2023年一级建造师建设工程项目管理模拟试题冲刺训练

年一级建造师《建设工程项目管理》模拟试题

20231.组织论重要研究系统日勺、组织分工以及工作程序组织，是与项目管理学有关的重要基础理论学科A.组织形式B.组织管理C.组织构造模式D.施工组织答案C解析组织论重要研究系统的组织构造模式和组织分工，以及工作流程组织,是与项目管理学有关的重要的基础理论学科

2.工作流程图服务于，它通过图来反应系统中多种工作之间的逻辑关系A.工作组织B.上级组织C.施工组织D.工作程序组织答案D解析工作流程图服务与工作流程组织，用图的J形式反应一种组织系统中各项工作之间日勺逻辑关系答案B解析施工成本计划编制根据包括协议报价书、施工预算、施工组织设计或施工方案、人、料、机市场价格、等等

1.发生工程索赔，由于，承包商可以索赔材料费A.索赔事项材料的额外耗用B.材料价格上涨C.工程延期导致超期储存D.索赔事项材料损坏或失效答案A解析材料费的索赔包括由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增长的I材料费；由于客观原因材料价格大幅度上涨；由于非承包商责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用

2.索赔利润的款额计算，其百分率一般相对于原报价单中的利润率而言OA.大B.小C.应保持一致D.需另行报价答案C解析索赔利润的款额计算一般是于原报价单中的利润百分率保持一致

3.既可以对已经发生日勺，又可以对尚未发生或正在发生的J经济活动进行核算的是（）A.业务核算B.记录核算C.会计核算D.成本核算答案A解析会计核算和记录核算一般针对已经发生的经济活动进行核算，业务核算不仅可以对已经发生的，并且还可以对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算

4.（）可以全面理解单位工程的成本构成和减少成本日勺来源A.竣工成本综合分析B.月（季）度成本分析C.年度成本分析D.分部分项工程成本分析答案A解析单位工程竣工成本分析，包括三方面的内容竣工成本分析；重要资源节超对比分析；重要技术节省措施及经济效果分析通过以上分析，可以全面理解单位工程的成本构成和减少成本的来源

5.当网络图中某一非关键工作的持续时间迟延△,且不小于该工作的I总时差TF时，网络计划总工期将（）A.迟延△B.迟延a+TFC.迟延△-TFD.迟延TF-4答案C解析根据总时差的概念，当工作的持续时间迟延，不小于总时差时，超过的部分将会影响到总工期故答案选C.

6.运用（）的措施编制进度计划必须很严谨地分析和考虑工作之间的逻辑关系A.工程网络计划

8.横道图进度计划C.关键日期表D.关键路线答案A解析运用工程网络计划编制进度计划必须很严谨地分析和考虑工作之间的逻辑关系，通过工程网络日勺计算可发现关键工作和关键路线，以及非关键工作可使用日勺时差，有助于实现进度控制的科学化

7.施工方案对工程进度有直接的影响，因此在决策其选用时一，不仅应分析技术日勺先进性和经济的合理性，还应考虑（）A.其风险性

8.其难易程度C.其对进度的影响D.其对质量日勺影响答案C解析在选择施工方案的时候，不仅要考虑技术肚I先进性和经济的合理性,还要考虑所选择的施工方案对工程进度的影响

9.属于进度控制的重要工作环节的是（）A.评审设计方案10编制项目进度控制工作流程C.采用纠偏措施D.进度控制工作管理职能分工答案C解析进度计划中，只重视进度计划的编制不重视进度计划的调整，无法完毕进度控制进度控制的过程就是伴随项目的发展，进度计划不停调整的过程11大型建设工程项目总进度目的论证的关键工作是（）A.项目构造分析B.编制各层进度计划C.通过编制总进度纲要论证总进度目的I实现的也许性D.协调各层进度计划的I关系，编制总进度计划答案C解析通过编制总进度纲要论证总进度目日勺实现日勺也许性是大型建设工程项目总进度目日勺论证的关键工作

12.用于进度计划编制的软件都是基于（）的原理编制的IA.横道图进度计划B.工程网络计划C.关键日期表D.关键路线答案B解析自20世纪70年代末和80年代初开始，我国开始研制进度计划编制的软件，这些软件都是在工程网络计划原理的基础上编制时

1.线性工程等节奏流水施工日勺组织措施详细如下

①通过度析，找出对工期起主导作用时施工过程

②将线性工程对象划分为若干施工过程

③根据完毕主导施工过程工作的队（组）或机械的J每班生产率确定专业队欧I移动速度

④根据这一速度设计其他施工过程日勺流水作业，使之与主导施工过程相配合，其对日勺的次序是（）A.

④②③①B.

②①③④C.

③①②④D.

①③②④答案B解析由等节奏流水施工的概念及施工组织措施，可以得到对的答案为B.

2.在网络计划中，某项工作（）最小，则称该工作为关键工作A.总时差B.自由时差C.持续时间D.间隔时间答案A解析关键工作指的是网络计划中总时差最小时工作，当计划工期等于计算工期的时候，总时差为零的工作为关键工作

3.若用±3作为控制界线，当生产处在稳定状态时，质量数据落在控制界线外日勺概率为（）A.

68.25%B.

31.75%C.

99.73%D.

0.27%答案D解析在正态分布中，数据落在±3之间曰勺概率为

99.73%,因此，质量数据落在控制界线外的I概率为

0.27%.

4.2023版IS09000族原则中论述《质量管理体系-规定》日勺是（）A.IS09000-2023B.IS09001-2023C.IS09004-2023D.IS09002-2023答案B解析IS09000-2023为《质量管理体系-术语》，IS09004-2023为《质量管理体系-业绩改善指南》

5.GB/T19000-2023族原则质量管理原则之一是（）A.监督、检查B.全员参与C.事先控制D.PDCA循环答案B解析质量管理的八项原则有以顾客为关注焦点；领导作用；全员参与；过程措施；管理的系统措施；持续改善；基于事实日勺决策措施；与供方互利的关

6.设计质量有两层意思，首先设计应（），另一方面设计必须遵守有关的技术原则、规范和规程A.满足业主所需的I功能和使用价值B.满足项目提议书规定C.受经济、资源、技术、环境等原因制约D.受项目质量目的I和水平的J限制答案解析建设工程设计质量控制首先要保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性，满足业主所提出的各项功能规定

7.IS09000（2023版）族原则aI理论基础是（）A.防止为主

8.质量第一C.八项质量管理原则D.全面质量管理答案C解析施工质量管理的I八项原则是IS09000（2023版）族原则的理论基础

8.国家在建设活动主体资格的管理中，对从事建设活动的专业技术人员实行严格的（）制度A.岗位聘任B.学历管理C.职称资格D.执业资格答案D解析执业资格是对从业人员的专业技术技能方面的承认，只有具有专业技术技能方面的资格才能上岗

9.“特殊过程”规定由（）操作者完毕A.有经验的10具有资格的IC.通过一定培训时D.部门领导承认时答案B解析特殊过程要由具有专业技术技能资格的人员来完毕

10.根据质量管理的基本原理，所进行的I PDCA循环，其中“D”是指（）0A.计划B.实行C.检查D.处理答案B解析P是Plan,是计划的I意思；D是Do,是实行的I意思；C是Check,是检查的I意思；A是Action,是处置欧I意思

1.作业活动结束，承包单位日勺检查次序依次是（）A.自检、互检、专检B.互检、自检、专检C.自检、专检、互检D.专检、自检、互检答案A解析作业活动结束，先是自己检查再互相检查，最终由专业人员检查

2.直方图呈双峰型，究其原因，也许是（）A.分组不妥B.剔除不合格品导致日勺C.不纯熟工人临时替班D.两组数据混在一起答案D解析两组合格的数据混在一起，是两个不一样的正态分布

3.根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的安全设施投资应纳入（）A.估算B.概算C.预算D.结算

3.设计阶段投资的计划值与实际值的比较，即（）比较，以及工程概预算与预算比较A.工程概算与投资估算B.工程概算与竣工决算C.工程概算与投资计划D.工程概算与设计预算答案C解析在设计过程中投资的计划值和实际值的比较，就是工程概算与投资规划的比较，以及工程预算与概算的比较

4.项目人力资源管理日勺目的是调动所有项目干系人的积极性，在项目承担组织日勺内部和外部建立有效日勺工作机制，以实现（）A.质量目的IB.工期目的C.进度目的D.项目目的答案D解析项目人力资源管理时目的是调动所有项目参与人的I积极性，在项目承担组织的I内部和外部建立有效的工作机制，以实现项目目的I

5.旁站监理人员实行旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性原则行为的I，有权责令施工企业立即（）答案B解析《中华人民共和国安全生产法》第24条规定生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（如下通称建设项目）的安全措施，必须与主体工程同步设计、同步施工、同步投入生产和使用安全设施投资应当纳入建设项目概算

4.职业健康安全与环境管理的持续性是由（）性决定的A.产品生产日勺固定性和流动B.产品的多样性和生产的I单件C.产品生产过程的持续性和分工D.产品生产的J阶段答案D解析一种建设工程项目从立项到投产使用要经历五个阶段，这五个阶段都要十分重视项目的安全和环境问题，持续不停地对项目各个阶段也许出现日勺安全和环境问题实行管理，否则，就会导致投资的巨大挥霍，甚至导致工程项目的天折

5.通过热氧化作用，将废气中的有害部分化为无害物质的措施是污染物治理技术中的I（）法A.吸取B.催化C.冷凝D.燃烧答案D解析大气中气态污染物的治理技术重要有吸取法、吸附法、催化法、燃烧法、生物法吸取法是选用合适的吸取剂，可吸取空气中的S

02、H2S、HF、N04；催化法是运用催化剂把气体中的有害物质转化为无害物质；冷凝法是使处在气态的污染物冷能，从气体中分离出来的措施；燃烧法即题干所述

6.施工单位自施工起重机械和整体提高脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起（）天之内，应向建设行政主管部门或者其他有关部门登记A.10B.15C.20D.30答案D解析根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当自施工起重机械和整体提高脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起30日之内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记登记标志应当设置于或者附着于该设备时明显位置

7.建筑施工中的“三宝”“四口”中的“四口”的防护不包括（）口A.工地入

8.通道入C.预留洞D.楼梯答案A解析《施工安全检查原则与安全施工检查表》中对“四口”日勺阐明是通道口、预留洞口、楼梯口、电梯口

8.下列不属于安全事故处理的I原则的是（）不放过A.事故原因不清晰B.事故责任者和员工未受到教育C.受害者没有得到治疗D.事故责任者没有处理答案C解析安全事故处理日勺原则即四不放过原则是事故原因不清晰不放过、事故责任者和员工未受到教育不放过、事故责任者没有处理不放过、没有制定防备措施不放过

9.在上下班途中，受到机动车事故伤害（）工伤A.属于B.不属于C.酌情认定D.参照通例认定答案A解析《工伤保险条例》中规定职工在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害日勺；工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的I;在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；患职业病的I;因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故，下落不明的；在上下班途中，受到机动车事故伤害的；法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形，都应当认定为工伤

10.职工患有职业病，在被确认不适宜继续从事原有害作业或工作的状况下,其所在单位应在确认之日起（）之内将其调离原工作岗位A.半个月B.一种月C.两个月D.六个月答案C解析《职业病范围和职业病患者处理措施的规定》规定职工被确诊患有职业病后，其所在单位应根据职业病诊断机构（诊断组）的|意见，安排其医治或疗养在医治或疗养后被确认不适宜继续从事原有有害作业或工作的，应在确定之日起的两个月内将其调离原工作岗位，另行安排工作；对于因工作需要临时不能调离的生产、工作的技术骨干，调离期限最长不得超过六个月

1.废水处理中日勺吸附法、反渗透法和电渗析法属于（）法A.物理B.化学C.物理化学D.生物答案C解析废水处理的措施重要有物理法、化学法、物理化学法、生物法物理法是运用筛滤、沉淀、气浮等措施对污水进行处理；运用化学反应来分离、分解污染物，或使其转化为无害物质的处理措施是化学法；物理化学法重要有吸附法、反渗透法和电渗析法生物处理法是运用微生物新陈代谢功能，将废水中呈融解和胶体状态的有机污染物降解，并转换为无害物质，使水得到净化

2.依法必须进行招标的I项目，自招标文献开始之日起至投标人提交投标文献截至之日止，最短不得少于日A.7B.14C.20D.28答案C解析按照有关规定，依法必须进行招标欧I项目，自招标文献之日起至投标人提交投标文献截至之日止，最短不得少于20日

3.开标时间应当在招标文献确定的I提交投标文献截止时间时公开进行A.当日B.后一天C.后两天D.同一时间答案D解析开标时间应与招标文献确定的提交投标文献截止时间的同一时间公开进行

4.在评标委员会提出书面评标汇报后，招标人最迟应当在投标有效期结束日前（）个工作日内确定中标人A.7B.14C.21D.30答案D解析按照规定，在评标委员会提出书面评标汇报后，招标人应在15日内、最迟应当在投标有效期结束日前30个工作日内确定中标人

5.对于争议时处理，一般应以（）作为处理的最终方式A.诉讼

8.仲裁C.调解D.工程师的决定答案B解析对于争议的I处理，一般应以仲裁作为处理日勺最终方式，一般不进行诉讼程序

6.投标保证金日勺有效期应当超过投标有效期（）天A.7B.10C.20D.30答案D解析按照有关规定，投标保证金的有效期应当超过投标有效期30天

7.下列不是索赔成立日勺条件日勺是（）A.与协议对照，将有也许导致承包商的损失

8.事件已经导致承包商工程项目成本的I额外支出和直接工期损失C.导致费用增长和工期损失的原因，按协议约定不属于承包人的行为责任和风险责任D.承包人按协议规定的程序提交索赔意向告知和索赔汇报答案A解析没有导致承包人的I实际损失，承包人不能进行事先

9.国际工程承包协议签订的I最重要日勺形式是（）A.委托10指定C.招标D.其他答案C解析国际工程承包协议签订的重要形式是招标11专业承包资质有（）个类别A.20B.30C.40D.60答案D解析按照有关规定，专业承包序列企业资质设23个等级，60个资质类别〜

12.工程建设全过程总承包一般由招标单位以（）方式选择总承包单位A.议标B.邀请招标C.公开招标D.直接发包答案B解析招标单位一般采用邀请招标的方式从他们认为好日勺几种单位中挑选总承包单位

1.根据《协议法》规定，建设工程协议应当采用（）A.口头形式B.书面形式C.默示D.推定行为答案B解析建设工程协议必须采用书面形式签订

2.有关施工协议时签订不对日勺的一项是（）A.中标告知书发出30天内，中标单位应与建设单位根据招标文献、投标书签等签订工程承包协议B.签订协议日勺必须是中标的施工企业，协议价应与中标价位相一致，投标书中已确定日勺协议条款一般不作修改，如需修改须经双方协商处理C.施工协议作为协议欧I一种，其签订也要通过要约和承诺两个阶段D.假如中标施工企业拒绝与建设单位签订协议，则建设单位将不再返还其投标保证金答案B解析协议价可以在中标价基础上通过协商后变化

3.需要对施工图设计进行修改时，应经（）同意A.监理工程师和上级主管部门B.监理工程师和原设计单位C.监理工程师和业主D.监理工程师和初步设计原同意单位答案B解析需要对施工图设计进行修改时，必须通过监理工程师和原设计单位的同意

4.若承包商准备将部分工程分包出去，应在（）中阐明A.招标文献B.投标文献C.协议专用文献D.补充协议答案B解析若承包商准备将部分工程分包出去，应在投标文献中阐明

5.FIDIC协议条件由通用协议条件和专用协议条件两部分构成，下列说法不对的的是（）A.在通用协议条件的措辞中专门规定在专用协议条件中包括深入信息，假如没有这些信息，协议条件则不完整B.工程类型、环境或所在地区规定必须增长的条款也也许成为专用协议条A.停工B.返工C.检查D.整改答案D解析旁站监理人员实行旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性原则行为的，有权责令施工企业立即整改；发现其施工活动已经或者也许危及工程质量的，应当及时向监理工程师或者总监理工程师汇报，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采用其他紧急措施

6.在建设工程项目里，有代表不一样利益方的项目管理，其中（）的项目管理是管理欧I关键A.总承包商B.总设计方C.业主方D.施工方答案C解析由于业主方是建设工程项目生产过程的总组织者，因此，业主方的项目管理是管理的I关键

7.供货方作为项目建设一种参与方，其项目管理工作重要在（）阶段进行C.FIDIC通用协议条件可以变动，工程建设项目只要属于土木工程施工都可合用D.FIDIC通用协议条件可以大体划分为波及权利义务的条款、波及费用管理的条款、波及工程进度的控制的条款、波及质量控制的条款和波及法规性的条款五大部分答案C解析通用协议条件一般不能变动，有固定的格式和措辞

6.构成FIDIC协议文献的;如下构成部分可以互为解释，互为阐明当出现模糊不清或矛盾时，具有第一优先解释次序的文献时（）A.协议通用条件B.协议协议书C.投标书D.协议专用条件答案B解析协议协议书在所有协议文献中具有第一优先解释权

7.建设工程项目信息管理的目的就是（）A.节省成本

8.提高决策速度C.为预测未来和对的J决策提供科学根据，提高管理水平D.加紧工程进度答案C解析建设工程项目的信息包括在项目决策过程、实行过程、和运行过程中产生的信息，以及其他与项目建设有关的I信息，包括项目的组织类信息、管理类信息、经济类信息、技术类信息和法规类信息

8.工程管理信息化指的是（）的开发和运用，以及信息技术在工程管理中的I开发和应用A.工程管理信息系统B.工程管理信息资源C.工程管理信息技术D.工程管理信息答案B解析信息化指的是信息资源的开发和运用，以及信息技术的开发和运用

9.将设计准备、设计、招投标和施工过程等进行分类属于（）分类A.按项目管理工作的对象B.第二维C.按项目管理工作的任务D.按信息内容日勺属性答案B解析对建设工程项目信息分类中，有多种分类方式按项目实行的过程分类，如将设计准备、设计、招投标等进行信息分类为了满足项目管理工作的需要，往往需要对工程项目信息进行综合分类，即多维分类这其中第二维分类就是按项目实行的工作过程分类

10.下列有关信息化的描述错误时是（）A.信息化指的是信息资源以及信息技术的开发和应用B.信息化是继人类社会农业革命、都市化和工业化之后的又一新的发展时期的I重要标志C.我国信息化是以信息资源开发和运用为导向的D.我国信息化是以制度创新和技术创新为导向的答案C解析我国的信息化是以信息技术的应用为导向，以信息资源开发和运用为中心欧I这是我国实行信息化的总体思绪

1.下列工作中，属于业主方在设计阶段的项目管理任务有（）A.选择项目班子组员B.确定组织构造C.提出设计规定，组织设计方案评比D.选择设计单位E.编制概（预）算答案CDE解析选择项目班子组员和确定组织构造是筹划阶段的I项目管理工作

2.为了进行有效的目的控制，必须做好两项重要的前提工作（）A.目的规划和计划B.目的J的分解C.目日勺确实定D.目日勺的前馈控制E.目的J控制的I组织答案AE解析为了进行有效口勺目的控制，必须做好两项重要的前提工作一是目的规划和计划；二是目的I控制日勺组织

3.组织的构成原因包括（）A.管理层次B.管理跨度C.管理职能D.管理分工E.管理部门答案ABCE解析组织时构成一般是上小下大的形式，由管理层次、管理跨度、管理部门、管理职能四部分构成

4.下列有关项目管理组织构造图的说法中，对的的J是（）A.对一种项目日勺组织构造进行分解，并用图的I方式表达就形成项目组织构造图B.项目组织构造图描述的是工作对象之间的关系C.项目组织构造编码不一样于项目构造编码，两者之间没有联络D.项目组织构造图应注意体现业主方以及项目的参与方有关的各工作部门之间日勺组织关系E.业主方、施工方、设计方、供货方和工程管理征询方的项目管理的组织构造都可用各自区I项目组织构造图予以描述答案ADE解析项目组织构造图反应一种组织系统中各子系统之间的各元素之间的组织关系，反应的是各工作单位、各工作部门和各工作人员之间的组织关系，描述工作对象之间的关系的是项目构造图；项目组织构造编码不一样于项目构造编码，但两者之间也会有一定的联络

5.BOT（Build-Operate-Transfer,建设-经营-转让）是目前国际上流行欧I一种个体融资方式，它的巨大吸引力正在被越来越多的国家，包括发达国家和发展中国家所认识，下列有关BOT的说法中，对的政|是（）A.BOT是政府吸引非官方资本加入基础设施建设的一种融资方式B.政府以特许权形式将基础设施建设项目特许给个体企业去融资、建造并运行管理C.运行期间，政府拥有该项目的经营权，个体企业拥有该项目的管理责任D.运行期间，政府拥有该项目的管理责任，个体企业拥有该项目日勺经营权E.特许期满后，项目免费交还给政府答案ABE解析在BOT中，运行期间，个体企业拥有该项目的经营权和管理责任

6.经济措施是最易为人接受和采用日勺措施，下列目的控制措施中属经济措施的是（）A.采用价值工程的措施

8.调整投资控制的措施和手段C.采用限额设计的措施D.制定节省投资的I奖励措施E.贯彻加紧工程进度所需的资金答案DE解析采用价值工程的措施、调整投资控制的措施和手段、采用限额设计的措施均属管理措施

9.在我国，项目经理的地位、作用及其特性如下（）A.施工项目经理是建筑施工企业法人在项目上的全权委托代表人10施工项目经理只需对企业效率性目的负责，而对建设单位的成果性目日勺没有责任C.施工项目经理对项目项目管理目日勺时实现承担着所有责任D.施工项目经理与施工企业经理之间是上、下级关系，无协议关系E.施工项目经理是施工项目责、权、利的主体答案ACE解析施工项目经理是项目目的的I全面实现者，既要对有关建设单位日勺成果性目欧I负责，又要对企业效率性目欧I负责；施工项目经理与企业经理存在双重关系既是上下级关系，又是工程承包中利益平等的经济协议关系，双方通过协商,签订《工程项目经营承包协议》

8.工程清单报价所采用的工料单价法，其工料单价已包括（）经费A.现场B.其他直接C.人工D.机械E.材料答案CDE解析采用工料单价法投标报价，工程量清单中所填人的单价包括人工费、机械费和材料费、其他费用按现行规定的措施计取

9.采用实物法来编制施工图预算时，其直接费与（）有关A.市场定价B.定额单价C.实物工程量D.取费原则E.工料机定额含量答案ACE解析实物法原则施工图预算是先用计算出的各分项工程的实物工程量分别套取预算定额，按类相加求出单位工程所需的多种人工、材料、施工机械台班的消耗量，再分别乘以当时多种人工、材料、机械台班的实际价格，求得人工费、材料费和施工机械费并汇总求和

10.FIDIC协议条件下日勺变更可包括（）A.协议中包括欧I、一定构成变更的I任何工作内容的J数量的J变化B.任何工作内容的质量或其他特性口勺变化C.实行工程的次序或时间安排的变化D.任何部分工程欧I标高、位置和尺寸的I变化E.交他人实行的I任何工作的!删减答案BCD解析协议中包括的任何工作内容日勺数量的变化（但此类变化不一定构成变更），任何工作的删减，但要交他人实行的工作除外，这两类也属于FIDIC协议条件下的变更

1.业主向承包商的索赔包括索赔A.质量不满足协议规定B.承包商不履行的保险费用C.对超额利润日勺D.迟延支付工程款的IE.工期延误答案ABCE解析业主向承包商的索赔包括工期延误索赔、质量不满足协议规定索赔、承包商不履行的I保险费用索赔、对超额利润的索赔、对指定分包商的I付款索赔、业主合理终止协议或承包商不合法的放弃工程索赔

2.索赔是工程承包协议履行过程中常常发生的oA.双方合作的方式B.对立行为C.惩罚行为D.经济赔偿行为E.正常现象答案ADE解析索赔是工程中常常发生并随地可见的正常现象，是双方的合作行为,是受损失方规定对方赔偿的权利

3.对于索赔费用中的I人工费而言，人工费包括（）A.由于承包商的原因导致的返工费用B.完毕协议之外的额外工作所花费日勺人工费用C.由于非承包商责任的工效减少所增长的人工费用D.超过法定工作时间欧I加班劳动E.法定人工费增长以及非承包商责任工程延期导致的人工窝工费和工资上涨费等答案BCDE解析承包商自身的I原因导致的返工费不能索赔，由承包商自己负责，BCDE选项都属于承包商可以索赔的人工费用，根据实际发生状况决定索赔的数额

4.有关网络图比横道图先进的描述，对时时有（）A.网络图可以明确体现各项工作的逻辑关系B.网络图直观、形象C.横道图不能确定工期D.网络图可以确定关键工作和关键路线E.网络图可以确定工作的机动时间答案ADE解析横道图具有形象、直观、明确反应工期欧I长处

5.下列有关网络计划日勺类型，表述不对欧J的有（）A.欧洲国家与我国相似，较多地使用双代号网络计划A.施工B.设计准备C.设计D.动用前准备答案A解析供货方的项目管理工作重要在施工阶段进行

8.审批承建单位编制的年、季、月度施工进度计划A.总监理工程师B.专业监理工程师C.业主委派的工程项目常驻代表D.监理单位技术负责人答案A解析根据《建设工程监理规范》的I规定，由总监理工程师审定承包单位提交的动工汇报、施工组织设计、技术方案、进度计划

9.工程监理单位与单位有从属关系时不影响其承担该项建设工程的监理业务A.施工承包B.施工分包C.设备供应D.设计B.单代号网络计划是针对事件网络而言的I,是以节点表达事件的I网络计划C.国际上通用日勺网络计划有CPM PEPT、CPA、MPM等D.计划评审法网络计划技术PERT属于肯定性网络计划E.单多平面网络计划是按照计划平面的个数划分时答案ABD解析我国与美国都较多地使用双代号网络计划，欧洲则以单代号搭接网络计划为主；单代号网络计划是针对工作网络而言的，是以节点表达工作地网络计划；计划评审法网络计划技术PERT属于非肯定型网络计划

6.下列有关工程网络计划论述对欧I日勺是A.总时差为零的工作为关键工作B.关键线路上容许有虚工作和波形线的存在C.网络计划中以终点节点为完毕节点的工作，自由时差与总时差相等D.自由时差为零时，总时差必为零E.除了以网络计划终点为完毕节点的工作，其他工作地最迟完毕时间应等于其紧后工作最迟开始时间时最小值答案CE解析总时差最小时为关键工组，关键线路上容许虚工作存在但不容许波形线存在，当且仅当网络计划的计算工期等于计划工期，关键线路的总时差为零;总时差为零，自由时差必为零

7.工程项目的施工环境包括（）环境A.自然

8.卫生C.劳动作业D.施工现场周围E.管理答案ACE解析由施工环境的含义可知卫生环境和施工现场周围不属于施工环境

8.施工准备控制包括（）A.工程变更的审查B.设计交底和图纸会审C.施工组织设计欧I审查D.施工生产要素配置质量审查E.审查动工申请，把好动工关答案BCDE解析工程变更的审查是施工过程的质量内容

9.单位工程质量验收合格应符合下列规定（）A.单位工程所含分部工程的质量均应验收合格B.质量控制资料应完整C.单位工程所含分部工程有关安全和功能及I检测资料基本完整D.重要功能项目的抽查成果有些不符合有关专业质量验收规范的I规定E.观感质量验收应符合规定答案ABCE解析这是由《建筑工程施工质量验收规范》规定日勺

10.可以用来寻找影响质量的J原因的J措施有（）法A.直方图B.分层C.排列图D.因果图E.控制图答案BCD解析由分层法、排列图法、因果图法的基本原理可知答案D解析工程监理单位与被监理单位日勺限制性规定工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有从属关系或其他厉害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务

10.组织论中反应一种组织系统中各子系统之间或各元素之间的I指令关系的I是（）A.组织构造模式B.组织分工C.工作流程组织D.组织工具答案A解析组织构造模式反应了一种组织系统中各子系统之间或各元素之间日勺指令关系

1.下列组织构造形式中，最轻易形成多头领导，导致管理混乱的是（）型A.直线B.职能C.直线参谋D.矩阵答案B解析职能型组织构造的最大缺陷是每个职能人员均有指挥权，阻碍了组织必要的集中领导和统一指挥，形成了多头领导，导致基层无从适从，导致管理的混乱

2.施工项目人力资源管理的主体是（）A.项目经理

8.施工企业C.施工企业法人代表D.业主答案A解析项目经理是施工项目人力资源管理的主体

3.在下列索赔事件中，承包商不能提出费用索赔的是（）A.业重规定加速施工，导致工程成本增长B.由于业主和工程原因导致施工中断C.恶劣天气导致施工中断，工期延误D.设计中某些工程内容错误导致工期延误答案C解析针对非承包商原因导致的延误，可进行索赔索赔的内容包括工期索赔和费用索赔

4.实行工程预付款时，双方应当在项目专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，动工后按（）扣回A.开后一种月内一次性B.动工时一次性C.约定期间和比例D.动工后7天一次性答案C解析实行工程预付款，动工后按约定的时间和比例逐次扣回

5.现存入银行100万元，存款利率为10%,按复利计算，23年后一次性取出，则本利总计为（）万元A.200B.100C.

259.37D.

159.37答案C解析式中F-----复利本利和P——期初投资现值i-----利率n一一期限

6.施工机械使用费的索赔不包括（）A.非承包商责任工效减少增长的机械使用费

8.由于业主或监理工程师原因导致机械停工的I窝工费C.由于恶劣天气原因导致机械停工的窝工费D.由于完毕额外工作增长的机械使用费答案C解析恶劣天气原因导致机械停工，不是业主方的责任，因此承包商不能进行机械停工日勺窝工费的索赔

9.由于工期延误而引起的I索赔，其索赔费用一般不包括（）A.利润10人工费C.材料费D.管理费答案A解析利润一般是包括在每项实行工程内容之内的，而延长工期并未影响某些项目的实行，也未导致利润的减少，故不能进行利润日勺索赔

8.某企业根据规定对某些特殊工种日勺职工进行培训，则培训费用应当计入（）OA.教育经费B.特殊工种培训费C.人工费D.教育附加费答案B解析特殊工种培训费是指在承担某些特殊工程、新型建筑施工任务时，根据技术规范规定对某些特殊工种的培训费

9.施工成本核算需计算出施工费用时,并根据成本核算对象，采用合适方式算出施工项目的总成本和单位成本A.计划发生额10计划减少额C.实际发生额D.实际减少额答案C解析施工成本核算是指按照规定开支范围对施工费用进行归集，计算出施工费用的实际发生额，并根据成本核算对象，采用合适的措施，计算出该施工项目欧I总成本和单位成本

10.编制施工成本计划时采用等作为编制根据A.施工结算B.施工预算C.施工图预算D.施工决算。