还剩10页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
劳务承包合同通用版劳务承包合同通用版「篇一」甲方____________________乙方____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同第一条工程概况及承包工作内容
1.1工程名称工程办公楼区域广场及停车场铺装
1.2分包工作内容绿化工程办公楼区域广场及停车场铺装范围包括场地的平整、混泥土垫层、广场砖的铺设、停车场铺设、配合现场放线打点第二条作业人员乙方根据工程需要向甲方提供一定的施工人员及施工条件第三条合同工期开工日期—年—月—日,完工日期一年—月—日,工期为一天第四条合同价款
4.1合同价款为浇灌混泥土
3、发包人收到竣工结算报告及结算资历料后28天内无正当理由不支付工资结算价款,由发包人承担违约责任第十四条质量保修养护期为个月,从施工结束之日起计算双方应在签定合同时签定质量保修书,约定质量保修项目内容及范围、保修责任质量保修书为合同的附件,须由双方法定代表人签字、加盖公章第十五条履约保证金承包人在签定合同时,向发包人交纳元的履约保证金,待工程验收后一次性返还,无息第十六条合同解除
1、发包方、承包方双方协商一致,可以解除合同;
2、发包方未按合同约定支付工程款导致施工无法进行,经承包方催要,发包方仍不支付工程款,承包方有权解除合同;
3、承包方将其承包的全部工程转包给他人或者支解以后以分包名义转包给人,发包方有权解除合同
4、因不可抗力导致合同无法履行,发包方、承包方可以解除合同;
5、因一方违约致使合同无法履行,另一方违约致使合同无法履行,另一方可以解除合同;
6、一方依据本条
2、
3、
4、5款的约定要求解除合同的,应当书面通知对方,并在发出通知前7天造知对方,通知到达对方时合同解除;
7、合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力第十七条合同的终止发包方、承包方双方履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,承包方向发包方交付竣工工程后,本合同即告终止第十八条安全施工承包应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担第十九条违约责任发包方、承包方双方应严格按照本合同的约定全面履行自己的义务,若一方违反合同约定,需支付另一方合同总价款5%的违约金,并足额赔偿给另一方造成的实际损失第二十条争议的解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成,按下列第
(一)种方式解决;(-)提交仲裁委员会仲裁
(二)依法向人民法院起诉第二十一条合同的生效和份数合同的订立时间年月日合同订立地点合同约定:本合同一式肆份,发包方保存贰份,承包方保存贰份发包方_____________承包方:_____----------年——月—
04.2合同价款的确定原则按实际工程量结算第五条双方权利及义务
5.1甲方负责提供材料及现场协调
5.2本场地现有混泥土破损之处,乙方按照甲方要求进行免费处理;
5.3本工程施工中所出现的一切不安全事故由乙方全权负责;
5.4乙方应严格按照甲方所提供的施工图进行施工;
5.5乙方应向甲方提供本工程所需材料清单;
5.6乙方应向甲方提供本工程施工的相关资料;
5.7本工程所需的一切施工工具由乙方自行解决
5.8工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标如图纸、甲方指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,乙方应在取得甲方书面认可后,以质量要求较高者为施工依据
5.9乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工在施工中发现设计有误,须立即向甲方提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工因乙方原因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由乙方承担6合同价款的结算和支付
6.1本工程完工后,甲方应在7个工作日内组织验收,验收合格后,甲方在5个工作日内向乙方支付所有款项7违约责任
7.1因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量不符合要求时,乙方应立即整改并不增加工时费8本合同正本一式两份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份9本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等效力甲方(公章)_________乙方(公章)_________年一月—日劳务承包合同通用版「篇二」发包人(全称)_____________承包人(全称)_____________发包人为(以下简称“本工程”),已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方共同达成并订立如下协议
一、工程概况工程名称工程地点岫蜒山、罗袁寺山工程内容山体绿化
二、工程承包范围承包范围图纸范围内的所有山体绿化工程详细承包范围见第七章“技术标准和要求”
三、合同工期计划开工日期年月日计划竣工日期年月日工期总日历天数90天,自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算
四、质量标准工程质量标准合格
五、合同形式本合同采用固定综合单价合同形式
六、签约合同价金额(大写)(人民元币)(小写)¥元预付款元;进度款元;元)材料和工程设备暂估价元专业工程暂估价/元
七、承包人项目经理XX
八、合同文件的组成下列文件共同构成合同文件
1、本协议书;
2、中标通知书;
3、投标函及投标函附录;
4、专用合同条款;
5、通用合同条款;
6、技术标准和要求;
7、图纸;
8、已标价工程量清单;
9、其他合同文件上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准
九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同
十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任
十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款
十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份,合同双方各执一份;副本一式份,其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存
十三、合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容补充协议是合同文件的组成部分发包人(盖单位章)承包人(盖单位章)年月日劳务承包合同通用版「篇三」发包人(全称)承包人(全称)依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施事项协商一致,订立本合同第一条工程基本概括
1、工程名称
2、工程地点
3、工程内容
4、工程立项批准文号
5、资金来源第二条工程承包范围
1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内容;
2、绿化工程承包范围内种植土的人工整理、苗木栽植;
3、苗木的养护管理,保证养护期内苗木、地被植物正常生长并保持良好的景观效果
4、土建工程质量保修第三条施工工期限共个工作日议定自年月日开工,至年月日全部栽植结束(如遇雨、雪和其他原因不能施工时工期可以顺延)第四条工程质量标准在工程进中、承包方应按照本工程施工详图、施工说明书精心施工,认真执行现行国家施工及验收规范何等好隐蔽工程、分项工程的验收工作如因施工原因造成的质量不符要求而发生的返工费用,由承包人负责第五条材料和设施供应凡包工包料工程由乙方负责采购调运进场;并应保证其所提供的材料符合本合同约定的质量、规格等要求,否则,承包方应无条件及时更换,若因此影响工程进度,工期不予顺延,给发包人造成损失的,承包方应足额赔偿第六条工程价款及付款方法本工程款按下列办法分期付款
1、本工程采用承包方式;
2、工程价款元(暂定价以决算价为准)
3、付款方式第七条组成本合同的文件
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标及其附件
4、标准、规范及有关技术文件
5、图纸
6、工程量清单
7、工程报价单和预算书第八条双方的权利和义务
1、工程师在工程施工中,发包方委托为施工监理;承包方指派为工程项目负责人,承包方应接受发包方及监理单位的现场管理和对绿化工程养护的监督考核;
2、发包人工作做好施工场地的“三通一平”,制图会审及设计交底;协调处理地下管线、邻近建筑物;古树名木的保护工作;
3、承包人工作承担施工安全保卫工作和负责保护地下管线和邻近建筑物,施工场地的清理工作;提供施工组织设计和进度计划第九条种植要求
1、种植地平整要符合设计意图和种植标准;
2、苗木要保证质量,由监理工程师验收合格后,方可进行栽植;
3、按图施工,如需变动,经发包方、承包方书面确认之后,方可改动第十条初步验收承包人在按照规定的施工期限完成栽植工程3个月,提出初步验收书面申请,发包人在接到书面申请14日内组织有关部门进行初验,并出具书面意见第十一条工程变更承包人在工程变更14天内,提出变更工程价款的报告,经工程师确认后调整合同价款变更价款按下方法进行;
1、合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;
2、合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;
3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提供适当变更价格,经发包人确认后执行第十二条;检验标准、方法、地点及期限;
1、工程施工验收标准《城市绿化工程施工及验收规范》cjj/t82-99;
2、养护管理发包人对承包人的栽植养护管理(即质量保修)工作进行定期考核第十三条竣工决算
1、工程养护期(即保修期)结束时为竣工时间,在工程竣工后28日内,承包方提出竣工验收书面申请和完整的结算资料,双方应会同有关部门进行竣工验收,并按照合同约定价款和调整变更的内容,进行工程竣工决算
2、发包人收到承包人递交的竣工决算报告及结算资料后28天内进行核实,给予确认或者提出修改意见发包人确认竣工结算报告后,支付工程竣工结算价款。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0