

771511.3发包人原因的工期廷误V V y异常名劣的气候条件

611.4V7171L7行政审批延误V V发包人原因指示的西停工作

18121.1V Vq发包人欧因承包人的也停工作

1912.2-1Vy

72012.

4.2发包人原因承包人无法复工7V\Z发包人原因造成顺口不合格2113,

1.377u22除赶工程的重新检杳证明质址合格77\Z23重新试睑表明材料、设冬、工程质量合珞V7V法律变化引起的调燮商定或确定处理商定或确定史理

2416.225发包人提前接收区段对承包人庖工的影响V V缺陷责任期内等承包人原因缺陷的修复

2619.

2.37V不可抗力的工程能管、清理、修冗272L

3.12V参考解析

2822.

2.3发包人违狗解除合同7\Z

59.违反《建设工程勘察设计管理条例》规定，设计单位超越本单位资质等级承包工程的，对设计单位的处罚方式包括oA.降低资质等级B.没收违法所得C.责令停业整顿D.吊销营业执照E.责令停止违法行为正确答案A、、、B CE参考解析对设计单位的处罚方式包括，情节严重的，吊销资质证书

60.竣工结算的程序包括A.承包人提交竣工付款申请单B.监理人审查C.签发竣工付款证书D.结清单生效E.支付正确答案A、B、C、E参考解析本题考核的是竣工结算的程序竣工结算的程序承包人提交竣工付款申请单一监理人审查一签发竣工付款证书一支付（

61.）投标人须知的内容主要涉及（）A.对招标人的要求B.投标文件的组成C.招标文件的组成D.开标时间、地点和开标程序E.对评标委员会的要求正确答案B、C、D参考解析投标人须知包括前附表、正文和附表格式3部分前附表针对招标工程列明正文中的具体要求，明确新项目的要求、招标程序中主要工作步骤的时间安排、对投标书的编制要求等内容正文有

（1）总则，包括项目概况、资金来源和落实情况、招标范围、计划工期和质量要求、投标人资格要求等内容

（2）招标文件，包括招标文件的组成、招标文件的澄清与修改等内容

（3）投标文件，包括投标文件的组成、投标报价、投标有效期、投标保证金和投标文件的编制等内容

（4）投标，包括投标文件的密封和标识、投标文件的递交和投标文件的修改与撤回等内容

（5）开标，包括开标时间、地点和开标程序

（6）评标，包括评标委员会和评标原则等内容⑺合同授予

（8）重新招标和不再招标

（9）纪律和监督

（10）需要补充的其他内容附表格式是招标过程中用到的标准化格式，包括:开标记录表、问题渣清通知书格式、中标通知书格式和中标结果通知书格式（

62.）某项目招标的资格预审文件中规定，采用限制合格者数量为六家的方式关于该招标项目资格预审合格者的确定，说法不正确的是（）A.如果通过详细评审申请人的数量为五家，则均通过资格预审B.如果通过详细评审申请人的数量为七家，则改变预审合格标准，不限制合格者数量C.如果通过详细评审申请人的数量为八家，则对各申请人的详细评审各项要素予以评分，选取排名前六的申请人通过资格预审D.如果通过详细评审申请人的数量为两家，可以重新组织资格预审E.如果通过详细评审申请人的数量不足三家，可以不再组织资格预审而直接发包正确答案B、E参考解析通过详细审查的申请人数量超过规定数量的，审查委员会依据招标文件中的评分标准进行量化打分，按得分由高到低的顺序进行排序，选取规定数量的申请人通过资格预审如果通过资格预审详细审查的申请人数量不足3家，招标人重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标

63.下列对各报价方式理解正确的是A.EXW价包含货物运至施工现场的运输费用和保险费B.FCA价包含将货物交由承运人保管之前的一切运输费用C.FOB价包含从装运港运至目的港的运费D.CIF价包含从装运港运至目的地的运费E.CIP价包含保险费正确答案、B E参考解析EXW价不包含货物运至施工现场的运输费用和保险费FOB价包含将货物在指定的装运港装上船之前的一切运输费用CIF价包含将货物装上船之前的一切费用、从装运港运至目的港的运费、保险费

64.初步设计文件的深度应当满足A.方案审批或报批的需要B.编制初步设计文件的需要C.初步设计审批的需要D.编制施工图设计文件的需要E.施工的需要正确答案、C D参考解析设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，满足发包人的下一步工作需要，并应符合国家和行业现行规定

65.下列合同法律关系的客体属于物的是oA.建筑材料采购合同B.工程承包合同C.项目贷款合同D.工程设计合同E.委托监理合同正确答案A、C参考解析建筑材料采购合同、项目贷款合同客体属于物工程承包合同、委托监理合同客体属于行为工程设计合同客体属于智力成果

66.下列属于合同签订及履行阶段合同管理任务的是A.组织做好合同评审工作B.制定完善的合同管理制度和实施计划C.倡导构建合同各方合作共赢机制D.细化项目参建各相关方的合同界面管理E.落实细化合同交底工作正确答案、、、A B C EB.承包人应承担的风险责任C.可原谅并给予补偿利润的延期D.可原谅给予延期，但是不补偿费用和利润正确答案D参考解析可朴偿内容1rfj njV■II1期费用利湖」I120卡被合同的定及时支付预付款.Mik VzV13异学恶劣的气候条件IL4■\14发包人原因的瞽件工Hi发包人原因无法按时复工-,L«•lew「」161-|考前黑钻押题，金考典软件考前更新，下载能接

5.是投标人编制投标文件和报价的依据A.投标人须知B.招标公告C.图纸D.招标文件正确答案D参考解析招标文件是投标人编制投标文件和报价的依据

6.凡年满周岁、能够正常工作或劳动、从事建筑管理或作业、并与施工企业建立劳动关系的人员均可作为职工意外伤害险的被保险人A.16至60B.16至65C.18至60D.18至65正确答案B参考解析凡年满16至65周岁、能够正常工作或劳动、从事建筑管理或作业、并与施工企业建立劳动关系的人员均可作为职工意外伤害险的被保险人

7.关于施工阶段因承包人违约解除合同的表述中，不正确的是A.合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工B.发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施C.发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任D.发包人的扣留行为导致发包人根据合同约定享有的索赔权利丧失正确答案D参考解析本题考核的是施工阶段因承包人违约解除合同施工阶段因承包人参考解析细化项目参建各相关方的合同界面管理属于招标采购阶段合同管理任务（

67.）订立勘察合同时发包人应及时向勘察人提供的文件包括（）A.本工程的批准文件（原件）B.用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）C.勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料D.勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电信电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图E.工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图正确答案B、C、D、E参考解析本题考核的是订立勘察合同时发包人应向勘察人提供的文件资料订立勘察合同时发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责，通常包括

（1）本工程的批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）；

（2）工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图；

（3）勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料；

（4）勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电信电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图；

（5）其他必要相关资料（

68.）施工阶段施工工期12个月以上的工程，在调价公式的应用中的基本原则体现在（）A.因承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效B.因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中，较低的一个作为支付计算的价格指数C.由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整D.人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整E.在每次支付工程进度款计算调整差额时，如果得不到现行价格指数，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整正确答案B、C、D、E参考解析本题考核的是公式法调价的基本原则施工工期12个月以上的工程，应考虑市场价格浮动对合同价格的影响，由发包人和承包人分担市场价格变化的风险通用条款规定用公式法调价，但仅适用于工程量清单中单价支付部分在调价公式的应用中，有以下几个基本原则

（1）在每次支付工程进度款计算调整差额时，如果得不到现行价格指数，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整；

（2）由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整；

（3）因非承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效；

（4）因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中，较低的一个作为支付计算的价格指数；

（5）人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整，需要调整价格的材料，以监理人复核后确认的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据（

69.）下列关于组织踏勘现场的说法正确的是（）A.由投标人按招标文件规定的时间.地点自行组织B.参加踏勘现场发生的费用由投标人自理C.非因招标人原因导致的踏勘现场人员伤亡和财产损失由投标人自行负责D.踏勘现场应当由全体投标人参加E.招标人在踏勘现场中介绍的情况应当完整准确，对投标人据此作出的判断和决策负责正确答案B、C参考解析招标人按招标文件规定的时间、地点统一组织投标人踏勘项目现场部分投标人不参加不影响踏勘现场的正常进行招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责（

70.）下列关于各报价方式下卖方责任理解正确的是（）A.报EXW价的卖方在施工现场将货物交给买方后即完成交货B.报FCA价的卖方在指定地点将货物交给买方指定的承运人即完成交货C.报FOB价的卖方在指定装运港将货物装上买方指定的船只即完成交货D.报CIF价的卖方负责办理租船订舱并承担从装运港运至目的地的保险费E.报CIP价的卖方负责与承运人签订运输协议但不承担货物运至目的地的保险费正确答案B、C参考解析EXW价不包含货物运至施工现场的运输费用和保险费CIF价包含将货物装上船之前的一切费用、从装运港运至目的港的运费、保险费报CIP价的卖方负责与承运人签订运输协议并承担货物运至目的地的保险费（

71.）施工准备阶段，监理人对承包人报送的（）进行认真的审查，批准或要求承包人对不满足合同要求的部分进行修改A.地下管线和地下设施的相关资料B.设计文件C.施工组织设计D.质量管理体系E.环境保护措施正确答案、、C D E参考解析本题考核的是施工准备阶段合同管理中的监理人职责施工准备阶段，监理人对承包人报送的施工组织设计、质量管理体系、环境保护措施进行认真的审查，批准或要求承包人对不满足合同要求的部分进行修改

72.设计单位提交的设计文件应满足的要求有A.符合法律法规.规范标准的强制性规定和发包人要求B.深度满足本合同相应设计阶段的规定要求即可C.注明工程合理使用寿命年限D.可以指定生产厂及供应商E.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施正确答案A、C参考解析深度既要满足本合同相应设计阶段的规定要求，又要满足发包人的下一步工作需要不得指定生产厂及供应商设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议

73.采用综合评估法对设计投标文件进行详细评审时的内容包括A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.设计方案评审E.投标报价评审正确答案、DE参考解析采用综合评估法对设计投标文件进行详细评审时的内容包括

1、资信业绩；

2、勘察纲要或设计方案；

3、投标报价；

4、其他因素

74.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议时，下列处理正确的是0A.应当根据评标委员会主席的意见作出结论B.应当根据多数成员的意见作出结论C.持不同意见的成员可以口头说明不同意见及理由，评标报告应当注明该不同意见D.持不同意见的成员应当在评标报告上签署不同意见及理由E.未在评标报告上签署不同意见及理由的成员，视为不同意评标报告正确答案、BD参考解析评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告

75.工程勘察设计招标的主要环节有A.竣工验收B.投标单位资格预审C.发售招标文件D.编制招标文件E.在具备勘察设计招标条件后发布招标公告正确答案、、、BC DE参考解析工程勘察设计招标的主要环节有:在具备勘察设计招标条件后发布招标公告或发出投标邀请书、投标单位资格预审、编制和发售招标文件、组织踏勘现场等

76.下列关于建设工程设计资质的说法中，错误的是A.建筑工程专业资质可以设丁级B.工程设计综合资质只设甲级C.根据工程性质和技术特点，个别行业、专业、专项资质可以设丁级D.工程设计行业资质设甲级、乙级、丙级、丁级E.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质正确答案、C D参考解析工程设计综合资质只设甲级工程设计行业资质、工程设计专业资质、工程设计专项资质设甲级、乙级根据工程性质和技术特点，个别行业、专业、专项资质可以设丙级，建筑工程专业资质可以设丁级

77.取得工程勘察劳务资质的企业，可以承接等工程勘察劳务业务A.岩土工程治理B.工程钻探Q凿井D.各等级的工程勘察业务E.各专业海洋工程勘察除外的工程勘察业务正确答案A、、BC参考解析本题重点考查勘察单位资质类别取得工程勘察综合资质的企业，可以承接各专业海洋工程勘察除外、各等级工程勘察业务；取得工程勘察专业资质的企业可以承接相应等级相应专业的工程勘察业务；取得工程勘察劳务资质的企业，可以承接岩土工程治理、工程钻探、凿井等工程勘察劳务业务

78.工程勘察资质分为0A.工程勘察综合资质B.工程勘察总包资质C.工程勘察专业资质D.工程勘察分包资质E.工程勘察劳务资质正确答案、、A CE参考解析工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质（

79.）下列施工招标中投标人资格预审的内容，属于详细审查内容的是（）oA.申请函的签字盖章B.资质条件C.财务状况D.项目经理资格E.申请人名称是否与营业执照一致正确答案、、BCD参考解析详细审查因素主要包括申请人的营业执照、安全生产许可证、资质、财务状况、类似项目业绩、信誉、项目经理资格等（

80.）某设计施工总承包合同规定采用有条件补偿条款，下列（）资料错误在承包人复核时未被发现，但其导致的损失仍由发包人承担A.发包人要求中引用的原始数据和资料B.对工程的工艺安排C.试验和检验标准D.对某工程部分功能的要求E.承包人可以核实的数据正确答案、、、A BCD参考解析以下资料的错误无论承包人复核时发现与否，导致承包人增加的费用和（或）工期延误，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润

（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料违约合同解除后.发包人可派员进驻施工场地.另行组织人员或委托其他承包人施工发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施这种扣留不是没收，只是为了后续工程能够尽快顺利开始发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利

8.对投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有oA.以书面形式予以解答，并发送给提出质疑的投标人B.召开投标预备会，对投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人C.澄清时说明问题的来源D.如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足20天，须相应延长投标截止日期正确答案B参考解析以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人澄清时不得说明问题的来源如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足15天，须相应延长投标截止日期

9.建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的，编制建设工程勘察文件的协议A.地质环境特征B.地质岩土特征条件C.地质地理环境特征和地下水分布情况D.地质地理环境特征和岩土工程条件正确答案D参考解析建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件订立的协议

10.投标书中出现下列情形的，评标委员会按预定方法换算成相应价格值，在投标报价上进行扣减形成评标价A.交货期晚于招标文件规定的交货时间B.可以减少招标文件说明的预付款金额C.投标材料性能高于标准D.交货期早于招标文件规定的交货时间正确答案B参考解析投标书中提出的交货期晚于招标文件规定的交货时间，每超过基础时间一周，在投标价上增加招标文件中规定的投标价的某一百分比投标材料性能高于标准、交货期早于招标文件规定的交货时间，不考虑降低评标价n.在中标人在签订施工合同前，应该履行的担保义务为A.书面同意从工程款中扣留履约保证金B.按招标文件规定提交工程款支付担保C.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保D.按招标文件中规定的金额、担保形式和履约担保格式向招标人提交履约担保正确答案D参考解析在签订合同前，中标人应按招标文件中规定的金额、担保形式和履约担保格式向招标人提交履约担保

12.竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的d内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书A.21B.28C.42D.56正确答案D参考解析本题考核的是竣工验收竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的56d内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书

13.关于委托代理关系的说法，正确的是0A.授权范围不明确时，代理人的连带责任是在被代理人有承担责任的基础上承担的B.总监理工程师使用超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担C.被代理人的承担民事责任的能力远高于代理人时，依旧由代理人承担民事责任D.在授权范围内，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由招标代理机构承担正确答案B参考解析本题考核的是委托代理授权范围不明确，则应当由被代理人单位向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的；故选项A错误考虑工程建设的实际情况，被代理人的承担民事责任的能力远远高于代理人，在这种情况下实际应当由被代理人承担民事责任；故选择c错误在委托人的授权范围内，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由发包人承担；故选项D错误

14.根据《民通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是A.取得相应的执业资格证书B.有依法成立的公司C.具有中华人民共和国国籍D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力正确答案D参考解析自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力

15.建设工程合同管理需要设立管理目标，还应当建立建设工程合同管理的制度A.许可B.评估C.登记D.备案正确答案B参考解析合同相关各方应加强合同管理体系和制度建设，做好合同管理机构设置和合同归口管理工作，配备合同管理人员，制定并有效执行合同管理制度，如合同目标管理制度、合同评审会签制度、合同交底制度、合同报告制度、合同文件资料归档保管制度、合同管理评估和绩效考核制度

16.关于材料采购合同分期交付买卖的表述中，不正确的是A.分期交付买卖是指购买的标的物要分批交付B.由于工程建设的工期较长，这种交付方式很常见C.买受人如果就其中一批标的物解除，该批标的物与其他各批标的物相互依存的则不得就已经交付和未交付的各批标的物解除D.出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除正确答案c参考解析本题考核的是分期交付买卖分期交付买卖是指购买的标的物要分批交付由于工程建设的工期较长，这种交付方式很常见出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除出卖人不交付其中一批标的物或者交付不符合约定，致使今后其他各批标的物的交付不能实现合同目的，买受人可以就该批以及今后其他各批标的物解除买受人如果就其中一批标的物解除，该批标的物与其他各批标的物相互依存的，可以就已经交付和未交付的各批标的物解除

17.对发包人提供的材料和工程设备管理，发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货天前通知承包人A.3B.5C.7D.11正确答案C参考解析承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货7天前通知承包人承包人会同监理人在约定的时间内，在交货地点共同进行验收发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用

18.下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是A.合同责任单一，责任明确B.建设周期长C.可以减少设计变更D.可以减少承包人的索赔正确答案B参考解析采用设计施工总承包可以缩短建设周期，由于承包人对项目实施的全过程进行一体化管理，不必等工程的全部设计完成后再开始施工，单位工程的施工图设计完成并通过评审后既可开始该单位工程的施工设计与施工在时间上可以进行合理的搭接，缩短项目实施的总时间

19.设计施工总承包合同的承包人违约导致合同解除后，发包人的权限范围不包括OA.另行组织人员施工B.没收承包人在现场的材料.设备和临时设施C.要求承包人转让为实施合同而签订的订货协议D.使用承包人文件正确答案B参考解析有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施

20.除专用合同条款另有约定外，勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在适用的版本A.竣工结算日B.基准日C.开标日D.合同签订日正确答案B参考解析除专用合同条款另有约定外，勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本21JFIDIC《施工合同条件》对某项工作规定的费率或价格可以加以调整的条件包括OA.合同中规定此项工作为固定费率B.该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动超过1%C.工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的

0.1%D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%正确答案D参考解析同时满足以下4个条件，可对该项工作规定的费率或价格加以调整1合同中没有规定此项工作为固定费率2此项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动超过10%3工程量的变动与费率的乘积超过了中标合同额的

0.01%4工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%

22.发包人要求承包人提前竣工，发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金奖励金额可为发包人实际效益的A.20%B.30%C.35%D.40%正确答案A参考解析如果发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求，由于涉及合同约定的变更，应与承包人通过协商达成提前竣工协议作为合同文件的组成部分协议的内容应包括承包人修订进度计划及为保证工程质量和安全采取的赶工措施；发包人应提供的条件；所需追加的合同价款；提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励等专用条款使用说明中建议，奖励金额可为发包人实际效益的20%

23.设计施工总承包合同的订立中，对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式A.通用条款B.专用条款C.合同协议书D.中标通知书正确答案A参考解析通用条款对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式，一种是发包人负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用另一种是承包人负责办理并承担费用，因此需在专用条款内明确

24.关于建设工程设计发包与承包，以下做法不正确的是oA.经主管部门批准，发包方将采用不可替代的专利或专有技术的建设工程设计直接发包B.经发包方书面同意，承包方将建设工程设计主体部分分包给其他设计单位C.根据合同约定，承包方不通过招标将建设工程设计非主体部分分包给其他设计单位D.承包方与分包方就分包项目向发包方承担连带责任正确答案B参考解析禁止分包主体、关键性工作不论发包方是否同意

25.下列关于建设工程项目招标的说法正确的是A.招标人既可以自行招标，也可以委托招标B.招标人有编制招标文件的能力时可以自行招标C.招标人如不具备自行组织招标的能力条件，应当委托招标D.招标代理机构应当有符合规定条件的专家库正确答案C参考解析招标人可自行组织招标的条件

①具有编制招标文件和组织评标的能力；

②具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员招标人如不具备自行组织招标的能力条件，应当委托招标代理机构办理招标事宜招标代理机构应当具备的资格条件

①有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；

②有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量

26.关于评标委员会的说法，正确的是oA.评标委员会成员的名单应当在中标结果确定前保密B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定正确答案A参考解析评标委员会成员名单一般应于开标前确定，在中标结果确定前应当保密技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二

27.某项目招标，投标截止时投标人少于3家，这时应当oA.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.改为直接发包C.用原招标文件重新招标D.修改招标文件后重新招标正确答案D参考解析应当重新招标的情形1投标截止时间止，投标人少于3个；2经评标委员会评审后否决所有投标招标人应当在分析招标失败的原因并采取相应措施后再行招标

28.依照标准施工合同通用条款的规定，属于监理人在施工准备阶段应当完成的工作A.负责施工现场的安全保卫B.做好施工现场地下管线和地下设施的保护工作C.审查施工实施方案D.组织设计交底正确答案C参考解析负责施工现场的安全保卫、做好施工现场地下管线和地下设施的保护工作属于承包人的工作组织设计交底属于发包人的工作

29.根据标准施工合同通用条款规定，下列有关暂停施工程序的说法不正确的是A.由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求B.监理人应在接到承包人暂停施工的书面请求后的24小时内予以答复C.逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求D.暂停施工期间由监理人负责妥善保护工程并提供安全保障正确答案D参考解析暂停施工期间由承包人负责妥善保护工程并提供安全保障

30.下列关于设计施工总承包合同的承包人，说法不正确的是A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任B.可以是独立承包人，也可以是联合体C.对于联合体承包人，监理人应协调联合体各成员全面履行合同D.未经发包人同意，联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议正确答案c参考解析发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同

31.施工组织设计完成后，按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送审批A.承包人B.发包人C.设计人D.监理人正确答案D参考解析施工组织设计完成后，按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送监理人审批

32.被保险人在期间遭受意外伤害导致身故、残疾的，保险人承担给付职工意外伤害险保险金责任A.从事非法活动B.驾驶无有效行驶证的机动车C.从事建筑施工工作D.醉酒正确答案C参考解析在保险期间内，被保险人从事建筑施工及与建筑施工相关的工作时，或在施工现场及施工指定的生活区域内遭受意外伤害，保险人依约定给付保险金，且给付各项保险金之和不超过保险金额

33.下列说法不正确的有o。