建设工程计价-2020年一级造价工程师考试《建设工程计价》真题

建设工程计价-2020年一级造价工程师考试《建设工程计价》真题单选题共60题,共60分

1.某国内设备制造厂生产某台非标准设备的生产制造成本及包装费用20万元，外购配套件费为3江南博哥万元，利润率为10%,增值税率为13%,则生产该台设备的利润为万元A.

2.00B.

2.26C.

2.30D.

2.60正确答案A参考解析P4-9利润二20*10%=2万元

2.下列工程量清单计价的基本原理描述正确的是A.£分部分项工程量X工料单价B.£措施项目工程量X措施项目工料单价C.其他项目二暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费D.单项工程费二分部分项项目费+措施项目费+其他项目+税金正确答案C参考解析P37-39分部分项工程费二£分部分项工程量x相应分部分项工程综合单价；措施项目费二£各措施项目费；其他项目费二暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费单位工程造价二分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金；单项工程造价二工单位工程造价；建设项目总造价二E单项工程造价

3.下列定额反应平均先进水平的是A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标正确答案A参考解析P39-42C.最高投标限价与标底的本质是相同的D.政府投资的建设工程招标时，应设最高投标限价正确答案D参考解析:P190-195国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价；非国有资金投资的建筑工程招标的，可以设有最高投标限价或者招标标底

29.EPC总承包模式中承包人应承担的工作A.设计、采购、施工、试运行B.项目决策、设计、施工C.项目决策、采购、施工D.可行性研究、采购、施工正确答案A参考解析2021教材P222本题考查的是工程总承包合同价款的约定EPC总承包即工程总承包人按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责

30.下列费用中包含在国际工程投标报价其他费用中的是A.保函手续费B.保险费C.代理人佣金D.暂定金额正确答案D参考解析A、B、C选项，属于间接费

31.根据现行《建设工程工程量清单计价规范》，对于不实行招标的建设工程，建设工程施工合同签订前的第天作为基准日A.28B.30C.35D.42正确答案A参考解析2021教材P238本题考查的是法规变化类合同价款调整事项对于实行招标的建设工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第28天作为基准日；对于不实行招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日

32.施工合同履行期间出现现场签证事件时，现场签证应由提出A.发包人B.监理人C.设计人D.承包人正确答案D参考解析P253-254承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目、非承包人责任事件等工作的，发包人应及时以书面形式向承包人发出指令，提供所需的相关资料;承包人在收到指令后，应及时向发包人提出现场签证要求

33.对于国有资金投资的建设工程，受发包人委托对竣工结算文件进行审核的单位是A.工程造价咨询机构B.工程设计单位C.工程造价管理机构D.工程监理单位正确答案A参考解析国有资金投资建设工程的发包人，应当委托具有相应资质的工程造价咨询机构对竣工结算文件进行审核，故正确答案为Ao

34.因承包人原因解除合同的，承包人有权要求发包人支付A.承包人员遣送费B.临时工程拆除费C.施工设备运离现场费D.已完措施项目费正确答案D参考解析2021教材P263知识点竣工结算因承包人违约解除合同的，发包人应暂停向承包人支付任何价款发包人应在合同解除后规定时间内核实合同解除时承包人已完成的全部合同价款以及按施工进度计划已运至现场的材料和工程设备货款，按合同约定核算承包人应支付的违约金以及造成损失的索赔金额，并将结果通知承包人

35.承包人按合同接受竣工结算支付证书的，可以认为承包人已无权要求颁发前发生的工程变更A.合同工程接纳证书B.质量保证金返还证书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书正确答案A参考解析P263承包人按合同约定接受了竣工结算支付证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔

36.根据《建设工程造价鉴定规范》GB/T51262-2017，关于鉴定期限的起算，下列说法正确的是A.从鉴定机构函回复委托人接手委托之日起算B.从鉴定机构函回复委托人接手委托之日的次日计算C.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日起算D.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日的次日起算正确答案D参考解析P263-274鉴定期限的起算鉴定期限从鉴定人接收委托人按照规定移交证据材料之日起的次日起算

37.根据现行《标准设计施工总承包招标文件》，选用暂估价A条款时，若发包人在价格清单中给定暂估价的材料，不属于依法必须招标的，则其价格与暂估价的差额应经确认后计入合同价款，履行该确认职能的应是A.发包人B.监理人C.总承包人D.材料供应商正确答案C参考解析P274-280暂估价A条款发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按合同约定提供

38./据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于国际工程工程变更与合同价款调整，下列说法正确的是A.合同中任何工作的工程量变化均能调整合同价款B.不论何种变更，均须由工程师发出变更指令C.在明确构成工程变更的情况下，承包商仍须按程序发出索赔通知D.承包商提出的对业主有利的工程变更建议书的编制费用，应由业主承担正确答案B参考解析:2021教材P283知识点国际工程合同价款的结算选项A错误，工程量变化引起的价格调整当某项工作的工程量变化需要满足一定条件时，对该项工作的估价应当适用新的费率或价格选项C错误，与1999年版《施工合同条件》不同的是，在明确构成工程变更的情况下，承包商当然享有工期顺延和调价的权利，无须再依据索赔程序发出索赔通知选项D错误，承包商应自费编制此类建议书，其内容与工程师指示变更程序中要求承包商提交的建议书的内容一致

39.根据《基本建设项目建设成本管理规定》，建设项目的建设成本包括0A.为项目配套的专用送变电站投资B.非经营性项目转出投资支出C.非经营性的农村饮水工程D.项目建设管理费正确答案D参考解析建筑安装工程投资支出、设备工器具投资支出、待摊投资支出和其他投资支出构成建设项目的建设成本为项目配套的专用送变电站投资属于非经营性项目转出投资支出，非经营性的农村饮水工程属于待核销基建支出

40.某装载容量为15ni3的运输机械，每运输10km的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空车返回时间分别为lOmin、15min8min和12min,机械时间利用系数为

0.75,则该机械运输lOKm的台班产量定额为10m3/toA.8B.

10.91C.12D.

16.36正确答案参考解析P65-67C机械一次循环的正常延续时间10+15+8+12=45min=

0.75h;机械纯工作lh循环次数1/

0.75=

1.33次/台时机械台班生产率

1.33*15*

0.75*8=H

9.7m3/台班；

119.7/10=

11.97m3/台班,即12nl3/台班

41.关于概算定额，下列说法正确的是0A.不仅包括人工、材料和施工机具台班的数量标准，还包括费用标准B.是施工定额的综合与扩大C.反映的主要内容、项目划分和综合扩大程度与预算定额类似D.定额水平体现平均先进水平正确答案参考解析本题考查的是工程定额体A系概算定额是完成单位合格扩大分项工程或扩大结构构件所需消耗的人工、材料和施工机具台班的数量及其费用标准，是一种计价性定额选项B错误，是预算定额的综合与扩大选项C错误，反映的主要内容、项目划分与预算定额类似，综合扩大程度不同选项D错误，定额水平体现平均水平

42.关于单位工程概算的费用组成，下列表A.由直接费、企业管理费、利润、述中正确的是B.由直接费、企业管理费、禾•］规费组成润、企业管理费、C.由直接费、规费、税金组成利润、企业管理费、D.由直接费、规费、税金、设备及工器具购置费组成利润、规费、税金、设备及工器具购置费、工程建设其地费组成正确答案C参考解析P152-

15543.下列费用中，属于基本预备费支出范围的是0A.超规超限设备运输增加费B.人工、材料、施工机具的价差费C.建设期内利率调整增加费D.未明确项目的准备金正确答案A参考解析B、C选项，属于价差预备费的定义；D选项，属于国外建安费的组成

44.关于工程建设其他费中的市政公用配套设施费及其构成，下列说法正确的是A.包含在用地与工程准备费中B.包括界区内水.电.路.电信等设施建设费C.包括界区外绿化.人防等配套设施建设费D.包括项目配套建设的产权不归本单位的专用铁路.公路建设费正确答案C参考解析2021教材P26知识点市政公用配套设施费和技术服务费市政公用配套设施费是指使用市政公用设施的工程项目，按照项目所在地政府有关规定建设或缴纳的市政公用设施建设配套费用市政公用配套设施可以是界区外配套的水、电、路、信等，包括绿化、人防等配套设施

45.下列费用中，计入技术服务费中勘察设计费的是，A.设计评审费B.技术经济标准使用费C.技术革新研究试验费D.非标准设备设计文件编制费正确答案D参考解析设计费是指设计人根据发包人的委托，提供编制建设项目初步设计文件、施工图设计文件、非标准设备设计文件、竣工图文件等服务所收取的费用答案A、B均为在技术服务费中单列的费用项目

46.下列费用中，属于安全文明施工费中临时设施费的是A.现场配备的医疗保健器材费B.塔吊及外用电梯安全防护措施费C.临时文化福利用房费D.新建项目的场地准备费正确答案C参考解析:2021教材P1516〜知识点按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算临时设施费，施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用包括临时设施的搭设、维修、拆除、清理费或摊销费等

47.根据国外建筑安装工程费的构成规定，工程施工中的周转材料费应包含在中A.材料费B.暂定金额C.开办费D.其他摊销费正确答案C参考解析2021教材P21知识点国外建筑安装工程费用的构成开办费包括的内容因国家和工程的不同而异，大致包括以下内容1施工用水、用电费2工地清理费及完工后清理费，建筑物烘干费，临时围墙、安全信号、防护用品的费用以及恶劣气候条件下的工程防护费、污染费、噪声费，其他法定的防护费用3周转材料费，如脚手架、模板的摊销费等4临时设施费5驻工地工程师的现场办公室及所需设备的费用，现场材料试验及所需设备的费用6其他

48.因工程变更引起措施项目发生变化时，关于合同价款的调整，下列说法正确的是0A.安全文明施工费不予调整B.按总价计算的措施项目费的调整，不考虑承包人报价浮动因素C.按单价计算的措施项目费的调整，以实际发生变化的措施项目数量为准D.招标清单中漏项的措施项目费的调整，以承包人自行拟定的实施方案为准正确答案C参考解析本题考查的是措施项目费的调整承包人应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况拟实施的方案经发承包双方确认后执行

49.某应纳消费税的进口设备到岸价为1800万元，关税税率为20%,消费税税率为10%增值税税率为16%,则该台设备进口环节增值税额为万元A.

316.80B.

345.60C.

380.16D.

384.00正确答案D参考解析增值税二组成计税价格X税率组成计税价格二1800X

1.2/1-10%=2400增值税=2400X16%=

38450.采用〃一票制〃、“二票制〃支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣的，正确的做法是A.一票制’下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣B.“一票制’下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行抵扣C.二票制’下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进D.二票制’下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保正确答案参考解析P68-70C“两票制”支付方式在这种方式下，运杂费以接受交通运输与服务适用税率9附口除增值税进项税额“一票制”支付方式在这种方式下，运杂费采用与材料原价相同的方式扣除增值税进项税额

51.确定建设项目建设规模需考虑的首要因素是A.建设地点B.产品需求市场C.生产成本D.建造方案正确答案B参考解析:2021教材PH9知识点项目决策阶段影响工程造价的主要因素市场因素是确定建设规模需52关于项目决策与工程造价的关系，下列说法正确的是A.项目不同决策阶段的投资估算精度要求是一致的B.项目决策的内容与工程造价无关C.项目决策的正确性不影响设备选型D.工程造价的金额影响项目决策的结果正确答案D参考解析项目决策与工程造价的关系是项目决策的正确性是工程造价合理性的前提；项目决策的内容是决定工程造价的基础；项目决策的深度影响投资估算的精确度；工程造价的数额影响项目决策的结果

53.施工图预算的三级预算编制形式由组成A.单位工程预算、单项工程综合预算、建设项目总预算B.静态投资、动态投资、流动资金C.建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费D.单项工程综合预算、建设期利息、建设项目总预算正确答案A参考解析施工图预算分为单位工程施工图预算、单项工程施工图预算和建设项目总预算

54.关于建设工程施工招标文件，下列说法正确的是A.工程量清单不是招标文件的组成部分B.由招标人编制的招标文件只对投标人具有约束力C.招标项目的技术要求可以不在招标文件中描述D.招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改正确答案D参考解析2021教材P183185〜知识点招标文件的组成内容及其编制要求选项A错误，招标文件的组成内容之一是工程量清单；选项B错误，招标文件中提出的各项要求，对整个招标工作乃至发承包双方都具有约束力；选项C错误，招标文件的组成内容之一是技术标准和要求，招标文件规定的各项技术标准应符合国家强制性规定；选项D正确，招标人若对已发出的招标文件进行必要的修改，应当在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的投标人

55.关于建设工程工程量清单的编制，下列说法正确的是0A.招标文件必须由专业咨询机构编制，由招标人发布B.材料的品牌档次应在设计文件中体现，在工程量清单编制说明中不再说明C.专业工程暂估价中包括企业管理费和利润D.税金、规费是政府规定的，在清单编制中可不列项正确答案C参考解析招标文件可以由招标人或其委托的咨询机构编制，由招标人发布，因此选项A错误；工程量清单编制总说明中包括工程质量、材料、施工等的特殊要求，因此选项B错误；专业工程暂估价一般应是包括除规费、税金以外的管理费、利润等在内的综合暂估价，因此选项C正确；规费税金项目清单应按照规定的内容列项，当出现规范中没有的项目，应根据省级政府或有关部门的规定列项，因此选项D错误

56.关于建设工程投标报价的编制，下列说法正确的是A.可不考虑拟订合同中的工程变更条款B.应仔细研究招标文件中给定的工程技术标准C.可不考虑施工现场用地情况D.不必关注工程所在地气象资料正确答案B参考解析:2021教材P198知识点投标报价前期工作工程技术标准是按工程类型来描述工程技术和工艺内容特点，对设备、材料、施工和安装方法等所规定的技术要求，有的是对工程质量进行检验、试验和验收所规定的方法和要求它们与工程量清单中各子项工作密不可分，报价人员应在准确理解招标人要求的基础上对有关工程内容进行报价选项A错误，研究招标文件中合同条款分析中包括工程变更及相应的合同价款调整选项C错误，在投标报价前期工作中需要调查工程现场，其中施工条件调查包含工程现场的用地范围、地形、地貌、地物、高程选项D错误，在投标报价前期工作中需要调查工程现场，其中在自然条件调查包含气象资料

57.关于施工总承包建设工程投标文件的内容，下列说法正确的是A.不包括施工组织设计B.应提供投标人的法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书C.应包括深化设计图纸D.不包括拟分包项目情况表正确答案B参考解析:P210-212投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件投标文件应当包括下列内容1投标函及投标函附录；2法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；3联合体协议书如工程允许采用联合体投标；4投标保证金，5已标价工程量清单，6施工组织设计；7项目管理机构；8拟分包项目情况表；9资格审查资料，10招标文件要求提供的其他材料

58.建设工程评标过程中遇下列情形，评标委员会可直接否决投标文件的是OoA.投标文件中的大.小写金额不一致B.未按施工组织设计方案进行报价C.投标联合体没有提交共同投标协议D.投标报价中采用了不平衡报价正确答案C参考解析2021教材P215知识点清标与初步评审评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应未能在实质上响应的投标，评标委员会应当否决其投标具体情形包括

（1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

（2）投标联合体没有提交共同投标协议；

（3）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件允许提交备选投标的除外；

（5）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

（6）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应；

（7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为（

59.）根据现行《标准设计施工总承包招标文件》，关于〃合同价格〃和〃签约合同价〃下列说法正确的是（）A.合同价格是指签约合同价B.签约合同价中包括了专业工程暂估价C.合同价格不包括按合同约定进行的变更价款D.签约合同价一般高于中标价正确答案B参考解析2021教材P229本题考查的是工程总承包合同价款的约定《标准设计施工总承包招标文件》合同协议书中称合同价格为“签约合同价”，即指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额选项A错误，合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整选项C错误，“合同价格”是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整选项D错误，两者之间无此关系（

60.）根据《招标施工招标文件》通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期和费用补偿的是（）A.发包人原因造成承包人人员工伤事故B.施工中遇到不利物质条件C.承包人提前竣工D.基准日后法律的变化正确答案B参考解析发包人原因造成承包人人员工伤事故只能索赔费用；承包人提前竣工只能索赔费用，基准日后法律的变化只能索赔费用多选题（共20题,共20分）（

61.）下列费用中，属于建筑安装工程费中企业管理费的有（）A.施工机械年保险费

2.

1.1各种定薇间关系的比较施工定领预算定额概算定额概算指标投资估算指标施工过程或基本分项工程或结构构犷大的分项工程或建设项目，单项对象单位工程工序件扩大的结构构件工程，单位工程编制扩大初用途编制施工预算编牺施工图预算编制初步设计概算编制投资估算步设计概算项目划分最蒯细较粗和很粗定额水平平均先进平均定颤性质生产性定额计价性定额

4.固定资产投资包括A.建筑费+安装费+预备费B.建筑费+安装费+建设其他费C.建安费+建设其他费+预备费D.工程费用+建设其他费+预备费+建设期利息正确答案D参考解析P1-2「设备及工器具购置费建设单位管理费用地与，程准备费市政公用配套设施费技术服务费建设投资4JL程建设其他■用建设期计列的生产经曹费工程保险费税费，基本预备费固定资产投资一工程造价＜I预备费I建筑安装工程费价差预备费I建设期利息,兴动资产投赧一-流动资金图

1.L1我国现行建设项目总投资构成

5.某工程建设期2年，第一年投入2000万元，第二年投入3000万元，建设期利息只计息不付息，利率10%建设期利息是A

455.460B

720.830正确答案BB.劳动保险费C.工伤保险费D.财产保险费E.工程保险费正确答案、B D参考解析施工机械年保险费属于施工机械台班单价，工伤保险费属于规费，工程保险费属于工程建设其他费用

62.关于设备购置费中的设备原价，下列说法正确的有A.包含随设备同时订购的首套备品备件费B.包括施工现场自制设备的制造费C.包括达到固定资产标准的办公家具购置费D.包括进口设备从来源地到买方边境的运输费E.包括设备采购、保管人员的工资费正确答案A、D参考解析2021教材P4本题考查的是设备购置费的构成和计算设备原价指国内采购设备的出厂场价格，或国外采购设备的抵岸价格，设备原价通常包含备品备件费在内；进口设备的原价是指进口设备的抵岸价，即设备抵达买方边境、港口或车站，交纳完各种手续费、税费后形成的价格

63.下列费用中，应计入工程建设其他费用中用地与工程准备费的有A.建设场地大型土石方工程费B.土地使用费和补偿费C.场地准备费D.建设单位临时设施费E.施工单位平整场地费正确答案、、B C D参考解析用地与工程准备费是指取得土地与工程建设施工准备所发生的费用包括土地使用费和补偿费、场地准备费、临时设施费等新版章节练习，考前压卷，完整优质题库+考生笔记分享，实时更新，软件，，此处的临时设施费指建设单位临时设施费

64.关于人工定额消耗量的确定，下列算式正确的有A.工序作业时间二基本工作时间X[1+辅助工作时间占比%]B.工序作业时间二基本工作时间+辅助工作时间+不可避免中断时间C.规范时间二准备与结束时间+不可避免中断时间+休息时间D.定额时间二基本工作时间/1-辅助工作时间占比%E.定额时间二基本工作时间+辅助工作时间/1-规范时间占比％正确答案、C E参考解析工序作业时间二基本工作时间+辅助工作时间工序作业时间定额时间:-规范时间％1规范时间二准备与结束工作时间+不可避免的中断时间+休息时间

65.下列材料损耗中，因损耗而产生的费用包含在材料单价中的有A.场外运输损耗B.工地仓储损耗C.出工地料库后的搬运损耗D.材料加工损耗E.材料施工损耗正确答案A、B参考解析C、D、E选项属于定额损耗

66.按照用途的不同，建设工程造价指标可分为A.工料价格指标B.工程经济指标C.工程量指标D.单位工程造价指标E.消耗量指标正确答案A B、C、E、参考解析本题考查的是工程造价指标的编制及使用按照用途的不同，建设工程造价指标可以分为工程经济指标、工程量指标、工料价格指标及消耗量指标

67.在满足建筑物使用要求的前提下，关于设计阶段影响工程造价的因素，下列说法正确的有A.流通空间越大，工业建筑物越经济B.建筑层高越高，工程造价越高C.对于单跨厂房，当柱间距不变时，跨度越大单位面积造价越低D.对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多单位面积造价越低E.住宅层数越多，单位面积造价越低正确答案C、D参考解析通常流通空间应尽量节约，因此A不正确；在建筑面积不变的情况下，建筑层高增大会增加工程造价，因此B不正确；当住宅层数不超过7层时，层数越多，单位面积造价越低，因此E不正确

68.投标人在确定综合单价时需要注意的事项有A.清单项目特征描述B.清单项目的编码顺序C.材料暂估价的处理D.材料、设备市场价格的变化风险E.税金、规费的变化风险正确答案A、、CD参考解析投标人确定综合单价时应注意的事项包括1以项目特征描述为依据2材料、工程设备暂估价的处理3考虑合理的风险其中约定幅度内的材料、设备市场价格的变化风险由承包人承担

69.关于招标人与中标人合同的签订，下列说法正确的有A.双方按照招标文件和投标文件订立书面合同B.双方在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30日内签订施工合同C.招标人要求中标人按中标下浮3%后签订施工合同D.中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人可不退还其投标保证金E.招标人在与中标人签订合同后5日内，向所有投标人退还投标保证金正确答案A、、B D参考解析2021教材P221本题考查的是合同价款的约定选项C错误，合同价就是中标价，经公示后招标人向投标人所发出的中标通知书投标人向招标人回复确认中标通知书已收到，中标人的中标价就受到法律保护，招标人不得以任何理由反悔，招标人不得要求中标人按中标价上浮或下浮签订施工合同；选项E错误，招标人最迟应当在与中标人签订合同后5日内，向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息

70.为保证建设工程仲裁协议有效，合同双方签订的仲裁协议中必须包括的内容有0A.请求仲裁的意思表达B.仲裁事项C.选定的仲裁员D.选定的仲裁委员会E.仲裁结果的执行方式正确答案、、A BD参考解析2021教材P265知识点合同价款纠纷的处理仲裁协议的内容应当包括1请求仲裁的意思表示；2仲裁事项；3选定的仲裁委员会

71.根据现行财务制度和企业会计准则，新增固定资产价值的内容包括A.专有技术B.建设单位管理费C.土地征用费D.银行存款E.建筑工程设计费正确答案、、B CE参考解析2021教材P308309〜知识点新增资产价值的确定新增固定资产价值的内容包括已投入生产或交付使用的建筑、安装工程造价；达到固定资产标准的设备、工器具的购置费用；增加固定资产价值的其他费用新增固定资产的其他费用包括建设单位管理费；土地征用费、地质勘查和建筑工程设计费；生产工艺流程系统设计费选项A,专有技术属于新增无形资产；选项D,银行存款属于新增流动资产

72.关于其他项目清单与计价表的编制，下列说法正确的有

0.A.材料暂估单价进入清单项目综合单价，不汇总到其他项目清单计价表总额B.暂列金额归招标人所有，投标人应将其扣除后再做投标报价C.专业工程暂估价的费用构成类别应与分部分项工程综合单价的构成保持一致D.计日工的名称和数量应由投标人填写E.总承包服务费的内容和金额应由投标人填写正确答案A、C参考解析2021教材P52本题考查的是其他项目清单选项B错误，暂列金额由建设单位根据工程特点，按有关计价规定估算，施工过程中由建设单位掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额，归建设单位；选项D错误，计日工表的项目名称、暂定数量由招标人填写；选项E错误，总承包服务费的项目名称、服务内容由招标人填写

73.根据现行《建设工程工程量清单计价规范》，关于工程量清单的特点和应用，下列说法正确的有0A.分为招标工程量清单和已标价工程量清单B.以单位项工程为单位编制C.是招标文件的组成部分D.是载明发包工程内容和数量的清单，不涉及金额E.仅用于最高投标限价和投标报价的编制正确答案、A B参考解析2021教材P43知识点工程量清单计价方法选项C,已标价的工程量清单不作为招标文件的组成部分；选项D错误，由招标人根据国家标准、招标文件、设计文件以及施工现场实际情况编制的称为招标工程量清单，作为投标文件组成部分的已标明价格并经承包人确认的称为已标价工程量清单；选项E错误，清单计价适用于建设工程发承包及其实施阶段的计价活动

74.关于投资估算指标，下列说法正确的有A.以独立的建设项目、单位工程或单位工程为对象B.费用和消耗量指标主要来自概算指标C.一般分为建设项目综合指标，单项工程指标和单位工程指标三个层次D.单位工程指标一般以单位生产能力投资表示E.建设项目综合指标表示的建设项目的静态投资指标正确答案、A C参考解析P93-98A选项正确投资估算指标以独立的建设项目、单项工程或单位工程为对象B选项错误投资估算指标往往根据历史的预、决算资料和价格变动等资料编制，但其编制基础仍然离不开预算定额、概算定额C选项正确内容因行业不同而各异，一般可分为建设项目综合指标、单项工程指标和单位工程指标三个层次D选项错误单位工程指标按规定应列入能独立设计、施工的工程项目的费用，即建筑安装工程费用E选项错误建设项目综合指标一般以项目的综合生产能力单位投资表示

75.关于施工图预算的编制，下列说法正确的有A.施工图总预算应控制在已批准的设计总概算范围内B.施工图预算采用的价格水平应与设计概算编制时期的保持一致C.只有一个单项工程的建设项目应采用三级预算编制形式D.单项工程综合预算由组成该单项工程的各个单位工程预算汇总而成E.施工图预算编制时已发生的工程建设其他费按合理发生金额列计正确答案、、A DE参考解析2021教材P169本题考查的是施工图预算的概念及其编制内容选项B错误，施工图预算的编制原则，坚持结合拟建工程的实际，反映工程所在地当时价格水平的原则；选项C错误，当建设项目有多个单项工程时，应采用三级预算编制形式，当建设项目只有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式

76.下列费用中，属于招标工程量清单中其他项目清单编制内容的是0A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费E.措施费正确答案A、、、B CD参考解析2021教材P189本题考查的是招标工程量清单的编制其他项目清单的编制包括暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费

77.根据《建设工程施工合同示范文本》GF-2017-0201,下列变化应纳入工程变更范围的有0A.改变墙体厚度B.工程设备价格上涨C.转由他人实施土石方工程D.提高地基沉降控制标准E.增加排水沟长度正确答案A、D、E参考解析2021教材P239知识点工程变更类合同价款调整事项施工合同示范文本中工程变更范围包括

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序（

78.）关于承包人原因导致的工期延误期间合同价款的调整，下列说法正确的有OoA.国家政策变化引起工程造价增加的应调增合同价款B.国家政策变化引起工程造价降低的应调减合同价款C.使用价格调整公式调价时，以计划进度日期指数为现行价格指数D.使用价格调整公式调价时，以实际进度日期指数为现行价格指数E.使用价格调整公式调价时，以计划进度日期与实际进度日期两个指数中较低者作为调价指数正确答案B、E参考解析如果由于承包人的原因导致的工期延误，按不利于承包人的原则调整合同价款在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，造成合同价款增力口的，合同价款不予调整；造成合同价款减少的，合同价款予以调整由于承包人原因导致工期延误的，则对于计划进度日期（或竣工日期）后续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划进度日期（或竣工日期）与实际进度日期（或竣工日期）的两个价格指数中较低者作为现行价格指数（

79.）发包人未按规定程序支付竣工结算款项的，承包人可以（）A.催发包人支付B.获得延迟支付利息的权利C.直接将工程折价D.直接将工程拍卖E.就工程拍卖价获得优先受偿权正确答案A、B、E参考解析:2021教材P263知识点竣工结算发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付的利息发包人在竣工结算支付证书签发后或者在收到承包人提交的竣工结算款支付申请规定时间内仍未支付的，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向人民法院申请将该工程依法拍卖承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿

80.根据现行《标准设计施工总承包招标文件》工程总承包项目合同中的暂列金额可用于支付签订合同时0A.不可预见的变更设计费用B.不可预见的变更施工费用C.已知必然发生，但暂时无法确定价格的专业工程费用D.已知必然发生，但暂时无法确定价格的工程设备购置费用E.以计日工方式计价的工程变更费用正确答案A B、E、参考解析P274-280暂列金额是指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额参考解析:P31-32第一年建设期利息=2000/2x10%=100万元，第二年的建设期利息二2000+100+3000/2x10%=360万元，建设期利息=100+360=460万元

6.下列计入总价措施项目表的是A.垂直运输费B.施工降排水C.地上地下成品保护D.大型机械进出场正确答案C参考解析:P15-20不宜计量的措施项目对于不宜计量的措施项目，通常用计算基数乘以费率的方法予以计算1安全文明施工费2其余不宜计量的措施项目包括夜间施工增加费，非夜间施工照明费，二次搬运费，冬雨季施工增加费，地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费，已完工程及设备保护费等

7.对工人工作时间消耗的分类中属于必需消耗时间而被计入时间定额的是OoA.偶然工作时间B.工人休息时间C.施工本身造成的停工时间D.非施工本身造成的停工时间正确答案B参考解析必需消耗的时间包括有效工作时间、休息时间和不可避免的休息时间

8.对于单层大跨度工业厂房设计，较经济合理的结构类型是A.木结构B.砌体结构C.钢结构D.钢筋混凝土结构正确答案C参考解析建筑结构的选择既要满足力学要求，又要考虑其经济性对于五层以下的建筑物一般选用砌体结构；对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构；对于多层房屋或大跨度建筑，选用钢结构明显优于钢筋混凝土结构；对于高层或者超高层建筑，框架结构和剪力墙结构比较经济

9.某地新建单身宿舍一座，当地同期类似工程概算指标为900元/n3,该工程基础为混凝土结构，而概算指标对应的基础为毛石混凝土结构，已知该工程与概算指标每100m3建面中分摊的基础工程量均为15m3,同期毛石混凝土基础综合单价为580元/m3,混凝土基础综合单价为640元加3,则经结构差异修正后的概算指标为元/限A.891B.909C.906D.993正确答案B参考解析:P155-166经结构差异修正后的概算指标二900-580/100X15+640/100X15=909元/m

10.投标人在进行建设工程投标报价时，下列事项应重点关注的是A.施工现场市政设施条件B.商业经理的业务能力C.投标人的组织架构D.暂列金额的准确性正确答案A参考解析P196-198投标人对一般区域调查重点注意以下几个方面

1.自然条件调查；

2.施工条件调查；

3.其他条件调查H.发生下列工程事项时，发包人应予计量的是0A.承包人自行增建的临时工程工程量B.因监理人抽查不合格返工增加的工程量C.承包人修复因不可抗力损坏工程增加的工程量D.承包人自检不合格返工增加的工程量正确答案C参考解析A选项，承包人原因超出合同范围不予计量；B、D选项，返工的工程量不予计量

12.某工程合同总额为20000万元，其中主要材料占比40%,合同中约定的工程预付款项总额为2400万元，则按起扣点计算法计算的预付款起扣点为A.6000B.8000C.12000D.14000正确答案D参考解析P256-258T=P-M/N=20000-2400/40%=

1400013.某建设项目由A、B两车间组成，其中A车间的建筑工程费6000万元，安装工程费2000万元，需安装设备费2400万元;B车间建筑工程费2000万元，安装工程费1000万元，需安装设备费用1200万元;该建设项目的土地征用费2000万元，则A车间应分摊的土地征用费是万元A.

1500.00B.

1454.55C.

1424.66D.

1090.91正确答案A参考解析应分摊的土地征用费=6000/6000+2000X2000=1500万元

14.关于分部分项工程项目清单中项目编码的编制，下列说法正确的是A.第二级编码为分部工程顺序码B.第五级编码为分项工程项目名称顺序码C.同一标段内多个单位工程中项目特征完全相同的分项工程，可采用相同编码D.补充项目应采用6位编码工程正确答案D参考解析P44-47A选项错误第二级编码为附录分类顺序码B选项错误第五级编码为工程量清单项目名称顺序码C选项错误同一招标工程的项目不得重码.D选项正确补充项目的编码由工程量计算规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成，并应从001起顺序编制，例如房屋建筑与装饰工程如需补充项目，则其编码应从01B001开始起顺序编制，同一招标工程的项目不得重码.

15.2020年某水泥厂建设工程的建筑安装工程造价为

7.31亿元其中矿山工程造价为7800万元，定额编制期同类项目的矿山工程造价为6000万元该水泥厂建设工程造价综合指数为

1.20,则该矿山工程的造价指数是0A.

1.30B.

0.77C.

0.92D.

1.56正确答案A参考解析2021教材P109本题考查的是工程造价指数及其编制7800/6000=

1.

316.关于工程造价指标，下列说法正确的是A.按照工程构成不同，工程造价指标可划分为人工指标.材料指标.机械台班指标B.工程造价指标测算时，部分数据可通过理论推测获得C.造价指标可分行业.分专业进行测算，不受区域范围影响D.汇总计算法计算工程造价指标时，应采用加权平均的方法正确答案D参考解析:2021教材P104105〜知识点工程造价指标的编制及使用选项A错误，按照工程构成的不同，建设工程造价指标可分为建设投资指标和单项、单位工程造价指标；选项B错误，用于测算指标的数据无论是整体数据还是局部数据必须都是采集实际的工程数据；选项C错误，建设工程造价指标应区分地区特征、工程类型、造价类型、时间进行测算（

17.）关于投资估算中建设投资估算的构成，下列说法正确的是（）A.由工程费用和建设期利息估算构成B.由工程费用、预备费和建设期利息估算构成C.由建筑安装工程费用、工程建设其他费用和预备费估算构成D.由工程费用、工程建设其他费用和预备费估算构成正确答案D参考解析2021教材P132知识点投资估算的编制建设投资估算包括工程费用估算、工程建设其他费用估算和预备费估算（

18.）采用概算定额法编制设计概算的主要工作步骤有:

①套用各子目的综合单价;

②搜集基础资料；

③计算措施项目费:

④编写概算编制说明;

⑤汇总单位工程造价;

⑥计算工程量上述工作步骤正确的排序是0A.

②⑥①③⑤④B.

④②⑥①⑤③C.

②⑥④①③⑤D.

④⑥②①⑤③正确答案A参考解析2021教材P156知识点设计概算的编制概算定额法编制设计概算的步骤如下

（1）搜集基础资料、熟悉设计图纸和了解有关施工条件和施工方法

（2）按照概算定额子目，列出单位工程中分部分项工程项目名称并计算工程量

（3）确定各分部分项工程费（含套用各子目的综合单价）

（4）计算措施项目费

（5）计算汇总单位工程概算造价

（6）编写概算编制说明（

19.）某市政工程施工合同中约定

（1）基准日为2020年2月20日；

（2）竣工日期为2020年7月30日；

（3）工程价款结算时人工单价、钢材、商品混凝土及施工机具使用费采用价格指数法调差，各项权重系数及价格指数见下表，工程开工后，由于发包人原因导致原计划7月施工的工程延误至8月实施，2020年8月承包人当月完成清单子目价款3000万元，当月按已标价工程量清单价格确认的变更金额为100万元，则本工程2020年8月的价格调整金额为（）万元施工机具使用费人工钢材商品混凝土定值部分权重系数

0.

150.

100.

300.10035年月指数

100.

085.

0113.

4110.020202年月指数

20207105.

089.

0118.

6113.0———年月指数

20208104.

088.

0116.

7112.0—————A.

60.18B.

62.24C.

67.46D.

88.94正确答案D参考解析P241-244本试题存在一定争议，若直接按3000万元计算没有正确选项3000+100*

0.15*105/100+

0.1*89/85+

0.3*

118.6/

113.4+

0.1*113/110+

0.35T=

88.

9420.关于施工图预算编制时工程建设其他费的计费原则，下列说法正确的是OoA.若工程建设其他费已发生，则发生部分按合理发生金额计列B.若工程建设其他费已发生，则发生部分按本阶段的计费标准计列C.无论工程建设其他费是否发生，均按原批复概算的计费标准计列D.无论工程建设其他费是否发生，均按原批复概算的计费标准计列正确答案A参考解析:P169-181工程建设其他费、预备费、建设期利息及铺底流动资金具体编制方法可参照第一章相关内容以建设项目施工图预算编制时为界线，若上述费用已经发生，按合理发生金额列计，如果还未发生，按照原概算内容和本阶段的计费原则计算列入.

21.关于建设工程招标工程量清单的编制，下列说法正确的是A.总承包服务费应计列在暂列金额项下B.分部分项工程项目清单中所列工程量应按专业工程量计算规范规定的工程计算规则计算C.措施项目清单的编制不用考虑施工技术方案D.在专业工程量计算规范中没有列项的分部分项工程，不得编制补充项目正确答案B参考解析2021教材P188189〜知识点招标工程量清单的编制选项A错误，其他项目清单包括暂列金额、暂估价、计日工和总承包服务费；选项B正确，分部分项工程项目清单中所列工程量应按专业工程量计算规范规定的工程量计算规则计算；选项C错误，措施项目清单的设置要考虑拟建工程的施工组织设计，施工技术方案，相关的施工规范与施工验收规范，招标文件中提出的某些必须通过一定的技术措施才能实现的要求，设计文件中一些不足以写进技术方案的但是要通过一定的技术措施才能实现的内容；选项D错误，当在拟建工程的施工图纸中有体现，但在专业工程量计算规范附录中没有相对应的项目，并且在附录项目的“项目特征”或“工程内容”中也没有提示时，则必须编制针对这些分项工程的补充项目，在清单中单独列项并在清单的编制说明中注明对补充项的工程量计算规则必须符合下述原则一是其计算规则要具有可计算性，二是计算结果要具有唯一性

22.对于综合评估法中的评标基准价的确定，下列说法正确的是A.按所有有效投标人中的最低投标价确定B.按所有有效投标人的平均投标价确定C.按所有有效投标人的平均投标价乘以事先约定的浮动系数确定D.按项目特点、行业管理规定自行确定正确答案D参考解析评标基准价的计算方法应在投标人须知前附表中予以明确招标人可依据招标项目的特点、行业管理规定给出评标基准价的计算方法，确定时也可适当考虑投标人的投标报价

23.某项目施工合同约定，由承包人承担±10%范围内的碎石价格风险，超出部分采用造价信息法调差已知承包人投标价格、基准期的价格分别为100/m396元/m3,2020年7月的造价信息发布价为130元/n3,则该月碎石的实结算价格为元/小A.

117.0B.

120.0C.

124.4D.

130.0正确答案B参考解析P241-244130-100*

1.1+100=

120.0元

24.干混地面砂浆DSM20贴600mm*600mm石材楼面，灰缝宽2mm,石材损耗率2%,每100平米需块A.

281.46B.

281.57C.

283.33D.

283.45正确答案A参考解析P64-65石材净用量=100m2/[

0.6+

0.002*

0.6+

0.002石

275.94块,石材的消耗量=

275.94X1+2%=

281.46块

25.一台设备原值5万元，使用期内大修3次，每维修期运转400台班，设备残值5%该设备台班折旧费为A.

29.69B.

31.25C.

39.58D.

41.67正确答案A参考解析:2021教材P7071〜知识点施工机械台班单价的组成和确定方法检修周期二检修次数+1=3+1=4；耐用总台班二折旧年限X年工作台班二检修间隔台班X检修周期二400X4=1600台班；台班折旧费二机械预算价格X1-残值率/耐用总台班二50000X1-5%/1600=

29.69元

26.某拟建项目，建筑安装工程费为

11.2亿元，设备及工器具购置费为

33.6亿元，工程建设其他费为

8.4亿元，建设单位管理费为3亿元，基本预备费费率为5%,则拟建项目基本预备费为亿元A.

0.56B.

2.24C.

2.66D.

2.81正确答案C参考解析2021教材P30知识点预备费基本预备费二工程费用+工程建设其他费用X基本预备费费率二

11.2+

33.6+

8.4X5%=

2.66工程费用包含建筑安装工程费和设备及工器具购置费；工程建设其他费用中包含建设单位管理费

27.编制工程量清单时，下列费用属于总承包服务费考虑范围的是A.总包人对专业工程的投标费B.承包人自行采购工程设备的保护费C.总包人施工现场的管理费D.竣工决算文件的编制费正确答案C参考解析P48-52总承包服务费是指总承包人为配合协调发包人进行的专业工程发包，对发包人自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总等服务所需的费用

28.关于最高投标限价的编制，下列说法正确的是A.国有企业的建设工程招标可以不编制最高投标限价B.招标文件中可以不公开最高投标限价。