履约保证金合同

履约保证金合同履约保证金合同1甲方〔全称）:出c乙方〔全称〕本履约保证金协议由双方于年月日在订立为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经同等商议相同，订立本合同第一条保证金鉴于甲方与乙方签署了***施工合同，乙方在对建立工程施工合同条款已做明确了解的状况下，为保证其在建立工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方供应履约保证金其次条保证金缴纳时间乙方应当在施工合同签订后日内〔日历天）向甲方账户交纳履约7保证金未能按期缴纳履约保证金的，视为抛却中标第三条保证金额乙方应当向甲方账户交纳现金，金额大写人民币***元[¥***元]作为履约保证金交付给甲方第四条保证期间的证据采集本钱，就本案来说乙方仅能依据《合同法》第一百零一一十三条的规定即“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失”该条款发展索赔但是这种实际损失的证明责任比拟重，证据采集难度大以及被法院接受的可能性较低，实务中法院的判例不一，这点源于主观判定成份较重自本合同生效之日起至完成隧洞混凝土衬砌日内7保证期内乙方如约履行建立工程施工合同的，甲方分三次将履约保证金〔无息〕划回乙方账户第一次为隧洞主体工程开工（洞脸形成〕，返还履约保证金的及人民币陆拾万元；其次次为隧洞掘30%,进贯通，返还履约保证金的及人民币捌拾万元；第三次为隧洞混凝40%,土衬砌完成，返还履约保证金的及人民币陆拾万元30%,第五条生效条件本合同自双方的法定代表人或者其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效第六条其他本协议一式陆份，具有一样法律效力甲方执叁份，乙方执叁份甲方公章）乙方〔公章）1地址***地址邮政编码***邮政编码法定代表人法定代表人或者授权代理人〔签字）或者授权代理人〔签字〕经办人经办人电话****电话传真***传真开户银行***开户银行帐号***帐号履约保证金合同2甲方_________乙方_________本履约保证金合同由双方于年月日在市订立为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经同等商议相同，订立本合同第一条概况鉴于甲方与乙方于______________________________________签署了施工合同，乙方在对建立工程施工合同条款已做明确了解的状况下，为保证其在建立工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方供应履约保证金其次条保证范围为乙方未按建立工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原由不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或者赔偿的损失第三条保证金额乙方应当遵照中标合同总金额的%，金额大写人民币元〔¥）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除第四条保证方式为履约保证金可无条件并不行撤销地等额抵销乙方因建立工程施工合同应向甲方支付的违约金或者损失赔偿额第五条保证期间自本合同生效之日起至建立工程竣工验收合格后日内保证期满7乙方如约履行建立工程施工合同的，由甲方通知银行干脆将履约保证金〔无息）划回乙方账户第六条资金证明乙方向甲方供应履约保证金后，甲方也应向乙方供应有利于建立工程施工合同支付的资金证明第七条争议的.解决本合同合用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应商议解决；商议无法解决时，双方允许在工程建立工程所在地人民法院提起诉讼第八条生效条件本合同自双方的法定代表人或者其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效第九条其他本合同一式贰拾份，具有一样法律效力甲方执壹拾壹份，乙方执玖份甲方〔盖章）乙方〔盖章〕法定代表人或者授权代理人〔签字〕法定代表人或者授权代理人〔签字〕年月日履约保证金合同3合同编号___________甲方**贸易有限公司法定代表人地址乙方法定代表人地址为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经同等商议相同，订立本合同第一条、鉴于甲方与乙方于年月日签署了合同编号为的《销售合同》，乙方在对销售合同相关条款已做明确了解的状况下，为保证其销售合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方供应履约保证金其次条、保证范围为乙方未按销售合同约定履行按时付款义务，包括但不限于因乙方原由未按约定时间支付货款；甲方履行送货义务后，且乙方已经出具《收货确认函》后，但乙方却因货物质量、数量等状况提出异议，导致退货或者影响货款支付；以及因违反《销售合同》的其他相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或者赔偿的损失第三条、保证金额乙方应当遵照拟向甲方选购执行峰值额度万元为基数，保证金比例为%/年，金额为人民币大写〔¥〕作为履约保证金，并在本合同签署后三个工作日内一次性交付给甲方，此款项不计利息或者资金占用费第四条、保证方式为履约保证金可无条件并不行撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《销售合同》的相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或者损失赔偿金额抵销完成后，乙方应补足保证金，乙方拒不补足保证金的，甲方有权中止销售合同的履行，并要求乙方担当相关违约责任第五条、保证期限自甲乙双方签订合同生效之日起至销售合同付款时间到期日后日内保证期后甲方依据乙方的合同履行状况，遵照合30同相关约定退还保证金给乙方第六条、本合同自双方的法定代表人或者其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效第七条、本合同发生争议或者纠纷时，甲乙双方当事人可以通过商议解决，商议不成的，可向合同签署地人民法院提起诉讼第八条、本合同壹式贰份，甲乙方各执壹份甲方〔盖章）乙方〔盖章〕法定代表人或者授权代理人〔签字）法定代表人或者授权代理人普）:年月日年月日合同签署地东莞市莞城区履约保证金合同4甲方乙方本履约保证金合同由双方于年月日在市订立为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经同等商议相同，订立本合同第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建立工程施工合同条款已做明确了解的状况下，为保证其在建立工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方供应履约保证金其次条保证范围为乙方未按建立工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原由不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或者赔偿的损失第三条保证金额乙方应当遵照中标合同总金额的随金额大写人民币元〔¥〕作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除第四条赔偿保证方式为履约保证金可无条件并不行撤销地等额抵销乙方因建立工程施工合同应向甲方支付的违约金或者损失赔偿额第五条保证期间自本合同生效之日起至建立工程竣工验收合格后7日内保证期满乙方如约履行建立工程施工合同的，由甲方通知银行干脆将履约保证金〔无息〕划回乙方账户第六条乙方向甲方供应履约保证金后，甲方也应向乙方供应有利于建立工程施工合同支付的资金证明第七条争议的解决本合同合用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应商议解决；商议无法解决时，双方允许在工程建立工程所在地人民法院提起诉讼第八条生效条件本合同自双方的法定代表人或者其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效第九条其他本合同一式贰拾份，具有一样法律效力甲方执壹拾壹份，乙方执玖份甲方〔盖章〕乙方〔盖章〕法定代表人或者授权代理人〔签字）法定代表人或者授权代理人〔签字）履约保证金合同5甲方出租写字楼一层平方米给乙方，在租赁合同中约定,甲方1600将于年月日将房屋交付给乙方，押金人民币万元，乙方将押20xx7110金交付给甲方并由甲方开具了收据，年月日，乙方催促甲方交付20xx73房屋，甲方声称因上一租客拒不退出房屋，故房屋无法交付，乙方随之想以押金双倍发展索赔，其认为该押金就是定金，此时此刻是出租方毁约其有权发展索赔■■事实上乙方的这种想法仅对了一半理由是，甲方因为上一租客的原由导致无法交付房屋给承租人乙方，这点并不能作为其免责的合法事由因为合同法明确规定“因第三人的原由导致合同一方违约的，违约方仍应当担当违约责任”乙方虽有权发展索赔，但是否有权主见押金的双倍返还呢？事实上依据其双方签订的合同可以看出，该份合同里仅约定了乙方违反合同时押金如何处理，但是并没有约定甲方无法交付房屋时乙方的索赔权利，也就是相当于没有约定甲方的违约责任且依据《担保法》上述司法说明，押金假如没有约定定金性质的，那末权利人无权主见定金权利，因此说乙方的想法仅对了一半乙方对于签订合同所无视条款的内容将会给其索赔带来较大。