房屋修缮包工不包料施工合同

房屋修缮包工不包料施工合同房屋修缮包工不包料施工合同「篇一」发包单位（以下简称甲方）承包单位（以下简称乙方）为了强化项目部的责任性，经公司相关部门进行审核、同意，将以下工程委托分包施工，为明确双方责任，保证质量、安全和文明施工，按时完成如下作业，将签订如下条款

一、工程概况

二、承包内容

三、材料供应

1、甲供__________________

2、乙方供应__________________

3、业主供应凡甲方、业主提供的材料应运到乙方指定的地点，并按规定进行材料的检验凡提供的材料必须有出厂合格证、质保书及相应的检验报告

四、合同价款和付款方式参照甲方与业主签订合同的相关内容，并执行公司相关规定，所有工程款项必须按照公司内部审批制度严格执行

五、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效发包单位__________________承包单位__________________签订日期_____________房屋修缮包工不包料施工合同「篇二」甲方乙方经甲乙双方友好商定，甲方将王宏商住楼C座1号楼土建工程，单包工分项承包给乙方，并就相关事宜达成以下协议

1、工程地点烧田大道左侧，分项工价为砌工元/平方米；木工一层框架6层砖混平均价元/平方米；钢筋元/平方米；电焊一层底框对焊元/平方米；砖混层元/平方米（注木工含铁丝、钉子、木板等，焊工底框层含材料费，砖混层不含材料）

2、工程内容一框6混主体及内粉刷，外贴砖，毛地平，屋面隔热，外墙防护，散水坡等

3、质量与安全质量按图纸，听从甲方技术人员指导施工致业主验收合格为准安全分项施工承包人为第一责任人，必须坚持安全第一，防范于未然，严格按照建筑安全生产操作规程施工，杜绝一切安全事故的发生，否则造成一切安全责任事故，由乙方自己全部承担，甲方不负任何责任

4、工期与付款工期以开发商要求为准，若故意拖延工期罚款5000元并赔偿业主损失付款方式为每层实际工程量的80%,竣工验收合格后付清

5、本着为业主着想，既要保证质量，又要节省材料，尽量做到不浪费，爱护工地的一切设施及设备，若人为损坏照价赔偿

6、此合同书内未尽事宜，双方协商解决本合同一式二份，动式之日起生效甲方乙方日期房屋修缮包工不包料施工合同「篇三」县乡中心小学代表（甲方）县乡修建队代表（乙方）为了修缮教学楼，经双方协商，订立本合同

1、甲方委托乙方修缮教学楼一幢，由乙方按照甲方所提要求（附修缮要求一份）进行修缮

2、全部修缮费（包括材料、人工）议定为人民币—元正

3、甲方在订立合同后，先付给乙方全部修缮费的30%,工程完成一半后，再付30%,其余40%在修缮验收后一次付清

4、教学楼要在一个半月内修缮完毕（从月日到月H）o

5、修缮教学楼所用材料按照双方议定的标准（附材料标准一份）

6、如有一方违背合同条款，影响修缮工程，由违约一方负责赔偿损失

7、本合同一式3份，双方各执一份，另一份交县教育局负责监督甲方（盖章）代表（签名）乙方（盖章）代表（签名）年月H房屋修缮包工不包料施工合同「篇四」发包方（甲方）承包方（乙方）依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议

一、工程概况工程名称东明县文庙大成殿修缮工程工程地点东明县城（原镇一中学校院内）工程承包范围

1、文庙大成殿屋面原有屋脊和屋面瓦件拆除，清扫望砖屋面；给整个屋面做防水，增加砂浆找平层、防水卷材、铺底灰、铺瓦、嵌缝、更换损坏瓦件

2、所有木质构件原有油漆面铲除、清扫、下架木刷漆、上架木绘制彩绘（达到墨线小点金的效果、但不贴金）、更换损坏的木质构件

3、文庙散水增加阶条石与陡板

4、重新制作月台，并增加阶条石、陡板、望柱、寻杖栏板、甬路海馒地面、如意踏跺

5、更换墙面酥碱青砖、修复墙体裂痕等；以上所用材料参照工程预算书承包方式包工包料

二、合同价款（固定价格）金额（人民币大写）柒拾柒万元整；¥

770000.00元；

三、工期合同工期60日历天开工日期年—月―日竣工日期年—月―日按期完成不奖不罚，工期每推迟一天，罚合同价款的千分之五（5%）,但总数不超过合同价款的百分之五（5%）罚款将被作为违约金从最后一次拨付的工程款中扣除

四、工程质量标准本工程质量标准必须达到国家现行《工程建筑装饰装修质量验收规范》的合格标准

五、安全生产乙方必须安全、文明施工，必要时工地现场应采用围护等措施，施工中造成的一切安全责任事故由乙方负责，所发生费用全部由乙方承担

六、工程款支付合同签订后甲方应在乙方正式施工后3日内支付合同价款的20%作为预付款；工程大部分项目完成后支付合同价款的40%；工程全部完成后再支付合同价款的35%；本工程质保金为5虬

七、质保期三年保修期限执行现行的国家标准《建设工程质量管理条例》，缺陷期内由乙方负责保修，费用由乙方承担保修期从乙方施工完成交由甲方使用时算起，保修期结束甲方全部支付乙方该工程的质保金（即本工程5%的质保金）

八、合同的生效合同订立时间年月日本合同双方约定签字盖章后生效

九、附则

1.本合同发生纠纷后，当事双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请上级业务主管部门进行调解，解决不了的，可向荷泽市经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉

2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份甲方（盖章）年—月—日乙方（盖章）__________________年月日。