建设工程计价-2020年一级造价工程师《建设工程计价》真题

建设工程计价-2020年一级造价工程师《建设工程计价》真题单选题共题,共分

38381.对于单层大跨度工业厂房设计，较经济合理的结构类型是A.木结构B.砌体结构C江南博哥.钢结构D.钢筋混凝土结构正确答案c参考解析建筑结构的选择既要满足力学要求，又要考虑其经济性对于五层以下的建筑物一般选用砌体结构；对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构；对于多层房屋或大跨度建筑，选用钢结构明显优于钢筋混凝土结构；对于高层或者超高层建筑，框架结构和剪力墙结构比较经济

2.发生下列工程事项时，发包人应予计量的是A.承包人自行增建的临时工程工程量B.因监理人抽查不合格返工增加的工程量C.承包人修复因不可抗力损坏工程增加的工程量D.承包人自检不合格返工增加的工程量正确答案C参考解析A选项，承包人原因超出合同范围不予计量；B、D选项，返工的工程量不予计量

3.2020年某水泥厂建设工程的建筑安装工程造价为

7.31亿元其中矿山工程造价为7800万元，定额编制期同类项目的矿山工程造价为6000万元该水泥厂建设工程造价综合指数为

1.20,则该矿山工程的造价指数是0A.

1.30B.

0.77C.

0.92D.

1.56正确答案A参考解析2021教材P109本题考查的是工程造价指数及其编制7800/6000=

1.

34.关于工程造价指标，下列说法正确的是A.按照工程构成不同，工程造价指标可划分为人工指标.材料指标.机械台班指标B.工程造价指标测算时，部分数据可通过理论推测获得C.造价指标可分行业.分专业进行测算，不受区域范围影响D.汇总计算法计算工程造价指标时，应采用加权平均的方法正确答案D参考解析:2021教材P104105〜D.

2.60正确答案A参考解析:2021教材P5知识点设设备及工器具购置费用的构成和计算20X10%=2（万元）（

33.）根据我国现行建设项目总投资构成的规定，固定资产投资的计算公式为OoA.工程费用+工程建设其他费用+建设期利息B.建设投资+预备费+建设期利息C.工程费用+工程建设其他费用+预备费D.工程费用+工程建设其他费用+预备费+建设期利息正确答案D参考解析2021教材P2知识点我国建设项目总投资及工程造价的构成固定资产投资包括建设投资和建设期利息建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费（

34.）关于施工总承包建设工程投标文件的内容，下列说法正确的是（）A.不包括施工组织设计B.需提供投标人的法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书C.应包括深化设计图纸D.不包括拟分包项目情况表正确答案B参考解析2021教材P226知识点工程总承包合同价款的约定根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，工程总承包投标文件的编制由以下内容组成

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书（如接受联合体投标）；

（4）投标保证金；

（5）价格清单；

（6）承包人建议书；

（7）承包人实施计划；

（8）资格审查资料；

（9）投标人须知前附表规定的其他资料（

35.）某市政工程施工合同中约定

①基准日为2020年2月20日；

②竣工日期为2020年7月30日；

③工程价款结算时人工单价、钢材、商品混凝土及施工机具使用费采用价格指数法调差，各项权重系数及价格指数见下表，工程开工后，由于发包人原因导致原计划7月施工的工程延误至8月实施，2020年8月承包人当月完成清单子目价款3000万元，当月按已标价工程量清单价格确认的变更金额为100万元，则本工程2020年8月的价格调整金额为（）万元施工机具使人工钢材商品混凝土定值部分用费权重系数

0.

150.

100.

300.

100.35年月

20102100.

085.

0113.

4110.0指数年月

20107105.

089.

0118.

6113.0指数年

218104.

088.

0116.

7112.0月指数A.

60.18B.

62.24C.

67.46D.

88.94正确答案D参考解析:2021教材P243本题考查的是物价变化类合同价款调整事项3000+100X

0.35+

0.15X105/100+

0.1X89/85+

0.3X

118.6/

113.4+

0.1X113/110-1=

88.94万元

36.一台设备原值5万元，使用期内大修3次，每维修期运转400台班，设备残值5%该设备台班折旧费为元A.

29.69B.

31.25C.

39.58D.

41.67正确答案A参考解析2021教材P71本题考查的是施工机械台班单价的组成和确定方法检修周期二检修次数+1=3+1=4；耐用总台班二折旧年限X年工作台班二检修间隔台班X检修周期二400X4=1600台班；台班折旧费二机械预算价格义1-残值率/耐用总台班=50000X1-5%/1600=

29.69元

37.承包人按合同接受竣工结算支付证书的，可以认为承包人已无权要求颁发前发生的工程变更A.合同工程接收证书B.质量保证金返还证书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书正确答案A参考解析2021教材P265本题考查的是最终结清发包人应在签发最终结清支付证书后的规定时间内，按照最终结清支付证书列明的金额向承包人支付最终结清款承包人按合同约定接受了竣工结算支付证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止发包人未按期支付的，承包人可催告发包人在合理的期限内支付，并有权获得延迟支付的利息

38.【教材已删除】根据现行《标准设计施工总承包招标文件》，选用暂估价A条款时，若发包人在价格清单中给定暂估价的材料，不属于依法必须招标的，则其价格与暂估价的差额应经确认后计入合同价款，履行该确认职能的应是A.发包人B.监理人C.总承包人D.材料供应商正确答案B参考解析本题考查的是最终结清合同价款纠纷的处理暂估价A条款发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按合同约定提供经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格多选题共题,共分

121239.关于设备购置费中的设备原价，下列说法正确的有A.包含随设备同时订购的首套备品备件费B.包括施工现场自制设备的制造费C.包括达到固定资产标准的办公家具购置费D.包括进口设备从来源地到买方边境的运输费E.包括设备采购、保管人员的工资费正确答案、A D参考解析:2021教材P4本题考查的是设备购置费的构成和计算设备原价指国内采购设备的出厂场价格，或国外采购设备的抵岸价格，设备原价通常包含备品备件费在内；进口设备的原价是指进口设备的抵岸价，即设备抵达买方边境、港口或车站，交纳完各种手续费、税费后形成的价格

40.下列费用中，应计入工程建设其他费用中用地与工程准备费的有0A.建设场地大型土石方工程费B.土地使用费和补偿费C.场地准备费D.建设单位临时设施费E.施工单位平整场地费正确答案、、B C D参考解析用地与工程准备费是指取得土地与工程建设施工准备所发生的费用包括土地使用费和补偿费、场地准备费、临时设施费等新版章节练习，考前压卷，完整优质题库+考生笔记分享，实时更新，软件，，此处的临时设施费指建设单位临时设施费

41.关于招标人与中标人合同的签订，下列说法正确的有A.双方按照招标文件和投标文件订立书面合同B.双方在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30日内签订施工合同C.招标人要求中标人按中标下浮3%后签订施工合同D.中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人可不退还其投标保证金E.招标人在与中标人签订合同后5日内，向所有投标人退还投标保证金正确答案A、、B D参考解析:2021教材P221本题考查的是合同价款的约定选项C错误，合同价就是中标价，经公示后招标人向投标人所发出的中标通知书投标人向招标人回复确认中标通知书已收到，中标人的中标价就受到法律保护，招标人不得以任何理由反悔，招标人不得要求中标人按中标价上浮或下浮签订施工合同；选项E错误，招标人最迟应当在与中标人签订合同后5日内，向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息

42.为保证建设工程仲裁协议有效，合同双方签订的仲裁协议中必须包括的内容有A.请求仲裁的意思表达B.仲裁事项C.选定的仲裁员D.选定的仲裁委员会E.仲裁结果的执行方式正确答案、、A BD参考解析:2021教材P265知识点合同价款纠纷的处理仲裁协议的内容应当包括1请求仲裁的意思表示；2仲裁事项；3选定的仲裁委员会

43.根据现行财务制度和企业会计准则，新增固定资产价值的内容包括A.专有技术B.建设单位管理费C.土地征用费D.银行存款E.建筑工程设计费正确答案、、B CE参考解析2021教材P308309〜知识点新增资产价值的确定新增固定资产价值的内容包括已投入生产或交付使用的建筑、安装工程造价；达到固定资产标准的设备、工器具的购置费用；增加固定资产价值的其他费用新增固定资产的其他费用包括建设单位管理费；土地征用费、地质勘查和建筑工程设计费；生产工艺流程系统设计费选项A,专有技术属于新增无形资产；选项D,银行存款属于新增流动资产

44.关于其他项目清单与计价表的编制，下列说法正确的有.A.材料暂估单价进入清单项目综合单价，不汇总到其他项目清单计价表总额B.暂列金额归招标人所有，投标人应将其扣除后再做投标报价C.专业工程暂估价的费用构成类别应与分部分项工程综合单价的构成保持一致D.计日工的名称和数量应由投标人填写E.总承包服务费的内容和金额应由投标人填写正确答案、A C参考解析:2021教材P52本题考查的是其他项目清单选项B错误，暂列金额由建设单位根据工程特点，按有关计价规定估算，施工过程中由建设单位掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额，归建设单位；选项D错误，计日工表的项目名称、暂定数量由招标人填写；选项E错误，总承包服务费的项目名称、服务内容由招标人填写

45.关于施工图预算的编制，下列说法正确的有A.施工图总预算应控制在已批准的设计总概算范围内B.施工图预算采用的价格水平应与设计概算编制时期的保持一致C.只有一个单项工程的建设项目应采用三级预算编制形式D.单项工程综合预算由组成该单项工程的各个单位工程预算汇总而成E.施工图预算编制时已发生的工程建设其他费按合理发生金额列计正确答案、、A DE参考解析2021教材P169本题考查的是施工图预算的概念及其编制内容选项B错误，施工图预算的编制原则，坚持结合拟建工程的实际，反映工程所在地当时价格水平的原则；选项C错误，当建设项目有多个单项工程时，应采用三级预算编制形式，当建设项目只有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式

46.下列费用中，属于招标工程量清单中其他项目清单编制内容的是0A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费E.措施费正确答案A、、、B CD参考解析2021教材P189本题考查的是招标工程量清单的编制其他项目清单的编制包括暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费（

47.）根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）,下列变化应纳入工程变更范围的有（）A.改变墙体厚度B.工程设备价格上涨C.转由他人实施土石方工程D.提高地基沉降控制标准E.增加排水沟长度正确答案A D、E、参考解析:2021教材P239知识点工程变更类合同价款调整事项施工合同示范文本中工程变更范围包括

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序（

48.）关于承包人原因导致的工期延误期间合同价款的调整，下列说法正确的有OoA.国家政策变化引起工程造价增加的应调增合同价款B.国家政策变化引起工程造价降低的应调减合同价款C.使用价格调整公式调价时，以计划进度日期指数为现行价格指数D.使用价格调整公式调价时，以实际进度日期指数为现行价格指数E.使用价格调整公式调价时，以计划进度日期与实际进度日期两个指数中较低者作为调价指数正确答案B、E参考解析如果由于承包人的原因导致的工期延误，按不利于承包人的原则调整合同价款在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，造成合同价款增力口的，合同价款不予调整；造成合同价款减少的，合同价款予以调整由于承包人原因导致工期延误的，则对于计划进度日期（或竣工日期）后续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划进度日期（或竣工日期）与实际进度日期（或竣工日期）的两个价格指数中较低者作为现行价格指数（

49.）发包人未按规定程序支付竣工结算款项的，承包人可以（）A.催发包人支付B.获得延迟支付利息的权利C.直接将工程折价D.直接将工程拍卖E.就工程拍卖价获得优先受偿权正确答案A B、E、参考解析2021教材P263知识点竣工结算发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付的利息、发包人在竣工结算支付证书签发后或者在收到承包人提交的竣工结算款支付申请规定时间内仍未支付的，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向人民法院申请将该工程依法拍卖承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿

50.关于投资估算指标，下列说法正确的有A.以独立的建设项目、单项工程或单位工程为对象B.费用和消耗量指标主要来自概算指标C.一般分为建设项目综合指标，单项工程指标和单位工程指标三个层次D.单项工程指标一般以单位工程生产能力单位投资表示E.建设项目综合指标表示的建设项目的静态投资指标正确答案A、、CD参考解析:2021教材P94本题考查的是投资估算指标及其编制选项A正确，估算指标以独立的建设项目、单项工程或单位工程为对象；选项B错误，工程建设投资估算指标是编制建设项目建议书、可行性研究报告等前期工作阶段投资估算的依据；选项C正确，一般可分为建设项目综合指标、单项工程指标和单位工程指标三个层次知识点工程造价指标的编制及使用选项A错误，按照工程构成的不同，建设工程造价指标可分为建设投资指标和单项、单位工程造价指标；选项B错误，用于测算指标的数据无论是整体数据还是局部数据必须都是采集实际的工程数据；选项C错误，建设工程造价指标应区分地区特征、工程类型、造价类型、时间进行测算

5.关于投资估算中建设投资估算的构成，下列说法正确的是A.由工程费用和建设期利息估算构成B.由工程费用、预备费和建设期利息估算构成C.由建筑安装工程费用、工程建设其他费用和预备费估算构成D.由工程费用、工程建设其他费用和预备费估算构成正确答案D参考解析2021教材P132知识点投资估算的编制建设投资估算包括工程费用估算、工程建设其他费用估算和预备费估算

6.某拟建项目，建筑安装工程费为

11.2亿元，设备及工器具购置费为

33.6亿元，工程建设其他费为

8.4亿元，建设单位管理费为3亿元，基本预备费费率为5%,则拟建项目基本预备费为0亿元A.

0.56B.

2.24C.

2.66D.

2.81正确答案C参考解析2021教材P30知识点预备费基本预备费二工程费用+工程建设其他费用X基本预备费费率二

11.2+

33.6+

8.4X5%=

2.66工程费用包含建筑安装工程费和设备及工器具购置费；工程建设其他费用中包含建设单位管理费

7.EPC总承包模式中承包人应承担的工作A.设计、采购、施工、试运行B.项目决策、设计、施工C.项目决策、采购、施工D.可行性研究、采购、施工正确答案A参考解析2021教材P222本题考查的是工程总承包合同价款的约定EPC总承包即工程总承包人按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责

8.根据现行《建设工程工程量清单计价规范》，对于不实行招标的建设工程，建设工程施工合同签订前的第天作为基准日A.28B.30C.35D.42正确答案A参考解析:2021教材P238本题考查的是法规变化类合同价款调整事项对于实行招标的建设工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第28天作为基准日；对于不实行招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日

9.根据《基本建设项目建设成本管理规定》，建设项目的建设成本包括A.为项目配套的专用送变电站投资B.非经营性项目转出投资支出C.非经营性的农村饮水工程D.项目建设管理费正确答案D参考解析建筑安装工程投资支出、设备工器具投资支出、待摊投资支出和其他投资支出构成建设项目的建设成本为项目配套的专用送变电站投资属于非经营性项目转出投资支出，非经营性的农村饮水工程属于待核销基建支出

10.关于概算定额，下列说法正确的是A.不仅包括人工、材料和施工机具台班的数量标准，还包括费用标准B.是施工定额的综合与扩大C.反映的主要内容、项目划分和综合扩大程度与预算定额类似D.定额水平体现平均先进水平正确答案A参考解析本题考查的是工程定额体系概算定额是完成单位合格扩大分项工程或扩大结构构件所需消耗的人工、材料和施工机具台班的数量及其费用标准，是一种计价性定额选项B错误，是预算定额的综合与扩大选项C错误，反映的主要内容、项目划分与预算定额类似，综合扩大程度不同选项D错误，定额水平体现平均水平

11.关于工程建设其他费中的市政公用配套设施费及其构成，下列说法正确的是A.包含在用地与工程准备费中B.包括界区内水.电.路.电信等设施建设费C.包括界区外绿化.人防等配套设施建设费D.包括项目配套建设的产权不归本单位的专用铁路.公路建设费正确答案C参考解析2021教材P26知识点市政公用配套设施费和技术服务费市政公用配套设施费是指使用市政公用设施的工程项目，按照项目所在地政府有关规定建设或缴纳的市政公用设施建设配套费用市政公用配套设施可以是界区外配套的水、电、路、信等，包括绿化、人防等配套设施

12.下列费用中，计入技术服务费中勘察设计费的是，A.设计评审费B.技术经济标准使用费C.技术革新研究试验费D.非标准设备设计文件编制费正确答案D参考解析设计费是指设计人根据发包人的委托，提供编制建设项目初步设计文件、施工图设计文件、非标准设备设计文件、竣工图文件等服务所收取的费用答案A、B均为在技术服务费中单列的费用项目

13.下列费用中，属于安全文明施工费中临时设施费的是A.现场配备的医疗保健器材费B.塔吊及外用电梯安全防护措施费C.临时文化福利用房费D.新建项目的场地准备费正确答案C参考解析2021教材P1516〜知识点按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算临时设施费，施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用包括临时设施的搭设、维修、拆除、清理费或摊销费等

14.因工程变更引起措施项目发生变化时，关于合同价款的调整，下列说法正确的是A.安全文明施工费不予调整B.按总价计算的措施项目费的调整，不考虑承包人报价浮动因素C.按单价计算的措施项目费的调整，以实际发生变化的措施项目数量为准D.招标清单中漏项的措施项目费的调整，以承包人自行拟定的实施方案为准正确答案c参考解析本题考查的是措施项目费的调整承包人应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况拟实施的方案经发承包双方确认后执行

15.某应纳消费税的进口设备到岸价为1800万元，关税税率为20%,消费税税率为10%增值税税率为16%,则该台设备进口环节增值税额为万元A.

316.80B.

345.60C.

380.16D.

384.00正确答案D参考解析增值税二组成计税价格X税率组成计税价格二1800X

1.2/1-10%=2400增值税=2400X16%=

38416.施工图预算的三级预算编制形式由组成A.单位工程预算、单项工程综合预算、建设项目总预算B.静态投资、动态投资、流动资金C.建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费D.单项工程综合预算、建设期利息、建设项目总预算正确答案A参考解析施工图预算分为单位工程施工图预算、单项工程施工图预算和建设项目总预算

17.关于建设工程施工招标文件，下列说法正确的是A.工程量清单不是招标文件的组成部分B.由招标人编制的招标文件只对投标人具有约束力C.招标项目的技术要求可以不在招标文件中描述D.招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改正确答案D参考解析2021教材P183185〜知识点招标文件的组成内容及其编制要求选项A错误，招标文件的组成内容之一是工程量清单；选项B错误，招标文件中提出的各项要求，对整个招标工作乃至发承包双方都具有约束力；选项C错误，招标文件的组成内容之一是技术标准和要求，招标文件规定的各项技术标准应符合国家强制性规定；选项D正确，招标人若对已发出的招标文件进行必要的修改，应当在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的投标人

18.关于建设工程投标报价的编制，下列说法正确的是A.可不考虑拟订合同中的工程变更条款B.应仔细研究招标文件中给定的工程技术标准C.可不考虑施工现场用地情况D.不必关注工程所在地气象资料正确答案B参考解析2021教材P198知识点投标报价前期工作工程技术标准是按工程类型来描述工程技术和工艺内容特点，对设备、材料、施工和安装方法等所规定的技术要求，有的是对工程质量进行检验、试验和验收所规定的方法和要求它们与工程量清单中各子项工作密不可分，报价人员应在准确理解招标人要求的基础上对有关工程内容进行报价选项A错误，研究招标文件中合同条款分析中包括工程变更及相应的合同价款调整选项C错误，在投标报价前期工作中需要调查工程现场，其中施工条件调查包含工程现场的用地范围、地形、地貌、地物、高程选项D错误，在投标报价前期工作中需要调查工程现场，其中在自然条件调查包含气象资料

19.根据现行《标准设计施工总承包招标文件》，关于〃合同价格〃和〃签约合同价〃下列说法正确的是A.合同价格是指签约合同价B.签约合同价中包括了专业工程暂估价C.合同价格不包括按合同约定进行的变更价款D.签约合同价一般高于中标价正确答案B参考解析2021教材P229本题考查的是工程总承包合同价款的约定《标准设计施工总承包招标文件》合同协议书中称合同价格为“签约合同价”，即指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额选项A错误，合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整选项C错误，“合同价格”是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整选项D错误，两者之间无此关系

20.根据《招标施工招标文件》通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期和费用补偿的是A.发包人原因造成承包人人员工伤事故B.施工中遇到不利物质条件C.承包人提前竣工D.基准日后法律的变化正确答案B参考解析发包人原因造成承包人人员工伤事故只能索赔费用；承包人提前竣工只能索赔费用，基准日后法律的变化只能索赔费用

21.某新建项目建设期为2年，分年度均衡贷款，2年分别贷款2000万元和3000万元，贷款年利率为10%,建设期内只计息不支付，则建设期贷款利息为万元A.455B.460C.720D.830正确答案B参考解析2021教材P31知识点建设期利息建设期第一年利息二2000X10%/2=100万元，建设期第二年利息二3000X10%/2+2000+100X10%=360万元，整个建设期贷款利息=100+360=460万元

22.下列定额中，定额水平应反映社会平均先进水平的是A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标正确答案A参考解析本题考查的是工程定额体系施工定额反映社会平均先进水平

23.施工合同履行期间出现现场签证事件时，现场签证要求应由提出A.发包人B.监理人C.设计人D.承包人正确答案D参考解析2021教材P255知识点其他类合同价款调整事项现场签证的提出承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目、非承包人责任事件等工作的，发包人应及时以书面形式向承包人发出指令，提供所需的相关资料；承包人在收到指令后，应及时向发包人提出现场签证要求

24.编制工程量清单时，下列费用属于总承包服务费考虑范围的是A.总包人对专业工程的投标费B.承包人自行采购工程设备的保管费C.总包人施工现场的管理费D.竣工决算文件的编制费正确答案c参考解析本题考查的是建筑安装工程费用项目的组成与计算总承包服务费是指总承包人为配合、协调建设单位进行的专业工程发包，对建设单位自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用

25.某项目施工合同约定，由承包人承担±10%范围内的碎石价格风险，超出部分采用造价信息法调差己知承包人投标价格、基准期的价格分别为100元/m

3、96元/m3,2020年7月的造价信息发布价为130元/m3,则该月碎石的实际结算价格为元/m3A.

117.0B.

120.0C.

124.4D.

130.0正确答案B参考解析本题考查的是市场价格波动引起的调整100+[130-100X1+10%]=100+20=120元/m

326.采用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣的，正确的做法是A.“一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣B.“一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行抵扣C.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进行D.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保管费按交通运输适用税率进行正确答案c参考解析本题考查的是材料单价“一票制”下，运杂费采用与材料原价相同的方式扣减增值税进项税额两票制下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费以接受交通运输与服务适用税率9%扣减增值税进项税额

27.某装载容量为15m3的运输机械，每运输10km的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空车返回时间分别为lOmin,15min8min12min,机械时间利用系数为

0.75,则该机械运输10km的台班产量定额为10ni3/台班A.8B.

10.91C.12D.

16.36正确答案C参考解析本题考查的是预算定额及其基价编制1次循环需要的时间二10+15+8+12=45min=

0.75h；机械纯工作lh循环次数=1/

0.75=

1.33次/台时,机械台班产量定额=

1.33X15X

0.75X8=

119.7m3/台班

28.关于最高投标限价的编制，下列说法正确的是A.国有企业的建设工程招标可以不编制最高投标限价B.对招标文件中可以不公开最高投标限价C.最高投标限价与标底的本质是相同的D.政府投资的建设工程招标时，应设最高投标限价正确答案D参考解析2021教材P191192〜知识点最高投标限价的编制选项A错误，国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价非国有资金投资的建筑工程招标的，可以设有最高投标限价或者招标标底选项B错误，最高投标限价需要公开选项C错误，最高投标限价与标底的本质是不同的

29.关于项目决策与工程造价的关系，下列说法正确的是A.项目不同决策阶段的投资估算精度要求是一致的B.项目决策的内容与工程造价无关C.项目决策的正确性不影响设备选型D.工程造价的数额影响项目决策的结果正确答案D参考解析2021教材P118119〜知识点项目决策阶段影响工程造价的主要因素项目决策与工程造价的关系1项目决策的正确性是工程造价合理性的前提；2项目决策的内容是决定工程造价的基础；3项目决策的深度影响投资估算的精确度；4工程造价的数额影响项目决策的结果

30.根据《建设工程造价鉴定规范》GB/T51262-2017,关于鉴定期限的起算，下列说法正确的是0A.从鉴定机构函复委托人接受委托之日起算B.从鉴定机构函复委托人接受委托之日的次日计算C.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日起算D.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日的次日起算正确答案D参考解析2021教材P271知识点合同价款纠纷的处理鉴定期限的起算鉴定期限从鉴定人接收委托人按照规定移交证据材料之日起的次日起算

31.某工程合同总额为20000万元，其中主要材料占比40%,合同中约定的工程预付款总额为2400万元，则按起扣点计算法计算的预付款起扣点为A.6000B.8000C.12000D.14000正确答案D参考解析本题考查的是预付款及期中支付T=P—M/N=20000—2400/40%=14000万元

32.某国内设备制造厂生产某台非标准设备的生产制造成本及包装费用20万元，外购配套件费为3万元，利润率为10%,利润为万元A.

2.00B.

2.26C.

2.30。