还剩17页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
空调安装工程合同范本发包方(甲方)代表人承包方(乙方)负责人风险提示发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或者备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需暂时用水、暂时用电、中断道路交通、暂时占用土地等许可和批准且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或者备案,由发包人承担由此增加的费用和(或者)延误的工期,并支付承包人合理的利润根据《中华人民共和国合同法》,本着平等互利的原则,为明确双方的权利义务,结合本工程的具体情况,甲乙双方达成如下协议
一、工程概况
1、工程名称
2、工程地点
3、工作内容
4、承包方式
二、产品的安装、调试
1、乙方负责分管式空调设备的安装、调试甲乙双方商定
(1)一年一月一日之前,乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工;联系方式:签订日期一年一月一日乙方责任人联系方式签订日期一年一月一日空调安装工程合同范本
(三)发包方(以下简称甲方)住址承包方(以下简称乙方)住址风险提示发包人的相对义务;I■I购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或者备案,I包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许!III可证、施工所需暂时用水、暂时用电、中断道路交通、暂时占用土地等许可!Ii和批准且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件若发j i包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或者备案,由发包人承担由此增加的iI II I!费用和(或者)延误的工期,并支付承包人合理的利润!III根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建造法》及相关规定,本着平等、自愿、诚信的原则,结合本工程实际,双方就本工程施工过程中双方的权利、义务达成如下协议第一条、工程名称第二条、工程地点第三条、合同价款(不含税价)¥一元(大写一元整)第四条、合同工期风险提示关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形I工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或者完成竣工验收不予签发工程接I收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工i验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期II计划开工日期一年一月一日,计划竣工日期一年一月一日,总一天第五条、承包方式:第六条、承包范围:第七条、质量标准:I风险提示工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此I增加的费用和(或者)延误的工期,并支付承包人合理的利润因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或者)延误的工期1I■■■■■«»■■■■第八条、双方职责:・卜澎劳冰厂汶遂渴洪击游湾妆呻圈岂滔2协舌埠冷曾经井斗冷部3买砺莘排偏海浴滋回狎进囹洋阵土虽煤磷渗・冲壬采鬲浦旬滓洲一菊鬲金沛梆菊鬲嘛淙渴渤诲蠡油擘招13・冷落器强险范湿斶葡浸弄斗讨奔避志司冲海器邕范牛坦一士65学谶滞眇唾冷冰淘洁阵萍外净少燥叫婿兰令者Er*眸唤寺-9H*4——¥IBiyiBHMH/HHu*HSMWtFWBMS-9HHWHHM^efmlfH厂险浩藻眇舂・眸唳L苗蹄麻肝飞沙吵刈贸凄呻岗舂3泠冰鲂渗涔妆汝仁烛源蓉速荚莘泠职玮旬袖湘爆源咨4・净沸漏港3沽溢哥旬泠旬酉芋豳分・净流随浴溶湖爵浮弄舂飞鼓遁温盼回湘漆阵宅舞即涅泌创常遹回T溯命潞中温丘PWs*2rf-H5HO•/10M£Slff,3HS*L,H3HeiffHH31«w®^•
6、负责组织甲方对各项材料进场的检查验收产品认证合格证工作,不合格材料严禁进场使用,由材料质量问题造成直接经济损失,由乙方自行负责
7、施工中,如发生意外事故、财产损失、质量事故,均由乙方负责第九条、价款支付
1、本合同工程款的支付方式,双方自行选择转帐或者现金结算方式
2、付款方式合同签订后,即付工程款的一也设备材料进场、提主机前付的工程款的一%,安装调试结束即付的工程款的一%,余款作为质量保证金,质量保证期为一年(主机保修为一个月)第十条、保修期风险提示保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部份项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算从竣工验收调试之日起,保修一个月保修期间如果产品浮现质量问题,乙方应及时妥善处理,确保建设方的正常使用第十一条、材料、设备的供应风险提示对于采购材料和工程设备的义务与责!承包人采购的材料和工程设备不符合设计或者有关标准要求时,承包人应,i在监理人要求的合理期限内将不符合设计或者有关标准要求的材料、工程设备i1!运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和[,(或者)延误的工期,由承包人承担发包人提供的材料和工程设备的规格、,I数量或者质量不符合合同约定的,或者因发包人原因导致交货日期延误或者交货地II点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理,
1、一切材料按合同约定进行采购,由双方人员派人检查,合格后方可使用但是现场保管工作,由承包人自行负责;备用件、专用工具设备和说明书未竣工前由承包人保管、使用,工程竣工后如数交还甲方保存
2、本工程所有的设备和工程材料,都必须持有出厂合格证,其数量、规格、型号等必须符合技术要求第十二条、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人商议解决,商议不成时,以下两种方式择一选择
1、依法向当地人民法院起诉
2、提交工程所在地仲裁委员会仲裁第十三条、附则
1、本合同未尽事宜,可双方商议做出补充规定或者要求,与本合同具有同等效
2、本合同涂改无效,合同的所有变更均需双方达成书面意见,并经双方法人代表签字加盖公章方可生效
3、本合同一式一份,甲方一份,乙方一份,经双方代表签字并加盖公章生效甲方代表人联系方式签订日期一年一月一日乙方责任人联系方式签订日期一年一月一日风险提示关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或者完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期2一年一月一日之前,完成前期隐蔽工程施工并验收;3一年一月一日之前,完成设备安装及系统的调试运转;全部份管式空调工程完工及验收,与装修竣工时一同进行所需材料均按双方约定时间进场到位
2、安装质量标准按国家规范及行业要求,以及甲方和厂家提供的工程安装设计说明乙方负责日常运行操作程序说明及故障咨询产品安装方案以乙方提出并经甲方允许的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的,须经双方商议允许
三、双方责任
1、甲方责任1甲方应及时将设备、材料送至工地施工现场,以免延误工期2派人到施工工地现场与建设方及其它各施工工种进行协调;以及施工图纸的更改和签证3按照协议及时拨付工程款;如未按协议拨付工款,乙方有权采取必要的手段进行追款,所造成的任何后果由甲方负责4空调主机基础由甲方根据施工图进行制作,费用由甲方负责5受到乙方的验收通知,甲方要及时组织验收
2、乙方责任1严格遵守建设方的管理规定,做到安全文明施工,保证不酒后作业2严格按照施工进度,施工质量进行施工3乙方严格按照甲方的施工平面图及甲方要求进行施工,如有更改,甲方必须提前通知乙方,由于施工图或者甲方原因所进行的更改增加的费用由甲方承担;乙方根据甲方的更改通知及费用签证单进行施工
四、验收
1、乙方于工程竣工当天通知甲方验收
2、甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收,认定工程质量和工程内容符合要求的,双方代表在工程验收单表上签字盖章
五、付款方式
1、合同总价款为人民币一元
2、合同签订后甲方向乙方支付工程款的人民币一元作为工程预付款;—进场10天后甲方向乙方支付工程总款的人民币一元作为工程进度款;室内隐蔽工程完工后甲方再向乙方支付工程总款的人民币一元,剩余工程总款的人民币一元,验收完毕后甲方一次性付清风险提示保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部份项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算
六、工程保修期工程系统由乙方免费保修一年;所有设备保修由甲方负责,材料质量问题由甲方负责
七、违约责任
1、在本合同的履行过程中,任何一方违约,导致合同不能履行或者履行浮现重大瑕疵,责任方都要向守约方因此受到的所有损失
2、若合同履行过程中,一方要求提前解除合同,应提前一个月通知对方,并且责任方应承担对方为履行合同支付的准备金
八、其它约定
1、本合同自双方签字后生效;合同一式一份,甲乙双方各持一份,均具同等法律效力
2、在履行合同过程中发生争议,双方友好商议进行解决,解决不成,均可向合同签订地、合同履行地人民法院起诉甲方地址联系人联系方式合同签订地合同履行地签订时间一年一月一日乙方地址联系人联系方式合同签订地合同履行地签订时间一年一月一日空调安装工程合同范本
(二)发包方(以下简称甲方)住址承包方(以下简称乙方)住址风险提示发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或者备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需暂时用水、暂时用电、中断道路交通、暂时占用土地等许可和批准且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或者备案,由发包人承担由此增加的费用和(或者)延误的工期,并支付承包人合理的利润根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建造法》及相关规定,本着平等、自愿、诚信的原则,结合本工程实际,双方就本工程施工过程中双方的权利、义务达成如下协议第一条、工程名称第二条、工程地点第三条、合同价款(不含税价)¥一元(大写一元整)第四条、合同工期风险提示关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或者完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期计划开工日期—年月—日,计划竣工日期一年一月一日,总一天第五条、承包方式第六条、承包范围第七条、质量标准风险提示工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或者)延误的工期,并支付承包人合理的利润因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或者)延误的工期第八条、双方职责甲方职责
1、组织图纸会审工作
2、监督乙方的整体生产和安全文明工地的管理工作
3、负责提供乙方的现场办公场所和放置材料、设备所用库房或者场地
4、负责提供乙方施工中的用水、用电协调工作
5、负责组织竣工后的质量检验验收工作
6、严格按照合同要求进行付款,否则乙方有权停工且不承担迟延工期的责任在甲方没有付清全部款项时,乙方托管自己安装的全部设备直至付清全部款项为止乙方职责
1、必须服从甲方规定的现场管理办法
2、参加图纸会审和技术交底
3、严格科学合理组织施工,甲方允许对图纸进行调整或者修改,但必须满足甲方的正常使用,保证使用效果,保证工程质量,保证售后服务准确及时
4、分段施工及时组织隐蔽工程报验收工作,并做好隐蔽工程验收记录及施工组织计划书
5、加强施工安全管理,负责组织工人进场的安全教育培训工作和日常监管工作
6、负责组织甲方对各项材料进场的检查验收产品认证合格证工作,不合格材料严禁进场使用,由材料质量问题造成直接经济损失,由乙方自行负责
7、施工中,如发生意外事故、财产损失、质量事故,均由乙方负责第九条、价款支付
1、本合同工程款的支付方式,双方自行选择转帐或者现金结算方式
2、付款方式合同签订后,即付工程款的一%,设备材料进场、提主机前付的工程款的一%,安装调试结束即付的工程款的一%,余款作为质量保证金,质量保证期为一年(主机保修为一个月)第十条、保修期风险提示保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部份项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算从竣工验收调试之日起,保修一个月保修期间如果产品浮现质量问题,乙方应及时妥善处理,确保建设方的正常使用第十一条、材料、设备的供应风险提示对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或者有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或者有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或者)延误的工期,由承包人承担发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或者质量不符合合同约定的,或者因发包人原因导致交货日期延误或者交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理
1、一切材料按合同约定进行采购,由双方人员派人检查,合格后方可使用但是现场保管工作,由承包人自行负责;备用件、专用工具设备和说明书未竣工前由承包人保管、使用,工程竣工后如数交还甲方保存
2、本工程所有的设备和工程材料,都必须持有出厂合格证,其数量、规格、型号等必须符合技术要求第十二条、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人商议解决,商议不成时,以下两种方式择一选择
1、依法向当地人民法院起诉
2、提交工程所在地仲裁委员会仲裁第十三条、附则
1、本合同未尽事宜,可双方商议做出补充规定或者要求,与本合同具有同等效力
02、本合同涂改无效,合同的所有变更均需双方达成书面意见,并经双方法人代表签字加盖公章方可生效
3、本合同一式一份,甲方一份,乙方一分经双方代表签字并加盖公章生效甲方代表人:。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0