还剩5页未读,继续阅读
文本内容:
建筑工程承包合同(锦集篇)2建筑工程承包合同1甲方姓名住址身份证号乙方姓名住址身份证号甲方将位于的房屋建设施工工程承包给乙方甲方与乙方在真实、自愿、平等、互利的基础上经过充分协商,就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议
一、此次建房的施工承包方式为乙方包工不包料即甲方负责提供建房所用的全部原材料,乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备
二、甲方应提供建房所需原材料、场地等条件便利乙方按时完工
三、在整个施工过程中,乙方施工人员的生活由乙方自理
四、乙方负责找工人,组织、指挥工人施工,乙方及其工人与甲方不存在雇佣关系
五、甲方负责提供相应的拟建房屋有效图纸张,由甲方负责指导修建甲方负责一切建房所需的原材料施工所用的所有机器设备由乙方自行提供(包括搅拌机、吊预制板上楼的机器、搭架使用的全部设备、振动器、切割机等),并负责安装、调试及使用过程中的安全因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任
六、乙方在施工过程中,应注意施工安全,全程对施工安全负完全责任乙方应在工地明显位置悬挂施工重地,严禁非施工人员入内、施工重地、注意安全等警示语,安装一切必要的安全防护装置进入施工工地的人员必须戴安全帽搭架、使用起重设备、使用电气设备必须有专人负责安全检查,必要的时候乙方最好请专业人员协助完成乙方进入施工工地现场,掌门师傅应负责一切安全,监督一切安全操作要领,不违规危险操作,违规操作导致的一切事故与甲方无关乙方及其工人由于设备原因、违规操作、疏忽大意或者过于自信、施工管理不严等原因而发生的一切伤亡事故与甲方无关,甲方不承担乙方在施工过程中所发生的一切伤亡事故的赔偿责任由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的,乙方应对此负全部责任如无违规操作造成的伤亡,由甲乙双方共同承担责任
七、施工要求一楼高米,室内净高米二楼高米,室内净高米一楼砌墙全是墙二楼以上(含二楼),两边外墙为墙,内墙为2418墙(承重墙和承受较大重力的墙均是墙,圈梁和挑,浇注凝固后不2424应有蜂窝、麻面等,更不能出现钢筋外漏现象
八、乙方应按照甲方的建房质量要求保证施工质量房屋完工交工后,由甲方按照施工要求进行验收如房屋出现建筑质量问题,乙方应重新修缮直至符合甲方质量要求为止,并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失,重新修缮的费用(包括修缮使用的材料)全部由乙方自行承担
九、工程工期为年月日(公历/农历)年月日(公历/农历),按日历工期计算因大雨等不可抗拒的客观原因造成的工期耽误除外
十、乙方应按时施工,如因乙方的原因造成工期拖延的,每拖延一天,每平方米减少工钱元
十一、付款方式建筑承包价格为元/平方米,正负零以下按混凝土立方计算,每立方米元,自开工日起到年月日主体完工开工后,每修好一层,按该层工程款的%先行给付乙方待房屋工程全部交工,经甲方组织验收合格后一次性付清乙方其余工程款
十二、违约责任如果一方擅自违反本协议之规定,应向对方支付工程总价款的,违约金,同时甲方保留要求乙方继续履行合同的权利20%因一方擅自违约给对方造成了损失的,还应负相应的损失赔偿责任(损失的计算范围为乙方迟延开工造成甲方建筑材料的功能减退或失效的损失、乙方施工中明显超过一般同类工程所需的材料给甲方造成的施工原材料损失、乙方在房屋的主要部分施工中未按照甲方的施工质量要求、由于乙方的原因造成的工期延误、由于甲方原因造成的施工工期延误给乙方造成的损失等)
十三、本协议自甲、乙双方在该协议文本上签字(或盖章)之日起生效
十四、如果甲乙双方因施工过程中的实际情况变化致使施工发生改变,可以就改变的部分本着平等、自愿、互利的原则再行商议,但甲乙任何一方不能擅自做出实质性变更就合同履行过程中发生的争议,首选通过协商方式解决协商不成时,可以申请仲裁或向有管辖权的法院提起诉讼
十五、本协议一式两份甲方、乙方各一份
十六、其他事宜还可以再行约定,签订补充协议甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年—月—日年—月—日建筑工程承包合同2发包人承包人根据《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就有关事项协商一致,共同达成如下协议
一、工程概况及承包范围.项目名称
1.项目地点
2.资金来源
3.施工承包范围包括但不限于本项目施工设计图纸(含设计变更)4及预算中所规定内容
二、合同工期工期(日历天)内完成并移交全部工程,自合同签订之日起计算,直至竣工验收合格之日止
三、施工质量及检验施工材料及设备需进场检验合格后方可使用,否则,一律不得使
1.用于本工程.工程质量符合国家施工验收规范合格标准2
四、合同价与支付方式.合同暂定工程量见附件合同含税价暂定为人民币大写,其11,中安全文明施工费已按规定计算并列入合同价内双方涉及的规费、税金由各自承担并按国家规定缴纳合同为含税单价计价方式,包工包料,并按约定单价进行套用.关于变更估价的约定因设计变更、相关签证引起工程项目、工3程量任何变化的,变更合同价款按下列方法进行合同中已有相同清单项目的,按合同该清单项目价格进行计算;1⑵合同中只有类似清单项目的,参照该类似清单项目价格进行计算;⑶合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法:按现行计价规定及定额计算,其中材料价格按发包人发出的预算书里面当期的《玉林市建设工程造价信息》相应价格信息进行计算;《玉林市建设工程造价信息》没有相应价格信息的参照南宁市建设工程造价信息;玉林市及南宁市建设工程造价信息均没有相应价格信息的,经发包人或玉林市造价管理站询价后确定.关于合同价款支付4⑵工程竣工验收合格,经双方确认工程量及结算总价后个工作日内支付实际结算总价的100%0⑶支付工程款前,承包人需在付款前开具本工程结算价全额的税率为的增值税专用发票含税给发包人承包人与发包人双方若提前终止合同,则按竣工结算办理
五、争议处理1关于工程造价引起的.纠纷,任何一方可向玉林市建设工程造价管.理站或自治区造价站进行申请处理,且应遵照执行其处理意见
2.因合同及合同有关事项产生的争议,合同当事人可向项目所在地、有管辖权的人民法院起诉
六、词语含义本合同中词语含义与《建设工程施工合同示范文本》GF-20_-0201第二部分通用合同条款中赋予的含义相同
七、合同组成文件及补充协议下列文件可视为本合同文件的组成部分L技术标准和要求;13己标价工程量清单及单价;图纸;3在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准合同条款及其附件须经合同当事人代表签字(或印章)及盖单位章.合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同2的组成部分
八、合同份数本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份发包人(盖章)承包人(盖章)法定代表人或委托代理人轲办表人或委托代理人地址地址邮政编码邮政编码电话电话年—月—日年月日。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0