还剩7页未读,继续阅读
文本内容:
包工程合作合同(3份合同范本)【第1份】工程外包合作协议书范本甲方住址法定代表人联系电话乙方住址法定代表人联系电话风险提示:合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考实践中,需要依据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,结合本工程详细状况,双方达成如下协议第一条工程概况
1、工程名称O
2、工程地点o
3、承包范围o
4、承包方式o
5、工期本工程自年一月一日开工,于年一月一日竣工
6、工程质量o、合同价款(大写人民币)o7其次条发包方工作风险提示应明确商定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中消失扯皮的情形再次温馨提示因合作方式、项目内容不全都,各方的权利义务条款也不全都,应依据实际状况进行拟定
1、开工前日,向承包方供应经确认的施工图纸或作法说明份,并向承包方进行现场交底
2、向承包方供应施工所需的水、电,并说明使用留意事项办理施工所涉及的各种申请、批件等手续
3、指派(联系电话)为发包方驻工地代表或主要联络人,负责合同履行对工程材料、工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜工程外包合同范本工程外包合同范本
4、如的确需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责与业主办理相应审批手续
5、供应经业主或发包方确认的工程材料清单,内容包括材料名称、规格型号、数量、品牌、其他技术要求等第三条承包方工作
1、参与发包方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度方案,交发包方审定
2、依据发包方供应的工程材料清单选购合格的工程物料,并由发包方驻工地代表签字确认
3、指派(联系电话)为承包方驻工地代表,负责合同履行按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务,解决由承包方负责的各项事宜
4、严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定、严格根据图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录参与竣工验收,编制工程结算
5、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,做好施工现场保卫和垃圾处理等工作,并担当相应费用处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位(住户)的关系
6、对施工现场业主所滞留的物品、设施等实行爱护措施
7、施工中未经发包方或业主的书面同意或有关部门批准,不得随便拆改原建筑物结构及各种设备管线
8、工程竣工未移交发包方前,负责对现场的一切设施和工程成品的爱护
9、参与发包方或业主单位主持召开的工程进度协调会议第四条关于工期的商定
1、发包方要求比合同商定的工期提前竣工时,应征得承包方同意,并支付承包方因赶工实行的措施费用
2、因发包方未按商定完成工作,影响工期,工期顺延
3、因承包方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延
4、因设计变更或非因承包方缘由造成的停电、停水及不行抗力因素影响,导致停工8小时以上(含8小时,一周内累计计算),工期相应顺延第五条关于工程质量及验收的商定
1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准
2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准发包方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向承包方支付由此增加的费用
3、发包方、承包方应准时办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续发包方不按时参与隐藏工程和中间工程验收,承包方可自行验收,发包方应予承认若发包方要求复验时,承包方应按要求办理复验若复验合格,发包方应担当复验费用,由此造成停工,工期顺延若复验不合格,其复验及返工费用由承包方担当,但工期也予顺延工程外包合同范本工程外包合同范本
4、由于承包方缘由造成质量事故,其返工费用由承包方担当,工期不顺延
5、工程竣工后,承包方应通知发包方验收,发包方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续如发包方在规定时间内未能组织验收,需准时通知承包方,另定验收日期但发包方应承认竣工日期,并担当承包方的看管费用和相关费用第六条关于工程价款及结算的商定
1、双方商定本合同价款采纳第种
(1)固定价格
(2)固定价格加%包干风险系数计算,包干风险包括内容
(3)可调价格根据国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算
2、本合同生效后,甲方分次,按下列商定支付工程款
(1)尾款竣工结算或质保期届满时一次结清
(2)分期拨款进行的条件拨款%金额元
3、工程竣工验收后,承包方提出工程结算并将有关资料送交发包方发包方自接到上述资料日内审查完毕,到期未提出异议,视为同意并在审查期满后日内结清尾款第七条关于材料供应的商定
1、本工程发包方供应设备的,应为符合设计要求的合格产品凡商定由承包方提货的,由承包方担当运输费用
2、由发包方供应的设备发生质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方担当
3、全部工程材料、设备均由承包方负责保管由于承包方保管不当造成损失,由承包方负责赔偿
4、凡由承包方选购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,对工程造成的损失由承包方负责第八条有关平安施工和防火的商定
1、发包方供应的施工图纸或作法说明,应符合《《建筑装饰工程施工及验收规范》或其他发包方供应的书面标准
2、承包方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程平安技术规程》、《建筑安装工人平安操作规程》和其他相关的法律法规、规范
3、由于发包方确认的图纸或作法说明违反有关平安操作规程和防火设计规范,导致发生平安或火灾事故,发包方应担当由此产生的相应经济损失
4、由于承包方在施工生产过程中违反有关平安操作规程,导致发生平安或火灾事故,承包方应担当由此引发的相关经济损失第九条嘉奖和违约责任风险提示合同的商定虽然细致,但无法保证合作方不违约因此,必需明确商定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据
1、由于发包方缘由导致延期开工或中途停工,发包方应补偿承包方因停工、窝工所造成的损失每停工或窝工一天,发包方支付承包方X发包方担心合同的商定拨付款,每拖期一天,按付款额的%支付滞纳金
2、由于承包方缘由,逾期竣工,每逾期一天,承包方支付发包方x违约金发包方要求提前竣工,除支付赶工措施费用外,每提前一天,发包方应支付承包方x作为嘉奖
3、承包方根据发包方要求,全部或部分工程项目达到优良标准时,除按本热门合同、2款增加优质价款外,发包方应支付承包方x作为嘉奖工程外包合同范本工程外包合同范本
4、承包方应妥当爱护施工现场的设备及堆放的各种物品,如造成损失,应照价赔偿
5、发包方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由发包方负责并担当损失
6、未经发包方同意,承包方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由承包方负责并担当损失
7、因一方缘由,合同无法连续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失第十条争议或纠纷处理
1、凡因本合同或与本合同有关的一切争议,双方应友好协商协商不成的,可提交原告方所在地人民法院,以先受理的法院为准,根据法律程序进行裁判
2、除双方另有商定或法律另有规定的,诉讼费由败诉方担当第十一条不行抗力
1、本合同所称不行抗力指不行预见、不能避开并不能克服的客观状况,包括战斗、地震、火灾、动乱、罢工、运输事故、空中飞行物体坠落、乙方供应商发生不行猜测的事故,或其他非合同双方责任造成的爆炸、火灾等
2、因不行抗力致使完全不能履行合同的,本合同终止,双方无需担当任何责任,但本合同另有规定的除外
3、因不行抗力致使部分不能履行合同的,依据不行抗力的影响,免除相应的责任,但本合同另有规定的除外
4、因发生不行抗力影响合同履行的,患病不行抗力的一方须在—日内以书面形式通知对方,并在不行抗力结束后—日内向对方提交发生不行抗力的充分而有效的证明
5、因一方的违约行为导致延期履行合同,导致合同履行遭受不行抗力的,违约方应担当不行抗力造成的相应损失的赔偿责任第十二条其他商定
1、本合同未尽事宜,双方可协商另行签订协议若双方不能签订协议的,根据现行行规、惯例执行
2、本合同一式份,双方各执份,经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效
3、本合同履行完成后自动终止甲方签约日期年—月一日乙方签约日期年—月—日【第2份】工程外包合作协议范本专业版甲方住址法定代表人联系电话乙方住址法定代表人联系电话根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,结合本工程详细状况,双方达成如下协议第一条工程概况
1、工程名称O
2、工程地点o
3、承包范围o
4、承包方式o
5、工期本工程自年月日开工,于年月________日竣工
6、工程质量o
7、合同价款(大写人民币)其次条发包方工作
1、开工前日,向承包方供应经确认的施工图纸或作法说明份,并向承包方进行现场交底
2、向承包方供应施工所需的水、电,并说明使用留意事项办理施工所涉及的各种申请、批件等手续
3、指派(联系电话)为发包方驻工地代表或主要联络人,负责合同履行对工程材料、工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜最新工程外包合同范本最新工程外包合同范本
4、如的确需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责与业主办理相应审批手续
5、供应经业主或发包方确认的工程材料清单,内容包括材料名称、规格型号、数量、品牌、其他技术要求等第三条承包方工作
1、参与发包方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度方案,交发包方审定
2、依据发包方供应的工程材料清单选购合格的工程物料,并由发包方驻工地代表签字确认
3、指派(联系电话)为承包方驻工地代表,负责合同履行按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务,解决由承包方负责的各项事宜
4、严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定、严格根据图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录参与竣工验收,编制工程结算
5、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,做好施工现场保卫和垃圾处理等工作,并担当相应费用处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位(住户)的关系
6、对施工现场业主所滞留的物品、设施等实行爱护措施
7、施工中未经发包方或业主的书面同意或有关部门批准,不得随便拆改原建筑物结构及各种设备管线
8、工程竣工未移交发包方前,负责对现场的一切设施和工程成品的爱护
9、参与发包方或业主单位主持召开的工程进度协调会议第四条关于工期的商定
1、发包方要求比合同商定的工期提前竣工时,应征得承包方同意,并支付承包方因赶工实行的措施费用
2、因发包方未按商定完成工作,影响工期,工期顺延
3、因承包方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延
4、因设计变更或非因承包方缘由造成的停电、停水及不行抗力因素影响,导致停工8小时以上(含8小时,一周内累计计算),工期相应顺延第五条关于工程质量及验收的商定
1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准
2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准发包方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向承包方支付由此增加的费用
3、发包方、承包方应准时办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续发包方不按时参与隐藏工程和中间工程验收,承包方可自行验收,发包方应予承认若发包方要求复验时,承包方应按要求办理复验若复验合格,发包方应担当复验费用,由此造成停工,工期顺延若复验不合格,其复验及返工费用由承包方担当,但工期也予顺延最新工程外包合同范本最新工程外包合同范本
4、由于承包方缘由造成质量事故,其返工费用由承包方担当,工期不顺延
5、工程竣工后,承包方应通知发包方验收,发包方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续如发包方在规定时间内未能组织验收,需准时通知承包方,另定验收日期但发包方应承认竣工日期,并担当承包方的看管费用和相关费用第六条关于工程价款及结算的商定
1、双方商定本合同价款采纳第种
(1)固定价格
(2)固定价格加%包干风险系数计算,包干风险包括内容
(3)可调价格根据国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算
2、本合同生效后,甲方分次,按下列商定支付工程款
(1)尾款竣工结算或质保期届满时一次结清
(2)分期拨款进行的条件________________拨款%金额元
3、工程竣工验收后,承包方提出工程结算并将有关资料送交发包方发包方自接到上述资料日内审查完毕,到期未提出异议,视为同意并在审查期满后日内结清尾款第七条关于材料供应的商定
1、本工程发包方供应设备的,应为符合设计要求的合格产品凡商定由承包方提货的,由承包方担当运输费用
2、由发包方供应的设备发生质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方担当
3、全部工程材料、设备均由承包方负责保管由于承包方保管不当造成损失,由承包方负责赔偿
4、凡由承包方选购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,对工程造成的损失由承包方负责第八条有关平安施工和防火的商定
1、发包方供应的施工图纸或作法说明,应符合《《建筑装饰工程施工及验收规范》或其他发包方供应的书面标准
2、承包方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程平安技术规程》、《建筑安装工人平安操作规程》和其他相关的法律法规、规范
3、由于发包方确认的图纸或作法说明违反有关平安操作规程和防火设计规范,导致发生平安或火灾事故,发包方应担当由此产生的相应经济损失
4、由于承包方在施工生产过程中违反有关平安操作规程,导致发生平安或火灾事故,承包方应担当由此引发的相关经济损失第九条嘉奖和违约责任
1、由于发包方缘由导致延期开工或中途停工,发包方应补偿承包方因停工、窝工所造成的损失每停工或窝工一天,发包方支付承包方元发包方担心合同的商定拨付款,每拖期一天,按付款额的%支付滞纳金
2、由于承包方缘由,逾期竣工,每逾期一天,承包方支付发包方元违约金发包方要求提前竣工,除支付赶工措施费用外,每提前一天,发包方应支付承包方元作为嘉奖
3、承包方根据发包方要求,全部或部分工程项目达到优良标准时,除按本合同
5、2款增加优质价款外,发包方应支付承包方元作为嘉奖最新工程外包合同范本最新工程外包合同范本
4、承包方应妥当爱护施工现场的设备及堆放的各种物品,如造成损失,应照价赔偿
5、发包方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由发包方负责并担当损失
6、未经发包方同意,承包方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由承包方负责并担当损失
7、因一方缘由,合同无法连续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失第十条争议或纠纷处理
1、凡因本合同或与本合同有关的一切争议,双方应友好协商协商不成的,可提交原告方所在地人民法院,以先受理的法院为准,根据法律程序进行裁判
2、除双方另有商定或法律另有规定的,诉讼费由败诉方担当第十一条不行抗力
1、本合同所称不行抗力指不行预见、不能避开并不能克服的客观状况,包括战斗、地震、火灾、动乱、罢工、运输事故、空中飞行物体坠落、乙方供应商发生不行猜测的事故,或其他非合同双方责任造成的爆炸、火灾等
2、因不行抗力致使完全不能履行合同的,本合同终止,双方无需担当任何责任,但本合同另有规定的除外
3、因不行抗力致使部分不能履行合同的,依据不行抗力的影响,免除相应的责任,但本合同另有规定的除外
4、因发生不行抗力影响合同履行的,患病不行抗力的一方须在日内以书面形式通知对方,并在不行抗力结束后日内向对方提交发生不行抗力的充分而有效的证明
5、因一方的违约行为导致延期履行合同,导致合同履行遭受不行抗力的,违约方应担当不行抗力造成的相应损失的赔偿责任第十二条其他商定
1、本合同未尽事宜,双方可协商另行签订协议若双方不能签订协议的,根据现行行规、惯例执行
2、本合同一式份,双方各执份,经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效
3、本合同履行完成后自动终止甲方签约日期年月日乙方签约日期年月日【第3份】通信工程外包合作协议范本甲方(发包方)法定代表人住址电话传真乙方(承包方)法定代表人住址电话传真依据《民法典》及有关法律法规的规定,本着自愿、公平、协商全都的原则,结合工程的实际状况,为确保各方利益,经协商全都达成如下协议
一、工程项目1项目名称O
2、工程名称o
二、工程地点地点O
三、工程期限
1、本合同总工期为年月日开工,至年月________日结束
2、如遇下列状况,工期作相应顺延
(1)施工现场不符合平安施工
(2)设计范围内重大设计变更
(3)人力不行抗拒的自然灾难(如台风、地震及战斗)而影响工程进度
(4)甲方不能按合同规定支付工程款乙方在以上状况发生的天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告甲方代表在收到报告后,在天内予以确认和答复,逾期不予答乙方可视为要求已被确认
四、工程价款工程总价人民币元整(¥元)
五、付款方式
1、合同生效后,甲方在一周内向乙方支付工程总价%作为预付款,即人民币元整(¥元)o
2、工程施工结束后,甲方在一周内向乙方支付工程总价%的款项,即人民币元整(¥元)o
3、工程验收结束后,甲方在一周内向乙方付清全部余款,即人民币元整(¥元)o
六、工程验收
1、当该工程完工后,由乙方向甲方提出书面竣工验收申请甲方应在天内支配验收工作,并告知乙方参与验收乙方自提出申请验收报告天后,因甲方缘由未支配验收的,则视为该工程符合设计和施工方案要求,运行正常,通过验收
2、工程未阅历收,甲方若需启用,须与乙方协商,经同意方可使用若未经乙方同意启用,将视为通过验收
3、整个工程验收合格,则通过竣工验收的当天即为竣工日期
4、工程未通过验收,引起争议时,恳求第三方验收
七、验收标准本工程以相关设计方案、图纸为依据,根据国家标准进行验收没有国家标准的,则根据行业标准进行验收
八、双方权利和义务
1、甲方权利和义务指派为工地代表,负责协调甲方的相关事宜在工程履行过程中此指派人员的全部签名视为甲方行为
(1)负责本工程的监督,乐观协调施工协作关系
(2)负责对乙方进度、安装质量、平安爱护、综合管理的监督
(3)供应有利施工的现场条件
(4)审核工程方案进度表
(5)负责对图纸、方案的审核、确认,负责对工程进度、工程质量、隐藏工程、配套工程和合同执行状况进行监督检查及设计图纸变更签证,工程中间验收和其他必要的签证
(6)负责竣工验收工作,在收到乙方提交全部竣工资料后一周内组织验收
(7)按合同向乙方支付本合同规定的价款
2、乙方权利和义务
(1)严格按设计图施工,质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求
(2)施工中发觉问题准时向甲方报告并提出解决方案
(3)编制施工组织方案,施工总进度方案,材料进场方案,开竣工通知书等,准时送至甲方
(4)供应竣工验收技术资料,并预备竣工技术图纸,办理工程竣工结算,参与竣工验收竣工资料应满意甲方要求
(5)组织有技术水平的施工队伍,明确现场技术及施工负责人、主要管理人员,技术人员不得随便变动
九、违约责任
1、由于甲方缘由,使工程延期完成,则视甲方违约,甲方向乙方支付违约金违约金按合同总价x%延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的%o
2、由于乙方缘由,使工程延期完成,则视中国教育总网文档频道乙方违约,乙方向甲方支付违约金违约金按合同总价x%延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的_________%o
3、由于甲方未按合同商定向乙方付款,则视甲方违约,甲方向乙方支付违约金违约金按合同总价x%延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的%o
4、执行过程中,任何一方无故单方面终止合同,则视为违约,违约方需向守约方支付合同总价%的违约金
十、合同的变更及解除
1、合同签订生效后,除不行抗力外(指战斗、严峻水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不行抗力的事故),甲乙双方不得无故变更或解除
2、在履行合同过程中,因遇不行抗力事故,甲乙双方均应实行有效措施尽力削减损失并阻挡损失的扩大若确需变更或解除合同时,要求变更一方应准时通知对方,对方在接到通知天内赐予答复,逾期未答复视为同意
3、假如甲方未按合同付款,且延期支付任何一笔款项的期限达到日的,乙方有权中止本合同项下义务的履行甲方延期付款期限达到日的,乙方有权解除本合同,并且有权恳求甲方赐予相应的赔偿
4、假如乙方未能如期完成工程,且延期的期限达到日的,甲方有权中止本合同项下义务的履行整个工程延期的期限达到日的,甲方有权解除本合同,并且有权恳求乙方赐予相应的赔偿
5、变更或解除合同,所造成的损失由双方协商解决
十一、争议解决方式凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议,甲、乙双方应通过友好协商解决,协商不成时双方同意向合同签订地人民法院诉讼解决
十二、其他条款本合同于年月日由双方在签订,自双方签字或盖章后生效,一式份,双方各执份O甲方(发包方)签订日期年月日乙方(承包方)签订日期年月日上一篇一般工程合同范本(5份合同范本)下一篇返回列表。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0