合同管理-2025监理工程师《建设工程合同管理》考前冲刺卷4

合同管理-2025监理工程师《建设工程合同管理》考前冲刺卷4单选题（共50题,共50分）（

1.）下列关于建筑工程一切险的说法正确的是（）A.《建设工程施工合同（示范文本）》G（江南博哥）F-2013-0201规定由承包人投保B.《标准施工招标文件》（2007年版）规定由发包人投保C.业主聘用的建筑师可以作为被保险人D.设备供应商可以作为被保险人正确答案C参考解析《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201规定由发包人投保《标准施工招标文件》（2007年版）规定由承包人投保被保险人具体包括

（1）业主或工程所有人；

（2）承包商或者分包商；

（3）技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问（

2.）某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（）承担A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确正确答案B参考解析如果承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以自行修复或委托其他人修复，修复费用由缺陷原因的责任方承担（

3.）限制民事行为能力人实施（）民事法律行为时，应由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认A.所有的B.与其年龄、智力相适应的C.与其年龄、智力不相适应的D.纯获利益的正确答案C参考解析限制民事行为能力人可以独立实施纯获利益的或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为实施其他民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认（

4.）下列合同计价方式中，最不利于业主投资控制，业主基本承担价格变化或工程量变化的全部风险的是（）oA.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同

35.某外墙装修做法为干挂石材，承包人为了节约工期，在外墙龙骨安装焊接完成后，直接安装了石材监理员在巡检过程中发现后，要求承包人打开石材面层，检查龙骨的防腐防火处理，承包人拆除了五处石材，经检验，龙骨的防腐防火处理均合格则因为拆除石材增加的费用应由承担A.建设单位B.承包人C.设计单位D.监理单位正确答案B参考解析承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和或工期延误由承包人承担

36.工程进度款支付的依据是A.合同文件B.已完成合格工程量计量的数据C.竣工验收D.进度款支付证书正确答案B参考解析已完成合格工程量计量的数据，是工程进度款支付的依据

37.根据标准施工合同通用条款的规定，不可抗力造成的损失应当由发包人与承包人分担，下列有关说法正确的是oA.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失由承包人承担B.停工损失由发包人承担C.承包人人员伤亡和其他财产损失由发包人承担D.不能按期竣工的，承包人不需支付逾期竣工违约金正确答案D参考解析承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失由发包人承担停工损失、承包人人员伤亡和其他财产损失由承包人承担

38.下列担保物权中，以登记作为设立要件的是oA.不动产抵押权B.动产抵押权C.动产质权D.定金正确答案A参考解析动产抵押权以签订合同作为设立要件动产质权、定金以交付作为设立要件

39.被担保的债权既有物的担保又有人的担保，且当事人对债权实现未做约定，则下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是oA.应当先物保后人保B.应当先人保后物保C.可以任意选择物保或者人保优先受偿D.应当根据物保是否由债务人提供确定正确答案D参考解析如果物保由债务人自己提供，债权人应当先就该物的担保实现债权；如果物保由第三人提供，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任

40.关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法不正确的是oA.安装.调试中合同设备运行需要的用水.用电应由买方承担B.卖方应承担安装.调试中合同设备运行需要的原材料C.可以由卖方负责完成，也可以由买方或买方安排第三方负责，卖方提供技术服务D.如卖方提供技术服务，则不对因未按照卖方指导导致安装.调试不成功承担责任正确答案B参考解析安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料如需要等均由买方承担

41.关于资格预审申请文件的澄清，下列说法正确的是oA.申请人可以主动提出澄清，资格审查委员会应当接受B.申请人的澄清经资格审查委员会同意可以改变资格预审申请文件的实质性内容C.申请人的澄清内容不属于资格预审申请文件的组成部分D.申请人不按资格审查委员会要求澄清，按该项不符合标准对待，予以淘汰正确答案D参考解析招标人和审查委员会不接受申请人主动提出的澄清或说明申请人的澄清或说明应采用书面形式，并不得改变资格预审申请文件的实质性内容申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分

42.建设工程材料采购招标项目评标委员会对投标报价所作价格调整不正确的是A.投标书中提出的交货期晚于招标文件规定的交货时间，每超过基础时间一周，在投标价上增加招标文件中规定的投标价的某一百分比B.投标书中提出的交货期早于招标文件规定的交货时间，不给予评标优惠C.投标书中提出可以减少招标文件说明的预付款金额，由此给招标人带来的经济利益按预定的方法折算后，增加投标价D.投标材料性能高于标准的，不考虑降低评标价正确答案c参考解析如果投标书中提出可以减少预付款金额，则应将由此给招标人带来的经济利益从投标价内扣减此值

43.关于建设工程勘察合同履行中发包人管理的说法，不正确的是oA.获得发包人代表授权的人员发出的指示视为已得到发包人代表的同意B.监理人在权限范围内发出的指示视为已得到发包人的批准C.发包人代表逾期未发出临时书面指示的书面确认函，该临时指示视为发包人的正式指示D.发包人对勘察人书面提出的事项逾期未答复，视为已获得发包人的批准正确答案A参考解析被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力

44.设计合同履行中，关于“开始设计通知”说法正确的是oA.应在合同生效之日起90天内发出，否则发包人承担由此给设计人造成的损失B.发包人应承担的损失包括设计人由此增加的费用，但不包括周期延误C.因发包人原因逾期未能发出，设计人只能解除合同D.表明自该通知中载明的开始设计日期计算设计服务期限正确答案D参考解析因发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同发包人应当承担由此增加的费用和或周期延误

45.约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，但承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，则监理人应当oA.按时发出开工通知，合同工期不予顺延B.迟延发出开工通知，合同工期不予顺延C.按时发出开工通知，合同工期予以顺延D.迟延发出开工通知，合同工期予以顺延正确答案A参考解析如果约定的开工日期已届至且发包人开工前的配合工作已完成，应委托监理人按专用条款约定的时间向承包人发出开工通知；即使此时承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工通知，合同工期不予顺延

46.施工合同履行中，对承包人施工设备的控制，说法正确的是A.如不影响合同进度计划，施工设备和临时设施中的任何部分可运出施工场地或挪作他用B.未经监理人同意，施工设备和临时设施中的任何部分不得运出施工场地或挪作他用C.闲置的或后期不再使用的施工设备不会影响合同进度计划，承包人可将其撤离施工现场D.施工设备不能满足合同进度计划要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用由发包人承担正确答案B参考解析未经监理人同意，施工设备和临时设施中的任何部分不得运出施工场地或挪作他用承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用和工期延误由承包人承担

47.如果承包人认为发包人提供的图纸和文件存在属于变更范围的情形，则下列说法正确的是OA.承包人可以直接实施变更B.承包人应当向监理人提出书面变更建议C.承包人应当向监理人提出书面变更建议后直接实施变更D.监理人应当同意承包人提出的变更建议正确答案B参考解析承包人应当向监理人提出书面变更建议，监理人收到承包人的书面变更建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面变更建议后的14天内做出变更指示

48.根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是OA.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书B.如需进行竣工后试验，履约担保有效期仍至发包人颁发工程接收证书C.如果发包人原因导致工程延期竣工，承包人不必延展履约担保有效期D.如果承包人原因导致工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效，但继续提供履约担保所需的费用由发包人承担正确答案A参考解析如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过如果工程延期竣工无论谁导致，承包人有义务保证履约担保继续有效由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担

49.下列关于合同争议评审组的说法正确的是A.由发包人负责组建B.由有合同管理和工程实践经验的专家组成C.作出的评审意见具有强制约束力D.负责拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件正确答案B参考解析发包人和承包人协商成立争议评审组发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行发包人或承包人不接受评审意见，可以要求提交仲裁或提起诉讼

50.关于建设工程设备采购合同中的开箱检验，说法正确的是A.开箱检验包括对合同设备数量、质量及外观的检验B.买方承担卖方代表到场参加开箱检验的费用C.如果开箱检验时合同设备外包装与交货时一致，则检验中发现的合同设备与合同约定不符的情形，由卖方负责D.开箱检验的检验结果视为对合同设备质量的确认，但卖方此后仍承担质量保证责任正确答案C参考解析合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验开箱检验的检验结果不视为对合同设备质量的确认多选题共30题,共30分

51.根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保的主要区别有A.担保的方式不同B.担保的金额不同C.担保的期限不同D.担保的作用不同E.被担保的主体不同正确答案B、C、D参考解析A履约担保和预付款担保都是采用的无条件担保方式，E被担保的主体都是承包人B预付款担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额相应递减C履约担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止；预付款担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止D作用也是不同的，履约担保是担保履行合同义务，预付款担保是担保返还预付款

52.设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的有A.发包人提供的材料、设备不符合要求B.监理人的指示延误、错误C.发包人要求提前交货D.行政审批延误E.为他人提供方便正确答案C、E参考解析本题考查的是索赔管理根据设计施工总承包合同通用条款中，可以给承包人补偿的条款表7-1设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的有为他人提供方便和发包人要求提前交货

53.保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，表现为A.发生原因的不确定性B.发生与否的不确定性C.发生地点的不确定性D.发生时间的不确定性E.发生后果的不确定性正确答案、、B D E参考解析保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现为1发生与否的不确定性；2发生时间的不确定性；3发生后果的不确定性

54.《标准施工合同》中，承包人可以获得利润补偿的情形包括A.监理人的指示延误或错误指示B.不利的物质条件C.异常恶劣的气候条件D.发包人原因的暂停施工E.发包人提前占用工程导致承包人费用增加正确答案、、A DE参考解析本题考核的是《标准施工合同》中应给予承包人补偿的条款监理人的指示延误或错误指示可以获得工期、费用和利润的补偿不利的物质条件可以获得工期和费用的补偿发包人原因的暂停施工可以获得工期、费用和利润的补偿异常恶劣的气候条件可以获得工期和费用的补偿发包人提前占用工程导致承包人费用增加可以获得工期、费用和利润的补偿

55.设计施工总承包模式下，材料和工程设备费，一般按等阶段和专用条款约定的比例进行分解A.订立采购合同B.设备制造完成C.进场验收合格D.安装就位E.工程竣工正确答案A、、、C DE参考解析材料和工程设备费分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解

56.根据《标准勘察招标文件》，下列文件中，属于投标文件的有A.投标函B.投标函附录C.投标保函D.评标委员会书面要求澄清的问题E.投标人的书面澄清正确答案A、B参考解析根据国家发展改革委员会等九部委联合印发的《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件）），工程勘察、设计投标文件应包括如下内容

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书;考前超压卷，，

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）勘察或设计费用清单；

（6）资格审查资料；

（7）勘察纲要或设计方案；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料（

57.）根据《标准施工合同》，关于暂列金额的说法，正确的有（）A.暂列金额对应的工程一定会在合同履行阶段发生B.暂列金额包括以计日工方式支付的款项C.暂列金额是在已标价工程量清单中所列的款项D.暂列金额在合同履行阶段由监理人控制使用E.合同约定的暂列金额会全部支付承包人正确答案B、C参考解析暂列金额指已标价工程量清单中所列的，用于支付合同履行阶段可能发生，签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额暂列金额是发包人根据工程实际情况可能予以支付的款项暂列金额在合同履行阶段由发包人控制使用（

58.）设计施工总承包合同模式下，关于设计审查的说法正确的是（）A.发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起14天内完成审查B.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件未获同意C.审查后认为不符合合同约定，则承包人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算D.设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件E.因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误，由发包人承担正确答案D、E参考解析发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件已获同意发包人审查后认为设计文件不符合合同约定，承包人应根据监理人的书面说明进行修改后重新报送发包人审查，审查期限重新起算（

59.）《标准设计施工总承包招标文件》的组成包括（）oA.投标B.投标人须知C.资格审查办法D.图纸E.发包人要求正确答案A、B、E参考解析《标准设计施工总承包招标文件》的组成包括招标公告或投标邀请书、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、发包人要求、发包人提供的资料、投标文件格式、投标人须知前附表规定的其他材料

60.下列关于勘察合同违约处理正确的是oA.勘察人违约时，发包人可向勘察人发出整改通知，要求限期纠正B.勘察人违约时，发包人也可通知勘察人立即解除合同C.发包人违约时，勘察人可向发包人发出暂停勘察通知，要求限期纠正D.发包人违约时，勘察人也可通知发包人立即解除合同E.勘察人因第三人的原因造成违约，由第三人向发包人承担违约责任正确答案A、C参考解析勘察人违约，发包人可向勘察人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，发包人有权解除合同并向勘察人发出解除合同通知发包人违约，勘察人可向发包人发出暂停勘察通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，勘察人有权解除合同并向发包人发出解除合同通知在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，［仍然］应当［由该方当事人］向对方当事人承担违约责任

61.施工合同履行中发生事件时，承包人只能要求发包人增加费用，不能要求延长工期以及支付合理利润A.发包人提前占用工程导致承包人费用增加B.法规变化引起的价格调整C.不利的物质条件D.不可抗力E.发包人要求提前交货由其提供的材料和工程设备正确答案、B E参考解析发包人提前占用工程导致承包人费用增加，可以同时给承包人工期、费用和利润补偿不利的物质条件，补偿工期和费用不可抗力，只能补偿工期

62.根据《英国工程施工合同文本》ECC,属于核心条款的有A.测试和缺陷B.补偿事件C.付款D.提前竣工奖金E.母公司担保正确答案、、A B C参考解析核心条款包括总则；承包商的主要责任；工期；测试和缺陷；付款；补偿事件；所有权；风险和保险；争端和合同终止

63.法人可以分为A.营利法人B.基金会法人C.非营利法人D.特别法人E.社会团体法人正确答案、、A C D参考解析法人分为营利法人、非营利法人、特别法人（

64.）下列关于抵押期间抵押人转让抵押物的说法正确的是（）A.未经抵押权人同意，不得转让抵押财产B.即便受让人代为清偿债务，仍需征得抵押权人的同意C.转让所得的价款应当向抵押权人提前清偿债务或者提存D.转让的价款超过债权数额的部分归债务人所有E.转让的价款不足部分由抵押人清偿正确答案、A C参考解析抵押人未经抵押权人同意，不得转让抵押财产，但受让人代为清偿债务消灭抵押权的除外抵押人经抵押权人同意转让抵押财产的，应当将转让所得的价款向抵押权人提前清偿债务或者提存超过债权的部分归抵押人所有，不足部分由债务人（不是抵押人）清偿（

65.）设计施工总承包合同订立时需要明确的内容有（）A.承包人文件B.暂列金额C.发包人要求中的错误D.履约担保E.材料和工程设备正确答案、、、A B C E参考解析本题考核的是设计施工总承包合同订立时需要明确的内容设计施工总承包合同订立时需要明确的内容

（1）承包人文件；

（2）施工现场范围和施工临时占地；

（3）发包人提供的文件；

（4）发包人要求中的错误；

（5）材料和工程设备；

（6）发包人提供的施工设备和临时工程；

（7）区段工程；

（8）暂列金额；

（9）不可预见物质条件；

（10）竣工后试验（

66.）职工意外伤害险保险人在保险期间内给付保险金的下列做法中正确的是（）OA.被保险人在施工工作时遭受意外伤害，并自意外伤害发生之日起180日内因该事故死亡的，保险人按保险金额一定比例给付死亡保险金B.被保险人在施工工作时遭受意外伤害，并自意外伤害发生之日起下落不明的，保险人按保险金额给付身故保险金C.被保险人在施工工作时遭受意外伤害，自意外伤害事故发生之日起180日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一的，保险人按保险金额一定比例给付残疾保险金D.至第180日治疗仍未结束的，保险人根据第180日次日的身体情况所作残疾鉴定给付残疾保险金E.对于在酒后驾驶期间遭受意外伤害导致身故.残疾的被保险人，保险人不承担给付保险金责任正确答案、C E参考解析被保险人自意外伤害发生之日起180日内因该事故死亡的，保险人按保险金额给付死亡保险金被保险人因遭受意外伤害事故且自该事故发生日起下落不明，后经人民法院宣告死亡的，保险人按保险金额给付身故保险金如第180日治疗仍未结束的，按第180日的身体情况进行残疾鉴定，并据此给付残疾保险金

67.履约保证的形式有履约担保金又叫履约保证金、履约银行保函和履约担保书三种履约担保金可用0担保，一般情况下额度为合同价格的10%A.保兑支票B.银行汇票C.建筑物抵押D.知识产权证E.现金支票正确答案A、、B E参考解析本题考核的是履约保证的形式履约保证的形式有履约担保金又叫履约保证金、履约银行保函和履约担保书三种履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%

68.建设工程设备招标，招标人编制技术性能指标应注意的事项包括oA.技术性能指标应明确、全面，以有助于投标人编制响应性的投标文件B.技术性能指标不宜广泛，以有利于生产制造设备时对工艺、材料和设备的使用C.主要技术性能指标应具体准确，以有利于投标文件比选D.技术性能指标可以标明某一特定的专利技术，以有利于准确清楚地说明技术规格E.工艺、材料和设备的标准不得有限制性，应尽可能地采用国际标准正确答案A、C参考解析技术性能指标应具有适当的广泛性，以免在生产制造设备时对普遍使用的工艺、材料和设备造成限制技术性能指标不得标明某一特定的专利技术工艺、材料和设备的标准不得有限制性，应尽可能地采用国家标准

69.下列关于勘察合同履约担保有效期的说法正确的是A.自合同签订之日起开始B.自合同生效之日起开始C.至签收最后一批勘察成果文件之日后失效D.至签收最后一批勘察成果文件之日起14日后失效D.成本加酬金合同正确答案D参考解析合同计价方式对发包人的风险成本加酬金合同〉（可变〉固定）单价合同〉（可调〉固定）总价合同（

5.）关于根据标准文本编制招标文件和合同条件的说法正确的是（）A.增加了交易成本B.增加了合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性C.确保了建设工程招标和合同文件中各项内容的独立性D.有利于当事人履行合同的规范和顺畅正确答案D参考解析根据标准文本编制招标文件和合同条件，作用在于

（1）有利于当事人了解并遵守有关法律法规，确保建设工程招标和合同文件中的各项内容符合法律法规的要求；

（2）可以帮助当事人正确拟定招标和合同文件条款，保证各项内容的完整性和准确性，避免缺款漏项，防止出现显失公平的条款，保证交易安全；

（3）有助于降低交易成本，提高交易效率，降低合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性；

（4）有利于当事人履行合同的规范和顺畅；

（5）有利于审计机构、相关行政管理部门对合同的审计和监督；

（6）有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷，最大限度维护当事人的合法权益（

6.）施工阶段承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并通知监理人监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而OoA.增加的费用和工期延误，由发包人承担B.增加的费用和工期延误，由承包人承担C.增加的费用由发包人承担，工期不予顺延D.增加的费用由承包人承担，工期给予顺延正确答案A参考解析本题考核的是不利物质条件的影响施工阶段承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并通知监理人监理人应当及时发出指示，构成变更的，按变更对待监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由发包人承担（

7.）建设工程设计合同发包人通常是工程建设项目的（）A.施工单位或者监理单位B.业主（建设单位）或者监理单位C.业主（建设单位）或者项目管理部门D.施工单位或者项目管理部门正确答案C参考解析本题考核的是建设工程设计合同当事人建设工程设计合同当事人包括发包人和设计人发包人通常也是工程建设项目的业主（建设单位）或者项E.至签收最后一批勘察成果文件之日起28日后失效正确答案、B E参考解析担保有效期自发包人与勘察人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批勘察成果文件之日起28日后失效

70.机电设备招标的范围除了交付约定的机组设备外，还包括〃伴随服务〃，如oA.安装B.运输C.保险D.提供技术援助E.按时交付货物正确答案、、、A BC D参考解析根据商务部印发的《机电产品国际招标标准招标文件试行》的规定，机电设备招标的范围除了交付约定的机组设备外，还包括〃伴随服务〃即根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的义务，

71.承包人应根据价格清单的等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表A.价格构成B.费用性质C.计划发生时间D.相应工作量E.勘察设计正确答案、、、A BCD参考解析承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表

72.通用条款中明确规定，由于发包人原因导致的延误，承包人有权获得工期顺延和或费用加利润补偿的情况包括A.减少合同工作内容B.提供图纸延误C.因发包人原因导致的暂停施工D.未按合同约定及时支付预付款、进度款E.改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性正确答案、、、BCDE参考解析本题考核的是发包人原因延长合同工期通用条款中明确规定，由于发包人原因导致的延误，承包人有权获得工期顺延和或费用加利润补偿的情况包括

（1）增加合同工作内容；

（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；

（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点；

（4）因发包人原因导致的暂停施工；

（5）提供图纸延误；

（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（7）发包人造成3-.期延误的其他原因（

73.）设计施工阶段总承包合同的承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书，合理化建议的内容应包括（）A.建议工作的详细说明B.进度计划C.质量计划D.效益E.必要的设计文件正确答案A、B、D、E参考解析本题考核的是承包人提出的合理化建议履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件（

74.）关于建设工程设备采购合同中的考核、验收，说法正确的是（）oA.为买卖双方进行考核的机会均不超过三次B.由于买方原因合同设备未能达到技术性能考核指标后，卖方仍有提供6个月技术服务的义务，且买方应承担卖方因此产生的全部费用C.如买方在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，卖方仍有提供12个月技术服务的义务，且买方无需因此向卖方支付费用D.以合同设备验收证书签署之日为验收日期E.合同设备验收证书的签署不免除卖方对合同设备的质量保证责任正确答案A、E参考解析由于买方原因合同设备未能达到技术性能考核指标，卖方有义务在验收款支付函签署后12个月内应买方要求提供相关技术服务，买方应承担卖方因此产生的全部费用由于买方原因在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，卖方有义务在验收款支付函签署后6个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，且买方无需因此向卖方支付费用验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期（

75.）关于建设工程施工合同中工程保险和第三者责任保险的表述，正确的有OoA.《标准施工合同》和《简明施工合同》的通用条款中均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用B.承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件一致C.承包人需要变动保险合同条款时，自行变更后直接通知监理人即可D.保险人做出保险责任变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知勘察人和监理人E.无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险均必须以发包人和承包人的共同名义投保正确答案A、B、E参考解析本题考核的是建设工程施工合同中的工程保险和第三者责任保险《标准施工合同》和《简明施工合同》的通用条款中考虑到承包人是工程施工的最直接责任人，因此均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件一致承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人保险人做出保险责任变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿

76.下列关于建设工程设计施工总承包合同中合同价格组成的说法，正确的是oA.合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整B.合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金C.价格清单列出的任何数量均为要求承包人实施工程的实际或准确工程量D.价格清单中列出的工作量和价格数据不能用作变更和支付的参考资料E.价格清单中列出的工作量和价格数据应仅用于变更和支付的参考资料正确答案A、B、E参考解析合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金在价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不视为要求承包人实施工程的实际或准确工程量在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的

77.下列关于对投标人资格审查的说法正确的是oA.公开招标对投标人的资格审查通常采用资格预审的方式B.资格预审工作应当由评标委员会于发售招标文件前完成C.由于对邀请对象的基本情况和能力有一定的了解，邀请招标一般采用资格后审D.资格后审应当由评标委员会在开标后完成E.资格预审与资格后审对投标人资格审查的时间不同，并且资格后审要严于资格预审正确答案A、C、D参考解析国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当组建资格审查委员会；其他项目由招标人自行组织资格审查资格预审与资格后审只是对投标人资格审查的时间不同，审查的目的、内容、方法完全相同

78.某施工合同履行中，监理人与承包人按合同约定共同进行工程的检验，如监理人收到承包人共同检验的通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列说法正确的是A.承包人可以单独进行检验，视为监理人在场情况下进行B.监理人对承包人单独进行的检验结果可以拒绝确认C.监理人对承包人单独进行的检验结果有疑问可以要求重新检验D.重新检验由监理人单独进行E.重新试验结果证明质量不符合合同要求，由此增加的费用和或工期延误由承包人承担正确答案A、、C E参考解析试验或检验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认监理人与承包人共同进行重新试验和检验

79.按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定，承包人在完成竣工必备条件并提交后，即可向监理人报送竣工验收申请报告A.竣工记录B.竣工图C.竣工文件D.暂行操作和维修手册E.最终操作和维修手册正确答案、、BCE参考解析承包人完成相关工作并提交了竣工文件、竣工图、最终操作和维修手册后，即可向监理人报送竣工验收申请报告

80.关于建设工程材料采购合同的履行，说法正确的是A.卖方应对合同材料进行妥善包装，满足多次搬运、装卸、长途运输的需要即可B.卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输C.卖方应在合同材料预计启运7日前进行预通知，并在启运后48小时内正式通知买方D.卖方应在施工场地将合同材料交付给买方，交付后由买方负责卸货E.卖方承担交付前材料毁损的风险正确答案、B E参考解析卖方应对合同材料进行妥善包装，满足多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管卖方应在合同材料预计启运7日前进行预通知，并在启运后24小时内正式通知买方卖方应在施工场地卸货后将合同材料交付给买方目管理部门如工程总承包单位

8.在缺陷责任期内，任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用由责任方承担A.责任方B.承包人C.发包人D.监理人正确答案B参考解析在缺陷责任期内，任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用由责任方承担

9.监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和或工期延误，由承担赔偿责任A.承包人B.发包人C.监理人D.发包人与承包人共同正确答案B参考解析本题考核的是监理人的指示监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和或工期延误，由发包人承担赔偿责任

10.某招标项目重新投标后，投标人仍少于3家，这时可以oA.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.改为直接发包C.用原招标文件重新招标D.修改招标文件后重新招标正确答案B参考解析重新投标后，投标人仍少于3个或者所有投标被否决，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标

11.监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同该抵押权自之日设立A.转移产权证B.抵押物登记C.当事人签字D.转移房屋占有正确答案B参考解析当事人以建筑物和其他土地附着物，建设用地使用权，海域使用权，正在建造的建筑物抵押的.应当办理抵押登记抵押权自登记时设立

12.不属于最低评标价法中初步评审阶段工作内容的是A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工方案合理性评审正确答案D参考解析本题考核的是初步评审的内容初步评审分为形式评审、资格评审、响应性评审、施工组织设计和项目管理机构评审4个方面

13.验收合格后，移交后的单位工程由负责照管A.发包人B.承包人C.监理人D.分包人正确答案A参考解析验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件移交后的单位工程由发包人负责照管

14.下列关于监理人进行工程量复核的说法中，不正确的是oA.监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行工程量复核B.监理人未在约定时间内复核，则按照承包人提交的工程量报表中的工程量计算工程价款C.承包人未按监理人要求参加复核，则按照监理人单方复核或修正的工程量计算工程价款D.总价子目已完成工程量通常不进行图纸计量，只进行现场计量正确答案D参考解析总价子目表中标明的工程量是用于结算的工程量，通常不进行现场计量，只进行图纸计量

15.下列关于定金的表述中，错误的是oA.定金合同从签订之日生效B.定金数额不得超过主合同标的额的20%C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金D.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限正确答案A参考解析定金合同自定金交付时生效

16.建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是oA.监理人对工程实施的监督力度降低B.承包人的工程索赔增多C.工程投资控制难度增加D.发包人的工程风险加大正确答案A参考解析施工总承包合同的不足1设计不一定是最优方案⑵减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查

17.当事人以正在建造建筑物抵押的，抵押权自时设立A.抵押合同生效B.登记C.获得贷款D.债务人签字正确答案B参考解析当事人以建筑物和其他土地附着物，建设用地使用权，海域使用权，正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记抵押权自登记时设立当事人以生产设备、原材料、半成品、产品，交通运输工具，或者正在建造的船舶、航空器抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人

18.根据FIDIC《施工合同条件》,关于工程照管责任的说法正确的是A.从开工日期起，承包商承担工程照管责任，直到工程验收合格之日止B.在负责照管期间，承包商可以对工程损害予以修复后向业主索赔C.颁发工程接收证书后，工程照管责任应移交给业主，承包商不再承担照管责任D.从合同终止之日起，承包商不再承担工程照管责任正确答案D参考解析从开工日期起，承包商承担工程照管责任，直到颁发工程接收证书之日止在承包商负责照管期间，因合同规定的业主风险以外的原因导致工程、货物或承包商文件发生任何损失或损害，承包商应自行承担风险和费用予以修复颁发工程接收证书后，工程照管责任应移交给业主，承包商仍应对其扫尾工作承担照管责任

19.关于设计招标与工程项目实施阶段其他招标在程序上的主要区别，说法错误的是oA.虽然设计投标报价占项目总投资额的比例不大，但设计方案对工程项目往往更具全局性.长效性和创新性影响B.招标人可以不征得未中标人的书面同意，直接采用其投标文件中的技术方案，但应给予合理的使用费C.设计方案的优劣往往需要经过较长时间的检验，不易在短期内准确地量化评判D.设计招标可以按设计工作深度的不同分期进行，但设计进度计划需要满足总体投资计划及配合施工安装和采购工作的要求正确答案B参考解析设计招标人如果要采用未中标人投标文件中的技术方案，应征得未中标人的书面同意并给予合理的使用费

20.采用设计方案招标时，评标委员会评审的内容不包括oA.设计方案的功能、技术、经济和美观B.设计方案符合城乡规划、城市设计C.设计方案符合安全、绿色、节能、环保要求D.项目解读、设计构思正确答案D参考解析设计方案招标，是指主要通过对投标人提交的设计方案进行评审确定中标人即评标委员会应当在符合城乡规划、城市设计以及安全、绿色、节能、环保要求的前提下，重点对设计方案的功能、技术、经济和美观等进行评审

21.对投标人就招标文件提出的问题，招标人的正确处理方式有A.澄清发送给每一位投标人，同时说明问题的来源B.召开投标预备会，并在会后将澄清发给每一位投标人C.对于规定时间后提出的澄清请求，招标人仍应回复D.澄清发出的时间距投标截止日期不足20天的，延长投标截止日期正确答案B参考解析除非招标人认为确有必要答复，否则招标人有权拒绝回复投标人在规定时间后提出的任何澄清要求澄清应发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源澄清发出的时间距投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间

22.某项目的招标人委托中介机构代理招标，下列说法正确的是A.由招标人办理备案B.由招标人办理审批C.由招标代理机构办理备案D.由招标代理机构办理审批正确答案A参考解析无论自行招标还是委托招标招标人向建设行政主管部门办理招标备案手续

23.下列建设工程材料和设备的采购适宜询价选择供货商的是A.采购数额不大的建筑材料和标准规格产品B.采购大宗及重要建筑材料和设备C.应急采购D.只能从一家供应厂商获得正确答案A参考解析直接订购适于零星采购、应急采购，或只能从一家供应厂商获得，或必须由原供货商提供产品或向原供货商补订招标适于采购大宗及重要建筑材料和设备

24.下列对承包人违约的处理，正确的是oA.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，发包人可向承包人发出整改通知B.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，监理人可通知承包人立即解除合同C.发生承包人违反合同规定的情况时，监理人应向承包人发出整改通知D.发生承包人违反合同规定的情况时，发包人应向承包人发出立即解除合同通知正确答案C参考解析发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，发包人可通知承包人立即解除合同

25.根据FIDIC《施工合同条件》,关于工程师地位的说法，正确的是A.不属于业主方人员B.可以行使合同中明确规定的权力C.不得行使合同中必然隐含的权力D.保持公正ImpartiaHy的态度处理问题正确答案B参考解析工程师受业主委托授权，为业主开展项目日常管理工作，属于业主方人员；应履行合同中赋予的职责，行使合同中明确规定的或必然隐含的赋予的权力；应保持公平Fair的态度处理施工过程中的问题

26.依据FIDIC《施工合同条件》的规定，关于永久工程计量表述正确的是OA.应按工程量表中规定的方法计量B.若工程量表中无规定，则按符合合同数据表或其他适用的明细表中的规定C.每项工程应以实际完成的净值计算，不考虑膨胀.收缩或浪费D.当地有惯例的，依照当地惯例计量正确答案c参考解析无论当地有何惯例，在计量上，永久工程每项工程计量方法应按合同数据表中规定的方法，若无规定，则按符合工程量表或其他适用的明细表中的规定

27.根据NEC《工程施工合同》，关于“早期警告”的说法，不正确的是0A.项目经理或承包商都可以向对方发出早期警告B.项目经理和承包商都可以要求对方出席早期警告会议C.项目经理和承包商都可以直接邀请其他人员出席早期警告会议D.项目经理负责记录早期警告会议建议或决定，会后发给承包商正确答案c参考解析每一方都可在对方同意后要求其他人员出席该会议

28.建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是A.只向监理人提交分包合同副本B.只向发包人提交分包合同副本C.应向发包人和监理人提交分包合同副本D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本正确答案C参考解析本题考核的是对分包工程的规定发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本

29.下列关于公开招标和邀请招标的说法正确的是oA.按照《招标投标法实施条例》的规定依法必须进行招标的项目，既可以采用公开招标也可以采用邀请招标B.与邀请招标相比，公开招标的投标竞争激烈程度较高C.邀请招标不必公开发布招标信息，只向邀请对象发出投标邀请书，所以不具备竞争性D.当项目技术复杂.有特殊要求时，可以采用邀请招标正确答案B参考解析属于依法必须招标的情形，该项目必须招标发包国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标邀请招标依然具有竞争性必须公开招标的项目，经批准可以邀请招标的情形1技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；2采用公开招标方式所需费用占项目合同金额比例过大

30.某工程项目招标采用经评审的最低投标价法评标中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为oA.4850万元和5000万元B.4850万元和4850万元C.5150万元和5000万元D.5150万元和4850万元正确答案A参考解析评标价为5000-150-4850万元定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价

31.关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是A.明显不符合技术规格的允许澄清B.投标文件记载项且完成期限超过招标文件规定的允许说明C.大小写不一致的不影响其标书的有效性D.缺少联合体共同协议的允许补正正确答案C参考解析投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标1投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准

32.施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视来决定A.合同工期长短B.材料价格浮动幅度C.合同计价方式D.劳动力价格浮动幅度正确答案A参考解析合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成的影响是否允许调整合同价格，要视合同工期的长短来决定适用于工期在12个月以内的简明施工合同的通用条款没有调价条款，承包人在投标报价中合理考虑市场价格变化对施工成本的影响，合同履行期间不考虑市场价格变化调整合同价款工期12个月以上的施工合同，由于承包人在投标阶段不可能合理预测一年以后的市场价格变化，因此应设有调价条款

33.设计施工总承包合同摸式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作应将被授权监理人员的通知承包人A.发包人；姓名及其授权范围B.发包人；职能分工及监理权限C.总监理工程师；姓名及其授权范围D.总监理工程师；职能分工及监理权限正确答案C参考解析总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人

34.监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由负责赔偿A.分包人B.设计方C.监理方D.发包人正确答案D参考解析监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由发包人负责赔偿。