2024劳务分包合同样本劳务承包合同模板10篇word模板范文

最新劳务分包合同免费样本劳务承包合同（模板篇）10在人们越来越相信法律的社会中，合同起到的作用越来越大，它可以保护民事法律关系那么一般合同是怎么起草的呢？下面是我给大家整理的合同范本，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助最新劳务分包合同免费样本劳务承包合同（模板10篇）劳务分包合同免费样本篇一以下合伙合作合同范本由本站为您提供，希望对大家有所帮助甲方___________________乙方___________________依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致订立本合同第一条工程概况工程名称_______________工程地点_______________第二条工程承包范围第三条工程工期年月日年月日劳务分包合同免费样本篇四总承包是指一个建设项目全部建设过程交由一家建设单位实行总包，即从项目建议书开始,包括设计任务书、设计、设备材料询价和采购、工程施工、生产准备、投料试车，直到竣工投产、交付使用为止，全由一家建设单位完成劳务总承包合同你是怎样了解的呢？以下是本站小编整理的劳务总承包合同，欢迎参考阅读发包人（简称甲方）承包人（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律，行政法规和工程招标文件的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实、信用的原则，甲乙双方经协商一致，签订本合同，双方共同遵守执行第一条工程概况

1、工程名称

2、工程地点

3、工程建筑面积

4、工程结构类型

5、工程施工日期从年月日入场施工至日竣工第二条承包合同价款范围及工作内容

1、承包工程内容施工设计图范围内除备注外所有项目作业必须配备有资质的施工员、安全员各1名定位放线、三大材上下车费、回填方的夯实（备注不包含防水、内外墙瓷石专、地砖、消防、门窗、铁花、栏杆、玻璃、幕墙、百叶窗等的制作与安装和室内外涂料、水电、二次装饰工程）

2、周转性材料、辅助材料、设备:施工机械、机具等钢管扣件，顶托、卡具、绳卡、模板、木方、蜜目网、安全网及兜网等相关外架设施，二级箱外的水电管线及设备等相应工用设施、设备，劳保用品

3、工程量的计算依据施工图纸和现行《建筑工程建筑面积计算规范》的计算规则进行计算

4、工程承包综合单价/平方计算

5、以上价格为完成本合同承包范围内的约定的内容，施工措施，规范安全技术交底及金额等规定的所有工作内容，并负责履行在质量保修期内所应承担的各项义务乙方在充分熟悉了甲方提供的施工图纸，及相关报价资料，并了解了施工现场的具体情况后，经双方一致确定的综合单价是双方的结算单价第三条付款方式

1、乙方开工前向甲方提供该工程的“综合单价清单”

2、工程进度款支付的方式和时间按月进度支付，乙方每月25日向甲方提交已完进度工程量，次月5日甲方向乙方付款至已完成工程量价的80%,以后每月按已完成施工量80%计算支付

3、乙方工程竣工验收后，甲方向乙方支付款至工程总价的90%计算支付

4、乙方完成房屋竣工验收合格后的三个月内（并审计结束），甲方向乙方付款至工程总价的97%O

5、余款3%作为质保金，按国家有关规定执行最终返还时间为18月第四条履约保证金

1、乙方向甲方支付合同总价款的10%作为合同履约保证金和人工费保证金（备注交清上述价款后合同方能生效，否则无效）

2、履约保证金在主体工程备案结束后的5日内返还50%,竣工验收合格后的5日内返还50%o

3、如果甲方违约应向乙方支付应付款的5虬第五条工期本工程工期为乙方签订的绝对工期施工期间不受农忙、季节及节假日限制，乙方须无条件按时完成（法律法规所指的不可抗力的因素除外）

2、乙方的施工进度必须满足上表中的节点工期要求

3、乙方必须确保进场劳动力数量充足，在施工的期间如因乙方原因造成甲方要求的阶段性进度计划（含月进度计划）和节点的工期要求不能按期完成，甲方按照10000元/天对乙方处罚金，乙方必须积极调配劳动力，以满足要求；乙方严格按照合同工期完成合同约定的工作内容，若总工期拖延，甲方将按照10000元/天对乙方处以罚金;对于非乙方造成的工期延误，乙方应该在事件发生三日内书面报告甲方，建设单位及甲方认可后，工期顺延

4、合同履行期间，如乙方工程进度确实多次无法满足甲乙双方的合同要求，甲方有权单方终止合同、乙方同意无条件及时退场并向甲方赔偿一切损失

5、因业主原因造成的工程停工，每月累计停工2天，由乙方负责;若连续停工超出2天以上时，甲方应顺延工期;若连续停工超过4天，则工期顺延窝工租赁及机具、架料损失费、人工费用由甲方承担乙方必须积极配合甲方对业主进行的工期和费用索赔6在施工途中如施工图发生变更延误停工4天以上，乙方机具、；架料及管理费用由甲方承担，工期相应顺延第六条工程变更

1、承包方所有变更须经业主及甲方确认后方能生效，所有签证经甲方现场项目经理确认并经项目经理审核盖章后生效

2、确认工程变更价款

2.1确认工程变更价款遵循以下原则工程施工过程中的设计变更均由乙方完成，如引起建筑面积的变化则按变更后的建筑面积计算乙方的价款（备注按最终建筑面积计算价款）

2.2如单项设计变更所引起的，工程量减少甲方不予减少劳务费，若单项设计变更所引起甲方工程价款的变更超出5000元，则该项设计变更的相应增加工程量按市场劳务价格，计算增加劳务费给乙方第七条安全

1、工程开工前，甲方应根据国家相关规定为作业人员办理保险（国家建筑工人综合保险）乙方应对站内从业人员购买意外伤害险，甲方有权监督乙方至致到位

2、在施工期间，乙方确保甲方下达的施工安全技术交底执行，严禁违章操作，以确定安全施工；同时须按照甲方要求和当地建设局和有关部门的要求完成现场各种安全设施的搭建和防护，并做好标识

3、在本合同期间，乙方人员的医疗卫生、劳动用品、社会保险、医疗保险，奖、罚、福利等费用均由乙方承担费用，乙方人员出现病伤（包括轻伤、重伤），安全事故在3万元内由乙方承担，超过3万元按购买的保险进行相关规定的赔付，保险不足部分由甲、乙双方根据国家安全法规协商解决（备注扣除保险赔付款后，甲乙双方协商比例为

5.5:

4.5）

4、若业主、监理公司或政府各部门组织现场专项检查时发现存在安全隐患（甲方曾经有过要求而乙方未按要求完成），并影响安全文明工地的评定，甲方除了按1000元/次对乙方进行不执行指令的处罚外，乙方还应承担与之相应的全部费用，此违约金直接从乙方的工程价款中扣除

5、乙方应为进场施工人员按照施工安全生产管理条例执行，配置齐全的安全帽、安全带及其它劳保设施设备

6、乙方所有进场施工人员必须遵守甲方的安全管理规章制度要求,甲方在安全巡视检查中，每发现一次乙方施工人员违反甲方的安全管理规章制度要求，按照施工安全生产管理奖惩规定的办法中，并直接在工程进度款中予以扣除第八条违约责任

1、由于甲方和业主方原因造成停工，乙方有权要求甲方和业主赔偿经济损失

2、乙方应遵守甲方现场管理的各项规定，不得在施工现场出现偷盗、打架、斗殴等现象否则后果自负，且甲方有权视情节轻重要求乙方每次支付1000—10000元的罚款

3、甲方在合同的履行期间，如不能按照合同约定的时间支付乙方承包费用时，应承担违约责任和经济损失第九条争议的解决双方发生争议时，可以通过友好协商解决纠纷，协商或调解不成提起公诉的，由合同签订地人民法院管辖双方发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同保持工程的连续，保护好已完工程成果

1、甲方违约导致合同确已无法履行，双方协商终止合同

2、调解要求停止合同工作，且为双方接受

3、仲裁机构要求停止合同工作

4、法院要求停止工程合同第十条合同生产及失效本合同经双方法定代表人或法定委托人签订盖章及履行保证金交付后生效本合同一式四份，甲乙双方各执两份本合同在全部工程款支付完成，保修期满后自动失效未尽事宜协商再议见附件甲方乙方法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人电话电话年月日年月日发包方（以下简称甲方）劳务承包方（以下简称乙方）为了保证本工程的施工质量、进度、安全，达到国家相关部门规范要求，明确双方的责、权、禾I」，在双方反复协商、平等、自愿的条件下，甲方现将土建工程、装饰工程和水电安装及图纸所表示的全部工程内容和内外脚手架（临时设施、安全脚手架在内）的搭设及所有工程内容所需的周转材料费等承包给乙方进行施工管理，协议如下

一、工程名称

二、工程地址

三、工程具体内容及范围

1、灰工砌体、抹灰、现浇碎、屋面（包括各种用具如灰槽、灰桶、铲、线、手推车、振动棒、电缆线、灯具、安全帽等

2、钢筋工钢筋的制作、安装、焊接绑扎（包括各种机械设备和安全防护棚，如电焊机、对焊机、切割机、弯钢机、轧钢机、切割片、扎丝、机械所用的从三级配电箱引出的电缆线、安全帽、安全带、安全绳等）

3、木工、架子工（含周转材料）木工、架子工所用的一切工具（如圆盘锯、刨锯、搬手等）周转转材料包括钢管、扣件、u型卡、钢模、角钢、木方、木板、大模板、对拉杆、蝴蝶卡、pvc穿梁套管、钉子、铁丝、封口胶（板25nlln）,水平安全网、密目网、安全帽、安全带、安全绳、扎丝、钢管油漆等）共2页，当前第1页12--＞劳务分包合同免费样本篇五甲方身份证号乙方身份证号根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》及国家和自治区有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，特订立本合同

一、本应聘合同工，年月日开工，至年月日止

二、合同内容

1、乙方为甲方提供劳务，具体工作为工

2、甲方按乙方的工种和约定向乙方支付劳务费

三、工资支付方式

1、工资按乙方的工作量，即乙方每出一万块，甲方支付元的劳务费，按实际出砖数量计算（劳务费中包括劳保、双休日、加班费以及其它所有费用）

2、上述费用由甲方在每月的30日结算，于下月的15日付资

四、甲方的权利规章管理和义务

1、甲方检查督促乙方完成工作量并做好记录

2、甲方负责提供水、电等条件，费用由甲方负责

3、甲方有权对安全生产，现场文明施工，施工进度、机械设备使用，材料的合理使用进行全面监督、管理

4、在本厂劳动的工作人员，如果发现住宿房内电线及其它安全问题，必须首先向厂里负责人申报，由厂里安排安全人员负责修理，乙方不得在厂里房屋内私自违章乱接线，如果出现事故，由违章操作人员自负

5、在本厂劳动的工作人员请注意，自家的小孩不准到劳动场所内游玩，严禁携带小孩到砖机上和窑上玩只能在厂里院内玩耍，否则出现事故，由小孩父母自负

6、本厂劳动的工作人员请注意，在厂内无故矿工、停工或不听厂方安排，给厂方造成一切损失的人员，厂方有权停止乙方的工作，不但不付乙方工资外，还有追究乙方所造成的损失责任

7、乙方在厂劳动时，拉党结派（如打架、闹事等一切行为）罚款500元，给厂方造成停工和经济损失等一切情况，由乙方负责，情节严重者交给当地派出所处理

8、乙方不许与厂职工发生吵架，打架等情况，甲方给予乙方罚款500元，情节严重的交给当地派出所处理，后果乙方自负

9、在出窑期间拉运砖码子，在50米以内是现在订制工价每万元，如果超过50米以外，双方共同协商，每万加元

10、在中途出窑期间，如果故意停工耽误出砖数量，造成甲方损失,甲方按每个窑500元罚款扣出，所有责任由乙方负责

五、乙方的权利和义务

1、乙方必须做到现场文明施工，按照砖厂劳动规定规范进行施工,做到现场整齐、清洁等符合砖厂管理规定

2、接受甲方的安全生产教育和指导，实现安全生产严格按照甲方一切规章制度执行

3、乙方按照甲方要求完成任务，如本品质量，必须四轮上线，平好每天码坯的场地，砖坯条架整齐，做到产品质量第一（注如工人不平好码坯场地，厂方有权拒收此架砖坯）

4、乙方如果不按甲方要求制作，故意损害砖坯的工人，厂方不但不发其工资，还有追究其损坏赔偿的责任（注其中包括水、电及其操作工人的工资）

5、在本厂劳动的工人，如果出现有人不听厂方安排，给厂方造成经济损失，厂方停止其劳动，如此人不愿意故意拉动其他工人闹事停工、罢工的情况，甲方有权追究其所造成的经济损失及责任

6、在本厂劳动的工人必须注意节约厂方水、电、煤及其它劳动用品，如有工人胡作非为，给厂方造成浪费损失的工人罚款500元

7、以上条约，本厂劳动的工人如有出现以上现象，所有的后果责任自负

8、按合同约定按时领取劳务费

六、安全文明施工

1、乙方应按甲方及安全部门的要求，在厂内有些地方场所，使用劳动保护用品，如安全帽、手套等，如有工人不听安排，所造成的一切损失由乙方自行负责

2、乙方有病或其它原因停工的，应向甲方提前申请，由乙方另行安排其他熟悉此工种的人员施工

3、乙方要注意安全，不许在砖机配电室自行乱接电、电焊及乱动砖机设备，如擅自动用机械设备的人员，造成人身伤亡事故的，自肇事者自负

4、乙方在本厂干完停工的同时，甲方在15天以内付清所有的工资

5、乙方在本厂干活中途自愿为由停工的，乙方半个月的工资不结算，还得另加违约金

6、乙方在本厂劳动期间，本厂装窑、拉水坯的电动车不准开出厂外，如出现罚款500元

7、乙方在本劳动期间，厂内有三轮电动车一辆，乙方在厂内、厂外所开的三轮电动车出现所有的一切意外事故由乙方负责，与甲方无关

8、在本厂劳动的工人，必须注意安全，以安全第一为标准，要以随时防备意外事故出现，如有工人不顾安全，以其胡作非为所造成的事故及其损失，由肇事者自行负责

七、违约责任

1、本合同自签字之日起具有法律效力，双方必须遵守，不得违反,否则承担违约责任，违约金元

2、双方如需解除本合同，应协商解决，协商不成应向有关管辖权的人民法院提起诉讼，任何一方即不协商，又没提起诉讼擅自解除本合同的视为违约，违约方应向守约方赔偿由此而造成的一切损失

八、如有未尽事宜，双方可在本条款增加补充条款，补充条款为本

3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到第五条组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下

1.本合同；

2.本合同附件；

3.招投标文件；

4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范；注上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决第六条标准规范本合同适用标准规范______________________________第七条甲方责任和义务

1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收

2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系

3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退

4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料合同的一部分，具有同等法律效力

九、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字之日起生效甲方（盖章）代表（签字）乙方（签字）签订日期年月日劳务分包合同免费样本篇六甲方（以下简称甲方）乙方（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》等有关规定，经甲、乙双方在自愿、平等、诚信的基础上，订立本合同

一、承包形式包工，包料

二、承包内容城南体育休闲公园景观工程1-3#、5#桥另加一孔、水闸，施工内容包括，抄平、放线、挖槽，基础、主体钢筋硅结构

三、质量要求，达到验收合格标准

四、甲方责任甲方提供施工图纸，施工用水用电，负责组织验收;监督检查施工质量、进度及安全隐患不合格的部分甲方令其整改和返工

五、乙方责任乙方按照设计图纸和规范施工，施工材料的采购必须是合格产品，必须全部附有合格证采购的材料先经甲方、监理确认合格后再进场，砂浇筑用商碎，钢材用国标产品要确保工程进度，工程质量达到合格负责收集和整理工程资料，保证按时交接和归档

六、工程工期开工日期20xx年3月1日；竣工日期20xx年4月30日总日期60天

七、乙方于每月25日上报工程进度，甲方应于月底前按照工程量的30%拨款

八、工程进度，乙方必须报施工进度计划，必须在规定时间内完成施工任务，不准滞后，如不按计划施工，甲方有权裁减乙方承包工程量;乙方并承担经济损失，在没有特殊情况下工期每拖延1天，承担工程总款2%的违约罚款

九、安全施工，文明施工乙方负责对进场施工人员进行安全教育,进入施工现场带安全帽，施工用水、用电不准私拉乱接，防火防盗乙方自备电箱，要求三级配电二极保护文明施工，做到三清，六好施工中出现一切安全事故和因此发生的费用乙方自负，乙方应服从甲方、监理的现场指挥及管理如乙方不按合同要求和甲方指令进行施工，甲方即可令乙方暂停施工，由此造成的损失由乙方负责

十、材料管理施工期间乙方应保护好施工现场用电设备材料，如有损坏乙方自负所有施工材料和施工进度，要和甲方联系，作好施工记录和施工资料竣工验收报甲方、监理审核每道施工报甲方监理验收，并作记录

十一、工程保修，乙方按照本协议约定的时间和国家有关规定履行保修责任保修时间按工程整体验收合格和各种手续办理完成并移交相关部门之日算起，保修期年

十二、工程造价120xx00元即人民币壹佰贰拾万圆整（大写）元

十三、本工程竣工验收合格后甲方付给乙方工程费95%,余款5%保质一次付清

十四、未尽事宜，由双方协商解决

十五、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，本合同一式两份，甲方双方各执一份，具有同等法律效力甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年一月―日年—月—日劳务分包合同免费样本篇七乙方为了加快枣阳国际大酒店工程的建设，确保工程优质、高速低耗、如期完成，遵循自愿、平等、诚实信用的原则，经双方协订砌筑、粉刷工程专项劳务作业达成如下协议，特签订本合同，共同遵守第一条工程概况、工期、目标等

一、工程概况

1、工程名称

2、工程地点

3、结构类型

4、建筑面积（以实际面积为准）

5、承包方式

二、工期

1、开竣工日期

三、质量目标创隆中杯

四、安全生产、文明施工目标创市优样板工程第二条工程承包范围及工作内容、包价、工程范围:本工程的砌筑、粉刷、屋面工程及散水等泥工所施工的所有分部分项工程，施工所哟偶那个材料及机械均由甲方提供，乙方提供小型施工工具（含斗车及架子车）

二、工作内容及包价

（1）、1,内外墙体的砌筑，包括室内的砌块砖的.运输，砂浆调运,勾缝及拉墙筋、构造柱插筋的植筋工作2,内外墙墙面粉刷，包括剪力墙面、柱面、楼梯、雨棚及门窗洞口侧壁的粉刷工作3,楼地面的找平层施工4,散水抹灰施工，屋面找平层及保温层的施工5,二次结构性的浇筑，包括构造柱，圈梁，过梁，压顶等

二、工程总价约为元其中1,砌体综合单价85元加2,2,内墙粉刷

7.5元/ni22,外墙粉刷26元/m2,4,屋面10元/m2（保温找平）5,楼地面

4.5元/m2,6,楼梯踏步450元/层7,散水6元/m2,8,二次结构税150元/n）29,拉墙筋植筋

0.5元/根（含结构胶，具备相应资质）10,构造柱植筋

2.2元/根（含结构胶，具备相应资质）注以上价格为4m以内（含4m）楼层的价格，含内脚手架楼层在4n）以上的砌筑，内粉刷工程增加系数7%,内脚手架

0.5元/m2第三条人员要求

一、乙方在进入现场施工前，人员选派要确保思想品质高、技术素质、身体素质好，禁止招18岁以下的未成年人及55岁以上的年长者进入工地，女职工的人数不超过总人数的5%

二、乙方应配备相应的专职技术、质量、安全管理人员（专职管理人员必须在签订本合同时提供名单及联系方式，正式开工后必须全部到位，甲方核实）形成独立的管理网络，能独立承担单位工程或分部分项工程的施工队伍

三、人员进场须向甲方提供职工花名册，并附个人照片、身份证复印件，流动人员计划生育证等，并在公安机关办理如暂住证（或委托甲方办理，费用由乙方自负），经甲方对照审查后方可工作乙方未按要求办齐以上证件，甲方有权停拨工程预付款

四、所有人员必须经“三级安全教育”，且考核合格签字后持安全卡上岗乙方作业人员应加强安全生产知识，安全操作规程的学习，穿戴好各自的劳动保护用品，充分发挥安全“三件宝”的作用

五、所有管理人员及特种作业人员须持证挂牌上岗，施工人员必须具备有效的职业资格证书且必须将岗位证书（有效的）原件或复印件进场时报送甲方备案原则缺一份罚款1000元

六、乙方应组织具有中级以上职业资格证书的工人1名，缺一人每人每月罚款50元第四条双方责任

一、甲方的责任

1、甲方提供乙方人员生活用水、用电及住宿，膳食场所，乙方自行解决其伙食费问题

2、

3、

4、向乙方下达阶段性施工任务计划书（工期及进度要求）做好各分包班组间的协调配合工作施工前及时向乙方提供设计文件、变更通知、监理或业主通知对乙方进行安全技术施工技术总交底，与建设方、监理、设计、质监、安监等部门的协调并向乙方及时反馈

5、

6、对乙方施工的工程进行质量、工期、安全、文明施工方面的指导、督促、检查对乙方的不规范行为，甲方有权责令整改、处罚、停工、直至清退出场a、对项目部管理人员的合理工作安排及技术交底拒不执行的；b、质量达不到施工质量规范标准的，如施工中连续出现三次返工的；c、施工进度、工期达不到甲方进度计划要求的；d、安全、文明施工达不到项目部管理要求的

二、乙方的责任

1、乙方驻现场代表需专职在岗，每天常驻现场，处理一切与合同有关的事物，履行合同约定的责任乙方代表必须与甲方项目部管理人员一起参加考勤，每缺一天罚款50元（事先请假另外）乙方代表及技术人员必须参加甲方组织的各种会议（包括建设单位或监理单位要求乙方参加的会议），因故不能参加应提前2小时向甲方提出，否则每次罚款元，迟到罚款元

2、乙方的管理应对其自有职工自行管理，如相关安全教育，安全知识及技能培训，生产工作安排、工资分配、生活费用、劳动保护用品,〈如安全帽（红色）绝缘胶鞋、手套、雨衣、防暑降温、防寒防冻等〉，意外伤害保险、养老保险、医疗保险等

3、班组间应相互谦让，友好合作，发现问题，发生纠纷应及时汇报项目部管理人员协调解决

4、乙方必须服从甲方的统一管理，严格遵守国家的法律、法规、规范标准，安全操作规程、文明施工条例，严格按照施工图纸组织施工,并按甲方制定的有关质量、进度、安全、文明施工等项目管理制度进行现场管理同时必须严格执行甲方主管部门的相关质量、进度、安全、文明施工管理制度，确保安全生产文明施工和工程质量

5、乙方设专职安全员工作（含宿舍管理）设专职质检员负责各道工序的施工和自检自查，建立严格的自检制度，发现质量不合格的部位乙方无条件返工重做直至合格，承担直接和间接损失，并承担有关部门及公司的质量安全检查中的处罚，验收原则上应一次通过（各分部、分项、检验批验收，乙方检查合格后，通知甲方验收会同相关单位验收）,若提出整改意见后，再次验收仍不能通过以每次1000元的罚款；配合项目部做好原始记录，隐蔽工程验收记录和检测记录等技术，安全资料工作，配合甲方办理相关手续，迎接各主管、职能部门的检查验收（施工技术人员、专职质检员、专职安全员必须与甲方管理人员对口）认真学习施工规范和设计文件、变更通知、坚持按规范、施工组织设计、设计文件、变更通知施工提前48小时书面提出图纸中存在的问题和解决的建议，若因乙方未能提出而影响进度，一切延误所造成的损失均由乙方负责所有工序乙方必须先做样板，报经甲方、业主、监理验收合格后方可大面积施工，否则乙方除承担返工的材料损失外，每次罚款1000元

6、如由于乙方施工人员的原因造成监理和甲方主管部门或其他部门对甲方任何形式的经济处罚，均由乙方负责承担并在每次支付工资款时予以扣除

7、乙方必须执行甲方下达的生产计划任务书，按计划任务书要求配足劳动力，每少一人罚50元/天在规定的时间内无条件完成甲方的所有进度指令，如不能按阶段计划完工，每阶段每延误一天（含阴雨天）罚款1000元，且甲方有权重新选择班组进场施工，因不可抗拒的自然灾害和停电、停水累计超过8小时时，经甲方项目部签字认可，工期可相应顺延，但无任何经济补贴给乙方（为不影响总工期，甲方可在总工期范围内，对顺延工期予以合理调整）如因甲方原因停工超过24小时,工期顺延

8、对于现场指令（甲方所有管理人员，业主及监理或上级有关职能部门）的执行，乙方所有员工必须执行现场指令（不管是书面或是口头指令），特别是需要立即整改的口头指令，对于违背的将进行处罚，每次处罚100元，对于累计处罚3次的人员或所在班组，将对该班组处罚1000元，同时将该人清理出场

9、开工前，乙方需提供合同以外的工程质量、安全、进度及文明施工等达标承诺书，并报甲方备案

10、乙方使用的材料应提前半个月向甲方申报用量计划，特殊材料提前一个月报计划，甲方组织采购如因乙方的申报供量计划不准而造成的误工、影响工期和材料计划过余浪费的损失由乙方承担，乙方应节约使用甲方的材料，不得随意浪费，如有超用的情况发生，由乙方按市场价负责赔偿，在结算款中扣除

11、乙方管好进场人员，甲方拨付的人工劳务费专款专用，及时发放本工地劳务人员工资，不得挪作他用及时处理劳资纠纷，杜绝投诉和上访，严禁将劳资纠纷推向社会如因乙方管理不善，发生违法违纪、违章打架、报no、投诉、上访等事件者，一切责任均由乙方负责每发生一起，视情节轻重给予乙方500-20xx元罚款，并赔偿甲方名誉损失费20xx元第五条工程验收程序、工程量的核算、工程款结算程序及付款方法劳务分包合同免费样本篇八法定代表人职务承包方（乙方）_________________________________法定代表人职务依照《—合同法》和市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行

一、工程名称__________________

二、工程地点__________________

三、工程编号__________________

四、工程范围和内容全部工程建筑面积平方米（各单项工程详见工程项目一览表）

五、工程造价全部工程施工图预算造价人民币元，其中:人工费元（各单项工程详见工程项目一览表）

一、开竣工日期依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下全部工程自年一月一日开工，至年—月一日竣工（各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表）

二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成

三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案

1.由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者；

2.因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者；

3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求,而被迫停工或不能顺利施工者

一、全部工程所需的物资按下列第项供应方式办理

1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点其他材料由乙方负责采购供应

2.统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂合用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应

3.包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点

4.其他方式

二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限，详见甲方供应材料、设备一览表

三、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，由甲方负责检验甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议

四、工程所需材料，如因供应部门规格、品种或材质不能满足工程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算

五、凡应附有合格证明的材料，在进场时必须由供应方负责验证;如无合格证明，必须经供应方试验合格后方准使用，其试验费用，应由

5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬

6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用其费用

7.协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理第八条乙方责任和义务

1.遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作

2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款

5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款

6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施

9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果

10.甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解第九条环境保护、安全生产和文明施工

1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、供应方负担因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验，其试验费用，应由甲方负担

六、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担

一、全部工程造价的结算方式按下列第0项规定办理

1.以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算

2.按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以外的费用；另按有关规定付款

3.按标准施工图单方造价包干结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款

4.包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算

5.招标的工程，按中标的价款结算

二、工程款拨付与结办法，按现行规定办理（详见附件）

一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部达到合格

二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失，应由责任方负担

1.施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工

2.在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时，应在施工前按审批程序重新报批，经审查处审核工程预算，经办的银行审查投资后,并由甲乙双方签订协议，方可施工否则，任何一方不得强行施工

3.在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到安全部位

4.在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担

三、乙方应严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录，方能继续进行下一工序的施工一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作好记录，重大或复杂隐蔽工程，应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽工程验收手续如甲方未届时参加，乙方可自行检查验收，甲方应予承认

四、甲乙双方在施工中遇到工程生项，应按定额管理办法报批变更工程协议所附的变更预算，应在施工前及时送经办的银行，做为结算工程款之依据

一、乙方在单项工程竣工前5日将验收日期以书面通知甲方届时验收，如甲方不能按时参加验收，须提前通知乙方取得乙方同意后，另订验收日期，但甲方须承认竣工日期，如再不按时参加验收，其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金

二、竣工工程验收合格，从验收之日起3天内，乙方向甲方移交完毕如甲方不能按期接管、致使验收后的工程发生损失，应由甲方承担

三、本项工程中的单位工程，如需单独移交甲方，在移交时，双方应办理中间验收手续，作为该单位竣工工程验收之依据

四、在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成经验收合格后，再行移交由此造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金

五、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可做减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续

六、竣工工程验收，以国家颁发的施工验收规范、技师检验标准及施工图为依据在进行竣工验收时，乙方应在验收前10天向甲方提供以下文件

1.增减变更文件和其他洽商记录；

2.隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录；

3.工程竣工后，应绘制竣工图，工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明，提交建设单位存档工程变更较大的，可以由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图

七、乙方在单项工程竣工验收后，属于民用建设项目应于竣工验收后15天内，属于工业建设项目，应于竣工验收后30天内，将竣工结算件送交甲方进行审查甲方应在接到竣工结算件后，民用建设15天内,工业建设20天内审查完毕，如到期未提出异议，由经办的银行审定拨款

八、工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年，采暖工程保修第一个采暖期内在保修期内，确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，乙方应负责无偿修理（属于专业性建筑安装工程按—各有关主管部门的特殊规定办理）

九、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，（以竣工验收合格日期计算）每逾期一天，应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的，每逾期一天，应偿付给甲方按预算人工费千分之二的逾期违约金

二、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金

三、实行合理化建议奖和提前竣工奖的，甲乙双方应根据有关政策的规定，另行协议

四、建筑安装工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解;解决不了的，可选择下述第（）项处理

（1）向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁，

（2）直接向人民法院起诉

一、预算审查手续，由建设单位将建筑安装工程承包合同（附施工图预算）送市建设工程合同预算审查处审查要求鉴证的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证

二、在本合同签订之前，双方签订的施工准备合同（工程协议书），可做为本合同之附件

三、招标工程，按《市建设工程招标、投标暂行办法》签订合同

四、双方商定的其他事项

一、工程项目一览表

二、全部施工图纸（合同正本有此附件）

三、施工图预算（合同正本及建设银行有此附件）

四、甲方负责供应的材料、设备一览表

五、有关协议

六、有关补充合同

一、本合同一式一份，甲乙双方各执正本一份，并分别报送双方业务主管部门副本一份

二、本合同自双方签订之日起生效在全部工程竣工验收并结清尾款后失效甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）劳务分包合同免费样本篇九电话___________________身份证号码____________________乙方___________________电话___________________身份证号码____________________甲方将其承包的项目劳务以形式承包给乙方，为明确权利义务关系，保质保量、多快好省地完成该工程，在平等互利的原则下，经双方共同协商，达成如下协议第一条工程概况及承包方式

1、工程名称______________________________

2、工程地点______________________________

3、承包范围______________________________

4、承包方式审核单价不包干形式，包安装，不包龙骨，该单价包括但不限于包人工、包质量、包安全管理和安全文明施工、包工期、包损耗率、包成品保护、包放线、包技术配合等费用

5、工期第二条工程单价及付款方式

1、工程单价a.外墙干挂石材，不包龙骨元/平方b.所有访型的线条/米c.栏杆、扶手/米

2、付款方式a.乙方进场施工3天，甲方支付乙方生活费元b.在施工期间，甲方保证乙方的生活费，按每天c.乙方做到工程的随甲方支付乙方完成量的d.工程全部做完4天，甲方支付乙方90%的工程款e.工程验收后30工作日甲方支付乙方工程量的10%第三条合同变更及终止

1、乙方中途终止合同，后果自负

2、甲方中途终止合同，发双倍工资给乙方第四条其他

1、本合同自双方签字之日起生效合同附件及补充协议、签证单等作为本合同的必要组成部分，与本合同具有同等法律效力

2、本合同一式一份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年一月―日年月日劳务分包合同免费样本篇十发包人承包人工程名称罗田大别川旅游驿站综合楼工程施工地址罗田县大河岸滚石坳根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同第一条工程概况及承包工作内容

1.1工程名称罗田大别川旅游驿站综合楼工程

1.2工程概况建筑面积

1.3包工内容桩基基础及桩基基础以上的主体施工第二条合同工期:开工日期20xx年20xx年第四条合同价款？

1.1合同价款按建筑面积确定承包价元/平方米，合同总造价为元人民币

4.2对合同价款内容的明确泥工:含混泥土浇筑、砌体及土方回填等第五条合同价款的支付方式

4.1进场施工第一个月只支付工人生活费，第二个月支付第一个月工程量的30%（含已支付的生活费），第三个月支付第二个月工程量的30%,以此类推，主体工程竣工后支付到总工程量的60%,九月份支付到总工程量的90%,20xx年年底一次付清余款

5.2前期合同价款的支付必须以工人领取生活费得方式由乙方造表签字，按照造表直接发放到工人手上的方式进行第六条安全施工

6.1安全施工承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工第七条工程质量、验收与保修

7.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据

7.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工

7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工第八条工期延误

8.1对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延

8.

1.1因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；

8.

1.2设计变更和工程量增加；第九条文明施工

8.1发包人、承包人应严格执行国家颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工

8.2所有施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽，并保证其务工人员不随地大小便，不打架斗殴，不偷盗，如果有以上事件发生，按照

14.

2.3执行第十条承包人自备工具及须知

10.1承包人自备工具为翻斗车、震动泵、铁锹等

10.2由承包人自备的工具须其自带入现场，发包人提供电力供应到施工现场（100米内）

10.3承包人自备机具，其维修保养自理第十二条发包人的权利及义务

12.1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底及解决施工中存在或发生的技术问题

12.2负责于20xx年3月15日提供施工图纸1套，提供必要技术资料和办理施工洽商

12.3负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务

12.4负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整政

12.5负责组织工程的验收工作

12.6本工程发包人施工代表为周勇，负责日常施工的管理、协调工作发包人也可委托现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知承包人第十三条承包人的权利和义务

12.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁

12.2承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码，作为人工工资发放的依据

13.3在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于5%,服从发包人的统筹安排，统一调动

13.4承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工

13.5承包人应对其作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料第十四条违约责任

14.1发包人违约责任14-1-1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人办理书面洽商，如超过三十天以上酌情予以补偿14-1-2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担14-1-3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知，15天布予以回应的，承包人有权依法追索拖欠款环境保护以及公司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行

2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理

3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍第十条材料、设备供应与管理

1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供

2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备（包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放）；因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿

3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担;材料

14.2承包人违约责任14-2-1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在3日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认14-2・2因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担

14.

2.3由于承包人的劳务人员发生在施工现场打架斗殴，偷盗等事件，承包人负全部责任，为此发包人有权终止本合同，并追究由此遭受的经济损失第十五条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解当事人不愿和解调解或和解调解不成的可以向罗田县人民法院起诉第十六条本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份,备案留存一份，副本一份本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年月日年月日节约部分，由甲乙双方按比例分成第十一条承包方式、价格及包含的内容

1.承包方式及单价--〉劳务分包合同免费样本篇二签订合同双方建设单位（以下简称甲方）施工单位（以下简称乙方）为明确甲、乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时、按质、按建筑工程项目完成任务，经甲、乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守第一条总则

一、工程名称昭通凤禧祥瑞大酒店建设工程昭通凤禧祥瑞大酒店劳务分包

二、工程地点昭阳区海楼路下段水文站旁

三、工程范围模板安装、拆除，泥工（砌筑墙体、抹灰），钢筋加工安装

四、工程造价模板安装每平方米

53.00元（所需支撑材料由甲方提供），泥工每平米

75.00元，钢筋加工安装每平米

32.00元（所有焊接材料、机械由甲方提供）预算造价，建筑面积21600平方米，合计单价

160.00元/平方米合计工程总价

3456000.00元对该工程劳务包干工程管理人员由甲方按月支付工资，乙方只负责完成该工程主体结构劳务施工所有建筑所需材料由甲方自行采购第二条工程期限本合同全部工程自20xx年5月18日开工至20xx年5月18日竣工（施工工期可根据施工现场情况及施工工艺调整）O在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限

一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；

二、因甲方提出更变计划或更变施工图而不能继续施工者；第三条物资供应

一、本合同全部所需材料按下列供应方式办理

1、所用材料由加方自行采购

2、所采购材料必须按照国家有关标准、规范验收合格，方可使用

二、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求，必须以其他规格品种代替或加工处理时，应事先取得甲乙双方的同意，在办理有关手续后实行，由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责供应的甲方负担

三、凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时，必须验证如无证明，须经试验合格方准使用，其试验费应由负责供应甲方负担第四条工程款结算

一、本合同全部工程造价的结算方式，按下列规定办理

1、模板安装每平方米

53.00元（所需支撑材料由甲方提供），泥工每平米

75.00元，钢筋加工安装每平米

32.00元（所有焊接材料、机械由甲方提供）预算造价，建筑面积21600平方米，合计单价

160.00元/平方米合计工程总价

3456000.00元包干

二、本合同自签订生效之日后，甲方应每完成三层主体拨付一次劳务费，拨付比例为完成建筑面积的75%第五条施工与设计变更

一、甲方管理人员及时有效的组织乙方劳务人员严格按照“百年大计、质量第一”的方针要求全部工序达到合格标准

二、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计,如遇下列情况造成乙方窝工，返工和材料，构件的积压倒运，劳动力、机械调迁等损失，应由甲方负担

3、在施工中如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程应商定做到安全部位

4、所需材料的垂直运输机械由甲方负责，不得影响乙方施工

三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，材料倒运等损失均由乙方自行负担第六条竣工验收、结算与保修

一、乙方在单项工程竣工15日内，应将验收日期通知甲方，届时验收，甲方无理推迟验收，期间所发生的各项损失，应由甲方负担

二、工程验收合格，从验收之日起10天内，乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按期接管，致使已验收工程发生损失，应由甲方负担

三、在进行竣工工程验收中，如发现不合格需返工或修理补做的部分，双方在验收时应议定修补措施和期限，乙方在规定期限内完成，完成后经验收合格再行移交，因此而发生的各项费用由乙方承担

四、竣工工程验收以后，乙方对施工的泥工（抹灰）工程质量保修一年第七条奖励、惩罚第八条工程负责人和工伤事故

一、甲方派黄忠明同志为驻现场负责人、乙方派刘天贵同志为现场施工负责人

二、甲方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善，造成的其他损失，均由乙方负责，并不得因此影响工程进度第九条本合同自双方签订之日生效在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效，本合同一式四份，其中正本两份、副本两份，甲乙双方各执两份劳务分包合同免费样本篇三甲方乙方兹有乙方承包甲方项目，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，按照平等、自愿、协商一致的原则，双方签定劳务项目承包合同如下

一、劳务承包项目

二、承包期限

三、承包费用

四、承包费支付方式乙方完工后经由甲方验收合格，甲方以现金或支票方式按月向乙方支付承包费用

五、甲方提供条件甲方向乙方提供必要的劳动条件和劳动工具

六、承包期内乙方的职责、任务和要求

（一）、乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方校园管理规定和各项规章制度，爱护甲方的公共财物和设施及环境

（二）、在承包期内，对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇，由乙方自主负责决定在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、工伤、病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责

（三）、具体职责、任务和要求

七、合同的变更、解除或终止本合同已经双方认真研究，慎重考虑而达成一致，均必须共同遵守,需要变更、解除或终止，必须经双方协商并一致同意，未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止

八、违约责任:

（一）、甲方无故不按时向乙方支付承包费用，按承包费的5%向乙方支付滞纳金

（二）、如乙方未按职责、任务和要求履行职责，完成任务，甲方有权要求乙方从新整改，如整改无效，甲方有权按不底于承包费总额的5%扣减当月承包费

（三）、乙方及其所聘人员对甲方公共财物、设施、设备和环境造成损失的，由乙方照价赔偿

（四）、甲、乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更、解除或终止的，各自向对方按合同期内承包费总额的20%支付赔偿金

九、未尽事宜其它未尽事宜由双方共同协商，签定补充条款作为本合同附件，具有同等效力与国家相关法律、法规相悖的，以国家法律、法规为准

十、本合同一式四分，甲、乙双方各持一分；甲方存档一分;财务部门备案一分甲方负责人签字乙方负责人签字（印鉴）（盖章）住址身份证件号码。