还剩39页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
审查合同(11篇)工程施工图审查合同范文一发包人:审查人:发包人审查人发包单位委托审查机构承担施工图设计文件的审查,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守第一条本合同依据下列文件签订
1.1《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理条例》《房屋建筑工程和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》;《建设工程质量管理条例》;L2重庆市建委关于转发《房屋建筑工程和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的通知(渝建发[20_]211号);
1.3政府有关部门和建设主管部门的批准文件及附件,初步设计批复文件(含规划、消防、人防、环保、节能、安全卫生等)第二条工程概况
2.1工程名称:
1、项目名称:
2、项目地点
3、项目面积
4、项目计划开竣工日期年月开工,年月竣工
5、设计单位
6、勘察单位
7、建设单位
二、审查范围和内容程序性审查的主要范围和内容为技术性审查的主要内容为
三、乙方服务措施
1、乙方委派进行本合同项下初步设计、施工图设计文件审查的人员均为具有相关资质和能力的专业人员
2、针对项目的建设特点,为确保约定项目能够在计划的竣工日期顺利完成,除在乙方的《报价书》中已作出的服务承诺外,乙方应与设计单位和甲方保持密切沟通联系,提供跟踪咨询服务,具体如下1与设计单位密切配合2与甲方的配合
四、合同履行期限、提交技术文件及交接方式1乙方初步设计审查工作周期不多于个工作日2乙方施工图审查工作周期第一阶段即
0.000以下建筑空间的施工图审查阶段,初审不多于个工作日,第二阶段即整个建筑空间的施工图审查阶段,初审不多于个工作日3初审完成后,乙方各专业审查人员应按程序和审查要点分别填写各专业审查意见书交甲方或原设计单位,原设计单位根据审图意见修改后返回乙方进行复审,复审意见应在收到设计单位修改文件后5日内提出复审合格项目应由乙方负责审查的专业人员填写《北京市建筑工程施工图设计文件审查报告》一式三份提交甲方4经乙方审查合格的项目,向甲方提交《北京市建筑工程施工图设计文件审查通知书》一式两份,并在审查过的施工图文件盖章三套勘察报告及结构计算书返还甲方5本合同生效后即开始程序及技术性审查含技术咨询服务,审查工作按规定工作日数完成见本条第
一、第二款并提交审查报告
五、委托方甲方的协作事项甲方办理报审手续时应向乙方提供或陆续提供下列文件和资料的复印件:⑴规划管理部门核发的《建设工程规划许可证》;⑵有关部门对消防、抗震、人防、节能等专项审批意见书;⑶工程勘察成果报告及勘察审查报告(详勘);
(4)施工图设计全套图纸文件一套(结构专业计算书一份,);
(5)另提供总平面一张;
(6)审查需要提供的其它资料
六、技术情报和资料的真实性、保密、甲方向乙方提交的所有技术资料及审核后修改的设计文件、计算书等对其真实性、完整性负责乙方对甲方提供的所有资料负有保密责任,未经甲方许可,不得向第三方透露
七、验收、评价方法审查报告应符合本合同及相关法律法规的要求北京市规委对委托的审查单位的工作进行监督北京市建设工程勘察设计质量监督总站负责日常工作评价方法
八、报酬及其支付方式本项目审查费固定为人民币元,大写元整支付方式为(一次性支付或分期支付):分期支付具体为初步设计审查(含技术咨询工作)完成并出具正式审查意见书后个工作日内元施工图第一阶段审查并出具正式审查意见书工作完成(含初审和复审)并出具正式审查意见书后个工作日内,支付人民币元施工图第二阶段审查(含技术咨询工作)工作完成(含初审和复审)并出具正式审查通过文件后个工作日内,支付元若阶段发生变化,则双方另行商议支付方式
九、违约金或者损失赔偿额的计算违反本合同约定,违约方应当按照《中华人民共和国民法典》有关条款的规定承担违约责任
(一)违反本合同第四条约定,乙方应承担违约责任,每延误一天应减收项目审查费2o
(二)违反本合同第八条约定,甲方应承担违约责任,每延误一天,应按商业银行同期贷款利率支付逾期违约金
十、解决合同纠纷的方式在履行本合同的过程中发生争执,双方应友好协商,协商不成时,任何一方均可向仲裁委申请按其仲裁规则进行仲裁
十一、其它对于审查不合格的项目,乙方将由审查单位负责人和审查人员签字并盖章的《北京市建筑工程施工图设计文件审查报告》交甲方,原设计单位修改后,甲方重新送审复审不合格项目交北京市建设工程勘察设计质量监督总站处理复审时间与初审时间详见本合同第四条施工图一经审查批准,不得擅自进行修改如遇特殊情况需对已审查过的主要内容进行修改时,必须重新报请原审查单位批准后实施甲方与乙方对审查意见存在重大分歧时,甲方可向市规划委提出复审申请,市规划委可另行委托审查单位或组织专家论证,做出仲裁决定本合同生效后,任何一方不得单方终止本合同,若甲方要求单方终止合同,原缴的审查费不退,乙方的审查工作超过一半时,甲方应支付全部审查费本合同如有未尽事宜,合同双方应协商并签定补充协议,作为本合同附件本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,本合同自全部内容履行完毕后截止本合同正本一式本份及副本份,甲乙各方持正本份,及副份委托人(甲方)受托人(乙方)年月日审查合同篇6订立合同是我们在商事与生活中常见的法律活动,要制定或审查一份合同是否合规外同学需从当事人和利益出发,因此对合同的制定与审查,主要按以下步法进行,会使合同的订立更具可操作性,防止出现不必要的法律风险.确定合同的性质制定与审查合同,要确认合同各方当事人之间的法律关系,不要表面看合同的标题就确定其性质,要从合同标的内容方面审查合同的主体审查合同主体的止的是确认签订合同主体是否具有签订合同的资格,如果是自然人,要审查其行为能力,公司要审查是否具有独立法人资格与履约能力等审查合同的结构一般合同的结构有主体、主要事项、费用支付方式或其它利益约定,各方当事人的权利义务,违约责任,特别约定如保密条款、知识产权等,争议解决,附则等合同的合法性审查,制定与审查合同内容不能违反法律与行政法规的强制性规定,否则会导致合同无效利益平衡,要兼顾合同各方的利益才能使合同能顺利签订对条款的规定要明确,不能带有含湖不明确的事项,否则出现纠纷时就难以界定责任的分担如付款方式,是以现金还是转账,收取款项方出具的收款手续时间都要明确对合同的违约条款不能太极端,否则会出现不可执行的结果出现审查合同篇7发包人审查人发包人审查人发包单位委托审查机构承担施工图设计文件的审查,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守第一条本合同依据下列文件签订
1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理条例》《房屋建筑工程和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》;《建设工程质量管理条例》;
1.2重庆市建委关于转发《房屋建筑工程和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的通知(渝建发[20_]211号);
1.3政府有关部门和建设主管部门的批准文件及附件,初步设计批复文件(含规划、消防、人防、环保、节能、安全卫生等)第二条工程概况
2.1工程名称
2.1工程建设地点
2.2工程类别(房建/市政规模米;
2.3施工图设计文件审查工作范围查;第三条审查的主要内容按照国家法律、法规、对施工图涉及公共利益、公众安全、等内容进行审查,是否符合工程建设强制性标准;
2.4是否按照批准的初步设计文件原则进行施工图设计,施工图是否达到规定的设计深度要求;
2.5抗震、消防、节能、环保、安全卫生、人防、无障碍设计等是否符合工程建设强制性标准;
3.3地基基础和主体结构的安全性;
3.4勘察设计企业和注册执业人员及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字;
3.5设计企业和注册人员资质及证章是否符合规定;
3.6其他法律、法规、规章规定必须审查的内容第四条发包单位应及时向审查机构提供下列文件资料、并对准确性,真实性负责:表一第五条、施工图设计审查机构应向发包单位交付下列资料及文件,并对其质量负责表二第六条收费标准及付费方式
6.1本工程审查费按建筑面积单价
2.5元/m2计算,总额为共计元即圆整人民币;
6.2双方合同生效后预付审查费40%计
6.3审查机构提交审查合格书时,发包单位向审查机构付清全部审查费第七条发包单位、审查机构责任
7.1发包单位责任1发包单位应对报送审查机构的审查资料的完整性、真实性负责,发包单位不得要求审查机构违反国家有关标准进行审查,如因弄虚作假而产生的后果由发包单位承担2审查机构提交合格书后,发包单位因提交的资料错误或建设工程结构作重大修改、工程质量监督部分认为应对修改进行重新审查,造成审查机构重新审查时,双方应另行协商,签订补充条款,按审查机构所耗工作量向审查机构增付审查费;3发包单位因工程规模、功能变化需要重新进行审查,应报原批准部门同意,并提交批准部门同意修改、调整的批文送原施工图审查机构重新审查,双方应另行协商并签订补充条款
7.2审查机构责任1审查机构应当根据国家与市地方有关的法规和有关规范、规程、标准及强制性标准,认真履行建设行政主管部门授予的审查职责建设工程经施工图审查合格后,仍有违反工程强制性标准,给建设单位造成损失的,审查机构应承担相应的赔偿责任;2审查机构应当在建设主管部门认定的资质及类别范围内进行施工图审查,对超越审查资质及类别范围审查造成建设工程审查合格书无效,给建设单位造成经济损失,审查机构应承担直接经济损失及工程延误所造成的间接损失的责任;3审查机构不得向第三方扩散、转让、发包单位提交的图纸及经济技术资料第八条违约责任
8.1发包单位应按合同约定时间和金额向审查机构支付审查费.若超期延误支付,按每个工作日承担审查费总额
0.5违约金;
8.2审查机构由于自身原因延误了按本合同约定的审查资料交付时间,若超期延误按每个工作日承担审查费的
0.5的违约金第九条其它约定事项
2.2工程建设地点:
2.3工程类别(房建/市政规模米;
2.4施工图设计文件审查工作范围查;第三条审查的主要内容按照国家法律、法规、对施工图涉及公共利益、公众安全、等内容进行审查,是否符合工程建设强制性标准;
1.1是否按照批准的初步设计文件原则进行施工图设计,施工图是否达到规定的设计深度要求;
1.2抗震、消防、节能、环保、安全卫生、人防、无障碍设计等是否符合工程建设强制性标准;
3.3地基基础和主体结构的安全性;
4.4勘察设计企业和注册执业人员及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字;
5.5设计企业和注册人员资质及证章是否符合规定;
6.6其他法律、法规、规章规定必须审查的内容第四条发包单位应及时向审查机构提供下列文件资料、并对准确性,真实性负责表一
1.1本合同在履行中由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决;
9.2本合同在履行过程中发生的争议通过双方友好协商解决,协商不成,可按下列第()种方式解决
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉第十条本合同自发包单位、审查机构签字盖章后生效;双方履行合同的义务后即终止本合同一式份,发包人份,审查人份发包单位名称(盖章)审查机构名称(盖章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)委托代理人(签字)委托代理人(签字)审查合同篇8建设单位(甲方)审查机构(乙方)本合同甲方委托乙方承担本工程施工图文件审查任务,并支付审查费用双方经平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守第一条工程概况
1、工程名称
2、工程地点
3、建筑面积m2高度m层数
4、结构类型工程造价万元
5、工程内容
6、设计单位资质等级
7、勘察单位资质等级第二条施工图文件审查依据
1、国家和省市有关工程建设的法律、法规、规章等1《建设工程质量管理条例》;国务院令[20_」279号2《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》;建设部令[20_]134号3《实施工程建设强制性标准监督规定》;建设部令[20_]81号4关于实施《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》有关问题的通知;建质[20_]203号5辽宁省建设厅《关于贯彻执行建设部房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法有关问题的通知》;辽建发
[20]66号6沈阳市建委《沈阳市建设工程施工图设计文件审查暂行规定》沈建委发[20—]193号,7《关于贯彻执行建设部房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法有关问题的通知》沈建委发[20_]1号
2、《国家工程建设标准强制性条文》
3、建设项目批准文件和各主管部门的审批意见
4、甲方提供的勘察、设计单位完成的本工程详勘报告和施工图设计文件包括建筑节能、结构计算书第三条施工图文件审查范围本工程范围内的建筑;结构;电气;设备暖通专业设计第四条施工图文件审查主要内容根据建设部令[20_]134号文及省市有关文件,施工图文件审查主要内容为
1、是否符合工程建设强制性标准;
2、地基基础和主体结构的安全性;
3、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字;
4、施工图设计文件是否符合规划批准文件和初步设计审批文件的要求;
5、其他法律、法规、规章规定必须审查的内容第五条施工图文件审查周期合同生效后,当甲方送审资料经乙方确认符合送审要求之日,作为审查周期开始日,项目即列为受审项目根据工程规模、等级及技术审查程度及《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》第十二条规定,双方商定审查周期为个工作日(不包括施工图设计整改延期发生的工作日),乙方完成施工图审查第六条施工图文件审查成果
1、如经审查合格,乙方应向甲方提交法人代表签发加盖公章的审查合格书,(一式一份),并在审查合格的每项施工图上加盖审查合格专用章乙方负责在提交审查合格书后5个工作日内,将审查情况报市建委告知性备案
2、如第一次审查未通过,乙方应将审查中发现的问题,录入施工图设计审查管理网络系统数据库,并报省、市建设行业管理部门备案甲方应要求原勘察设计企业派人与乙方专业审查人员沟通并将修改意见及修改后的施工图尽快交乙方审查复审合格后,乙方应按本条第一款规定执行
3、如第一次审查不合格,乙方可提出中止审查甲方将修改后的施工图重新报审涉及审查周期及审查费的变更,双方协商解决第七条甲方向乙方提供的有关资料和文件
1、计委立项文件、初步设计批复文件;(公建)
2、建筑、消防、卫生、人防专项审查意见书;
3、市规划局签发的建设工程规划许可证及附图;(看原件留复印件)
4、结构计算书、建筑节能计算书;(电算的要提供软件名称)
5、经专项审查后的工程地质勘察报告;
6、设计合同;
7、盖有出图专用章及注册师章的建筑工程施工图及环境设计施工图一套;
8、审图中心认为需要的其他资料;第八条施工图文件审查收费及支付方式根据辽价发[20_]119号文,经甲、乙双方商定,乙方收取甲方施工图文件审查费总额为人民币元支付方式为:
1、本合同生效后2日内,甲方支付给乙方施工图文件审查费总额的50%,计人民币元
2、乙方完成施工图审查,并出具审查合格书,甲方应付清施工图文件审查费的全部余额,计人民币元第九条双方责任甲方责任
1、甲方按本合同在审查开始前向乙方提供所需的全部资料和文件,并对其完整性、准确性和时效性负责
2、委托设计单位或指派一名有权作出决定和提供相关资料的人员出任其代表,全面负责与乙方的联系,及时处理本工程在施工图文件审查过程中涉及的有关问题
3、在合同履行期间,如甲方要求终止或解除合同当乙方未开始施工图文件审查工作时,乙方不退还甲方已付的首付款;当乙方已开始施工图文件审查工作时,甲方按施工图文件审查费的一半(实际工作量不足一半时)或全部(实际工作量超过一半时)向乙方支付施工图文件审查费用
4、甲方应按合同第八条规定的金额和时间向乙方支付施工图文件审查费用乙方责任
1、乙方委派进行本项目施工图文件审查人员应是经省建设厅批准的具有执业资格的审查工程师
2、乙方按本合同第一条至第六条规定的审查依据、范围、主要内容、时间和成果要求,向甲方提交施工图文件审查合格书等文件
3、乙方对审查结论的真实性负责,建设工程经乙方施工图文件审查后因勘察设计原因发生工程质量问题,乙方承担审查失察的责任
4、合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还首付款
5、除必要的报送市建委的备案资料外,乙方不得向第三方扩散、转让甲方提供的资料和文件如发生以上情况,甲方有权索赔第十条补充约定双方约定本合同其他相关事项为第十一条其他事项
1、本合同执行过程中,双方有分歧意见时,尽量协商解决;不能达成一致时,可报市建委协调;经协调仍不能一致时,申请省建设厅仲裁
2、本合同双方签字盖章后生效,至审查费结清后自然失效
3、本合同一式四份,其中正本二份,副本二份,双方各执正、副本各一份建设单位(签章)审查机构沈阳市建设工程施工图法定代表人(签章)地址开户银行帐号邮编电话传真电子邮箱年审查合同篇9为进一步加强市轨道交通工程施工图审查管理,确保施工图审查质量,住房城乡建设部近日下发通知,要求加强市轨道交通工程施工图设计文件审查管理工作那么工程施工图审查合同怎么写呢以下是在为大家整理的工程施工图审查合同范」感谢您的欣赏工程施工图审查合同范——发包人审查人发包人审查人发包单位委托审查机构承担施工图设计文件的审查,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守第一条本合同依据下列文件签订
1.1《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理条例》《房屋建筑工程市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》;《建设工程质量管理条例》;
1.2—市建委关于转发《房屋建筑工程—市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的通知(渝建发211号);
1.3政府有关部门和建设主管部门的批准文件及附件,初步设计批复文件(含规划、消防、人防、环保、节能、安全卫生等)第二条工程概况
2.1工程名称
2.2工程建设地点
2.3工程类别(房建市政规模米;
2.4施工图设计文件审查工作范围查;第三条审查的主要内容按照国家法律、法规、对施工图涉及公共利益、公众安全、等内容进行审查,是否符合工程建设强制性标准;
3.1是否按照批准的初步设计文件原则进行施工图设计,施工图是否达到规定的设计深度要求;
3.2抗震、消防、节能、环保、安全卫生、人防、无障碍设计等是否符合工程建设强制性标准;
3.3地基基础和主体结构的安全性;
3.4勘察设计企业和注册执业人员及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字;
3.5设计企业和注册人员资质及证章是否符合规定;
3.6其他法律、法规、规章规定必须审查的内容第四条发包单位应及时向审查机构提供下列文件资料、并对准确性,真实性负责表一第五条、施工图设计审查机构应向发包单位交付下列资料及文件,并对其质量负责表二第六条收费标准及付费方式
6.1本工程审查费按建筑面积单价
2.5元2计算,总额为共计元(即圆)整人民币;
6.2双方合同生效后预付审查费40%计第五条、施工图设计审查机构应向发包单位交付下列资料及文件,并对其质量负责表二第六条收费标准及付费方式
6.1本工程审查费按建筑面积单价
2.5元/加计算,总额为共计元(即圆)整人民币;
6.2双方合同生效后预付审查费40%计
6.3审查机构提交审查合格书时,发包单位向审查机构付清全部审查费第七条发包单位、审查机构责任
7.1发包单位责任
(1)发包单位应对报送审查机构的审查资料的完整性、真实性负责,发包单位不得要求审查机构违反国家有关标准进行审查,如因弄虚作假而产生的后果由发包单位承担
(2)审查机构提交合格书后,发包单位因提交的资料错误或建设工程结构作重大修改、工程质量监督部分认为应对修改进行重新审查,造成审查机构重新审查时,双方应另行协商,签订补充条款,按审查机构所耗工作量向审查机构增付审查费;
6.3审查机构提交审查合格书时,发包单位向审查机构付清全部审查费第七条发包单位、审查机构责任
7.1发包单位责任1发包单位应对报送审查机构的审查资料的完整性、真实性负责,发包单位不得要求审查机构违反国家有关标准进行审查,如因弄虚作假而产生的后果由发包单位承担2审查机构提交合格书后,发包单位因提交的资料错误或建设工程结构作重大修改、工程质量监督部分认为应对修改进行重新审查,造成审查机构重新审查时,双方应另行协商,签订补充条款,按审查机构所耗工作量向审查机构增付审查费;3发包单位因工程规模、功能变化需要重新进行审查,应报原批准部门同意,并提交批准部门同意修改、调整的批文送原施工图审查机构重新审查,双方应另行协商并签订补充条款
7.2审查机构责任1审查机构应当根据国家与市地方有关的法规和有关规范、规程、标准及强制性标准,认真履行建设行政主管部门授予的审查职责建设工程经施工图审查合格后,仍有违反工程强制性标准,给建设单位造成损失的,审查机构应承担相应的赔偿责任;2审查机构应当在建设主管部门认定的资质及类别范围内进行施工图审查,对超越审查资质及类别范围审查造成建设工程审查合格书无效,给建设单位造成经济损失,审查机构应承担直接经济损失及工程延误所造成的间接损失的责任;
(3)审查机构不得向第三方扩散、转让、发包单位提交的图纸及经济技术资料第八条违约责任
8.1发包单位应按合同约定时间和金额向审查机构支付审查费.若超期延误支付,按每个工作日承担审查费总额
0.5违约金;
8.2审查机构由于自身原因延误了按本合同约定的审查资料交付时间,若超期延误按每个工作日承担审查费的
0.5的违约金第九条其它约定事项
9.1本合同在履行中由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决;
9.2本合同在履行过程中发生的争议通过双方友好协商解决,协商不成,可按下列第()种方式解决
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉第十条本合同自发包单位、审查机构签字盖章后生效;双方履行合同的义务后即终止本合同一式份,发包人份,审查人份发包单位名称(盖章)审查机构名称(盖章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)委托代理人(签字)委托代理人(签字)工程施工图审查合同范.二建设方(甲方)审查方(乙方)甲方委托乙方承担工程施工图审查,经双方协商一致,签订本合同第一条本合同依据下列文件签订
1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》、《房屋建筑市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(建设部令第134号)、关于贯彻执行《房屋建筑—市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》过程中有关细则的通知(穗建技317号)
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章
1.3建设工程批准文件第二条本合同审查项目的基本情况名称、规模、投资及审查费等见下表第三条甲方应向乙方提交的有关资料及文件第四条乙方向甲方交付的审查资料文件第五条审查费的支付详见下表第六条双方责任
6.1甲方责任
1.1甲方按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,甲方不得要求乙方违反国家有关标准对施工图设计文件进行审查甲方提交上述资料及文件超过规定期限,乙方按合同第四条规定交付审查报告时间顺延
6.
1.2在未签合同前甲方已书面同意,乙方为甲方所做的各项施工图设计文件审查工作,应按收费标准,相应支付审查费
6.
1.3甲方应保护经乙方审查的施工图设计文件、资料、图纸未经乙方同意,甲方对乙方交付的施工图设计文件审查报告、资料、图纸不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,甲方应负法律责任,乙方有权向甲方提出索赔
6.2乙方责任
6.
2.1乙方应按—省建设厅发布的《—省建筑工程施工图设计审查暂行办法》和市建设委员会印发的《市建设工程施工图设计文件审查实施办法》及国家技术规范、标准、规程以及甲方提供的有关部门的审批文件、资料、图纸进行审查按合同规定的进度要求提交质量合格的审查报告,并对审查的图纸质量负相应的责任
6.
2.2乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付审查报告
6.
2.3乙方应保护甲方的知识产权,不得向第三方泄露、转让甲方提交的设计图纸等技术经济资料如发生以上情况并给甲方造成经济损失,甲方有权向乙方索赔第七条违约责任
7.1在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始审查工作时,不退还甲方已付的定金;已开始审查工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段审查费的一半支付;超过一半时,按该阶段审查费的全部支付
7.
2.甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付审查费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金
7.3由于乙方自身原因,延误了按本合同第四条规定的审查资料文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收审查费的千分之二
7.4合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还定金第八条其他
8.1由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决
8.2本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由广州仲裁委员会仲裁双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉
8.3份报建设行政主管部门存一份
8.4本合同经双方签章后生效
8.5本合同生效后,双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止
8.6本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等资料,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力建设方(甲方)审查方(乙方)年—月—日工程施工图审查合同范—三委托人(甲方)受托人(乙方)审查项目合同号签订地点签订日期年—月一日有效期限年—月—日至年—月一日依据《中华人民共和国民法典》和其它相关法律法规的规定,本合同双方就(以下称项目)事宜,经协商一致,签订本合同
一、项目概况
1、项目名称
2、项目地点
3、项目面积
4、项目计划开竣工日期年一月开工,年一月竣工
5、设计单位
6、勘察单位
7、建设单位
二、审查范围和内容程序性审查的主要范围和内容为技术性审查的主要内容为:
三、乙方服务措施
1、乙方委派进行本合同项下初步设计、施工图设计文件审查的人员均为具有相关资质和能力的专业人员
2、针对项目的建设特点,为确保约定项目能够在计划的竣工日期顺利完成,除在乙方的《报价书》中已作出的服务承诺外,乙方应与设计单位和甲方保持密切沟通联系,提供跟踪咨询服务,具体如下1与设计单位密切配合2与甲方的配合
四、合同履行期限、提交技术文件及交接方式1乙方初步设计审查工作周期不多于个工作日2乙方施工图审查工作周期第一阶段即
0.000以下建筑空间的施工图审查阶段,初审不多于个工作日,第二阶段即整个建筑空间的施工图审查阶段,初审不多于个工作日3初审完成后,乙方各专业审查人员应按程序和审查要点分别填写各专业审查意见书交甲方或原设计单位,原设计单位根据审图意见修改后返回乙方进行复审,复审意见应在收到设计单位修改文件后一日内提出复审合格项目应由乙方负责审查的专业人员填写《—市建筑工程施工图设计文件审查报告》一式三份提交甲方
(4)经乙方审查合格的项目,向甲方提交《—市建筑工程施工图设计文件审查通知书》一式两份,并在审查过的施工图文件盖章(三套)勘察报告及结构计算书返还甲方
(5)本合同生效后即开始程序及技术性审查(含技术咨询服务),审查工作按规定工作日数完成(见本条第第二款)并提交审查报告
五、委托方(甲方)的协作事项甲方办理报审手续时应向乙方提供或陆续提供下列文件和资料的复印件⑴规划管理部门核发的《建设工程规划许可证》;⑵有关部门对消防、抗震、人防、节能等专项审批意见书;⑶工程勘察成果报告及勘察审查报告(详勘);
(4)施工图设计全套图纸文件一套(结构专业计算书一份,);⑸另提供总平面一张;⑹审查需要提供的其它资料
六、技术情报和资料的真实性、保密、甲方向乙方提交的所有技术资料及审核后修改的设计文件、计算书等对其真实性、完整性负责乙方对甲方提供的所有资料负有保密责任,未经甲方许可,不得向第三方透露
七、验收、评价方法审查报告应符合本合同及相关法律法规的要求—市规委对委托的审查单位的工作进行监督—市建设工程勘察设计质量监督总站负责日常工作评价方法
八、报酬及其支付方式本项目审查费固定为人民币元,大写元整支付方式为(一次性支付或分期支付)分期支付具体为初步设计审查(含技术咨询工作)完成并出具正式审查意见书后个工作日内元施工图第一阶段审查并出具正式审查意见书工作完成(含初审和复审)并出具正式审查意见书后个工作日内,支付人民币元施工图第二阶段审查(含技术咨询工作)工作完成(含初审和复审)并出具正式审查通过文件后个工作日内,支付元若阶段发生变化,则双方另行商议支付方式
九、违约金或者损失赔偿额的计算违反本合同约定,违约方应当按照《中华人民共和国民法典》有关条款的规定承担违约责任
(一)违反本合同第四条约定,乙方应承担违约责任,每延误一天应减收项目审查费2o
(二)违反本合同第八条约定,甲方应承担违约责任,每延误一天,应按商业银行同期贷款利率支付逾期违约金3发包单位因工程规模、功能变化需要重新进行审查,应报原批准部门同意,并提交批准部门同意修改、调整的批文送原施工图审查机构重新审查,双方应另行协商并签订补充条款
7.2审查机构责任1审查机构应当根据国家与市地方有关的法规和有关规范、规程、标准及强制性标准,认真履行建设行政主管部门授予的审查职责建设工程经施工图审查合格后,仍有违反工程强制性标准,给建设单位造成损失的,审查机构应承担相应的赔偿责任;2审查机构应当在建设主管部门认定的资质及类别范围内进行施工图审查,对超越审查资质及类别范围审查造成建设工程审查合格书无效,给建设单位造成经济损失,审查机构应承担直接经济损失及工程延误所造成的间接损失的责任;3审查机构不得向第三方扩散、转让、发包单位提交的图纸及经济技术资料第八条违约责任
8.1发包单位应按合同约定时间和金额向审查机构支付审查费.若超期延误支付,按每个工作日承担审查费总额
0.5违约金;
8.2审查机构由于自身原因延误了按本合同约定的审查资料交付时间,若超期延误按每个工作日承担审查费的
0.5的违约金第九条其它约定事项
十、解决合同纠纷的方式在履行本合同的过程中发生争执,双方应友好协商,协商不成时,任何一方均可向仲裁委申请按其仲裁规则进行仲裁
十一、其它对于审查不合格的项目,乙方将由审查单位负责人和审查人员签字并盖章的《市建筑工程施工图设计文件审查报告》交甲方,原设计单位修改后,甲方重新送审复审不合格项目交—市建设工程勘察设计质量监督总站处理复审时间与初审时间详见本合同第四条施工图一经审查批准,不得擅自进行修改如遇特殊情况需对已审查过的主要内容进行修改时,必须重新报请原审查单位批准后实施甲方与乙方对审查意见存在重大分歧时,甲方可向市规划委提出复审申请,市规划委可另行委托审查单位或组织专家论证,做出仲裁决定本合同生效后,任何一方不得单方终止本合同,若甲方要求单方终止合同,原缴的审查费不退,乙方的审查工作超过一半时,甲方应支付全部审查费本合同如有未尽事宜,合同双方应协商并签定补充协议,作为本合同附件本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,本合同自全部内容履行完毕后截止本合同正本一式本份及副本份,甲乙各方持正本份,及副份委托人(甲方)受托人(乙方)年—月—日返审查合同篇10工程名称工程地点合同编号审查资质等级一类(证书编号)房屋建筑工程(含超限)市政基础设施(道路、桥梁)工程二类(证书编号)市政基础设施(给排水、风景园林)工程发包方(甲方)承接方(乙方)签订日期年月日发包方(甲方)承接方(乙方)由甲方委托乙方承担施工图审查工作,经双方协商一致,签订本合同第一条本合同签订依据
1.1《中华人民共和国民法典》
1.2国务院令第279号《建设工程质量管理条例》
1.3住建部令第13号《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》
1.4国家及地方有关建筑工程施工图设计文件审查的管理法规和规章
1.5国家计委、建设部颁布的《工程勘察设计收费标准》(20_年修订本)
1.6《广西壮族自治区物价局转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(桂价费字
[20]55号)
1.7《自治区住房城乡建设厅关于印发推行房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查全面提质增效的实施意见的通知》桂建发
[20]1号第二条本合同施工图设计文件审查项目的主要工程概况工程概算投资万元;总建筑面积平方米;建筑层数地上层;地下层勘察单位设计单位:
9.1本合同在履行中由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决;
9.2本合同在履行过程中发生的争议通过双方友好协商解决,协商不成,可按下列第()种方式解决
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉第十条本合同自发包单位、审查机构签字盖章后生效;双方履行合同的义务后即终止本合同一式份,发包人份,审查人份发包单位名称(盖章)审查机构名称(盖章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)委托代理人(签字)委托代理人(签字)工程施工图审查合同范文二建设方(甲方)审查方(乙方)甲方委托乙方承担工程施工图审查,经双方协商一致,签订本合同第一条本合同依据下列文件签订:
1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(建设部令第134号)、关于贯彻执行《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》过程中有关细则的通知(穗建技[20_]317号)
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章
1.3建设工程批准文件第二条本合同审查项目的基本情况名称、规模、投资及审查费等见下表第三条甲方应向乙方提交的有关资料及文件第四条乙方向甲方交付的审查资料文件
1.3审查费的支付详见下表第六条双方责任
6.1甲方责任
6.
1.1甲方按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,甲方不得要求乙方违反国家有关标准对施工图设计文件进行审查甲方提交上述资料及文件超过规定期限,乙方按合同第四条规定交付审查报告时间顺延
6.
1.2在未签合同前甲方已书面同意,乙方为甲方所做的各项施工图设计文件审查工作,应按收费标准,相应支付审查费甲方应保护经乙方审查的施工图设计文件、资料、图纸未经乙方同意,甲方对乙方交付的施工图设计文件审查报告、资料、图纸不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,甲方应负法律责任,乙方有权向甲方提出索赔
6.2乙方责任
6.
2.1乙方应按广东省建设厅发布的《广东省建筑工程施工图设计审查暂行办法》和广州市建设委员会印发的《广州市建设工程施工图设计文件审查实施办法》及国家技术规范、标准、规程以及甲方提供的有关部门的审批文件、资料、图纸进行审查按合同规定的进度要求提交质量合格的审查报告,并对审查的图纸质量负相应的责任
6.
2.2乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付审查报告
6.
2.3乙方应保护甲方的知识产权,不得向第三方泄露、转让甲方提交的设计图纸等技术经济资料如发生以上情况并给甲方造成经济损失,甲方有权向乙方索赔第七条违约责任
7.1在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始审查工作时,不退还甲方已付的定金;已开始审查工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段审查费的一半支付;超过一半时,按该阶段审查费的全部支付
7.
2.甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付审查费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金
7.3由于乙方自身原因,延误了按本合同第四条规定的审查资料文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收审查费的千分之二
7.4合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还定金第八条其他
8.1由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决
8.2本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由广州仲裁委员会仲裁双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉
8.3份报建设行政主管部门存一份
8.4本合同经双方签章后生效
8.5本合同生效后,双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止
8.6本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等资料,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力建设方(甲方)审查方(乙方)年月日工程施工图审查合同范文三委托人(甲方)受托人(乙方)审查项目合同号签订地点签订日期年月曰有效期限年月日至年月日依据《中华人民共和国民法典》和其它相关法律法规的规定,本合同双方就(以下称项目)事宜,经协商一致,签订本合同
一、项目概况。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0