2024年个人水电安装承包合同

年个人水电安装承包合同2024个人水电安装承包合同（优秀8篇）个人水电安装承包合同要怎么写，才更标准规范？依据多年的文秘写作阅历，参考优秀的个人水电安装承包合同样本能让你事半功倍，下面共享【个人水电安装承包合同（优秀8篇）】，供你选择借鉴个人水电安装承包合同篇1甲方乙方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、行政法规和建设方的管理要求，双方遵循同等、自愿、公允、互惠互利和诚恳信用的原则双方就甲方指定的项目的水电安装工程劳务承包事宜签定本协议，以便共同遵守执行

一、工程概况

1、工程名称

2、建筑面积及工程范围总建筑面积约平方米

3、工程地点

4、建筑结构框架剪力墙结构、框架结构

二、工期要求

1、合同工期依据土建工期进行

1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺当实现本合同约定本工程总工期为天;开工日期为年月日，竣工日期为年月日

2、如遇下列状况，经甲方代表书面签字认可后，工程可以顺延1甲方不能按合同约定供应开工条件；2工程量改变和设计变更；3非乙方缘由超过4个小时以上包括但不限于停水、停电等状况；4工程款未按时支付；5不行抗力如地震台风火灾等

3、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成的窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期第四条工程总造价给水工程，电工程按每以建筑面积元作为结算依据；总价工程总量m2,合计工程总造价为人民币大写【】元，小写【】元第五条付款方法依工程建立不同时期为付款的时间节点，分批支付，详细为:

1.出正负零，付总造价的元；

2.正负零以上每完成两层，付总造价的元；

3.主体封顶，甲方支付给乙方的款额不低于总造价的元；

4.积水排水做完，付总造价的元；5,穿线安装完毕，付总造价的元；

6.完工验收，支付总造价的元；7,剩余3%,元，为修理质保金，保修期满结清第六条双方责权

（一）甲方:

1、供应水源、电源及场内施工道路，供应施工图纸，派出专业施工员现场管理，解决工程有关问题

2、负责办理工程变更手续，刚好通知乙方更改施工

3、组织各层段的隐藏工程验收，刚好提出存在问题及发出整改通知书，监控工程质量

4、按合同规定按时支付工程款

5、刚好组织有关材料进场

6、在乙方如期完成任务的前提下，交付给甲方正常运用,甲方必需马上组织竣工验收，确保收工，如期交付业主运用假如甲方在乙方完成天内，还没有组织竣工验收，双方均视作已验收,并支付乙方工程余款,进入工程的保修期内

7、甲方必需按节点支付工程款，如因工程款不按期发放，而影响工程进展，则工期相应延期，并担当每日工程款总额的5%的违约金

8、乙方在完成甲方的工程后，甲方必需按本合同结清余款，假如无法结清，甲方除担当支付余款义务，并当担当每日工程款总额的5%的违约金

（二）乙方

1、依据设计图纸、甲方要求及工程进度进行施工

2、编制施工方案及施工安排，上交参与施工人员名单及组织架构表，按时参与平安学习及工程例会

3、负责对已完成的产品作产品爱护假如属乙方自身有意破坏，追究乙方法律责任及索赔，如非乙方有意破坏，乙方可帮助甲方修复，甲方仅支付正常施工的平均工资即可

4、严格按有关施工规范及强制条文有关规定执行施工，如认为需作图纸变更的，书面对甲方提出申请，否则，后果由乙方负全责

5、按规定搞好文明施工及平安生产，由于乙方有意违章作业，造成平安事故，包括伤及他人的，一切责任及赔偿均由乙方负责

6、执行项目部的管理制度，违反者甲方按规定惩罚乙方

7、乙方包本工程修改人工元以内，超过的按签证调整,

8、乙方有权确保自身的合法权益,和合理要求,反对违章指挥第七条管理方法

1、工人必需戴好平安帽进场施工、乙方全部进场的机具需造册登记,进场时交甲方存档,2机具退场由甲方项目经理开放行条放行,否贝，不赐予放行U

3、按规定组织新工人进场时参与平安学习

4、不得擅自请甲方人员消遣、餐宴、休闲、送礼等,违者每次罚款壹仟元第八条质量责任

1、乙方必需熟悉图纸,必需严格按图施工,按设计要求及有关施工规范施工,乙方违反上述要求造成甲方经济损失及工期损失的,由乙方负责赔偿,乙方员工必需考试上岗、验收表格优良的视为优良,不足的视为合格280%第九条平安责任晨甲方必需为班组施工人员购买意外险、若乙方未购买意外险，造成乙方人员发生工伤事故的,乙2方必需负责工伤人员的一切赔偿；甲方若在事故中为乙方垫付费用,则在以后工程结算中从乙方工程款中扣除相关费用第十条合同生效及其他

1、保修期:保修壹年,日期由该楼综合验收之日起计算

2、全部因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决假如双方不能通过友好协商解决争议,则任何一方可通过乙方所在地有管辖权的人民法院起诉

4、本合同经双方代表签字,甲方盖章后生效,完工及保修期满后自行作废,本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,具同等法律效力甲方:乙方:甲方I公章）乙方（公章）:法定代表人（签字）法定代表人（签片_________年一—月——日年—月—日个人水电安装承包合同篇3甲方:乙方:质量是生命,平安出效益为确保该工炒时按质竣工验收,现将该工程全部水电安装作业承包给乙方,特定如下合同:、承包方法:

1、承包形式:双包,即包工包料

2、工作量:工程上的水电安装;临时设施上包括:办公室、门卫、仓库、等的照明、插座等用电的接线、敷设文明设施配套上:材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围

3、承包价格,按国家招标建筑平方米,每平方米元按图纸设计和甲方要求

二、工程进度:按甲方及业主要求，总工期天,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必需按甲方制定的生产小段进度安排如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权实行小段罚款进行制约

三、质量上:项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格,争创优质主体乙方必需熟识图纸、按图纸施工精选技术力气过硬、素养高的施工队伍,保证正常的运用功能,使业主、甲方满足,确保竣工验收顺当圆满

四、平安上:必需保证施工平安,杜绝任何小事故乙方必需配备平安员,平安帽由各工种自备,但乙方需购置符合国家安监合格产品,对职工要签定好平安合同,分项工程要有平安技术交底,听从现场平安管理,发觉隐患刚好汇报,全部施工中的平安由乙方（承包负责,甲方不担当任何责任N

五、甲方负责肯定的照明用电费用,其他超出的用电费用由乙方自理

六、文明卫生现场每天保持整齐，讲文明、讲卫生，工种间相互协调、协作、不争不吵，给业主和监理留下好印象材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不奢侈，发觉奢侈加倍罚款

七、罚款制度施工不带平安帽罚款50元/人次；帽带不扣罚款20元/人次；赤膊穿拖鞋施工罚款50元/人次；悬空抛物罚款100元/人次；井字架吊篮乘人罚款100元/人次；烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50元，并没收；点白日灯罚款20元，酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500元的罚款，除追究其责任外，情节严峻的交当地执法部门处理；乱倒剩余饭菜罚款20元；在新建楼内便罚款100元；不听从现场管理、指出问题而不刚好整改者罚款100元

八、合同期内乙方必需信守合同如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和实行其他制约措施；如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付

九、由甲方负责肯定的用电费用（度/月），超过规定用电量，由乙方自己负责

十、乙方向甲方交纳万元作为的平安及质量保证金，工程竣工验收合格且施工过程中未发生平安事故，甲方全额退还万保证金给乙方，不计利息甲方不再收取乙方其他管理费

十、此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年—月—日年—月—日个人水电安装承包合同篇4甲方乙方经双方协商由乙方担当甲方潜江市一教学楼水电工、消防工程施工任务，为明确双方责任，保证工程质量、工期、平安文明施工，经双方同意签定本合同

一、承包方式包工不包料

二、承包保证金/元，合同签订后交甲方，工程验收合格退乙方

三、承包范围施工图和图纸会审变更所含的全部工程项目内容

四、承包价款和付款方法

1、按建筑面积每m（建筑面积按国家规定的计算方法计量）承包价款中含工人劳保费和养老保险金/元

2、基础底层完工验收合格，付工程承包价款水付20%,内粉含天棚、楼地面，完工验收合格后付％,外粉完工验收合格后付％,竣工验收付％,余款保修期满付清

3、工程款的支付必需保证施工工人的工资，乙方如有拖欠施工工人工资，影响工程施工，甲方可从乙方承包款中干脆支付工人工资，如乙方承包款超支，用乙方设备机械抵扣

五、工程质量乙方施工人员进场接受甲方质量技术交底，严格按图纸和规范施工，不得随意增减项目，严格按施工规范检查、验收，听从甲方现场施工管理人员指挥，工程质量达国家规范的合格标准因乙方人员违章施工造成的质量事故一切损失由乙方担当分项工程检查验收发觉一处质量不合格罚款1000元,以此类推，从承包款中扣除

六、平安施工乙方人员进入施工现场接受甲方平安技术交底，严格按国家平安施工规范组织施工，平安防护措施符合国家平安规范标准因乙方违章作业和平安防护措施不规范等因素造成的平安事故，一切责任和损失由乙方担当

七、文明施工乙方人员进场，遵守现场文明施工章程，听从甲方现场人员管理，按文明施工条例施工安排、节约用料，水电材料按安排领料，每天领料未用完交会保管，现场每天无余料过夜，发觉一次罚款1000元，二次清退出场

八、工期20—年3月n日至20一年8月15日，乙方按期编排施工进度安排，严格按施工形象进度组织施工，保证按期交工工期延误每一天罚款200元，提前奖200元施工中乙方工期严峻滞后，甲方有权另行支配施工队伍，其施工费用从乙方承包价款中扣支，因甲方材料供应和材料质量等甲方缘由影响工期，工期顺延

九、本合同双方签字后生效，未尽事项双方协商解决甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年—月—日年—月—日个人水电安装承包合同篇5甲方（发包方）身份证号乙方（承包方）

2、开工时间年月日

3、工期已考虑以下内容1）已考虑了节假日对工程的影响；2）已考虑了雨季对工期的影响；3）已考虑了各分包工程穿插施工时对工期的影响；4）已考虑了材料进场、电力等意外状况的影响；5）已考虑了农忙因素的影响

三、工程质量标准

（一）总体质量要求

1、本工程质量标准合格，标准化文明工地

2、乙方必需严格根据设计图纸、设计变更和国家现行相关标准、规范进行施工管理，必需自觉听从建设单位、监理公司、质检站、安检部门等的管理与监督

3、主控项目全数检查，并必需全部合格一般项目符合设计及相关规范要求，抽查点数的90%以上必需达到合格,且85%以上必需达到优良标准（抽查点数按相关质量验收规范执行）

（二）详细质量要求

1、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸、施工方案、设计变更、现行施工与验收规范作为检查、抽检、验收的依据和标准

2、乙方必需听从甲方管理人员的指挥，严格根据以上身份证号依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允、诚恳和信用的原则，双方就陕西通惠环保人力设备制造有限公司厂区规划新建工程水电安装分部工程施工事项协商一样，订立本施工合同，供双方在施工过程中严格遵守第一条、工程概况

1、工程名称

2、工程地点其次条、承包范围主体结构需安装给排水、强电、暖气洞孔预留预埋与安装工作上述内容包括人工费、工具费、机械费、零星用铁丝铁钉费、劳保（手套、平安帽等）等第三条、承包详细工作内容乙方承包各项内容均包括，熟识施工图纸，室内水、强电、暖气安装工程第四条、承包方式包工、包料第五条、承包合同工期总日历天数跟随模板及泥工工期开工日期甲方提前2天通知乙方进场第六条、施工质量乙方严格根据施工图纸标注的水电暖设施定位、材料等级标准按非国标等级标准执行（PVC管、铜线）第七条、工程量计算方式及承包价款按建筑面积计算规则计算水电暖工程量套工程价款，按建筑面积每平方米（大写）元整（元/m）,总面积m,合计工程款（大写）（¥元）第八条、工程付款方法甲方按第七条价款计算于乙方进场时预付乙方10%的工程款，在施工过程中甲方依据乙方实际完成的工程量，于乙方完成±0之后按第七条价款计算预付乙方40%的工程款，主体完工后按第七条价款计算预付乙方40%的工程款，待工程竣工验收合格后按第七条价款计算预付乙方7%的工程款，剩余的3%作为维保金，待工程完工交付运用一年后一次性付清余下款项第九条、双方权利和义务

1、甲方提前2天通知乙方进场，进场前乙方对其施工人员必需进行平安教化、文明施工、施工技术交底、进度安排等交底详细施工作业中必需设立平安标记、佩戴平安帽，以确保平安、文明施工

2、乙方必需有肯定操作技术水平，保证施工现场施工人数并保持施工人员的相对稳定使工程顺当进行乙方不得运用未满18周岁的人员、不得带小孩进入施工工地

3、文明施工乙方必需做好文明施工第十条、违约双方均应严格遵守《中华人民共和国合同法》及本合同条款所规定全部内容，如合同签订后，乙方未造成工程施工错误，甲方提出退场，甲方应支付给乙方全部损失乙方自行退场，即自行放弃全部工程款并支付甲方损失第十一条、争议履行合同中若甲、乙双方发生争议，双方应本着实技术规范、平安操作规程进行施工，按现行施工验收规范进行验收合格实事求是的看法协商解决，协商不成时，可向工程所在地人民法院起诉第十二条、其它本合同未尽事宜，双方可经过协商另行补充第十三条、合同管理本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力合同经双方签字或按手印后即发生法律效力，至工程完成，结清工程款后失效甲方（盖章）年—月—日身份证复印件黏贴处乙方（盖章）年月日个人水电安装承包合同篇6托付方（甲方）受托方（乙方）依据《中华人民共和国广告法》，《中华人民合同法》及国家相关法律、法规规定，甲、乙双方在同等、自愿、等价有偿、公允、诚恳信用基础上，经友好协商，就甲方托付乙方制作及安装事宜，达成一样看法，特签订本合同，以资信守

一、承包方式及承包范围本工程采纳包工、包料、包制作、包安装、包质量、包工期、包平安、包风险，乙方采纳以固定总价包干形式进行包干，施工过程中不管市场价格如何改变，双方均按本合同确定价格按实结算乙方必需根据甲方确定设计方案，保质保量完成如第三条所列之项目整体制作、安装工程

二、总费用及付款方式

1、本合同总费用（含税）¥元，大写元整进入合同期后，在本合同所列各项制作、安装过程中产生一切费用均有乙方负责

2、甲方在本合同签订后且双方确定大样稿喷画第个工作日内向乙方付款总金额30%,即元作为项目启动资金待全部工作完成且通过甲方验收达到合同规定验收标准后26个工作日内付款65%,即元，其余5%作为质量保证金，在质保期满且经过甲方验收合格后12个工作日内全部付清

3、以上付款甲方将以方式支付，支付同时乙方必需供应相应发票

三、制作材料及要求、费用预算合计元实惠价元备注甲方视实际状况，提前2个工作日增加或削减工程量，乙方须依据甲方签章确认《项目增减托付书》上所列明增减项目开展工作，合同总金额根据实际工程量作出调整，合同单价不变

四、制作安装时间详细参考第三条完成时间

五、验收流程

1、制作标准乙方必需根据所供应给甲方制作工艺及材料进行制作安装，如制作工艺及材料须要有变动必需要事先经甲方同意，否则甲方有权不再履行本合同之任何条款

2、制作安装甲方依据乙方供应制作原材料工艺标准验收，并由乙方平安牢靠安装完毕，甲方现场签字验收合格

六、双方责任

1、甲方负责在约定时间内确定有关项目资料（画面设计效果图），并对所确定资料负责；

2、甲方按本合同规定，按期如数向乙方支付广告制作、安装费；

3、乙方必需按本合同约定在规定时间内保质保量完成全部安装制作工程，乙方如未能根据合同要求完成各项制作、安装工程，则依据每项工程总费用，每超时一天（未够24小时，则按一天计算），则按未完成工程1%违约金扣罚假如材料或者是在工艺方面达不到甲方要求，甲方有权终止与乙方合作，乙方应返还甲方已付款项并赔偿甲方损失

4、保修期详见第三点，如在质保期内有损坏现象，必需保证在48小时内赶到现场进行维护工作，每超时一天根据质量保证金（总金额5%）5%对乙方进行扣罚，甲方还有权视状况自行修理，所需款项可从质保金中干脆双倍扣除；

5、在履行合同期间，全部平安事故均由乙方全部负责，如出现干脆平安事故，甲方不负任何连带责任

七、违约责任

1、甲方应按本合同规定金额和时间向乙方支付费用，逾期不付，乙方有权追讨所欠费用

2、乙方承诺严格履行合同各项条款，并同意如出现以下状况时担当相应违约责任乙方必需各项制作、安装工程规定时间内完成，在超时5天内（包括5天）完成，甲方可据第六项第3点向乙方追讨赔偿，超过5天，甲方有权终止本合同且可以要求乙方按本合同总额双倍赔偿甲方损失

3、合同生效后，甲方无正值缘由要求终止或解除合同，应赔偿乙方损失乙方擅自终止或解除合同，应向甲方双倍返还已付款项和赔偿甲方损失

4、乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交资料及所完成本合同规定托付项目，否则甲方有向乙方索赔权利

八、解决争议方法凡因执行本合同或与本合同有关一切争议，双方应通过友好协商解决如协商不能解决，任何一方均可向有管辖权人民法院提起诉讼

九、其他

1、如若终止合同，任何一方均需以书面提出，经双方协商同意，方可终止

2、由于不行抗力因素致使合同无法履行时，双方应刚好协商解决

3、本合同在甲、乙双方签署后即生效，双方履行完本合同职责后，本合同即自行终止

4、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力

5、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，每份均有同等法律效力

6、其它约定o甲方X市X房地产开发有限公司乙方:__________地址__________地址___________法定代表人（或授权签约人）法定代表人（或授权签约人）投诉监督电话_________________投诉监督电话_________________个人水电安装承包合同篇7总承包方（以下简称甲方）分包方（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、行政法规的规定，确认总承包人鉴定的杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的建设工程施工合同，工程招标文件、招标答疑等条款的前提下，结合本工程详细状况，经双方协商，就杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的水电、消防、暖通等的全部设备安装工程的分包施工，达成如下协议第一条工程概况

1、工程名称杭州余杭区—中学改扩建项目工程

2、工程地点杭州余杭区镇路

3、分包工程内容及范围水电、消防、暖通等的全部设备安装工程，招标文件要求报价及供应的施工图范围内的水电、消防、暖通等的全部设备其次条安装工程分包方式，包工包料、包平安文明标化，材料自行选购，招标文件要求指定产品规定选购进入第三条工程施工期限

1、依据总承包合同的要求以及总承包人的工程进度安排，商定本分包工程的施工工期与总包同步竣工，开工日期以—年3月1日为准

2、涉及分包工程内容延误工期，发包人（建设单位）签证，工期相应顺延由于分包方自身缘由，造成工期延误，一切责任由分包单位担当

3、如总包方自身的缘由造成未能按期完工，分包单位工期相应顺延，与分包单位无关，一切责任由总包单位担当第四条工程质量

1、依据总包合同要求及投标书承诺，本工程质量要求必需达到合格等级，并确保验收通过

2、本分包工程以《建筑工程施工质量验收统一标准》以及相关应的“质量验收范围”及评定标准和消防验收标准作为评定工程质量等级的依据

3、如因分包缘由达不到合同要求的质量标准，分包方必需无条件返工直至合格，并担当由此而产生的一切费用

4、分包方在分包工程施工过程中应严格根据现行的施工规范、消防工程施工验收规范及建安工程质量检验、评定标准施工，安装材料必需根据招标文件要求的材料品牌、质量等级、产地要求，确保分项质量达到设计要求如发觉违规施工，经总包方提出后，分包方仍不整改，影响了合同要求的质量等级的评定，总包方有权单方面终止合同第五条工程款支付结算

1、工程费用取费标准按本分包工程合同价加本分包工程结算调整增加的总价为基数，交总包方10%的管理费，临时设施生活区及一至三级施工用电由分包单位无偿安装，以后的施工用电及修理由总包单位自行管理

2、工程款的支付方法每月已完成工程量经监理单位、代建单位、建设单位总包方审核后的70%经总包方扣除相应的费用后支付给分包方，分包方的工程款支付方法与总包方同步进行，工程竣工符合国家验收标准并达到合同要求；整体工程结算审定完毕后三个月内支付至本分包工程结算价的95%；余款5%作为工程保修金（不计息）第六条双方职责

1、总包方职责1）向发包人领取施工技术经济文件，刚好向发包人收取工程款2）确认分包方编辑施工组织设计并督促实施约定的标准进行施工；因乙方缘由出现施工质量问题，乙方必需无条件、无偿实行相关补救措施，直至消退质量隐患，并赔偿因此给甲方造成的损失，工期不顺延，甲方有权视乙方对施工质量的补救状况确定是否解除合同

3、分项工程施工完毕之后，乙方必需进行自检，合格方能报甲方验收

4、工程质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准

四、工程承包范围依据与甲方协商确定承包楼号（含地下室，不含人防地下室），建筑面积约为m,其详细承包以下内容

（一）地下室及人防承包范围

1、给水系统给水管道预埋，连接到卫生间一个水龙头，卫生间洁具安装不含在内；给水出外墙至室外

1.5m,以外不含在内排水系统卫生间、淋浴间等污水管道安装；不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装；雨水排水管道安装，雨水管出墙至室外第一个井道，排污管出外墙至室外

1.5m或第一个井道

2、强电防雷接地系统安装；应急照明、一般照明、插座管道预埋及桥架安装并穿线、插座开关面板安装；总变至分变连接安装（不含室外至总变桥架等安装，不含用户表位置电缆电线进线安装，该部分由供电局连接安装）；动力3）按本合同规定刚好向分包方支付工程款4）在接到分包方结算和交工验收资料后刚好组织向发包人结算工程价款，并按本合同规定与分包结算工程款

2、分包方职责1）组织协调与安装工程有关各方面关系，组织质量、环境、平安、文明标化等各种审核，并组织有关部门的检查，直至验收合格为止2）本分包合同内容必需自行完成，自报月形象进度款，不得再转包分包如擅自转包分包，总包方有权单方面终止本合同3）分包方负责组织工程管理班子（分包方资质与对分包单位的管理制度施工前必需上报总包方，班子人员名单在工程施工前另行书面报总包方），负责工程一切技术及管理工作，工人进场前必需将进场人员的花名册报总包方4）随时受总包方监督及指挥，外来合同工应“三证”齐全，并办理好暂住证等手续违约责任甲方未能按承包合同内规定履行，除竣工日期顺延外，补偿乙方由此而发生的经济损失，若因业主方缘由造成工程停建、缓建或设计重大变更等，造成的停工损失，甲方不担当赔偿，甲方协作乙方向业主方申请补偿，甲方未能按合同约定日期支付工程款工资，甲乙双方未能达成延期付款协议，乙方可以停止施工，甲方担当违约责任，并赔偿乙方经济损失乙方未能按双方合同的规定履行自己的职责造成工程质量不合格，引起的返工、返修费用，包括材料费全部由乙方担当，使甲方工期延误造成一切经济损失由乙方担当，在施工期间，乙方盲目施工，机械操作人员无证上岗，违反平安操作规定所发生的平安事故，由乙方负责处理并赔偿双方在执行合同过程中假如发生争议应协商解决，协商不成任何一方均可向浙江杭州合同促裁委员会申请仲裁，也可向当地人民法院起诉本合同一式四份，总承包方持二份，分包方二份甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年—月—日年—月—日个人水电安装承包合同篇8甲方（发包方）乙方（承包方）甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议第一条工程概况

1、工程地点

2、工程承包方式

3、工期20—年月日-年—月—日止

4、合同价款本合同工程预算造价人民币（大写），若有变更施工内容及增加工程项目，需甲方确认，增加工程造价按实结算与业主结算下浮13%作甲方管理费

5、a、工程量确定方式（按以下先后依次执行）按甲方与乙方协商确定的计算方法执行b、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式1）工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格，则沿用；2）工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格,则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变如工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先依次选择类似项目综合单价进行换算如换算时出现同种材料、人工、机械单价则沿用，如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按双方协商一样的材料单价结算3）当甲方提出变更通知，乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方提出通知要求（发出指令）后5个日历天向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更缘由、增加费用金额、增加费用计算书，若乙方不在规定的时间内供应增加费用报告，该类变更所涉及的增加费用视同已包括在合同价款中，不另增加4）由于甲方指令而引起的施工方案的变更，若乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方发出指令后5个日历天内向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更缘由、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施若乙方不按规定供应增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中5）由乙方提出的施工方案变更，若乙方认为由于非乙方缘由而产生了增加费用，乙方应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告，报告内应说明变更缘由、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施若乙方不按规定供应增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中6）当甲方提出的施工方案有变更时，乙方不得以甲方尚未审批其对应的变更价款及工程量而拒绝进行变更工程的施工，否则，由此引起的损失和延误的工期由乙方担当7）凡图纸会审记录涉及工程实体内容改变的，均须转变成设计变更后才能作为调整合同价款的依据8）在变更实施过程中，乙方应在发生变更的必要工序提请甲方确认实际发生的状况，以此作为将来费用结算的依据，否则甲方可以拒绝计量，甲方无须支付相关费用，费用由乙方自负其次条关于材料供应约定

1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应刚好向甲方书面提出，甲方仍表示运用的，由此造成的工程损失，责任由甲方担当

2、甲方供应的材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用如乙方违反本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方

3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用，如已运用对工程造成的损失由乙方负责第三条关于工程质量及验收的约定

1、本工程应严格执行国家《装饰装修工程施工规范》和《装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准

2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身缘由造成质量问题，其返工费用由乙方担当

3、工程竣工乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续第四条关于平安生产各防火的现场治理的约定

1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，削减环境污染

2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线

3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作

4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场

5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方供应的装修材料出门，一经发觉偷盗现象按材料价格加倍赔偿第五条工程付款方式、承包内容、结算的约定

1、第一笔工人及材料进场预付款支付14%,计:—元

2、其次笔天花线槽，线管及卫生间给排水管道安装完成50%,支付20%计—元o

3、第三笔天花线槽，线管及卫生间给排水管道安装完成100%,支付17%,计—元

4、第四笔管内穿线完成50%,支付10%,计—元

5、第五笔全部管线，开关插座，灯具安装完成并自检调试完成100%,支付20%,计；—元

6、第六笔工程竣工及经甲方验收后支付14%,计；yis©

7、第七笔工程保质金，竣工验收起计壹年后柒天内支付5%,计；元

8、本工程保修期，保修期从竣工验收签章之日起算

9、乙方承包内容板安装；后期灯具及洁具的安装；第六条纠纷处理因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不情愿协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼第七条全同的变更和解除

1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守任何一方需变更合同内容，应约协商一样后，重新签订补充协议

2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同第八条其它约定

1、因气候、停电等不行抗力或不行预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延

2、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费修理，在接到甲方通知后48小时内必需到达现场，由于甲方运用不当或不行抗力、甲方所购主材产品质量异议或不行遇见缘由造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方修理费用第九条附则

1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止

2、本合同签订后工程不得转包

3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份

4、合同有效期至年月日至年月日

5、工程保修期年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用甲方—签字（盖章）乙方—签字（盖章）日期年月日日期年月日电安装（连接至动力配电柜位置，不包括接电机）；疏散指示管道预埋及照明安装

3、弱电网络电视、网络、对讲电话系统仅管道预埋（图纸显示由相关部门要求，仅预留管路）

（二）商铺承包范围

1、给水系统给水管道预埋，水表安装，连接到卫生间一个水龙头，卫生间及淋浴洁具安装不含在内；给水出外墙至室外

1.5m,以外不含在内

2、排水系统卫生间、淋浴间、等污水管道安装；不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装；雨水排水管道安装；雨水管出墙至室外第一个井道，排污管出外墙至室外

1.5m或第一个井道

3、强电防雷接地系统安装；应急照明、一般照明（商铺照明线仅接入到开关箱，其照明由装修二次深化设计再安装不含在本次承包范围内）；除商铺外其它图纸要求照明、开关插座安装；动力电安装（连接至动力配电柜位置）；疏散指示管道预埋及照明安装

4、弱电网络电视、网络、电话、管道预埋一一至室内弱电接线箱（图纸显示由相关部门要求，仅预留管路）；不含室外管道及管井砌筑预埋

（三）住户承包范围

1、给水系统给水管道预埋，水表安装，连接到卫生间，卫生间及淋浴洁具安装不含在内；仅含安装一个水龙头（卫生间或厨房间）；给水出外墙至室外

1.5m,以外不含在内

2、排水系统卫生间、淋浴间等污水管道安装；不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装；雨水管道安装，雨水管出墙至室外第一个井道，排污管出外墙至室外

1.5m或第一个井道

3、强电根据图纸完成防雷接地系统安装；应急照明、一般照明、插座开关面板安装；总变至分变连接安装（不含室外至总变桥架等安装，不含用户表位置电缆电线安装，该部分由供电局连接安装）；动力电安装（连接至动力配电柜位置）；疏散指示管道预埋及照明安装

4、弱电网络电视、网络、电话、对讲电话系统仅管道预埋（图纸显示由相关部门要求，仅预留管路）

（四）甲方支配的其它零星安装工程和设计图纸变更修改项目施工由乙方负责施工，费用由现场施工员签认计算

（五）甲方以书面通知形式要求增加或修改的工程内容，产生的费用双方协商解决

（六）本工程全部预埋套管加工不包括在内

（七）以上仅为清包工，（不含焊条、气割所用气、锯条、切割片、冲击钻头、开孔器、平安带、平安帽、手套、弯管器、弹簧、夜间照明灯等工程所用辅材等）

五、承包方式、计量、计价

1、乙方包人工、包施工机械、包质量、包工期、包文明施工等

2、甲方除供应垂直运输机械、套丝机、电焊机外，其余施工机械均由乙方负责（包括但不限于打压机，切割机和顶弯机，电锤，电钻，手动切割机、工人手头工具等、以及机械相关的配件）

3、本工程按开发商的39;施工图标注的建筑面积计量本工程水电安装劳务分包单价元/m质量平安随进度考核，合格则予以支付，不合格则不予以支付如有零星用工，则技工按300元/工日，普工按180元/工日，合同暂定总价万元

3、承包人已充分考虑施工过程中的人工、材料、政策性因素、市场行情等各种涨价风险，施工过程中单价不因此做调整承包人报价前已考查施工现场，施工过程中单价不因施工条件等缘由做调整

4、现场进度满意业主单位总体要求，必需达到业主及甲方共同制订的进度要求因其他缘由造成的现场窝工、停工，其窝工损失双方协商解决

5、承包价格中均已包含为保证本工程的合同工期所发生的抢工措施费、用工风险费用以及抢工状况下的工程质量和平安保证措施费用

六、结算和付款方式

1、如全部工具有乙方供应，甲方需在乙方进场施工预支付5万元工程款，此工程款在以后合同结算中扣除

2、乙方每完成5层预留预埋施工后15天内，甲方按5层建筑面积x单价的30%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元（所支付费用在该节点付款总价中扣除）

3、乙方每完成5层线盒安装、二次配管、户内箱底箱施工后15天内，甲方按5层建筑面积x单价的20%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元（所支付费用在该节点付款总价中扣除）

4、乙方每完成5层排水安装、给水立管、横管、支管施工后15天内，甲方按5层建筑面积x单价的10%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元（所支付费用在该节点付款总价中扣除）

5、乙方每完成5层桥架安装、穿线、灯具施工后15天内，甲方按5层建筑面积x单价的5%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元（所支付费用在该节点付款总价中扣除）

6、乙方每完成5层开关、插座、配电箱及元器件以及剩余施工内容后15天内，甲方按5层建筑面积x单价的20%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元（所支付费用在该节点付款总价中扣除）

7、本工程竣工验收合格后15天内，甲方向乙方支付工程总价款的12%

08、工程质量保证金为3%,保修期满后且无遗留问题两个月内支付质量保证金工程质量保证金不计取利息

9、因甲方缘由延误工期，其工期顺延，超过三天需补民工工资的70%o

10、甲方需把全部材料及设备刚好到场地，乙方不包括材料卸运，如须要卸运需支付费用

七、其它

1、本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，双方代表签字盖章（或手印）后生效

2、本合同在履行过程中发生争议的，双方协商解决，协商不成的，应向甲方所在地或工程所在地人民法院起诉

3、本合同未尽事项双方协商解决，签订的补充协议与本合同具有同等效力甲方乙方（签字并按手印）法定代表人电话托付代理人日期日期开户银行账号个人水电安装承包合同篇2甲方乙方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方现就甲方托付乙方水电安装包工包料事宜，经协商达成一样，签订本合同并共同遵守第一条托付事项甲方由于工程进展须要，拟将的水电安装工程以包安装、包工具、包料的形式托付乙方承包施工其次条乙方工作内容

1、包材料损耗（损耗按定额执行）

2、包预留套管、预埋给水管，包给排水材料安装（不包含全部二次增压设备，空调冷凝管以及室外雨水管的安装）

3、电施工程，电柜下桩及表后的其他工程按图施工防雷连接，弱电预埋（不包含，消防弱电配管和穿线，荧光灯具安装，以及其它灯具，设备电力，变压器和发电机组，各种配电柜，全部的计量表材料安装）4,全部水电工程以建筑物外轴线

1.5米为标准（不包括消防）第三条施工工期。