简单个人建筑劳务合同

简单个人建筑劳务合同简单个人建筑劳务合同「篇一」发包方（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同

一、工程名称

二、工程地点

三、施工工期开工日期年月日，完工日期年月日，工期日

四、承包范围

1、工程范围在业主规定甲方范围内的工程的工程及现场安全文明施工

五、工作内容根据施工要求的现场等工作内容

六、承包方式:

（一）甲方职责:

1、负责现场的工程质量、安全、进度检查控制，检查、监督乙方的合同履行情况

2、按照合同规定支付工程价款

（二）乙方职责

1、乙方必须按照国家和地方法律、法规、部门规章制度及甲方的工程施工程管理制度和总公司颁布的《质量、环境和职业健康安全管理手册》的贯标程序进行工程全过程的施工管理

2、乙方所招聘的劳务人员必须持有“身份证”、“计划生育证”、“务工证”、“上岗证”乙方负责对其进行安全生产、文明施工、计划生育、城管交通、环境保护和遵守纪律等方面的管理和教育，对劳务人员进出、上岗培训教育须进行动态管理及时对在岗劳务人员造册盖章，并向工程所在地的机关办理暂住户口登记手续，接受管理部门和其他有关部门的监督检查，凡违反有关规定引起的罚款和刑事责任均由乙方承担

3、乙方必须按照安全生产、文明施工相关规定组织施工并确保安全生产、文明施工及临近建筑物、构筑物的安全，做好各项安全防范措施落实等工作，确保劳务人员人身安全并负责由此产生的经济和法律责任

4、乙方必须接受业主、甲方、监理单位以及上级质检部门和安全监察部门的监督、检查，共同把好质量关承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款

5、乙方按甲方要求的时间及时申报甲方所需资料，否则甲方有权拒付工程价款甲方:乙方:日期:包工、包工期、包质量、包安全、包文明施工承包方式，其具体目标如下

1、包工本工程设计施工图和设计变更及增减工程量中所有定额内外用工

2、包工期目标乙方必须甲方与业主总包合同的工期进度要求，因乙方原因造成工期的施工进度不能满足业主要求，应承担相应违约损失

3、包安全文明施工目标文明施工工作内容要求保证施工工作面及生活区清洁卫生

4、包质量目标确保一次交验合格

七、承包费用

1、工程劳务承包价元整；

2、工程劳务承包价分期支付乙方在进场施工五天后，甲方付乙方工程劳务承包价的的生活费；工程完成总工作量的时，支付工程劳务承包价的，完工后（即工人撤场时）支付工程劳务承包价的，余款在完全交工后一天内一次付清

3、如乙方在中途撤离或因其他原因退场的，按工程完成工作量支付，半成品或不合格工作量将不做结算所有劳保费包含在包干价中，甲方不另承担

八、其他细则

1、乙方承包的工程范围内工作内容不得转包；服从甲方管理，少说话，多做事的原则

2、乙方现场负责人和管理人员不得擅自离开施工现场，乙方其他管理人员未经甲方同意，任何时候（包括节假日和农忙）均不得擅自离开岗位，否则每发现一人次罚款元

3、施工过程中如无甲方指令，乙方不得擅自停工，如发生擅自停工，乙方须赔偿甲方一切损失，并根据对工程影响大小，罚款元

4、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品的保护工作并且不得破坏其它范围内的成品和半成品，否则按损失状况，加倍处罚

5、乙方应该有较强的经济基础，甲方由于其它原因暂不能按时结账，乙方应自行保证施工人员个月的生活费

6、甲方有权辞退乙方不听指挥和不胜任工作的人员，如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同，由乙方承担由此造成的损失

7、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供应不及时等原因造成乙方工作超过八小时延误且无法进行其它工序的工作，经甲方确认后按实际误工小时顺延工期

8、如乙方不履行合同条款，其余款作为支付甲方违约金

9、如甲方不履行合同条款，按上款对等支付违约金给乙方

九、附则

1、本合同未尽事宜，双方本着平等互利，相互理解的原则另行协商

2、本合同一式份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效结清全部劳务款项后自行失效甲方签（章）字年_____月日乙方签（章）字年月日简单个人建筑劳务合同「篇二」甲方营业执照注册号资质等级通讯地址乙方电话居民身份证号码家庭住址甲乙双方经友好协商，根据《中华人民共和国民法总则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，就劳务合作一事达成一致，自愿签订本劳务合同，共同遵守本合同所列条款

一、合同期限第一条劳务合同期限本合同于____年—月—日生效，于__________年—月一日终止

二、工作内容和要求第二条甲方招用乙方在工程中担任岗位（工种）工作乙方的职业资格等级证或上岗证号码为0第三条乙方应按照甲方的要求按时完成规定的工作任务，达到规定的质量标准

1、乙方应当O

三、劳务保护和劳务条件第四条甲方对乙方的工作时间安排必须执行国家规定的工时制度甲方由于生产经营需要，经乙方同意后，可安排乙方加班，但不得违反国家有关规定，且应合理安排职工补休或按照《劳务法》的有关规定依法支付加班、延长工作时间工资报酬第五条甲方应当在乙方进入施工现场前对乙方进行入场施工安全教育甲方应当对已取得电工、焊工、登高作业等特殊工作操作证书的乙方进行岗前培训（或书面交底）后，方可上岗作业第六条甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳务安全、卫生的有关规定，为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳务保护用品第七条甲方根据国家有关法律法规，依法建立安全生产制度；乙方应当严格遵守甲方的劳务安全制度，严禁违章作业，防止劳务过程中的事故，减少职业危害

四、工资保险待遇第八条乙方工资为每日元；按工作量计算工资的，每（工作量单位）支付工资元双方约定的工资不得低于施工地行政区域内最低工资标准甲方应在每月日前计发乙方的工资（不得交由包工头代发），并由乙方签字确认甲方应在劳务合同终止，解除时一次性付清乙方的工资第九条甲乙双方约定，甲方为乙方购买意外伤害保险卡，用于乙方在为甲方提供劳务过程中发生意外伤害的补偿保险期间与本合同期限相同

五、劳务纪律和劳务合同的变更、解除、终止、续订第十条乙方应严格遵守甲方的各项制度、劳务纪律和安全技术操作规程第十一条乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同（-）有打架斗殴、偷窃、赌博等违法、违纪行为的；

（二）严重失职、营私舞弊，对甲方造成重大损害的；

（三）严重违反甲方施工现场安全管理规定和甲方劳务纪律的；

（四）被依法追究刑事责任的；第十二条有下列情形之一的，乙方可以解除本合同（-）甲方以暴力、威胁、监禁、或者非法限制人身自由的手段强迫劳务的;

（二）甲方不能提供安全的劳务条件或者按照本合同规定支付劳务报酬的第十三条变更、解除、终止、续订本合同，应在提前日以书面形式通知对方，不得擅自变更、解除、终止本合同

六、违约责任、劳务争议处理及其它第十四条甲方与乙方解除劳务合同时，应给乙方出具终止，解除劳务合同证明书甲、乙双方违法解除劳务合同，给对方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任第十五条双方因履行本合同发生争议，可自向人民法院起诉第十六条甲方依法制定的规章制度及其他专项协议作为本劳务合同的附件，与劳务合同具有同等法律效力第十七条本合同未尽事宜或与有关规定相悖的，按照有关规定执行第十八条本合同一式份，甲乙双方各执份，一份交工程所在地劳务部门备案，一份留在乙方务工的建筑施工工地备查本合同自双方盖章签字之日起生效甲方（公章）签订日期年月—日乙方（签字或盖章）签订日期年月日简单个人建筑劳务合同「篇三」发包人（以下称甲方）承包人______（以下称乙方）遵照建设部、省、市建委关于加强建筑市场管理和改革用工制度的有关文件精神根据（发包人甲方）与业主签定的“工程名称”项目《建设工程施工合同》的有关条款规定，经甲乙双方协商一致，达成如下分包合同条款第一条工程概况与承包范围

1、工程名称

2、工程地点

3、工程工期

4、承包范围主桥及接线工程的土建、安装工程（沥青路面、园林绿化工程、照明工程、交通工程等专业工程除外详图纸第二条结算方法本工程由已方实行包工不包料方式承包，结算方法按本合同项下第三条约定执行第三条结算方法

1、本合同价款暂定为人民币__元（暂定为人民币______元整）（含税包干价）

2、本工程涉及的税费除另有约定外，均由乙方负责交纳并按规定向甲方提供有关凭证另按税法规定由甲方代扣代缴的按有关规定执行，代扣代缴金额从工程款中扣除第四条付款方法

1、甲方根据业主拨付的进度款扣除有关税费后余额，全部付给乙方，并结合乙方实际结算款付款，每次付款前乙方必须先提供正式

2、工程竣工验收达到约定要求后，乙方须及时完成该项目的各种要求资料后，方可办理工程结算第五条施工工期

1、开工日期年月日

2、竣工日期年月日

3、工期顺延、延误按原合同相应条款执行第六条工程质量乙方必须严格按照本工程施工图纸（含设计单位提供的设计变更通知）、图纸会审纪要、施工组织设计等技术资料和现行的国家、建设部、本地区有关建筑施工规定、规程、质量验收规范等文件组织施工及验收、并工程质量达到原合同中业主要求的质量标准，若达不到原合同中业主要求的质量标准，乙方应予以返工，直至达到原合同中业主要求的质量标准为止，由于达不到原合同中业主要求的质量标准引起的一切费用和责任由乙方负责，且工程质量安全管理及奖罚办法就符合甲方的有关规定第七条双方职责。