劳务用工合同（工程）

劳务用工合同（工程）2022劳务用工合同（工程）正文内容根据（中华人民共和国合同法）、（中华人民共和国建筑法）及其他有关法律法遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项琳商一致，订立本合同第一条工程概况及承包工作内容第二条作业人员第三条合同工期开工日期年—一月日，完工日期年—月日，工期为______天第四条合同价款4・1合同价款为元（人民币）大写元4•2合同价款的确定原则（在确认的方式前划V）经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方愤商一致，确认04-2-1本合同价款为固定价格，在於7定的风险范围内合同价款不再^整04-2-2以（）年施工预算或（）年施工概算定额为依据04-2-3定额工以外发生的零星用工单价元/工日；（以实际发生，书面签证资料为准）第五条合同价款的结算和支付5•1结算、决算资料5-1-1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书5-1-2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场^^人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书5・1・3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等5・2合同价款的结算和决算5・2・1发包人应于每月日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续5・2・2工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并辨理分包工程决算手续5,3合同价款的支付5-3-1合同价款分期支付在年月日付款元,在年月日付款元第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理6-1安全施工发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工6•2重大伤亡及其他安全事故处理6-2-1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照6・2・2按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理第七条工程质量、验收与保修7•1工程质量应达到设计图纸要求及的定标准和质量目标如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据7-2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担7-3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同辩理书面验收手续，逾期未辨理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工第八条工期延误8•1对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延8・2承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实8-3非因上述原因造成未按合同工期（包括合同的定可顺延的工期）交工的,双方的定第九条文明施工9-1发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工9-2发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方的定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿第十条材料机具供应10・1由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场（400米内）10・2承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养第十一条发包人的权利及义务11・1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，程施工的组织与^^及技术、质量、安全、场容等方面的交底11-2:M责于年月日提供施工图纸套，提供必要技术资料和辨理施工洽商n-3^^组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务11-4负噎解决施工中存在或发生的技术问题第十二条承包人的权利和义务12-1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保If人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁12-2承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件12・3在施工生产过程中，承包人必须保瞪人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于—%,服从发包人的统筹安排，统一^动12-4当发包人因故不能保连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时^整，对所^整人员应向发包人出具书面通知，并辨理变更手续第十三条违约责任13-1发包人违约责任13•1•1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失停工、窝工应辨理书面洽商，方作为决算依据发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方愤商后可提前^止合同13-1-2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担13•1•3发包人超过的定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人愤商签订延期付款愤议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同的定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款愤议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费13,2承包人违约责任13-2-1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人可以^止合同，并要求承包人在日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面愤议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认13-2-2承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、^整，承包人无法^整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至幺冬止合同13-2-3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担第十四条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行癌商，癌商不成可向有关部门申吉青^解常事人不愿和解、^解或和解、^解不成的，可的定以下方式解决争议（在选定的方式前划“J”）

1、向北京仲裁委员会申仲裁

2、向人民法院起诉第十五条合同的生效与幺冬止本合同经双方法定代表人或委IE代理人签字盖章后生效法定代表人应出示身份证明，委^代理人应出示委te证明本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告^止第十六条本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份,副本一份《劳务用工合同（工程）.docx》劳务用工合同（工程）正文内容结束。