装修增加合同补充协议书范本

装修增加合同补充协议书范本装修增加合同补充协议书范本「篇一」发包方（甲方）:承包方（乙方）按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议第一条工程概况L1工程名称:

1.2工程地点

1.3承包范围

1.4承包方式

1.5工期本工程工期定为，工期计算以实际开工期、甲方提供符合进场的条件及大厦管理处批准后，乙方进场施工当天起计，并经双方签字为准大约自年—月一日开工，大约于—月一日竣工

1.6工程质量—按装饰工程的规范

1.7合同价款（人民币大写），小写¥元增、减项目经甲、乙双方签字同意后结算第二条甲方义务乙方负责设备非人为损坏的免费维修更换（详见产质保规定），保障产品的正常使用整个系统乙方提供2年免费维护

9、6凡购买乙方销售的产品设备，自验收合格之日起（一年）内如非人为因素引起的故障，经检验属实可免费更换维修，但下列情况不属保修范围

1、不正确操作，造成产品损坏

2、自行拆卸，标贴损坏，日期涂改，产品人为损坏，进水，变形，受潮，自然灾害，雷击等质保期后乙方提供维修服务，修理所需交通费及更换零配件费用由甲方承担

9、7如在接入弱电系统工程中因使用甲方已有的线路与设备而有故障的，由甲方负责第十章仲裁与诉讼

10、1执行合同过程中甲乙双方发生争议的问题，均应通过双方友好协商解决，协商不能解决的争端，提交甲方所在地法院诉讼解决

10、2除另有裁决外，仲裁费与诉讼费由诉讼方承担

10、3在仲裁与诉讼期间，除正在仲裁与诉讼部分外，合同其它部分继续执行第十一章其它本合同附件及乙方投标书与合同正本具有同等法律效力本合同一式两份，甲乙双方各持壹份；本合同自双方签章双方往来文件，均应以书面形式为准本合同如有未尽事宜，甲乙双方协商解决，或另订补充条后生效甲方（公章）法定代表人（签字）年一月―日乙方（公章）法定代表人（签字）年—月―H装修增加合同补充协议书范本「篇三」发包方（简称甲方）承包方（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，结合家庭居室装饰装修施工的特点，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，双方在平等、自愿协商一致的基础上，就甲方的居室装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议第一条工程概况

1、工程地点

2、工程面积

3、工程承包项目

4、工程承包方式:

5、工程期限天

6、开工日期年月日第二条甲方责任

1、调，代理办各类证件等

2、甲方在工程开工之前，要向乙方详细讲解图纸及施工质量的要求，如果甲方的图纸与工程现场有误，乙方应及时通知甲方进行修改，如甲方不及时修改，造成损失由甲方负责

3、甲方如有增加工程施工项目的要求，要及时通知乙方到现场讲解施工意图，双方谈好价格，并做好事迹员愎二探威恪

4、甲方在工程开工前，负责乙方工人入场施工创造条件，甲方到相关部门做好装修审批手续，提供施工期的水源、电源

5、甲方在施工期间要经常到施工现场，查看工程质量，工程施工安全等问题，如发现问题应及时提醒乙方负责人

6、甲方在施工期间，要及时提供施工所用的材料，不得拖延时间，如造成工地没有材料而停工现象，误工费由甲方负责第三条乙方责任

1、乙方在施工中应严格执行安全施工操作规程、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成全部工程

2、严格执行有关施工现场管理的规定，在用电过程中要认真操作，不能擅自乱拉、乱接、如造成工程事故、及人身安全问题，由乙方负全部责任

3、乙方在高空做业情况下，一定要检查脚手架、木架、及木楼梯的牢固状况，如发现不牢固有松动情况，要及时修改、加固，如不修改加固造成人身安全等一切责任由乙方甲方指定先生（或女士）为本工程甲方代表，负责与乙方工作的联络及交接协负责

4、乙方要保护好原居室内各项设施施工使用功能、保证居室内水电、及上下水管道的畅通，因施工引起的损坏应负责修复，并保护施工现场整洁，每个班组都要及时清理自己施工造成的垃圾，如施工垃圾没有及时清理，造成别的班组误工、及工程成品损坏，由当事施工班组负责

5、乙方在施工过程中，一定要按图纸施工，在不明确的情况下要及时通知甲方到现场讲解，如乙方擅自做主，造成损失由乙方负责，每个班组在施工中都要对别的工程成品加于保护，不能破坏别的班组施工成品及半成品，如有损坏应负全部责任

6、每个施工班组在开工之前，要认真看清图纸详细计算施工用的材料，如造成材料的浪费及损坏现象由乙方负责

7、工地严禁偷窃行为，如发现偷窃材料及工人的钱财现象，按偷窃的价格10倍处罚，处罚款在工程款中扣除，举报者按偷窃所罚款的50%给于奖励

8、乙方工地承包后要按时保质完成工程，在材料到位及水电到位的情况下不得拖延，如故意拖延工期，甲方有权终止合同，造成施工损失由乙方负责第四条质量标准双方约定本工程施工质量验收标准按中华人民共和国和国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—20xxo施工过程中对工程质量发生争议时，由省质监局认可的工程质量检测站对工程质量予以认证，经认证工程质量不合格，认证过程支出的相关费用由乙方承担，如经认证工程质量合格，认证过程支出的相关费用由甲方承担第五条工程验收和保修双方约定在施工过程中，分下列几个阶段对工程质量进行验收

1、墙体砌砖，室内分割完工、水电、管道及其他隐蔽工程完工

2、泥水、木工、工程完工

3、油漆工程完工、竣工、整体验收

4、在各阶段验收时，乙方应提前两天通知甲方验收，甲方分阶段验收，若在验收过程中，发现乙方没有按规范施工，造成工程质量问题，及时通知乙方修改，所有返工造成损失由乙方负责

5、住宅工程保修责任，水电为五年，其他项目为两年，在保修期间出现质量问题，乙方在接到通知后24小时进行修理如水电问题应在接到通知后两小时到现场修理，如业主使用不当造成损失，费用由业主负责，如工程材料问题，费用由甲方负责，如工程施工质量问题，费用由乙方负责第六条工程付款方式双方谈好价格后，乙方开工一星期后，甲方应付乙方生活费，工程进展过半，甲方应付乙方工程完成量的30%,工程结束，甲方应付乙方工程总量80%工程款，工程验收后，甲方应付乙方工程总量的95%工程款，余款5%在工程验收后一年付清本合同未尽事宜，经双方协商后可另定补充协议，补充协议与本协议共有同等的法律效力甲方（公章）法定代表人（签字）年一月―日乙方（公章）法定代表人（签字）年一月―日装修增加合同补充协议书范本「篇四」工程承包主要有三种类型

（1）基础设施和土木工程如水利、水坝、运河工程;公路和铁路建设;地下建筑工程（管道、导井和地下道）；桥梁、港口和岸上建筑（码头、栈桥、疏浚防波堤）;飞机场、导弹工程;供水排水工程;动力工程;仿历史或名胜古典建筑工程等

（2）以资源为基础的工程如石油开发、炼油厂、矿山、炼钢厂、化工厂、化肥厂等

（3）制造业工程如造纸厂、纺织厂、机器厂等装修工程承包合同范本发包单位（以下简称甲方）承包单位（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《装饰装修工程合同条例》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的有关事项，并结合本工程具体情况，双方达成如下协议，共同守约第一条工程概况

1.1工程名称地点

1.2工程内容（附工程设计图纸及文字说明和工程预算书）装饰内容以图纸和预算为依据，实际施工如有增减应征得双方同意,并以书面形式予以确认,增减部分按实际结算

1.3承包方式经充分协商双方确定为类承包方式a类为包工包料b类为包工不包料

1.4根据设计图纸及工程预算书内容和承包方式双方确定合同额为元，金额大写（人民币）设计费为元，金额大写（人民币）

1.5施工期限:根据国家建设装饰工程工期定额、双方商定自年—月一日开工至年月日竣工

1.6如遇下列情况，工期相应顺延

1.

6.1按施工准备规定,不能提供施工现场场地，电源线路未能接通,障碍物未能清除，影响进场施工

1.

6.2不属于系数范围内的重大设施变更，提供工程资料不准致使设计方案改变或出于施工无法进行而影响进度

1.

6.3在施工中如因停电、停水而影响正常施工的

1.

6.4甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工

1.

6.5因甲方材料供应不及时而影响施工

1.

6.6未按合同规定拨预付款，工程进度款或代购材料差价款而影响施工

1.

6.7因政府行为、自然灾害等人力不可抗拒的因素，而延误工期第二条工程监理若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订（工程监理合同），并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方第三条甲方义务

3.1开工前天,为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责直协调工作施工期间甲方需派现场负责人会同乙方对隐蔽工程进行24小时检查验收，合格后并签署意见，由乙方保存作为竣工验收依据

3.2不拆动原建筑承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续

3.3做好及时供应工作，发现材料不足时需立即补足

3.4参与工程质量和施工进度的监理负责工程竣工验收第四条乙方义务

4.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质保量完成工程

4.2保证施工现场的整洁严格执行市（区）县有施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境第五条工程变更工程项目或施工方式如需变更，双方协商一致，鉴定书面变更协议同时调相关工程费用及工期第六条工程验收

6.1隐蔽工程甲方需派技术负责人会同乙方对隐蔽工程24小时进行检查，验收合格并签署意见，由乙方保存作为竣工验修依据

6.2工程竣工后乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知后，两天内组织验收，填写验收单，逾期即视为该工程验收合格，在工程款结清后办理移交手续第七条工程款交付方式

7.1第一次于合同签订之日，甲方支付合同总额的%,即元

7.2第二次于工程进度的%时，甲方支付合同总额的%,即7L o

7.3第三次于工程进度的%时，甲方支付合同总额的%,即7IS o

7.4工程验收合格后，由乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方，甲方接到资料后三日内如未有异议，即视为同意双方填写工程结算清单，七日内付清余款第八条违约责任

8.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失的，均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失

8.2未办理验收移交手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责

8.3因单方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失

8.4甲方未按期支付第二

（三）次工程款的，每延误一天向乙方支付违约金7L o装修增加合同补充协议书范本「篇五」发包人身份证号:电话承包人身份证号:

2.1开工前一天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明份，并向乙方进行现场交底全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，说明使用注意事项,并支付施工期间相关费用办理施工及施工人员出入证所涉及的各种申请、批件等手续并承担相应费用

2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜

2.3负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用

2.4如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续

2.5协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用

2.6按约定依时支付工程款和结算工程款第三条乙方义务

3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定

3.2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜

3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录参加竣工验收，编制工程结算电话:依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定给宾馆装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就发包人的宾馆装修工程（以下简称工程）有关事宜，达成如下协议第一条工程简介

1.1工程地点

1.2工程承包方式承包人包工包料发包人提供部分材料

1.3工程期限100天

1.4合同价款本合同工程造价为（大写）伍拾叁万元（小写）530000元整第二条承包范围

1.5承包范围；包房间（走廊、客房）装修

2.2承包内容整体装修，按图施工按每个房间实际情况随图纸改变其中不包电视、电脑、床上用品、其它外装饰物、热水器、空调、衣柜、监控系统、消防设备、沙发、桌椅I、LED屏幕第三条发包人义务

3.1开工前天为承包人入场施工创造条件其中包括搬清宅内家具、陈设或将宅内不易搬动的家具、陈设归堆或遮盖以不影响施工原则；

3.2提供施工期间的水源、电源及水费、电费；

3.3负责协调施工队与邻居之间的关系；

3.4不拆宅内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；

3.5参与工程质量和施工进度的监督、竣工验收；第四条承包人义务

4.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；

4.2严格执行有关施工现场管理规定，不得扰民及污染环境；

4.3保护好原有的设施及陈设；

4.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场；第五条工程变更工程项目及施工方式如需变更双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期第六条工程延误

4.4对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应延长

①工程量变化设计变更；

②不可抗力

③发包人同意工期顺延及其他情况

6.2因承包人未按约定完成其应负责的工作而影响工程的工期顺延，因承包人、设备质理不合格而影响工程质量由承包人全权负责并承担相应的返工费

6.3发包人未按期支付工程款，工期相应顺延；第七条质量标准双方约定的工程施工质量标准（宾馆装饰装修工程施工规范）施工过程中双方工程质量发生争议，由相关部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包方承担，经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担；第八条工程验收的保修

8.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收

①水电施工改造完工，开关插座定位验收防水层经48小时试水不漏

②地砖铺设完工

③木工吊顶，木制品完成

④油漆工程完工

⑤全部工程完工，承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单；

8.2工程竣工后，承包人应通知发包人验收发包人应在接到验收通后两天内验收填写验收单，在工程款结清后办理移交手续；

8.3在工程质检合格双方签字日起保修期为12个月，12个月后人为造成装修破损的发包人承担，因质量造成的装修承包人承担维修责任第九条工程程款支付方式合同签订当日包发人支付装修款贰拾万元，水、电暖安装好以后，装修到位，支付款30%,油漆工进工地支付款27%,剩余款验收合格一次性付清工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料发包人发包人接到资料后三日内如未有异议即视为同意双方填写工程验收单并签字，发包人应在签字后三天内承包人结清每期工程进度款第十条

10.1合同双方当中任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿对方造成的经济损失；

10.2未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成的损失由发包人负责；

10.3因一方原因造成合同无法继续旅行时，该方应及时通知另一方办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应经济损失

10.4发包人未按期支付每次工程进度款，承包人有权停止施工第十一条合责骂争议的解决方式本合同在履行过程事发生的争议，由当事人双方协商解决，也可由有关部门调解，协议或调解不成，提交当地人民法院仲裁第十二条其他约定事项抛光瓷砖（80x80）价格3545元，灯饰价格，客房灯100~150元，水管，日丰管，〜墙纸3545元〜第十三条附则

13.1本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止

13.2本合同签订后工程不得转包；

13.3本合同一式两份，双方各执一份

13.4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力；发包人（盖章）承包人（盖章）电话电话日期日期装修增加合同补充协议书范本「篇六」工程发包方（以下简称甲方）工程承包方（以下简称乙方）经甲乙双方共同协商后，甲方同意将义乌工地内外墙乳胶漆承包给乙方施工,并达成如下事项

一、工程单价

1、外墙真石漆元/平方米

2、内墙乳胶漆元/平方米，防霉乳胶漆元/平方米

3、抛光元/平方米

二、工程质量，阴阳角顺直，验收合格

三、付款方式乙方进场施工后，工程过半时，甲方付总工程款的40%给乙方，工程基本完工，甲方付总工程款的80%给乙方，余款等工地验收合格后，即一次性付清

四、工程工期在不受甲方的影响下，按甲方的要求按时完工

五、计算方式工程完工后按乙方的实际施工面积，由甲乙双方共同计量认可面积计算本协议一式两份，经签字后生效，甲乙双方各持一份;本协议受国家法律保护甲方________乙方________身份证号码身份证号码电话________电话________年月日年月日装修增加合同补充协议书范本「篇七」委托方（甲方）承接方（乙方）工程项目甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行厂房装潢为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守第一条工程概况

1.工程地址总计施工面积平方米；

2.施工内容附《装潢施工内容单》和施工图

4.委托方式

5.工程开工日期年月日

6.工程竣工日期年月日工程总天数天第二条工程价款工程价款（金额大写）元，附《装潢工程材料预算表》

1、材料款元

2、人工费元；

3、设计费元

4、施工清运费元；

5、搬卸费元

6、管理费元；

7、税金

5.72%元

8、其他费用注明内容元；第三条质量要求L工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可附《装潢工程材料决算清单》

2.工程验收标准，双方同意参照市地方标准DB31/T30T999《住宅装饰装修验收标准》规定

3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同

4.质量检查监督部门市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会

5.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责

6.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接第四条材料供应

1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方

2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责

3.甲方负责采购供应的材料、设备，按《甲方提供装潢材料清单》的内容，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚按甲方提供的材料合计金额的—%作为管理费支付给乙方材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿第五条付款方式

1.合同一经签订，甲方即应付—％工程材料款和施工工费的—猊当工期进度过半（—年—月—日），甲方即第二次付施工工费的—%.剩余—%尾款待甲方对工程竣工验收后结算（注施工工费包括人工费）甲方______________________乙方______________________签约日期__________________装修增加合同补充协议书范本「篇八」甲方乙方经甲乙双方友好协商，宾馆客房、大堂装修达成协议如下

1、甲方责任甲方负责清理必用品保证乙方能够顺利进行施工，报建手续，外界关系由甲方负责，水电到施工场地费用由甲方负责

2、乙方责任乙方开工之日起负责场地干净按甲方要求施工，单价按每间客房、厕所计算，客房、厕所按报价单附件为准，所有材料必须由甲方认可后乙方方可施工，甲乙双方协商认可大堂报价后方可施工

3、承包单价每间客房、厕所_/间计算（另外1—4楼电梯井道土建工程包工包料为元，本报价不含税）

4、安全责任在施工期间，此项装修施工过程中，现场由乙方管理，甲方协助，所有大小安全事故一切责任由乙方负责，与甲方无关，甲方不承担任何经济责任

5、付款方式在签合同之日起，甲方付给乙方启动资金，其余工程款按工程量付款，工期在日期开工至日期完工，如甲方原因不能施工，工期顺延，没其它原因，乙方没按期完工每天罚款元，在工程完工验收后工程余款一次性付给乙方，在工程款内预留5%作为保证金，如没有质量问题，余款5%的保证金在乙方，在保修期间，如有质量问题，甲方提前一天通知乙方来人维修，如甲方原因费用由甲方负责如不是甲方原因一切维修费用由乙方负责

6、承包协议书甲乙双方各式一份签字生效甲方签字乙方签字身份证号码身份证号码电话电话日期日期:

3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位住户的关系

4.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线

5.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护

6.7因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到物业管理部门指定的地点，甲方负责支付垃圾清运费用

7.8施工期间，乙方每天的工作时间为第四条关于工期的.约定

4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用

4.2因甲方未按约定完成其应负责的工作，影响工期的，工期顺延

4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延

8.4因甲方提供的设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致一周内累计停工每达8小时，施工工期相应顺延1天第五条关于工程质量及验收的约定

8.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-20xx等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准

9.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用

5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续隐蔽工程在隐蔽前，乙方应提前两天通知甲方进行验收，甲方两天内不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自检后隐蔽并如实填写验收单，甲方应予以承认若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延第六条争议或纠纷处理

6.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解

6.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意向乙方所在地人民法院起诉第七条其他约定

7.1本工程保修期为两年，由乙方免费上门保修，具体保修细节见保修单

7.2乙方应为本工程购买工程保险，费用由甲方支付

11.3其他第八条附则

8.1本工程需要购买保险时，应另订协议，或在预算中体现

8.2本合同正本两份，双方各执一份副本2份，甲方执1份，乙方执1份合同附件及经双方协商达成一致的其它协议为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力

8.33本合同经双方签字（盖章）后生效，合同全部履行完成后自动终止甲方（盖章）乙方（盖章）日期年月日装修增加合同补充协议书范本「篇二」甲方乙方甲方的计算机信息机房工程及其设备安装工程项目，确定乙方为施工安装单位，根据《中华人民共和国合同法》，双方本着互惠互利的原则，经多次洽商，达成如下合同

1、1工程概况本工程主要包括系统计算机机房装修机房设备的提供安装调试及其工程

1、2项目名称

1、3承包范围系统工程设计施工及设备材料供应

1、4施工地点

1、5本合同遵循的技术规格和标准及优先原则

1、6质量合保证乙方须承诺，本工程中所选用的材料及设备均严格按照本合同材料及设备清单中所列出的产地和数量去选项购，并须获得甲方的认可和支持，以确保本工程符合以上标准第二章甲乙双方的责任

2、1甲方的责任1）负责协调施工现场各工种间的配合2）负责对工程施工进度及质量进行检查监督，发现问题及时提出并通知乙方及时纠正3）向乙方提供满足施工用水，电及相应的办公条件及堆放材料的库房4）对乙方提供的各种技术文件，资料保密，不以任何形式扩散给第三者

2、2乙方的责任1）负责本系统工程施工图纸设计2）负责按合同规定施工，确保工程进度，按照甲施要求完成各项工作3）负责按照经过甲方审批过的施工设计图和有关规范施工，确保工程质量4）负责成品交验前的保护，保养5）做好施工记录隐蔽工程记录，并汇集施工技术资料6）负责办理有关手续，并确保系统按期验收使用7）负责培训甲方使用和管理本系统的技术人员8）乙方进场施工人员必须服从甲方的统一管理，如违反甲方管理制度，视情节予以处罚直至清退出场9）做好施工组织管理，保持现场清洁，器材堆放整齐并及时清理现场垃圾，做到文明施工10）做好现场人员的安全培训工作，现场施工严格遵守甲方及地方安全部门的多项管理制度，乙方发生的一切安全事故均由乙方自行负责第三章材料及设备

3、1材料及设备到达目的地为工地现场

3、2装修材料10天内交货，设备7天交货本项目施工时间为30个工作日；

3、3所有材料均由乙方组织采购，甲方须提供一封闭场所供乙方保管材料使用

3、4材料设备除甲方另有书面变更要求外，均须按投标报价中所列产品型号产地进行采购第四章合同价款合同总价为:计人民币元整合同总价包括附件的设备清单所列设备系统的安装调试及其运保费税金等所有的相关费用第五章付款方式

5、1合同签定后一周内，甲方需向乙方支付合同总价的30%作为备料款，计人民币元整

5、2乙方工程施工完毕，验收合格，正常使用后，甲方支付至所有款项90%的竣工款，乙方工程价款计人民币（以最后决算为实际价格）剩余10%作为质保金，工程验收1年付清

5、3甲方支付给乙方的工程款项，乙方必须开具有效的正式的工程安装发票，给甲方入帐第六章工期

6、1本合同甲乙双方签定之日起，乙方即开始进行施工准备工作

6、2根据甲方的施工进度安排施工工作年—月一日开始施工

6、3乙方的施工计划安排需经甲方书面确认后方可执行；甲方原因造成的停工及工期延误，乙方必须当日向甲方提出书面报告以供审批；甲方须在48小时内予以书面答复，若逾期不予答复，则表示甲方同意乙方的报告第七章设计变更甲方因变更设计时，应书面通知乙方；乙方按规定需变更时，应由甲方签证，竣工时按工程量增减的签证进行调整和结算，未经甲方代表确认的变更无效，不可作为结算依据第八章工程验收

8、1工程完成后，乙方提交工程竣工报告，七日内由甲乙双方对工程进行验收

8、2工程验收时，乙方应向甲方提供本系统全套工程设计施工文件及图纸，并提供全套电子管理文档

8、3按国家和地方当局的相关施工规范，验收规范和标准作为验收依据

8、4甲方需在三日日内验收完毕，并在验收报告单据上签字盖章

8、5若经确定为不合格工程，则乙方应及时修正，并直至工程验收合格第九章保证及处罚

9、1乙方保证本系统中所使用的所有产品免受第三方提出关于侵犯其专利权商标权或工业设计权的起诉

9、2乙方保证本系统的设计施工验收开通正常使用

9、3乙方保证按照甲方施工进度安排完成各项工作，如逾期，每天按工程款的

0、1%支付违约金

9、4乙方保证在本系统保修内提供4小时快速响应，24小时内现场服务

9、5乙方提供综合布线线路15年质量保证，质保期从工程验收合格后开始计算；网络设备及他1年质量保证，质保期从设备验收合格后开始计算质保期内，。