还剩36页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
建设工程勘察设计合同1-建设工程勘察设计合同「篇一」1-委托方(甲方)_________________________________________地址邮码电话法定代表人职务承包方(乙方)_________________________________________地址邮码电话法定代表人职务依照《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方协商一致签订本合同第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件第三条甲方责任
1.按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料可靠性负责订立合同建设单位()与勘测单位(建筑设计院),根据国家建委制定的《勘察设计合同试行条件》和省的补充规定以及本勘测的具体情况,签订合同,以资双方遵守第一条订立合同双方必须严格执行国家建委规定的《勘察设计合同试行条件》和省的补充规定以及本合同规定的条款第二条工程名称第三条工程地点第四条工程范第五条取费标准按中财委()财经工基价字第XXX号规定收费签订合同时应预付勘测费总额的30%(一般设计一次按60%),其余部分在勘测成果提出时一次结清第六条勘测成果于年月日提出,但由于自然天气所造成的拖延工期可顺延第七条建设单位应承担的事项和责任
1.填写“拟建筑(构)物性质及工程地质勘测要求(本院设计由承担设计室填写)”
2.清理和整平场地,如因场地有沟以及堆积障碍物等而影响开工时,应付窝工费开工时应指派一人在场,以便随时联系工作
3.负责解决土样包装、水样瓶的运送,早晚和夜间钻机停放现场时负责看管,并解决临时所需的垫板、冬季烘烤钻具的木样等
4.负责解决机具运输和工作人员往返现场的交通工具(或承担运输费用),如因交通工具而造成的窝工,应付窝工费
5.测量如要求按已有控制系统联测时,应负责提供资料和埋石用材用料等物资第八条勘测单位应承担的事项和责任
1.填写“预计勘测工作量及勘测用表”[附表二(略)]o
2.遵循规范按时提出勘测成果,满足设计需要第九条本合同自双方代表签订之日起生效,合同附件与合同有同等效用第十条本合同正本二份,双方各执一份,副本份,建设单位收执份(其中送建设银行一份),勘测单位份建设单位(盖章)设计单位(盖章)年月日建设工程勘察设计合同「篇三」1-建设工程勘察设计合同
(2)-范文建设工程勘察设计合同
(2)-范文正文建设工程勘察设计合同委托方(以下简称甲方)承包方(以下简称乙方)依照《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)第二条乙方根据委托的勘察设计项目,和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件第三条双方责任
1.甲方责任
(一)按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件委托初步设计应提出以下资料:
①经过批准的设计任务书,
②选址报告;
③规划要求;
④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;
⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;
⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料,施工条件,以及有关设备的技术资料
(二)收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收
(三)在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件
(四)委托配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加
(五)维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三方重复使用对转让后重复使用的项目,乙方不负任何技术责任
(六)按照国家和本市有关规定,按时付给勘察、设计费
2.乙方责任
(一)按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件根据各阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件(初步设计六份,施工图设计八份),并保证质量需增加设计文件的份数时另行收费需复制供应标准图时另行收费
(二)乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件以及有关设计技术经济协议文件,设计标准、技术规范、规程、定额等,提出勘察技术要求和进行设计,并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)
(三)初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责原定任务书有重大变更而需重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同
(四)乙方对所承担设计的建设项目应配合施工,开工前进行设计技术交底,解决施工过程中有关的设计问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并建设工程勘察设计合同「篇四」1-第一条根据《中华人民共和国经济民法典》的有关规定,结合实行建设工程勘察设计合同制的经验,特制定本条例第二条建设工程勘察设计合同是委托方与承包方为完成一定的勘察设计任务,明确相互权利义务关系的协议第三条建设工程勘察设计合同的双方必须具有法人地位委托方是建设单位或有关单位,承包方是持有勘察设计证书的勘察设计单位第四条建设工程勘察设计合同,必须符合国家规定的基本建设程序勘察合同,由建设单位、设计单位或有关单位提出委托,经双方同意即可签订设计合同,须具有上级机关批准的设计任务书方能签订小型单项工程须具有上级机关批准的文件方能签订如单独委托施工图设计任务,应同时具有经有关部门批准的初步设计文件方能签订第五条勘察设计合同应具备以下主要条款
一、建设工程名称、规模、投资额、建设地点
二、委托方提供资料的内容、技术要求及期限承包方勘察的范围、进度和质量;设计的阶段、进度、质量和设计文件份数
三、勘察、设计取费的依据,取费标准及拨付办法
四、违约责任第六条勘察设计合同在当事人双方经过协商取得一致意见,由双方负责人或指定的代表签字并加盖公章后,方为有效第七条按规定收取费用的勘察设计合同生效后,委托方应向承包方付给定金勘察设计合同履行后,定金抵作勘察、设计费勘察任务的定金为勘察费的‘百分之三十,设计任务的定金为估算的设计费的百分之二十委托方不履行合同的,无权请求返还定金承包方不履行合同的,应当双倍贩还定金第八条一般建设工程(特殊专业工程除外)勘察设计合同双方的责任是
一、委托方
1、向承包方提供开展勘察设计工作所的需的有关基础资料,并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责委托勘察工作的,在勘察工作开展前,应提出勘察技术要求及附图委托初步设计的,在初步设计前,应提供经过批准的设计任务书、选厂报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求勘察的资料、需要经过科研取得的技术资料委托施工图设计的,在施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件,以及有关设备的技术资料
2、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件
3、委托配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加
4、按照国家有关规定付给勘察设计费
5、维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改,不得转让给第三方重复使用
二、承包方
1、勘察单位应按照现行的标准、规范、规程和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察成果
2、设计单位要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,并按合同规定的进度和质量提交设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)
3、初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由设计单位负责原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同
4、设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收第九条建设工程的设计任务由两个以上的设计单位配合设计,如委托其中一个设计单位总包时,可以签订总包合同总包单位和各分包单位应签订分包合同总包单位对委托方负责,分包单位对总包单位负责第十条委托方或承包方违反合同规定造成损失的,应承担违约的责任
一、因勘察设计质量低劣引起返工或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由勘察设计单位继续完善勘察、设计任务,并应视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费对于因勘察设计错误而造成工程重大质量事故者,勘察设计单位除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金
二、由于变更计划,提供的资料不准确,未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计,委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用因委托方责任而造成重大返工或重作设计,应另行增费
三、委托方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金偿付办法与金额,由双方按照国家有关规定协商,在合同中订明第十一条建设工程勘察设计合同发生纠纷时,双方应及时协商解决协商不成时,双方属于同一个部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一个部门的,可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁,也可以直接向人民法院起诉第十二条对于建设工程设计任务书以前的工作(包括可行性研究、选厂勘察、代编设计任务书等)以及咨询、技术服务等其它工作的委托与承包可以参照本条例执行第十三条与建设工程勘察设计合同有关的其他问题,均按照《中华人民共和国经济民法典》的规定执行第十四条国务院有关部门可根据《中华人民共和国经济民法典》及本条例的规定制订本部门的实施办法第十五条本条例自发布之日起施行建设工程勘察设计合同「篇五」1-建设勘察设计合同发包方_______________________承包方根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守第一条工程名称;工程地点;工程规模;工程投资O第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表
一、二)第三条勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行勘察设计费的拨付办法,自合同生效后天内,委托方应向承包方给付定金合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在天内一次结清(或订为分若干次结清)勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%本工程的勘察费为元估算设计费为元委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金第四条委托方的义务
1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图,土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件委托初步设计应提出以下资料
①经过批准的设计任务书;
②选址报告;
③规划要求;
④原料(或经过批准的资源报告)燃料、水、电、运输等方面的协议文件;
⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;
⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件,以及有关设备的技术资料
2.收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收
3.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件
4.委托配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加
5.维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三方重复使用对转让后重复使用的项目,乙方不负任何技术责任
6.按照国家和本市有关规定,按时付给勘察、设计费第四条乙方责任提供资料的内容,技术要求及期限见附表三
2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件
3.委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的承包方参加
4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费
5.维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用第五条承包方的义务
1.承包方应在年月日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数详见附表四
2.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由承包方负责原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同
3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收常驻代表费用由双方协商另附协议第六条违约责任
1.因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由承包方继续完善勘察设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费具体规定如下
2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金
3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件,每拖延一天,应向委托方交纳按勘察设计费5%的违约金
4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计,委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用具体规定如下
5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计,应另行增加勘察设计费用
6.委托方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金违约金每逾期一天,按该工程勘察设计费的5%计算第七条争议的解决方式合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决协商不成时,双方属于一个部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一部门的,合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉第八条经双方协商一致,增加补充下列项条款(没有增补以“空白记入)第九条附则本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行本合同附件《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力本合同自双方签字盖章之日起生效,正本2份,委托方、承包方各执1份;副本份,分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案委托方(盖章)承包方(盖章)地址地址法定代表人(签名)法定代表人(签名)委托代理人(签名)委托代理人(签名)开户银行开户银行帐号帐号电话电话电挂电挂由口政编码由R政编码签约时间一年一月—日签约地点鉴(公)证意见经办人____________________鉴(公)证机关(章)年月日有效期限至________________附表一建设工程设计委托书委托方委托承包方进行设计工作工程设计项目表工程编号项目名称建设性质投资规模建筑层数结构设计内容(说明〕空格如不够用,可以另接附表二工程、地质勘察委托书建设单位工程名称场地位置设计单位要求提交勘察资料内容提出任务书日期年月日勘察技术要求要求提交资料日期年月日要求提交资料份数份附任务书附图蓝图份张顺序号总图编号建筑物名称设计地坪高(米)层数高度(米)建(构)筑物等级结构类型对差异沉降敏感程度建(构)筑物基础主要设备说明地下室或地下设备情况备注形状尺寸(米X米)材料砌置深度单位荷重(吨/米)或总荷重(吨设备名称设备基础形状尺寸(米X米)材料砌置深度单位荷重(吨/米)或总荷重(吨(说明)空格如不够用,可以另接附表三建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表双方协议,由委托方向承包方按照下表提供建设文件和勘察设计基础资料序号文件和资料名称份数提交日期(说明)空格如不够用,可以另接附表四勘察设计文件交付日期一览表勘察或设计文件名称和内容份数质量提交日期〔说明)空格如不够用,可以另接建设工程勘察设计合同「篇六」1-委托方(以下简称甲方):地址_____________________________________________________________________邮政编码电话法定代表人职务承包方(以下简称乙方)地址_____________________________________________________________________邮政编码电话法定代表人职务依照《中华人民共和国民法典》的有关规定,经甲乙双方协商一致签订本合同
1、甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)
2、乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件
3、甲方责任
3.
1、按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料可靠性负责
3.
2、委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图,土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件
3.
3、委托初步设计应提出以下资料
①经过批准的设计任务书;
②选址报告;
③规划要求;
④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;
⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;
⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等
3.
4、委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件,以及有关设备的技术资料
3.
5、收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收
3.
6、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件
3.
7、委托配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加
3.
8、维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三方重复使用对转让后重复使用的项目,乙方不负任何技术责任
3.
9、按照国家和本市有关规定,按时付给勘察、设计费
4、乙方责任
4.
1、按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件,根据各阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件(初步设计6份,施工图设计8份),并保证质量需增加设计文件的份数时另行收费需复制供应标准图时另行收费
4.
2、乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等,提出勘察技术要求和进行设计,并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)
4.
3、初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责原定任务书有重大变更而需重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同
4.
4、乙方对所承担设计的建设项目应配合施工,开工前进行设计技术交底,解决施工中有关的设计问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收
4.
5、对于复杂项目,需要乙方协助收集设计基础资料时,应按技术服务的有关规定办理
4.
6、勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作,并按合同规定的.进度、质量提交勘察成果
5、勘察设计费用
5.
1、乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及办法计收勘察设计费设计合同生效后,甲方付给乙方设计费30%;乙方交付初步设计文件时,甲方再付给乙方设计费;交付施工图设计文件时,甲方负责结清全部设计费小型设计项目及复用设计项目分两次拨付设计费即签定设计合同时选拨付20%作为定金,完成施工图时付清全部设计费
5.
2、勘察合同生效后,甲方付给乙方勘察费的30%,乙方交付勘察文件时,甲方负责结算全部勘察费
6、违约责任
6.
1、甲方不履行合同,无权请求退还定金乙方不履行合同,应当双倍返回定金
6.
2、甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料,或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改,乙方除可推迟交付设计文件日期外,甲方应按乙方实际损失的工日,以日产值元计算,增补设计费
6.
3、甲方因故要求变更设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另议外,甲方应按乙方实际返工修改工日,增付设计费
6.
4、甲方因故要求停止设计时,应及时用书面通知乙方,乙方应立即停止设计,甲方已付的定金不予偿还,定金不足设计进度部分,按已完成的设计实际进度补交费用
6.
5、甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时,本合同自行失效,乙方已收的定金和设计费不予退回
6.
6、由于乙方的勘察设计错误,给甲方造成较大经济损失时,乙方除负责积极采取补救措施外,要免收损失部分的勘察设计费,并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金
6.
7、勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时,由甲乙双方商定,每逾期一天,甲方可少付该阶段勘察设计费的1%,提前时,甲方付给乙方该阶段设计费的%(经批准生效)
6.
8、甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费1%的违约金,但每天偿付最高额不得超过100元
6.
9、乙方不及时到现场处理有关设计问题,不及时按审批机关意见修改设计时,每影响一天应减付设计费设
6.
10、行过程中,如有纠纷,双方应本着实事求是的原则协商解决,解决不成按项解决
6.
11、仲裁委员会仲裁
②向人民法院起诉
6.
12、尽事宜,经双方协商一致,可在合同中增加补充条款,补充条款也同样是合同的有效部分
6.
13、附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书,均为本合同的组成部分,具有同等法律效力
1.按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件,根据各阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件(初步设计6份,施工图设计8份),并保证质量需增加设计文件的份数时另行收费需复制供应标准图时另行收费
2.乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等,提出勘察技术要求和进行设计,并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)
3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责原定任务书有重大变更而需重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同
4.乙方对所承担设计的建设项目应配合施工,开工前进行设计技术交底,解决施工过程中有关的设计问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收
5.对于复杂项目,需要乙方协助收集设计基础资料时,应按技术服务的有关规定办理
6.勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察成果第五条勘察设计费用乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及办法计收勘察设计费
10、本合同一式一份其中正本两分(甲、乙双方各执一份),副本—份甲、乙双方业务主管部门各执一份,市基建主管部门一份(以下无合同正文)甲方(签章)—年—月—日乙方(签章)—年—月—日建设工程勘察设计合同「篇七」1-发包方:__________承包方__________根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守第一条工程名称;工程地点;工程规模;工程投资第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表
一、二)第三条勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行勘察设计费的拨付办法,自合同生效后天内,委托方应向承包方给付定金合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在天内一次结清(或订为分若干次结清)勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%本工程的勘察o费为元,估算设计费为元委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金O第四条委托方的义务
1.委托方应在商定的.时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责提供资料的内容,技术要求及期限见附表三
2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件
3.委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的承包方参加
4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费
5.维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用第五条承包方的义务
1.承包方应在年月日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数详见附表四
2.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由承包方负责原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同
3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收常驻代表费用由双方协商(另附协议)第六条违约责任
1.因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由承包方继续完善勘察设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费具体规定如下O
2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金
3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件,每拖延一天,应向委托方交纳按勘察设计费5%的违约金
4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计,委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用具体规定如下
5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计,应另行增加勘察设计费用
6.委托方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金违约金每逾期一天,按该工程勘察设计费的5%计算第七条争议的解决方式合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决协商不成时,双方属于一个部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一部门的,合同双方任何一方均可向仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉第八条附则本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行本合同附件《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力本合同自双方签字盖章之日起生效,正本份,委托方、承包方各执1份;副本份,分别报送备案委托方(盖章)—年—月—日承包方(盖章)—年—月—日建设工程勘察设计合同「篇八」1-发包人:__________________________设计人________________________签订日期中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局发包人______________________设计人____________________发包人委托设计人承担工程设计,经双方协商一致,签订本合同第一条本合同依据下列文件签订
1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章
1.3建设工程批准文件第二条本合同设计项目的内容名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:第五条本合同设计收费估算为元人民币设计费支付进度详见下表说明
1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费
2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款
3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议
4.本合同履行后,定金抵作设计费第六条双方责任
6.1发包人责任
6.
1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间
6.
1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费
6.
1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费
6.
1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件
6.
1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔
6.2设计人责任
6.
2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责
6.
2.2设计人采用的主要技术标准是
6.
2.3设计合理使用年限为年
6.
2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件
7.
2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定
8.
2.6设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔第七条违约责任
8.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付
9.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按
7.1条规定支付设计费
10.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的队
11.由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二
7.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金第八条其他
8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同
8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费
8.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担
8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付
8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用
9.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决
8.7本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第种方式解决
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉
8.8本合同一式份,发包人一份,设计人一份
8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效
8.10本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止
8.11本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力
8.12其他约定事项发包人名称(盖章)—年—月—日设计人名称(盖章)年月日设计合同生效后,甲方付给乙方设计费30猊乙方交付初步设计文件时,甲方再付给乙方设计费;交付施工图设计文件时,甲方负责结清全部设计费小型设计项目及复用设计项目分两次拨付设计费即签定设计合同时选拨付20%作为定金,完成施工图时付清全部设计费勘察合同生效后,甲方付给乙方勘察费的30%,乙方交付勘察文件时,甲方负责结算全部勘察费第六条违约责任
1.甲方不履行合同,无权请求退还定金乙方不履行合同,应当双倍返回定金
2.甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料,或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改,乙方除可推迟交付设计文件日期外,甲方应按乙方实际损失的工日,以日产值元计算,增补设计费
3.甲方因故要求变更设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另议外,甲方应按乙方实际返工修改工日,增付设计费
4.甲方因故要求停止设计时,应及时用书面通知乙方,乙方应立即停止设计,甲方已付的定金不予偿还,定金不足设计进度部分,按已完成的设计实际进度补交费用
5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时,本合同自行失效,乙方已收的定金和设计费不予退回
6.由于乙方的勘察设计错误,给甲方造成较大经济损失时,乙方除负责积极采取补救措施外,要免收损失部分的勘察设计费,并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金
7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时,由甲乙双方商定,每逾期一天,甲方可少付该阶段勘察设计费的1%,提前时,甲方付给乙方该阶段设计费的%(经批准生效)
8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费1%的违约金,但每天偿付最高额不得超过100元
9.乙方不及时到现场处理有关设计问题,不及时按审批机关意见修改设计时,每影响一天应减付设计费1%O第七条合同执行过程中,如有纠纷,双方应本着实事求是的原则协商解决,解决不成按()项解决
1.申请仲裁委员会仲裁
2.向人民法院起诉第八条合同未尽事宜,经双方协商一致,可在合同中增加补充条款,补充条款也同样是合同的有效部分第九条本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书,均为本合同的组成部分,具有同等法律效力第十条本合同一式一份其中正本两分(甲、乙双方各执一份),副本—份甲、乙双方业务主管部门各执一份,市基建主管部门一份工程勘察设计合同样本二建设单位(甲方)________________________________地址邮码电话法定代表人职务勘察单位(乙方)________________________________地址邮码电话法定代表人职务为了明确建设单位与勘察单位的经济责任,分工协作,相互促进,多快好省地完成建设项目的勘察任务,根据已被正式批准的建设项目计划,经双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守第一条工程名称、规模、投资额、建设地点O第二条勘察的范围、进度和质量第三条甲方的义务
1.在签订合同时,甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件,提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件
2.在签订合同时;甲方必须在年—月—日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份,提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图,并对提交的时间、进度、质量负责
3.甲方必须在年—月一日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)
4.甲方必须在年—月—日乙方进入现场前,办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续
5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负,如果甲方安排住招待所、饭店,费用由甲方负担甲方人员的集体福利设施(如浴室、理发、医疗等)应为乙方人员提供方便勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给(费用由乙方负责);生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用
6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担
7.甲方对乙方的勘察成果文件,不得擅自修改,不得转让给第三者重复使用第四条乙方的义务
1.乙方应按照现行的标准、规范和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察成果
2.乙方应于年一月一日进入现场勘察,年—月―日提交全部勘察资料,提交测量透明图一份,提交工程地质报告书一式一份(如甲方需要加印、加晒图纸资料,另外收费)乙方如因气候或甲方原因影响现场施工3天以上,工期可顺延第五条定金及勘察收费标准及拨付办法
1.本工程按国家主管机关颁发的工程勘察收费标准收取勘察费,总价预计为元自本勘察合同生效后日内,甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金;勘察合同履行后,定金抵作勘察费甲方不履行合同的,无权要求偿还定金,乙方不履行合同的,应当双倍返回定金勘察工作开工后,甲方应向乙方支付勘察费的30%;全部勘察工程结束后,乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸,并进行工程结算,甲方提取资料后—日内,应按实际勘察工作量清付勘察费勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付
2.属于特殊工程(如自然地质条件复杂,技术要求高,勘察手段超过现行规范,特别重大、紧急、有特殊要求的工程,特别小的工程等)的收费办法,原则上按勘测工程总价加收20%40%的勘察费〜第六条甲方的违约责任
1.如果由于甲方变更计划,或提供的资料不准确,或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计,甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用,勘察工期顺延,因甲方责任而造成重大返工或重作设计,应另行增费,勘察工期顺延
2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金,应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金元第七条乙方的违约责任
1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失,应继续完善勘察,并根据造成的损失情况承担经济和技术责任,甲方可视造成的损失大小,减少或不付勘察设计费
2.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故,除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金
3.由于乙方的责任延迟提供勘察文件,时间达一天以上的,每延迟一天,应向甲方偿付相当于工程勘察费总价—%的违约金第八条纠纷的处理本合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,按以下第()项方式解决
(1)申请仲裁委员会仲裁;
(2)向人民法院起诉第九条其他约定本合同年—月—日双方签字后生效,全部勘察工程验收后失效本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定补充协定与本合同具有同等效力本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式________份,送计委、建委、建行各留存一份建设单位(甲方)代表人______________一年—月—日勘察单位(乙方)代表人______________年月日建设工程勘察设计合同「篇二」1-关于勘察设计合同范本编号勘字号。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0