2022生产承包经营合同

生产承包经营合同2022生产承包经营合同1甲方:_______________乙方______________为提高生产经营效益，将企业扭亏为盈，经公司全体股东协商，将原氨法生产工艺改造成酸法生产工艺，并向下游产品伸延，经甲乙双方友好商议，由乙方投资对原生产工艺进行改造，并由乙方承包生产经营，现达成如下协议，以资共守

一、承包生产经营期限自20年四月一日起至20年四月一日止，时间为五年，第一年度免交生产经营承包费用，其次年度上交股东梁永福承包经营款肆拾万元，其余股东按此股分比例上交费类推，第三年度到第五年度共三个年度每一个年度上交股东梁永福承包经营款叁拾万元，其余股东按此比例类推

二、承包期满后的投资固定资产与设备处理对乙方本次改造投资的固定资产及设备，承包期满后对有运用价值的固定资产及设备按国家标准计提折旧后的剩余价值，由下届承包人支付给乙方

三、承包期内，乙方生产经营须要银行贷款，以甲方名义申报贷款，甲方允许将其名下的固定资产作为贷款抵押甲方及股程的施工管理任务，担当《建设工程施工合同》中施工方应担当的一切责任和义务为明确双方的责、权、利关系，特签定本合同

一、承包范围及造价《建造工程施工合同》约定的工程内容及其增、减、附属工程合同造价约

二、合同工期日历天

三、质量标准

四、安全生产及文明施工现场标准按《建设工程施工合同》及投标承诺执行

五、承包形式本工程项目实行风险责任承包，即乙方对工程结构的质量安全终身负责，对《建设工程施工合同》中规定的条款及保修事项负责，对上缴公司的管理费负责，对该工程的经营管理屈损负责并担当与本工程相关的一切法律责任

六、管理费上缴

（一）缴费方式经商议确定;乙方按以下第种方式上缴管理费

1、按本工程《建设工程施工合同》总价上缴管理费，计人民币¥大写，事实上缴管理费总额为结算总价的%

2、乙方以包干的形式上缴管理费，本工程确定上缴管理费金额为人民币¥大写

3、其他方式由甲方依据详细状况另行确定

（二）缴费方法

1、按以上第“1”种方式上缴管理费时乙方每次以建设方拨付的工程款为基数，按所定费率上缴，但全部管理费必需在该工程竣工验收前全部缴清

2、按以上第按以上第“2种方式上缴管理费，在工程款首次拨付时一次性缴清

3、以上第“3”式上缴管理费、甲、乙双方依据详细状况另行商定、七税收和“规费〃的交纳经双方确定，该工程的各项税、费均由乙方担当营业税和个人所得税由乙方自行向当地税收部门全额交纳国家行政机关及有关各部门应收取的各项“规费”均由乙方负责自行如数交纳

八、财务管理

1、甲方财务科对工程款实行专款专用乙方必需保证本项目的全部工程款拨付汇至甲方财务账户，然后才财务科有安排进行支用，并严格执行公司的财务管理制度

2、乙方不得凭白条从建设方领取工程款，或者将公款转入非甲方指定的银行及账户，严禁将工程款挪用作他用，如有违反者,视为挪用公款甲方有权单方中止合同，并撤销乙方对本项目承包的权力同时也可向司法机关申请追究乙方的法律、经济责任，由此产生的一切经济损失由乙方担当

九、甲方责任

1、负责与建设单位和有关部门协调，刚好匡助乙方办理各类手续，维护乙方的、合法权益

2、向乙方供应技术问询和技术指导、催促乙方严格根据审定的施工方案组织施工，匡助和指导乙方抓好工程质量、安全生产、文明施工、竣工验收等方面的工作

3、指导乙方按施工规范进行施工，匡助乙方解决在施工中出现的技术和质量方面的问题、刚好处理现场质量事故，参加分部、分项工程验收和竣工验收催促指导乙方搜集整理本项目的各种资料，以备归档

4、催促乙方按规程组织安全生产，审核乙方的安全措施、设备及设施，匡助乙方对施工人员进行安全生产教化，每周不少于一次，催促乙方搞好安全生产和现场文明施工，匡助处理现场平安隐患及安全事故

5、匡助乙方对安排生育，社会治安综合管理，劳务管理工作等方面的教化，办理有关证件（办证费用由乙方担当）

6、甲方有权视其工程规模，难易程度及乙方管理班子人员组成、素质状况等，必要时可向乙方调派1至3名技术管理人员费用由乙方担当

十、乙方责任

1、严格执行甲方和建设方签订的《建设工程施工合同》中的一切条款，担当《建设工程施工合同》中承包人的一切义务和责任

2、根据设计文件，严格按施工规范组织施工，使该项目达到《建设工程施工合同》中规定的质量等级、合同工期，达不到质量等级和合同工期，担当其《建设工程施工合同》和投标书中有关的罚责

3、自觉遵守甲方各项规章制度，听从甲方各职能部门管理，自觉维护甲方的社会信誉

4、做到“安全生产、文明施工”并层层落实该工程的安全、质量目标和措施，杜绝死亡事故和质量事故的发生，严禁违章作业、野蛮施工、盲目指挥，诺发生安全或者质量事故，无条件的担当法律责任和经济损失

5、项目部班子成员名单在开工前上报公司工程科，并负责项目班子的施工员、质检员、材料员、安全员、资料员、预算员等“六大员”的培训，办证工作，必需做到持证上岗，对特种作业人员要凭“特种工种作业证”录用，否则一切后果由乙方担当

6、施工过程中，主动筹措施工资金和组织合格材料进场施工，遵守《劳动法》、《合同法》，刚好足额支付各工种人工工资和材料款，担当因本工程发生的各种债务甲方将对乙方支付工人工资的状况进行检查，发觉拖欠人工工资，造成不良影响的，甲方将从工程款中干脆支付该部份人工工资

7、依据建设部建质113号文件关于《建设工程质量责任主体和有关机关构不良记录管理方法》（试行）第六条规定，乙方在施工过程中发生该条所列1-8项行为的，除接受建设行政主管部门的惩罚、限期整改外，同时接受甲方赐予的每项次5000元惩罚（该费用凭甲方职能部门或者建设行政主管部门开具的不良记录从工程款中干脆扣除）

8、乙方未严格执行JGJ59-99安全生产文明施工标准，受到建设行政主管部门或者公司工程部通报指责、开出整改及惩罚通知单，乙方除限期整改、接受建设行政主管部门的惩罚外，同时接受甲方赐予的每次500元惩罚（该费用从工程款中干脆扣除）

9、严格执行《建设工程质量管理条件》第六章“建设工程质量保修”各条内容，并担当其一切责任工程完工后，因乙方造成的质量问题，且影响用户正常运用的，必需在接到通知后24小时内派人员修理，并担当修理费用，因其它原由造成的质量问题，必需协作有关部门调查处理，并按其责任划分担当相应责任H*、违约责任

1、甲方挪用乙方担当施工项目的工程款，将按挪用款额的日万分之五计算罚金赔偿乙方

2、乙方不按合同财务管理条款实施，私设账户和挪用工程款，视为挪用公款，甲方按日万分之五赐予乙方经济惩罚情节严峻者将提请法院追究其法律责任

3、乙方诺违反合同第“十一”条之约定，使甲方社会信誉和经济上受到伤害或者不按规定上交甲方管理费，甲方可视其情节轻重分别做出如下处理确定1中止本合同，住手一切服务，不参加该工程竣工验收，全部资料不予签字盖章2不按规定交纳税收及“规费”由乙方担当其全部法律责任

十二、嘉奖如乙方工程质量被评为省、部优工程，甲方按每平方米一元和五元的档次奖给乙方;如获省、部级安全生产文明施工管理现场奖的，甲方按每平方米

0.5元和2元的档次奖给乙方

十三、其他约定

1、遵照市劳动和社会保障局和荆门市规划建设局联合下发的“劳社18好文件要求”在办理施工许可证时或者签订《建设工程施工合同》前按文件规定提留相应比例的信誉保证金，以保障劳动者的利益工资肯定要当月足额干脆发给劳动者，由劳动者本人签字，并将工资表每月3日前报公司财务壹份备案乙方如拒绝执行本条款，甲方可取销其承包该工程的资格，报请主管部门更换该项目的项目经理

2、因特殊原由，如施工期间全额垫资或者业主方只给该工程部分材料不支付工程款的项目，乙方确定无力按合同约定足额交付管理费及其它费用的，乙方必需在工程完工或者办理工程决算前到公司财务部办理欠款手续，否则甲方将住手一切服务，由此造成的损失由乙方担当

3、工程竣工后，乙方应刚好与工人办理工资结算手续，并按公司规定将参加该工程施工的全部民工本人签字认可的工资结算表报甲方办公室一份若有未付清的民工工资，在竣工后的每一次拨付工程款时，甲方将留足该部份款项后，方能将剩余款项拨给乙方运用

4、在施工过程中，若发生工伤事故，竣工时仍未处理完毕或者者因工致残，伤残等级尚未签定或者虽已签定，但乙方未按劳动仲裁部门或者法院判定的全部补偿费支付给伤者，甲方将在乙方负责施工的各工程项目的工程款中，按伤残最高赔付额

1.5倍留足该部份款项后，方能将剩余款项拨付给乙方运用

5、若发生因乙方拖欠民工工资和对伤亡民工的善后工作处理不当，导致有关部门对甲方进行经济惩罚的一切费用均由乙方担当

6、乙方对外签订的任何合同或者赊欠的人工、材料款，未经甲方签字允许，甲方均不担当民事连带责任

7、附《施工合同》壹份于乙方

十四、本合同一式三份，甲方二份，乙方乙方，双方签字生效，全部条款履行完毕后失效甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年一月—日年一月—日生产承包经营合同4甲方乙方为提高生产经营效益，将企业扭亏为盈，经公司全体股东协商，将原氨法生产工艺改造成酸法生产工艺，并向下游产品伸延，经甲乙双方友好商议，由乙方投资对原生产工艺进行改造，并由乙方承包生产经营，现达成如下协议，以资共守

一、承包生产经营期限自20xx年四月一日起至20xx年四月一日止，时间为五年，第一年度免交生产经营承包费用，其次年度上交股东梁永福承包经营款肆拾万元，其余股东按此股分比例上交费类推，第三年度到第五年度共三个年度每一个年度上交股东梁永福承包经营款叁拾万元，其余股东按此比例类推

二、承包期满后的投资固定资产与设备处理

三、承包期内，乙方生产经营须要银行贷款，以甲方名义申报贷款，甲方允许将其名下的固定资产作为贷款抵押甲方及股东必需刚好协作办理相关贷款手续乙方必需按时归还贷款，并以易世峰所持股分作担保乙方以公司名义向政府及相

四、乙方承包期所产生的债权、债务均由乙方自行担当，甲方概不负责

五、乙方在承包期内担当企业法人的全部权利与义务，注意安全生产，乙方在生产经营中所产生的安全事故均由乙方担当责任及相关费用，甲方概不负责

六、乙方20xx、20xx年承包款按每年100万元计算，在此承包期内，乙方代公司偿还原公司固定资产投资欠款、土地款，办理环保许可证所支付款项及应由公司担当的其它款项，在乙方应上交的承包款项中扣除后剩余部门再安排给各股东杜冬云应得承包款交梁永福代收

七、未尽事宜，双方本着友好与实事求是的原则，商议解决甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年一月—日年一月—日东必需刚好协作办理相关贷款手续乙方必需按时归还贷款，并以易世峰所持股分作担保乙方以公司名义向政府及相关部门申请项目支持资金归乙方全部，费用由乙方担当

四、乙方承包期所产生的债权、债务均由乙方自行担当，甲方概不负责

五、乙方在承包期内担当企业法人的全部权利与义务，注意安全生产，乙方在生产经营中所产生的安全事故均由乙方担当责任及相关费用，甲方概不负责

六、乙方20—、20—年承包款按每年100万元计算，在此承包期内，乙方代公司偿还原公司固定资产投资欠款、土地款，办理环保许可证所支付款项及应由公司担当的其它款项，在乙方应上交的承包款项中扣除后剩余部门再安排给各股东杜冬云应得承包款交梁永福代收

七、未尽事宜，双方本着友好与实事求是的原则，商议解决甲方______________乙方______________年月曰生产承包经营合同2包方:地址:邮码:电话:法定代表人:职务:承包方:地址:邮码:电话:法定代表人:职务:双方依据中国有关法律规定，在合法自愿基础上，经商议签订本合同，共同遵守第一条承包形式为上交利润递增包干其次条承包期限自一年—月一日起至一年一月一日止，共一年第三条上交利润数额

1.承包方上交利润包干基数为一元

2.承包方按—递增—％比例上交利润

3.承包方上交利润时间按—计算,即一年一月交—元;一年—月交__元;_年_月交_元;一年一月交一元;一年一月交一元第五条国家指令性产品供应安排和生产安排第六条主要经济技术指标L—年末固定资产原值一万元，承包期间固定资产增值总额为—万元，其中一年—万元;_年_万元;一年—万元;一年—万元;一年一万元

4.国家资产的维护;设备完好率—%;固定资产净值率%o

5.新产品开辟项,主要新产品是_____o

6.承包期间技术改造投资总额__元;_一年为__元;一年为__元;一年为一元

7.产品质量要求o

8.主要物资能源消耗指标—o

9.安全生产和双保指标o10出口创汇指标o11_______________产值指

12.上交利润o第七条贷款归还，承包前的债权债务处理:o第八条双方权利和义务

（一）发包方

1.应按承包合同规定，监督企业管理好资产,监督企业依法经营,照章纳税，履行合同;做好指导、商议、服务工作

2.承包方因经营管理不善，在—时间内完不成上交利润一%,或者严峻违法经营，或者—的,发包方会同有关部门核查后，可依法定程序解除承包合同或者更换经营者

3.按合同规定兑现奖罚条款

（二）承包方

1.承包方的经营者__是企业在承包期内的法定代表人，对企业的生产经营管理活动负有全面责任，根据《中华人民共和国全民全部制工业企业法》第45条规定行使职权

2.在国家法律、政策、安排允许的范围内，承包方有权建立以经营者为首的生产经营管理系统

3.承包方必需遵守国家法律，执行国家政策和安排，完成合同规定的各项指标和任务，维护国家、企业和职工的合法权益，正确处理企业内部的安排关系

4.承包方完成或者超额完成承包指标时，分别下列状况,对企业经营者进行嘉奖1o

2.3—.

5.承包方完不成承包指标时，分别下列状况，对企业经营者进行惩罚1o23o第九条违约责任

1.发包方违约或者非法干预，给承包方造成经济损失，相应调整当年上交利润或者延长承包期限

2.承包方完不成上交利润指标，除由经营者和其他负责人按合同规定赔偿外，不足部份以企业资金补足第十条解决合同纠纷的方式执行本合同发生争议，由当事人双方商议解决商议不成，按项处理1由—仲裁委员会仲裁2向一人民法院起诉第十一条双方约定的其他事项本合同自—起生效合同正本一式两份，发包方、承包方各执一份，副本一式一份,分送,,发包方:—法定代表人:年一月—日承包方:一法定代表人:一年—月—日发包方（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）为了搞好大明机制砖厂的生产、经营等工作，应乙方要求，经甲方谨慎考虑，甲方将从大明村委会承包的大明机制砖厂的生产、经营等的承包权承包给乙方生产、经营，双方就相关事项达成协议如下

一、甲方事项

1、甲方代表联系电话乙方代表联系电话

2、乙方一经签订本合同，甲方就认定乙方为大明机制砖厂的法定负责人，承包采用大包干的承包方式，独立核算，乙方经营期间的全部债权、债务由乙方自主负责，一律与甲方无关

3、乙方生产管理人员由乙方自主负责支配

4、甲、乙双方签订合同后，对现有设施进行清点，合同期满后，乙方如数交还给甲方，乙方在经营期间添制的不动产一律归甲方全部，乙方不得废除

二、承包期限

三、乙方上交甲方的承包金额及有关事项

1、乙方每年向甲方上交承包金额为，人民币（含砖厂建厂时租用二组稻田所付的稻田补偿）

2、乙方签订合同后须缴纳一年的承包金，一年承包期满后如续包，须在第年开工生产前缴纳该年的上交承包金

3、如经营期间，甲、乙双方发生经济往来时，全部款项一次性付清，双方都不计利息

4、甲乙双方在承包交接时，一切经济责任，由乙方与甲方进行商议，办好交接手续，处理好债权、债务及物资转让等

四、甲方供应给乙方的生产条件一律以现状为准泥土资源由乙方自行组织，甲方负责道路及周边关系的协调，以保证乙方正常生产，乙方在生产时，要妥当处理好水土流失事务的发生

五、乙方经营期间须合法经营，正常缴纳国税、地税等，并协作上级相关部门搞好安排生育、流淌人口的管理等相关工作

六、乙方生产经营期间，如遇国家政策性的关闭停产，由国家相关部门赐予的干脆损失补偿全部由乙方全部，间接补偿乙方得补偿款的%

七、本合同条款除与国家法律、法规相冲突外，其内容不得变更，如单方违约，处以违约罚款壹万元，并赔偿因此所造成的一切经济损失

八、本合同一式两份，双方签字生效，具有同等法律效力

九、本合同未尽事宜，双方商议解决，以补充合同为准甲方乙方甲方村乙方议定事项如下

一、承包名称镇村砖厂；生产项目生产红砖

二、承包方预交承包砖厂资产损坏、丢失风险抵押金人民币万元整（元）

三、承包期限为四年（即年月日至年月日止）

四、甲方收取承包金为一年，每年的承包金为万元整以下承包金每年一交，每年11月30日前交下一年的承包金，假如11月30日前不交承包金，属违约

五、假如砖厂经营不善、破价不好等原由，乙方不干而违约，甲方会扣掉风险抵押金柒万元假如土区不够，村上负责供应生产砖的土区合同到期时，如乙方没有违约，甲方在年月日验收合格后返回风险抵押金万元

六、甲方的权利和义务

1、义务供应生产场地、生产用土、轮窑、生产用房、办公用房、机井、变压器、水泥电柱、机器生产工具物资等资产详见村资产交接单，甲方不供应交接单以外的任何物资，供应期限为连续四年甲方不得干涉乙方的生产经营方式

2、权利甲方有权定期监督轮窑、厂房、机械设备的修理和管理

七、乙方的权利和义务

1、乙方在生产经营过程中，担当上缴国家税金、土地运用税费、环境污染费、水电费、水资源费、水土流失费、管理费……（凡属国家及上级主管部门应收税费等）一律由乙方负责

2、乙方对生产资料负责保管修理

3、乙方在生产过程中必需修理好轮窑、厂房、机械等设备

八、以上事项望双方执法遵守法律，遵照执行，不得违约，谁违约谁担当责任，否则追究刑事责任

九、本合同未列入事项，双方商议，妥当解决

十、本合同自签定之日起生效甲方村法人代表乙方签定日期年月日生产承包经营合同3发包方（以下简称甲方）承包方项目经理（以下简称乙方）依据中华人民共和国《建造法》、《招标投标法》的有关法律法规，经公开招标（议标），甲方获得工程的总承包权，为了加强管理，全面落实和履行甲方与建设方签定的《建设工程施工合同》经甲方探讨确定派同志任项目经理并组建项目部，负责担当该工。