建筑设计工程合同

建筑设计工程合同建筑设计工程合同1发包方（以下称甲方）承包方（以下称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同第一条工程项目

一、工程名称台江县知行希望小学柴棚顶棚和食堂门口雨棚

二、工程地点知行希望小学

三、工程内容柴棚顶棚和食堂门口雨棚

四、承包形式总承包，包工包料第二条工程期限

一、合同工期总日历天数天10开工日期年月日20XX825竣工日期年月日20xx827

二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延、在施工中如因停电小时以上或连续间歇性停电天以上（每次183连续小时以上），影响正常施工;停电天以上

42、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素

2、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期3第三条建筑材料、设备的供应和采购、工程材料、设备由乙方采购包工包料甲方调试系统所用的素材仅供系统测试,均不得用于营业或其它1以盈利为目的的商业活动，否则涉及的一切民事及刑事法律责任由乙方承担乙方用于营业或其它以盈利为目的的商业活动所需之节目由乙方2自行解决，甲方概不负责由乙方在以后使用中，由人为造成的系统的损坏，需要甲方上门3服务的，甲方发生的费用全部由乙方负责.其他事项5⑴不得对软件加以仿制;对软件权利的标志不得除去、遮盖或涂抹等按本合同第条的规定，若乙方逾期不付款超过一天，甲方有权22终止合同，由此造成的后果甲方概不负责在.违约责任双方若有未尽事宜，由双方共同协商解决，若有一方违6约或侵权，参照我国有关法律法规处理;双方若有纠纷，提交人民法院裁判解决.本合同自甲乙双方代表签字及盖章后生效;合同正本一式贰份,双7方各执壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有一份如下，也具同等法律效力声明本合同经复印或涂改后无效！甲方签字乙方签字联系电话联系电话年月日年月―建筑设计工程合同5建设方（以下简称甲方）施工方（以下简称乙方）甲方原有一层因现须要加建二层，以包工给乙方施工，为了保质保量的.完成本工程，经双方协商成达协议如下

一、甲方供应原材料，乙方负责从主体到装修的全部工程施工,设计方面乙方应听从甲方的意见执行

二、单价，按建筑面积计算，每平方米为壹佰叁拾伍元付给乙方（包水电安装在内）

三、质量要求主体二层上下垂直误差应在公分之内，不能超过2公分，砂浆应饱满，装修抹灰要求中级，偏差度应按施工规范实行必须2粘结牢固，无脱层空鼓，面层无爆灰和裂缝，地板砖、无空鼓、歪斜、缺楞、掉角，其它装修应符合施工规范

四、主体结构要求，板面筋布扎筋应按建筑施工强制性要求150150,满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制作，混凝土浇灌要求，立柱楼板、梁所有浇筑混凝土标号立柱，梁无空洞和露筋，楼C20,面平整无裂缝

五、乙方在施工期间应做好安全防护设施，保证安全第一，质量第一，如在施工过程中，发生自身伤亡和第三者伤亡事故，一切后果应由乙方负责，甲方不负任何责任

六、付款办法乙方在施工中途要求付款，甲乙双方协商支付,待工程全部完成验收合格后一次性付清

七、本协议一式二份，甲乙双方各保存一份望双方共同执行甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年—月—日年月日

二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程第四条工程验收和付款经核算，建设工程总价为陆仟圆整（元），工程竣工后，由6000甲方验收合格方可向乙方付款第五条附则

一、甲方代表，乙方代表

二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年—月—日年—月—日建筑设计工程合同2建设单位，以下简称甲方；设计单位,以下简称乙方根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守

一、工程名称甲方委托乙方承担工程的设计项目，建筑安装面积为平方米，建设地点在

二、甲方义务.在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底;1工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条2件.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙方同意,甲3方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用

三、乙方义务乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计L深度要求进行设计，并在年—月一日以前，向甲方交付设计文件;其中，设计文件一式份，技术设计文件一式一份，施工图设计文件一式一份.乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材4料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技5术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收

四、设计费甲方将乙方提供的设计文件交由家工程公司报价，若上述公司作3-5出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币元25,000

五、违约责任甲方不按照合同规定向乙方支付设计费，应根据银行关于延期付款L的规定，向乙方偿付违约金.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误一天,乙方应2向甲方偿付相当于设计费的—％的违约金（甲方可在设计费中扣除）.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务,并视5造成的损失浪费大小退还设计费对于因乙方设计错误造成工程质量事故者，乙方应承担赔偿金

六、其它本合同自年—月—日双方签章后生效本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定，补充协定与本合同具有同等效力本合同未尽事项，按我国的法律，法规和规章的规定处理本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年—月—日年—月—日建筑设计工程合同3发包方（甲方）__________________承包方（乙方）兹有乙方现承包甲方发包的工程，根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行

一、工程概况、工程名称.

1、工程地点.

2、承包内容.

3、承包范围.

4、承包方式.

5、质量要求.

6、工期要求年月日至年月7______日

二、甲方工作、甲方指派为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，1全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查、负责向乙方提供临时水电2

三、乙方工作、乙方为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内1的应尽职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督和管理、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验收交钥匙2前的成品保护工作由乙方负责、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线3

四、关于质量的约定、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进1行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范作为本工程的质量评定验收标准、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用2由乙方承担，工期不顺延、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承3担，工期顺延、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计保修期4内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任

五、关于工期的约定、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延

1、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延

2、因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延3

六、关于价款和结算的约定、双方商定本工程合同承包价格元（人民币）

1、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料2上运费等、付款方式3（）开工后日内，甲方付款元作为乙方的前期进场费1830%（）水电工程隐蔽验收后，甲方付款元230%（）瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时，甲方付款元315%（）竣工验收合格后，甲方付款元420%（）余款元待年保修期满后结清55%

七、关于材料的约定、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料，并按时到场经乙1方验收入库后，由乙方负责保管如因乙方保管不善而造成损坏,由乙方照价赔偿、乙方须在预算定额范围内使用材料（包括临时电），材料损耗按2定额计，超支的不合理材耗由乙方自行承担，并在承包价格中相应扣减、所有进场的业主供材，乙方不得擅自挪用3

八、关于安全生产的约定、甲乙双方另行签订安全协议，作为本合同的附件，与本合同具有1同等的法律效力、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度，以及对文明现场和2安全生产的要求、乙方须严格遵守安全协议中的条款，严禁在施工现场发生等行为3

九、关于违约责任的约定、乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方将本项目再次进行分包或1转包、因乙方责任原因而延误工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方赔2付违约金元、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身,在施工中发生安全生3产事故造成人身伤害或财产损失，由乙方承担经济赔偿责任、如乙方违约给甲方造成经济损失，由乙方负责经济赔偿，且甲方4有权单方终止本合同本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履行完毕后即终止其中未尽事宜，双方友好协商解决甲方（签章）乙方（签字）日期年月日日期年月______日建筑设计工程合同4甲方_______________________联系电话_______________________乙方_______________________联系电话_______________________甲乙双方经友好协商，就工程达成以下协议.甲方为乙方提供设备及软件，共—合同总价款1O元（大写万—仟—百—拾整）其中软件费:元（大写万—仟—百—拾整）硬件费元（大写万—仟—百—拾整）工程费元（大写万—仟—百—拾整）.付款方式乙方先付甲方总工程预付款共元（大写2一万—仟—百—拾整）其中软件费元（大写—万—仟—百—拾整）硬件费元（大写一万—仟—百—拾整）工程费元（大写一万—仟—百—拾整）甲方电脑硬件送达乙方指定场地经乙方点数后，乙方须当即付给甲方所有硬件费用完成安装后，乙方在—日内向甲方支付其余全部款项以上付款方式均为现金付款.甲方责任3⑴甲方在乙方要求的时间年—月—日之前完成软件安装调试⑵甲方负责培训乙方的系统管理员和该软件的维护期为年，维护地点在甲方公司所在地年内因甲方提供硬件设备非人为损坏而引起软件被破坏，甲方提供恢复⑶如果是按乙方的要求扩允功能，甲方可收取扩充部分的费用（）年以后甲方对提供设备和软件有偿维护，维护费用为―元年（不4包括更换设备和增加软件支持点数的费用）.乙方责任4。