合同管理-2025监理工程师《建设工程合同管理》考前冲刺卷2

合同管理-2025监理工程师《建设工程合同管理》考前冲刺卷2单选题（共题,共分）4949（

1.）关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）A.发包人必须是建设单位B.（江南博哥）承包人必须是法人C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质D.发包人必须具有自行组织招标的能力正确答案B参考解析建设工程设计合同当事人包括发包人和设计人发包人通常也是工程建设项目的业主（建设单位）或者项目管理部门（如工程总承包单位）承包人则是设计人，设计人须为具有相应设计资质的企业法人综合资质之设甲级，C错误；发包人可以委托招标，D错误（

2.）某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由（）承担A.承包人B.钢材供应商C.监理单位D.发包人正确答案口参考解析发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况时，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润（

3.）在设计施工总承包合同中，下列关于分包说法不正确的是（）A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.分包工作需要征得发包人同意C.承包人不得将施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人，设计工作可以全部分包D.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本正确答案C参考解析承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人分包工作需要征得发包人同意承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第二人要求承包人是具有实施工程设计和施工能力的合格主体，而非皮包公司发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本（

4.）下列属于非营利法人的是（）A.有限责任公司额、形式和规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定招标文件要求投标人提交投标保证金的，保证金数额一般不超过勘察设计估算费用的2版最多不超过10万元人民币

34.下列关于工程勘察设计招标方式的说法，正确的有A.公开招标邀请的是特定的法人或组织投标B.邀请招标至少邀请6个以上的法人或组织投标C.单项合同估算价90万的勘察合同必须进行招标D.有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择的可以邀请招标正确答案D参考解析公开招标是招标人通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒体发布招标公告，邀请不特定的法人或者组织投标邀请招标是招标人以投标邀请书的方式，邀请3个以上具有相应资质、具备承担招标项目勘察设计能力的、资信良好的特定法人或组织投标对纳人所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的，必须进行招标

35.工程勘察、设计评标由评标委员会负责，下列关于评标委员会及评标程序和方法的说法中，不正确的是A.人数为5人以上的单数B.建筑专业专家不得少于成员总数的2/3C.通常采用综合评估法D.按照招标文件确定的评标标准和方法，进行评审正确答案B参考解析评标委员会人数为5人以上单数，其中技术和经济方面的专家不得少于成员总数的/3建筑工程设计方案评标时，建筑专业专家不得少于技术和经济方面专家总数的2/

336.下列不属于初步评审的内容是A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.报价评审正确答案D参考解析初步评审依据国家发展改革委员会等九部委《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》，在初步评审阶段，应进行形式评审、资格评审和响应性评审

37.根据《标准施工招标文件》，可以作为评标委员会专家的人员有A.招标人代表B.招标工程项目主管部门代表C.行政监督部门代表D.投标人参股公司的代表正确答案A参考解析评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避1投标人或者投标人主要负责人的近亲属；2项目主管部门或者行政监督部门的人员；3与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；4曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的

38.根据《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》，招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的将于向未中标人支付技术成果经济补偿费A.签订合同的5日内B.签订合同的30日内C.中标通知书发出后30日内D.中标通知书送达30日内正确答案c参考解析招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将按投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外招标人将于中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费

39.组织投标人踏勘现场的时间一般应在之前进行A.投标预备会召开15日之前B.投标预备会召开之前C.投标人资格预审之前D.发售招标文件之前正确答案B参考解析考虑到在踏勘现场后投标人有可能对招标文件部分条款进行质疑，组织投标人踏勘现场的时间一般应在投标截止时间15日前及投标预备会召开前进行

40.根据勘察设计招标的规定，关于资格审查的描述正确的是A.邀请招标的项目，应当发布资格预审公告B.给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于5日C.招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改，应当在提交资格预审申请文件截止时间至少5日前D.资格审查委员会有招标人招标代理机构熟悉相关业务的代表和不少于成员总数2/3的技术、经济等专家组成，专家人数为5人以上单数正确答案B参考解析A邀请招标适合于资格后审；公开招标适合于资格预审；C应该为3日前；D应该为成员人数为5人以上的单数

41.下列关于标准设计施工总承包招标的说法中，错误的是A.包括设计要求的质量标准B.招标人对招标文件的澄清不作为招标文件的组成C.项目经理应当具备工程设计类或工程施工类注册执业资格D.招标人给予未中标人设计成果补偿的，有权免费使用正确答案B参考解析招标人对招标文件的澄清、修改，也构成招标文件的组成部分

42.以下关于材料采购的评标方式的说法中，正确的是A.评标委员会按招标文件中规定的评估指标及其量化因素和分值进行评分的方法为最低评标价法B.以投标价为基础，将评审各要素按预定方法换算成相应价格值增加或减少到报价上形成评标价的方法为综合评估法C.招标文件中没有规定的评标方法和标准不得作为评标依据D.最低评标价法只适用于技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标正确答案C参考解析评标委员会按招标文件中规定的评估指标及其量化因素和分值进行评分的方法为综合评估法；以投标价为基础，将评审各要素按预定方法换算成相应价格值增加或减少到报价上形成评标价的方法为最低评标价法；最低评标价法既适用于技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，也适用于机组、车辆等大型设备采购的评标

43.材料设备采购招标活动中，依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于日A.10B.15C.20D.30正确答案C参考解析依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日

44.以下属于勘察合同中，发包人义务的是A.遵守法律B.依法纳税C.完成全部勘察工作D.避免勘探对公众与他人的利益造成损害正确答案A参考解析BCD都是属于勘察人的义务

45.关于监理人在施工合同履行管理中的地位，说法不正确的是A.监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任B.总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致C.监理人的一切行为均遵照发包人的指示D.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行正确答案C参考解析属于发包人一方的人员，但又不同于发包人的雇员，即不是一切行为均遵照发包人的指示，而是在授权范围内独立工作，以保障工程按期、按质、按量完成发包人的最大利益为管理目标，依据合同条款的约定，公平合理地处理合同履行过程中的有关管理事项

46.关于开工通知，说法不正确的是A.监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算B.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期C.承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期应予顺延D.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期正确答案C参考解析承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延

47.下列关于监理人的职责，说法错误的是A.监理人对承包人报送的施工组织设计应当进行审查，并要求承包人对不满足合同要求的部分进行修改B.合同进度计划是控制合同工程进度的依据，仅对监理人具有约束力C.监理人可以要求承包人在合同进度计划的基础上编制并提交分阶段和分项的进度计划D.监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知正确答案B参考解析合同进度计划是控制合同工程进度的依据，对承包人、发包人、监理人都具有约束力

48.缺陷责任期说法不正确的是A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期一般是24个月C.分部移交的单位工程，按提前验收的该单位工程接收证书中确定的竣工日为准，起算时间相应提前D.影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期正确答案B参考解析缺陷责任期一般是一年

49.材料设备采购合同的分类描述中，不正确的是A.凭样品买卖的当事人应当封存样品B.试用买卖在试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为拒绝购买C.分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同D.建设工程材料设备采购合同的标的数量较大，一般都采用非即时买卖合同，正确答案B参考解析试用买卖在试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买多选题共题,共分

313150.下列关于民事责任的说法中，错误的是A.赔礼道歉属于民事责任的承担方式B.二人以上依法承担按份责任，能够确定责任大小的，平均承担责任C.二人以上依法承担按份责任，难以确定责任大小的，各自承担相应的责任D.因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任E.资质的出借方与借用方对建设工程质量不合格承担连带赔偿责任正确答案、B C参考解析二人以上依法承担按份责任，能够确定责任大小的，各自承担相应的责任；难以确定责任大小的，平均承担责任

51.施工合同签订中，说法正确的有A.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人B.评标委员会一般按照择优的原则推荐13名中标候选人〜C.联合体中标的，其履约担保由联合体各公司依据联合体协议分别提交D.中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还E.发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失正确答案、、、A B D E参考解析联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合招标文件规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式要求C错

52.资格预审申请文件包括A.联合体协议书B.申请人须知C.近年财务状况D.资格审查方法E.正在施工和承接的项目情况表正确答案、、A C E参考解析资格预审申请文件的内容包括法定代表人身份证明或授权委托书、联合体协议书、申请人基本情况表、近年财务状况、近年完成的类似项目情况表、正在施工的和新承接的项目情况表、近年发生的诉讼及仲裁情况、其他资料八个方面的内容要求

53.材料设备采购的方式包括A.询价选择供应商B.直接向供货商订购C.竞争性谈判D.无底价竞争E.招标选择供货商正确答案A、、B E参考解析建设工程材料和设备的采购主要包括询价选择供货商、直接向供货商订购和招标选择供货商三种方式

54.对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程如，必须编制专项施工方案，并应组织专家论证、审查A.深基坑工程B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.高空作业工程E.深水作业工程正确答案A、、B C参考解析深基坑、地下暗挖和高大模板属于需要专家论证的工程

55.标准施工合同中，可以给承包人顺延合同工期的情形有0A.改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性B.未按合同约定及时支付预付款、进度款C.施工中遇到不利的气候条件D.同时在现场的两个承包人发生施工干扰，监理人指示承包人暂停施工E.为了环境保护的需要，按照政府文件要求暂停施工正确答案、、、A BD E参考解析C异常恶劣的气候条件属于发包人的责任；不利的气候条件属于承包人的责任

56.工程总承包合同通用条款对下列做出了两种可选条款A.道路通行权和场外设施B.发包人提供的文件C.发包人要求中出现错误的责任承担D.材料和工程设备E.暂列金额正确答案、、、A C D E参考解析除ACDE外，还有给出两种不同供选择的条款有发包人提供的施工设备和临时工程；不可预见物质条件；竣工后试验

57.九部委材料合同文本的构成包括A.供货要求B.价格清单C.承包人建议书D.商务和技术偏差表E.中标材料质量标准的详细描述正确答案A、D、E参考解析材料采购合同解释合同文件的优先顺序如下1合同协议书；2中标通知书；3投标函；4商务和技术偏差表；5专用合同条款；6通用合同条款；7供货要求；8分项报价表；9中标材料质量标准的详细描述；10相关服务计划；11其他合同文件

58.有关材料采购合同，合同价款支付的说法，正确的有A.合同生效后，买方在收到卖方开具的财务收据正本份并经审核无误后28日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款B.买方在收到卖方提交的相关单据并经审核无误后28日内，应向卖方支付进度款C.买方在收到卖方提交的由买方签署的质量保证期届满证书并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格5%的结清款D.卖方按合同约定交付全部材料后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后日内，向卖方支付合同价格的60%E.买方在收到卖方提交的买卖双方签署的质量保证期届满证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的25%正确答案A、B、C参考解析DE属于设备采购合同的价款支付

59.下列关于材料采购合同中，包装、标记、运输和交付的说法中，正确的是OoA.买方应对合同材料进行妥善包装，以满足合同材料运至施工场地及在施工场地保管的需要B.卖方应在合同材料预计启运7日前，将合同材料名称、装运材料数量等预通知买方C.在合同材料启运后48小时之内正式通知买方D.买方签发收货清单不代表对合同材料的接受E.如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换正确答案B、D、E参考解析卖方应对合同材料进行妥善包装，以满足合同材料运至施工场地及在施工场地保管的需要C应为24小时之内；

60.下列关于FIDIC设计采购施工EPC/交钥匙合同条件的说法中，错误的是A.银皮书中没有“工程师”这一角色，而是由业主方委派“业主代表”代替业主负责工程管理工作，实现合同目标B.银皮书的合同文件组成中不包括中标通知书C.如业主方希望替换任何已任命的业主代表，应在不少于28天前将替换人员的姓名、地址、职责，权力及任命日期通知给承包商D.由业主代表及其助理人员根据授权做出的批准、证明、同意、检查等，其效力低于业主做出的E.比较而言，银皮书给予了承包商选择分包商的更大自主权正确答案、C D参考解析银皮书的合同文件的组成及其优先次序是1合同协议书；2专用合同条件；3通用合同条件；4业主要求；5明细表；6投标书；7联合体保证如投标人为联合体；8其他组成合同的文件如业主方希望替换任何已任命的业主代表，应在不少于14天前将替换人员的姓名、地址、职责，权力及任命日期通知给承包商由业主代表及其助理人员根据授权做出的批准、证明、同意、检查、指示、通知、建议、要求、试验等，应如同业主采取的行动一样有效

61.下列关于ECC合同内容组成及合作伙伴管理理念的说法中，正确的是A.核心条款包括承包商的主要责任、工期、补偿事件及履约保证等B.标价合同适用于在签订合同时，工程范围尚未确定C.ECC通过建立早期警告和补偿事件为特征的合作机制，让项目各方致力于提高整个工程项目的管理水平D.项目经理和承包商都可要求对方出席早期警告会议，每一方都可在对方同意后要求其他人员出席该会议E.承包商应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案正确答案、C D参考解析A选项中的履约保证属于次要选项条款；标价合同适用于在签订合同时价格已经确定的合同；目标合同适用于在签订合同时，工程范围尚未确定，合同双方先约定合同的目标成本，当实际费用节支或超支时，双方按合同约定的方式分摊；项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，并将记录发给承包商

62.九部委勘察合同文本合同附件包括A.合同协议书B.履约保证金格式C.支付担保D.预付款担保E.通用条款正确答案A、、BD参考解析九部委勘察合同文本合同附件包括合同协议书和履约保证金格式标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约担保和预付款担保三个文件

63.建设单位、监理单位、勘察设计单位、施工单位、物资供应单位等项目参建各方之间的界面关系包括A.工作范围界面B.风险界面C.组织界面D.质量界面E.进度界面正确答案、、、A B C E参考解析工程建设项目是由多方参与的复杂系统工程，应通过合同管理有效妥善地协调安排好建设单位、监理单位、勘察设计单位、施工单位、物资供应单位等项目参建各方之间的界面关系，包括工作范围界面、风险界面、组织界面、费用界面、进度界面等

64.能够引起合同法律关系产生,变更和消灭的情形有A.发生法律效力的法院判决B.仲裁机构发生法律效力的裁决C.因战争导致在建工程合同工期延长D.代理发生变化E.物价正常波动正确答案A、、B C参考解析能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实法律事实包括行为和事件止匕外，行政行为和发生法律效力的法院判决，裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生，变更，消灭

65.下列属于合同法律关系客体中“物”的是A.借款合同B.土方开挖C.专利权D.施工安装E.建筑设备正确答案、A E参考解析法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料，可以分为动产和不动产、流通物与限制流通物、特定物与种类物等如建筑材料、建筑设备、建筑物等都可能成为合同法律关系的客体货币作为一般等价物也是法律意义上的物，可以作为合同法律关系的客体，如借款合同等

66.关于“无权代理”的说法正确的是0A.对于无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”或“拒绝权”B.代理权终止后的代理行为属于无权代理C.第三人事后知道对方为无权代理的，向“被代理人”行使催告权，但不能撤销此前的行为D.行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力E.相对人可以催告被代理人自收到通知之日起一个月内予以追认，被代理人未明确拒绝，视为同意追认正确答案A B、D、参考解析第三人事后知道对方为无权代理的，可以向“被代理人”行使催告权，也可以撤销此前的行为《民法总则》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力相对人可以催告被代理人自收到通知之日起一个月内予以追认被代理人未作表示的，视为拒绝追认

67.下列选项中可以作为保证人的A.施工企业的董事长B.公立医院C.中外合资企业D.企业职能部门E.房地产开发公司的子公司正确答案A C、E、参考解析具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人但是，以下组织不能作为保证人1企业法人的分支机构、职能部门企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证2国家机关经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外3学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体

68.关于勘察设计招标中，招标文件澄清的说法正确的是A.对招标文件的澄清应发给所有购买招标文件的投标人B.可以指明澄清问题的来源C.澄清发出的时间距投标截止时间不足10日的相应延长投标截止时间D.投标人收到澄清文件后，无需确认已收E.招标人将在收到异议之日起3日内作出答复正确答案A、E参考解析投标人收到后，应按规定的时间和形式通知招标人确认已收；对招标文件的澄清应发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源，B.机关法人C.事业单位D.股份有限公司正确答案C参考解析以取得利润并分配给股东等出资人为目的成立的法人，为营利法人营利法人包括有限责任公司、股份有限公司和其他企业法人等营利法人经依法登记成立为公益目的或者其他非营利目的成立，不向出资人，设立人或者会员分配所取得利润的法人，为非营利法人，非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等，机关法人，农村集体经济组织法人，城镇农村的合作经济组织法人，基层群众性自治组织法人，为特别法人

5.下列属于合同法律关系中的客体的是A.买卖合同中约定在买家收到货物后3天内付款B.建设工程合同中建设单位C.担保合同中的担保权人D.设计合同中的设计工作正确答案D参考解析合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象合同法律关系的客体主要包括物，行为、智力成果法律意义上的行为是指人的有意识的活动在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等，这些行为都可以成为合同法律关系的客体

6.能够引起合同法律关系产生、变更与消灭的客观现象和事实就是法律事实，下列关于法律事实说法正确的是A.当事人订立合法有效的合同属于行为B.行政部门罚款属于事件C.没有及时支付报酬农民工罢工属于行为D.禁运属于自然事件正确答案A参考解析B属于行为；B属于事件；D属于社会事件

7.通常仅适用于工程复杂，工程技术，结构方案难以预先确定，时间特别紧迫如抢险救灾的项目的合同为A.固定单价合同B.成本加酬金合同C.固定总价合同D.可变单价合同正确答案B参考解析成本加酬金合同，也称为成本补偿合同或成本加成合同采用这种合同，承包商利润有保证，价格变化或工程量变化的风险基本都由业主承担澄清发出的时间距投标截止时间不足15日的，将相应延长投标截止时间

69.以下关于投标人提出异议及踏勘现场的说法中正确的是A.投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前，以书面形式提出B.招标人将在收到异议之日起5日内作出答复C.投标人应自理准备和参加投标活动、踏勘现场发生的费用D.招标人对异议作出答复前，继续招标投标活动E.招标人不对投标人据招标人对踏勘现场中对周边情况的介绍作出的判断和决策负责正确答案C、E参考解析投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前，以书面形式提出招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动，ABD错误

70.下列关于工程总承包招标中编制价格清单的说法中正确的有A.包括勘察设计清单B.包括工程设备清单C.包括必备的备品备件清单D.包括进口材料设备清单E.包括工器具费用清单正确答案A、B、C参考解析价格清单指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单，它包括勘察设计费清单、工程设备费清单、必备的备品备件费清单、建筑安装工程费清单、技术服务费清单、暂估价清单、其他费用清单和投标报价汇总表

71.详细评审过程中，标准文件的澄清和补正说法正确的是A.评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明B.投标人主动提出的澄清、说明或补正，评标委员会应接受C.澄清、说明和补正应该改变投标文件的实质性内容D.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价E.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准正确答案A E、参考解析评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正，B错；澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容，C错总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外D不全面

72.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本中，发包人义务有A.按专用合同条款约定的时间和范围提供施工场地B.编制施工组织设计和专项施工方案C.负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路D.应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底E.约定开工条件正确答案、、A D E参考解析BC属于施工单位的义务

73.根据标准施工合同，关于工程款支付管理的说法中，错误的是A.签约合同价包括暂列金额，但不包括暂估价B.合同价格即承包人完成施工、竣工后的工程结算总价，包括履行合同过程中按合同约定进行的变更、价款调整、通过索赔应予补偿的金额C.发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%D.发包人有权扣留与未履行缺陷责任剩余工作所需金额相应的质量保证金E.公式法调价仅适用于工程量清单中单价支付部分正确答案、A B参考解析签约合同价指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额，即中标价合同价格即承包人完成施工、竣工、保修全部义务后的工程结算总价，包括履行合同过程中按合同约定进行的变更、价款调整、通过索赔应予补偿的金额

74.根据施工合同履行管理的规定，关于承包人违约的说法正确的是0A.未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地的，发包人可通知承包人立即解除合同B.合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工C.发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施D.发包人的扣留行为可以免除承包人应承担的违约责任E.因承包人违约解除合同，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人正确答案、、BCE参考解析发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，发包人可通知承包人立即解除合同对于承包人违反合同规定的情况，监理人应向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正承包人应承担其违约所引起的费用增加和或工期延误监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利

75.根据施工合同履行管理的规定，下列关于缺陷责任期的说法中，错误的是OoA.缺陷责任期自实际竣工日期起计算B.在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前C.缺陷责任期满，包括延长的期限终止后28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书D.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人E.发包人应在收到后28天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书正确答案、参考解析对于工程主要部位承包人责任的缺陷工程CE修复后，缺陷责任期相应延长缺陷责任期满，包括延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书

76.下列关于工程总承包合同特点的说法中，正确的是A.合同责任明确，简化了管理的工作内容B.固定工期、固定费用C.可以缩短建设周期D.增加设计变更，增加承包人的索赔E.设计是最优的方案，但减弱实施阶段对承包人的监督和检查正确答案A、、BC参考解析发包人与承包人签订总承包合同后，合同责任明确，对设计、招标、实施过程的管理均仅进行宏观控制，简化了管理的工作内容减少设计变更，减少承包人的索赔；设计不一定是最优方案；减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查

77.关于承包人编制进度付款支付分解表，正确的有A.勘察设计费，按照提供提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解B.材料和工程设备费，分别按照价格清单中的单价，结合合同进度计划对应的工作量进行分解C.监理人批复的合同进度计划后7天内，承包人将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批D.经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表E.合同进度计划进行修订后，承包人也应对支付分解表做出相应的调整，无须监理人批复正确答案、、A CD参考解析材料和工程设备费，分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解，B错；合同进度计划进行修订后，承包人也应对支付分解表做出相应的调整，并报监理人批复，E错

78.根据设计施工总承包合同通用条款的规定，下列可以给承包商补偿工期、费用和利润的情形有A.未能按时提供文件B.遇到化石、文物C.为他人提供方便D.发包人要求提前交货E.基准资料错误正确答案、A E参考解析B不给利润；CD不给工期和利润

79.关于设备采购合同履行管理中交付的说法中正确的是A.买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收获清单，并自负风险和费用进行卸货B.买方签发收货清单代表对合同设备的接受C.卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方D.合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方E.合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担正确答案、、、A CDE参考解析买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担

80.银皮书中关于分包商及不可预见的困难的说法中，错误的是A.银皮书中关于分包商的通用合同条件规定，承包商不得将整个工程分包出去B.承包商应对任何分包商及其人员的行为承担连带责任C.承包商的材料供应商以及合同中已经指明的分包商无需经工程师同意，其他分包商则都要经过工程师的同意D.合同价格对任何不可预见的困难或费用不应考虑给予调整E.承包商遇到不可预见的物质条件时，可以向业主提出索赔正确答案、CD参考解析只有在专用合同条件中没有限制分包的部分，承包商才能分包而FIDIC《施工合同条件》规定，承包商的村料供应商以及合同中已经指明的分包商无需经工程师同意，其他分包商则都要经过工程师的同意比较而言，银皮书给予了承包商选择分包商的更大自主权这不同于FIDIC《施工合同条件》中规定的，承包商遇到不可预见的物质条件时，可以向业主提出索赔本款的规定基本上排除了承包商以外界物质条件不可预见为理由向业主提出费用索赔的机会但承包商往往缺乏降低成本的激励，还可能通过提高工程成本而增加自身利润，不利于业主的投资控制通常仅适用于工程复杂，工程技术，结构方案难以预先确定，时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目（

8.）下列可以独立实施民事法律行为的是0A.不能辨认自己行为的成年人B.不满八周岁的未成年人C.八周岁以上的未成年人D.十六周岁以上以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人正确答案D参考解析成年人为完全民事行为能力人，可以独立实施民事法律行为十六周岁以上的未成年人以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人八周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人，实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认，但是可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为不满八周岁的未成年人为无民事行为能力人，由其法定代理人代理实施民事法律行为不能辨认自己行为的成年人为无民事行为能力人，由其法定代理人代理实施民事法律行为⑼）发生如下事件造成建设工程质量缺陷，发包人不应承担过错责任是（）A.发包人提供的设计有缺陷B.未经验收，发包人提前使用发现主体结构有问题C.发包人提供购买的建筑材料不符合强制性标准D.发包人直接指定分包人分包专业工程正确答案B参考解析发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任

（1）提供的设计有缺陷；

（2）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；

（3）直接指定分包人分包专业工程承包人有过错的，也应当承担相应的过错责任（

10.）根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是（）A.能够留置的财产可以是动产或不动产B.定作方逾期不领取其定作物的，承揽方仅有权将该定作物折价C.留置的前提是债权人已经合法占有债务人的动产D.债权人留置的动产，应当与债权属于同一法律关系正确答案c参考解析留置是指债务人不履行到期债务时，债权人对已经合法占有的债务人的动产，可以留置不返还占有，并有权就该动产折价或以拍卖、变卖所得的价款优先受偿债权人留置的动产，应当与债权属于同一法律关系，但企业之间留置的除外，同时，法律规定或者当事人约定不得留置的动产，不得留置比如，在承揽合同中，定作方逾期不领取其定作物的，承揽方有权将该定作物折价、拍卖、变卖，并从中优先受偿

11.下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是A.冰雹导致临时建筑坍塌B.雷电引起火灾C.盘点时发现的短缺D.暴雨引起的沉降正确答案C参考解析考核工程建设涉及的主要险种选项ABD属于责任范围选项C属于除外责任

12.与施工招标、材料设备采购招标比较而言，工程勘察设计招标具有的特征不包含0A.设计方案对工程项目往往更具全局性、长效性和创新性影响B.设计招标在开标时由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图C.设计招标在评标时，评标专家更加注重所提供设计的技术先进性D.需要按规定的工程量清单填报报价后算出总价正确答案D参考解析在投标书编制要求上，设计投标首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价而不像施工招标，是按规定的工程量清单填报报价后算出总价

13.招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同A.5B.10C.15D.30正确答案D参考解析招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同

14.在施工招标中，关于投标人资格审查的说法中，不正确的是A.资格审查分为资格预审和资格后审两种B.对于公开招标的项目，实行资格预审C.资格后审适合于潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目D.资格预审是指开标后由评标委员会对投标人资格进行审查的方法正确答案D参考解析资格预审是指招标人在投标前按照有关规定的程序和要求公布资格预审公告和资格预审文件，对获取资格预审文件并递交资格预审申请文件的申请人组织资格审查，确定合格投标人的方法

15.某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙甲的投标报价为1000万元，评标价为1090万元乙的投标报价为1090万元，评标价为1000万元，则中标人和中标价格分别为A.甲，1000万元B.甲，1090万元C.乙，1000万元D.乙，1090万元正确答案D参考解析经评审的最低投标价法，评标价最低者中标，签合同的价格为投标价

16.下列关于最低投标价法评审原则说法不正确的是A.最低评标价法是以投标报价为基数，考量其他因素形成评审价格，对投标文件进行评价的一种评标方法B.根据详细评审标准规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人C.经评审的投标价相等时，投标报价低的优先D.签署的合同中标价应采用评审价正确答案D参考解析合同价应采用投标报价

17.下列属于工程总承包招标文件内容的是A.图纸B.工程量清单C.发包人提供资料D.技术标准和要求正确答案C参考解析标准设计施工总承包招标包括下列内容1招标公告或投标邀请书；2投标人须知；3评标办法；4合同条款及格式；5发包人要求；6发包人提供的资料；黑钻押题，，7投标文件格式；8投标人须知前附表规定的其他材料此外，招标人对招标文件的澄清、修改，也构成招标文件的组成部分

18.以下标书应当被否决的有A.投标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数的B.报价高于成本价C.报价高于标底D.投标文件中出现了明显的数字错误正确答案A参考解析B报价低于成本否决投标；标底只是参考，不作为据决定性因素，C错误；D属于可以要求投标人作出澄清的情况

19.建设工程勘察合同文本中内容，解释合同文件的优先由先到后顺序正确的是（）A.中标通知书〉投标函及投标函附录》发包人要求〉专用合同条款B.合同协议书》发包人要求》专用合同条款》通用合同条款C.合同协议书》勘察费用清单〉勘察纲要〉发包人要求D.投标函及投标函附录〉专用合同条款＞通用合同条款》发包人要求；正确答案D参考解析组成合同的各项文件应互相解释，互为说明除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）勘察费用清单；

（8）勘察纲要；

（9）其他合同文件（

20.）关于标准施工合同给出的合同附件格式中，履约保函和预付款保函的说法，正确的是（）A.工程预付款担保采用的形式是动产质押B.工程履约担保采用的形式是在建工程抵押C.预付款担保自预付款支付给承包人起生效D.履约担保自发承包签订合同之日起，至签发缺陷责任终止证书止正确答案C参考解析标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式；标准施工合同要求履约担保采用保函的形式；履约担保自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止（

21.）关于建设工程施工合同中，物价浮动合同价格调整的说法，正确的是（）A.适用于工期在24个月以内一般没有调价条款，合同履行期间不考虑市场价格变化调整合同价款B.工期24个月以上的施工合同，应设置调价条款C.工程量清单中总价支付同样适用于调价公式D.价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源，应以基准日的价格为准正确答案D参考解析适用于工期在12个月以内的简明施工合同的通用条款没有调价条款，承包人在投标报价中合理考虑市场价格变化对施工成本的影响,合同履行期间不考虑市场价格变化调整合同价款，A错；工期12个月以上的施工合同，由于承包人在投标阶段不可能合理预测一年以后的市场价格变化，因此应设有调价条款，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险标准施工合同通用条款规定用公式法调价，但调整价格的方法仅适用于工程量清单中按单价支付部分的工程款，总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整BC错（

22.）施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应0计算A.如报价单内有类似工作的单价，按照报价单内类似工作的单价B.如报价单内有类似工作的单价，参照报价单内类似工作的单价C.如报价单内无类似工作的单价，按照设计单位提出的单价D.如报价单内无类似工作的单价，按照承包人提出的单价正确答案B参考解析变更估价的原则1已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价计算变更费用；2已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可由监理人在合理范围内参照类似子目的单价商定或确定变更工作的单价；3已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可由监理人按照成本加利润的原则商定或确定变更工作的单价

23.关于合同变更，说法正确的是A.监理工程师按照发包人的要求提高质量标准，需要征求承包人意见B.增加承包范围外的某项新增工作，监理人无需征求承包人意见C.承包人收到监理人的变更意向书后，如果同意实施变更，则向监理人提出书面变更建议D.监理人审查承包人变更实施方案，认可实施方案，应及时发出变更指示正确答案c参考解析直接指示的变更属于必须实施的变更，如按照发包人的要求提高质量标准、设计错误需要进行的设计修改、协调施工中的交叉干扰等情况此时不需征求承包人意见，监理人经过发包人同意后发出变更指示要求承包人完成变更工作，A错；与承包人协商后再确定是否实施变更，如增加承包范围外的某项新增工作或改变合同文件中的要求等，B错；监理人审查承包人的建议书承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案可行并经发包人同意后，发出变更指示，D错

24.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为，自发包人应当给付建设工程价款之日起算月个艮月个月个D.12个月正确答案B参考解析承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算

25.下列关于工程最终结清工作程序的说法中，不正确的是A.监理人应在承包人提交最终结清申请单后的21天内完成核查B.发包人应在收到监理人提出应支付给承包人的价款后14天内完成审核C.发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内将应支付款支付给承包人D.监理人未在约定时间内核查又未提出具体意见的，视为同意承包人提交的最终结清申请A.C369正确答案A参考解析监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内完成核查承包人对最终结清证书有异议，按合同争议处理

26.签订保证合同的主体是A.保证人与债务人B.保证人与债权人C.保证人、债务人与债权人D.债权人与债务人正确答案B参考解析保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为

27.在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是OoA.投标人在投标有效期内撤销投标B.中标人无正当理由拒绝签订合同C.投标人没有通过资格预审D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正正确答案C参考解析下列任何情况发生时，投标保证金将被没收一是投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤销其投标；二是中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正；三是中标人根据规定未能提交履约保证金；四是投标人采用不正当的手段骗取中标

28.下列不能作为质押担保的是A.生产设备B.应收账款C.正在建造的建筑物D.存款单正确答案C参考解析质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保

29.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在A.与中标人签订书面合同后的15日内B.与中标人签订书面合同后的5日内C.招投标结束后的30日内D.招投标结束后的15日内正确答案B参考解析招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息

30.下列关于保证在建设工程中的应用的说法中，错误的是0A.投标保证金有效期从提交投标文件的截止之日起算B.履约保证金额度一般情况为合同价格的10%C.承包人中途毁约，发包人有权凭履约保证向银行索赔保证金作为赔偿D.预付款担保是发包人向承包人提供的担保正确答案D参考解析预付款担保是指承包人与发包人签订合同后，承包人正确、合理使用发包人支付的预付款的担保建设工程合同签订以后，发包人给承包人一定比例的预付款，但需由承包人的开户银行向发包人出具预付款担保，金额应当与预付款金额相同

31.合同担保中，关于抵押的说法正确的是A.应收账款可用于抵押B.抵押物应当移交债权人C.抵押物只能由第三人提供D.扣押的财产不得抵押正确答案D参考解析抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式

32.下列关于施工意外伤害险的说法中，错误的是A.施工企业一般办理团体意外伤害险B.施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体均可作为投保人C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的85%以上D.按被保险人人数投保时，投保人数不低于5人正确答案c参考解析施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体均可作为投保人按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人

33.下列关于勘察设计招标文件的编制内容对投标保证金规定的说法正确的是OoA.投标人在开标时递交投标保证金B.联合体投标的，应当由联合体共同递交C.在签订合同时提出附加条件的将不予退还D.一般不超过勘察设计估算费用的2%,且不超过80万正确答案C参考解析投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金。