送电线路施工合同

送电线路施工合同篇一输电线路架设合同书输电线路架设合同书甲方（以下简称甲方）法定代表人电话乙方（以下简称乙方）法定代表人电话根据《中华人民共和国合同法》和国务院《建设安装工程承包合同条例》及建设部印发的《建设工程施工合同管理办法》，结合本工程的具体特点，甲乙双方经充分协商，达成如下合同条款，共同信守

一、乙方为甲方架设一条单回路三把锁电站至朝阳电站35KV的输电线路，施工地点位于竹溪县丰溪镇，线路全长初测为公里左右，具体计价长度以完工后实际测得数据为准

二、甲乙双方商定在线路选用材料设备和施工作业时，将严格执行国家建设部《66KV及以下架空电力线路设计规范》的规定，对于本合同中未标明相关参数的，均以《66KV及以下架空电力线路设计规范》相关条文的参数为准

三、本工程按总价全包的方式，以每公里元（小写元）的含税价格承包给乙方，除本合同第五条约定的由甲方自行购买的设备材料外，甲方不再承担其他任何费用乙方必须严格按设计规范施工作业，如因施工不当等各种原因造成费甲方办理正式工程开工许可手续组织有关单位对施工图等技术资料进行审定，在开工前十五天将设计图纸3份及有关技术资料送交乙方，审定施工组织设计施工过程中派专人在现场进行质量监督，协助乙方解决现场施工出现的具体问题若发生设计变更和设备改造等事宜，必须与乙方或监理工程师办理签证并按实际发生的款项追加工程费用乙方负责施工场地清理及时向甲方提出开工报告，做好施工组织设计和施工进度计划表、竣工验收通知，提出应由甲方供应的材料、设备的供应计划严格按照施工图与说明书进行施工，及时做好自检和消缺，确保工程质量，按规定的时间竣工并交付使用自交付使用之日起，一年内若发生施工质量问题由乙方无偿处理按双方商定的分工范围，做好材料的购、供应和管理,做好施工前的各项准备工作按照有关规定提供竣工验收技术资料，参加竣工验收,并在竣工之日起一月内办理完竣工结算乙方要严格执行施工规程和制度，确保施工安全若发生施工安全问题，乙方应承担全部责任

5、材料供应乙方负责供应施工所需要合格的材料、设备乙方供应的材料必须符合设计要求和国家规定的技术标准，并附有出厂合格证或化验单否则进行材质检验，费用自行负责

6、工程价款的支付与结算本协议生效后三天内甲方向乙方预支30%的工程款，其余工程款待工程竣工验收合格决算审定后，一次结算完毕

7、违约责任甲方因甲方违约，工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，其损失由甲方承担工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任超过合同规定的日期验收，每日按工程总价千分之一的比例向乙方偿付逾期违约金当甲方无法预拨付工程款时，乙方有权提出停工报告,如甲方10天内仍未解决，承担一切停工损失乙方因乙方原因，工程拖期交工，每日向甲方偿付工程总造价千分之一的违约金，违约金总额不超过工程总造价的2%o因不可抗拒的外力原因造成的工程延期，乙方不负任何责任并有权进行工程延期

8、工程竣工后，乙方在两周内提供工程决算交甲方审定

9、本协议未述事宜，届时由双方根据国家有关规定协商解决本协议一式捌份，双方各执肆份，双方代表签字盖章后生效甲方代表（签字盖章）乙方代表（签字盖章）地址xxxx市xx大街888号地址xxxx市xx大街东段XX年月日XX年月日篇四HOKV线路工程施工合同书11OKV线路工程施工合同书甲方榆林市益友电力通讯工程有限责任公司乙方第一章合同内容依照《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力线路建设工程施工事项协商一致，订立本合同第一条工程概括

1、工程名称莱德集团110KV线路工程

2、工程地点神木县大柳塔镇阳旺塔村（郭家湾）

3、路径概况本线路从莱德集团HOKV升压站至杨旺塔11OKV变电站,新建单双回线路，其中为同塔双回线路，余下为单回线路，跨越线路1OKV、低压、通信线，跨越公路一处

4、工程内容1）、线路电压等级11OKV,全线路按照设计要求安装施工共8基铁塔，其中钢管塔组立4基，角铁塔组立4基，（7738终端塔1基，7727直线塔1基，7738转角、终端塔2基）2）、线路全长，导线采用LGJ-185/30钢芯铝绞线，避雷线1根采用GJ-50镀锌钢绞线，另一根采用OPGW-16芯复合光缆3）、以上工程土建部分施工由乙方施工（包括铁塔基础的土石方工程、基础浇筑等）

4、工程性质新建工程

5、承包范围甲方承包的施工范围包括图纸中标明的所有地面以上线路安装工程（不含材料）包括杆塔组立、金具绝缘子的组合安装、电缆通信线路导线架设、地面以上接地装置制作安装、相序标志标牌制作安装、防鸟刺设施安装及检测试验、线路调试、工程质量自检等

6、质量等级合格第二章合同的依据第二条合同的依据

1、根据U10KV-500KV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-XX和榆林华源电力有限责任公司提供的线路纵断面图、平面图和设计说明

2、根据《中华人民共和国合同法》第三章工程价款和工期第三条合同价款

1、甲方方安装工程承包价为元，大写第四条合同工期

1、计划开工日期年月.

2、计划竣工日期年月

3、总日历工期共计日历天

4、因天气原因和工农关系等因素造成的延误，经乙方认可后竣工日期相应往后顺延

5、合同工期日历天数从乙方基础浇筑完毕材料到场具备安装条件之日起计算

6、应严格执照工期要求完成工程进度，不得无故拖延第四章双方责任第四条乙方责任

1、乙方任命驻施工现场的，按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责1）、乙方通知甲方开工前提供施工图纸贰套；2）、乙方按合同第十一条规定预拨付工程款，以免影响进度；3）、负责组织对施工工程的竣工验收第五条甲方责任

1、甲方任命驻施工现场代表按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责1）、积极做好开工前的准备工作，提供乙方相关施工人员的作业证书，并提供复印件加盖公章；2）、工程具备竣工验收条件时向乙方请求组织验收，并配合乙方一起验收；3）、严格按施工图纸及说明和施工验收规范进行施工,确保工程质量；4）、做好施工过程中交叉跨越、穿越电力线路和停、送电和确保线路施工防护安全工作；5）、甲方必须建立有效的安全保障体系和采取切实有效的安全技术措施并贯彻到每个施工工人员，保证安全施工、文明施工6）、甲方未经乙方同意不得将本工程图纸转给第三方；7）、每天的工作计划提前24小时告知乙方，由乙方向业主及工地监理汇报第五章材料、设备供应第六条承包方式及材料供应

1、施工现场由乙方统一规划，安装工程由甲方负责管理施工现场应该保持整洁，道路畅通，物质材料摆放整齐，搞好文明生产

2、甲方编制完整的施工组织设计，提供有效的质量保证体系和各项措施，每一项工程质量都应按照国家现行规范、规定施工，并服从乙方工地代表及监理的现场管理

3、工程开工前，甲方必须编制施工安全措施、技术措施不力，贯彻到每个职工并在学习贯彻书上签字，没有参与学习的职工不得参与施工；指派专人对施工中的安全、质量和工程进度负责第七章安全责任划分第八条安全责任甲方应加强对所聘用施工人员严格进行作业资格审核，审查合格方可方可上岗；对于施工作业项目甲方应及时对操作人员进行了安全交底，说清楚危险点，并有预控措施进行防范；甲方应配备齐全一切安全防护设施，并确保设施设备合格且在有限使用期内；施工过程中有专职安全人员死盯施工人员的安全，发现问题及时叫停施工，问题隐患消除后方可施工；甲方需严格加强对施工人员的一切安全管理本条款可解读为乙方已完全交代清楚了甲方应该注意的安全事项，甲方已完全明白安全责任事关重大，对于甲方在施工过程中因自身原因引起的安全事故甲方负责全部责任，乙方不承担任何责任；第八章质量保证、验收、资料移交第九章质量保证工程按照建设部G10KV-500KV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-XX和榆林华源电力有限责任公司提供的线路纵断面图、平面图设计要求进行验收

1、工程项目从竣工投运之日起质量保修期为一年

2、在质保期内，甲方负责处理工程遗留的质量缺陷

3、为确保工程质量，乙方随时对施工质量进行监督、检查，凡不合格工程必须限期返工

4、安装部分的工地同步资料由甲方负责完成，乙方无条件配合甲方，乙方提供电行业通用资料表格，并提供电脑打印机等办公设施，甲方负责填写，共同报监理签字，乙方有义务协助甲方共同完成安装部分的资料第十条验收

1、按照建设部《110KV-500KV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-XX和设计要求和乙方提供的施工图验收

2、甲方工程质量是否达标由榆林华源电力有限责任公司组织的专家最终验收通过即可，对于验收中榆林华源电力有限责任公司提出的整改意见甲方应在整改期限内无条件消缺

3、甲方尾款结算完全以榆林华源电力有限责任公司组织的起居室最终验收通过为前提，验收通过一周内按第十一条之规定结算尾款第九章工程款的支付及结算第十一条工程支付比例及方式双方商定付款方式为第十章违约和处罚第十二条违约

1、任何一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定要求，即承担违约责任

2、违约给对方造成损失的，视具体情况及损失大小追究违约方责任第十一章其他第十三条合同的生效与终止

1、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字，加盖公章后生效未尽事宜，双方另签协议或协商解决；本合同履行过程中发生争议时，双方应本着顾全大局，力求协商解决无法协商一致时，可申请调解

2、在争议解决过程中，双方都仍应履行合同，保持施工连续，保护已完工程

3、当出现以下情况时，乙方有权中止合同1）、因施工单位原因出现重大质量事故；2）、因施工原因工期严重斤且没有令人满意的赶工措施抢回工期；3）、甲方不服从乙方工程管理和拒绝履行合同义务

4、合同一式两份，由甲乙双方各执一份，签字盖章后生效甲方（公章）乙方（公章）榆林华源电力有限责任公司莱德集团noKV输电线路项目部法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人（签字）（签字）年月日年月日篇五线路安装施工合同书线路安装施工合同书建设单位武安顶峰热电有限公司（简称甲方）施工单位邯郸县德祥春电力架线安装有限公司（简称乙方）用增加由乙方自负

四、双方约定开工后天内甲方不予付款，乙方自行解决相关材料、施工设备及工人工资、生活费等工程进行到第天时，甲方向乙方支付承包费中的元（小写元），余款在工程完工并经有关部门验收合格后一次性支付验收合格后,甲方不得以任何理由拖欠乙方承包费，但因工程质量不过关而返工产生的费用，全部由乙方自己负责，乙方不得要求甲方追加费用

五、甲乙双方约定甲方自行购买架空线路所需的导线、拉线、绝缘子、金具、门塔架等材料其他施工用具、水泥、砂等由乙方自备

六、乙方对本输电线路的施工安全负完全责任在施工作业过程中，乙方应指派专人负责安全工作，监督指导作业人员严格执行各项安全规程、制度以及标准化作业指导书甲方不再派出安全监督人员，但有权随时对施工安全进行监督，对于乙方作业过程中出现的不安全因素或者违章作业行为，甲方有权制止或者要求乙方消除隐患，必要时有权要求停止施工，因此造成的损失由乙方负责对于乙方在施工作业过程中发生的一切人身伤亡事故、交通及机械、设备事故等，均由乙方单方面完全承担责任，甲方不承担任何责任和费用

一、工程内容

1、根据甲方要求对亿峰电厂“厂格线”47-50#杆塔路径进行改造设计；

2、负责对改造使用的铁塔提供图纸（包含土建施工图和铁塔图纸）；

3、组装779和7713铁塔并负责切改线路；

4、负责拆除原有47-50#杆塔；

4、负责甲方原有铁塔材料的核对及拆卸工作并保证新组装的终端塔材料足够；

5、负责从原有切改线路中拆卸固定架空线路用的绝缘子、耐张线夹、防震锤等金具以上工程内容经双方协商，总计费用为贰万元（元）

二、甲方应付责任

1、负责在铁塔具备架线前的工程场地联系和协调工作

2、负责线路的停、送电联系

3、根据乙方提供图纸及施工要求，按图纸进行质量验收

4、负责按图纸设计所需的标准和非标准的金具及部分零星材料

5、协助乙方联系施工人员的住宿、生活用水、用电等工作

6、乙方进场前甲方预付30%施工费，工程验收后30天内一次结算付清

7、甲方负责组织有关部门到电厂进行验收、送电、调试工作

三、乙方应付的责任

1、乙方应严格按照图纸要求进行施工，严把质量关，因施工质量不合格的返工，造成的责任由乙方全部承担

2、乙方接到甲方通知切改线路时间后，应提前3天到现场，并组织人员做切改准备

3、乙方应根据甲方要求管理本施工队伍人员的生活、住宿

4、乙方在施工中应严格安照电力部《电业安全工作规程》（电力线路部分）进行管理，配备人员必须经国家有关机构认可，对在施工出现的一切人身事故、设备损伤由乙方负责

5、乙方在施工中严格加强材料管理，不得丢失和浪费

6、本工程从甲方联系停电时间起，共5天，乙方必须保证在该段时间内施工完毕并负责验收条件如遇特殊天气影响或其它情况的影响受阻，工程顺延

四、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章后生效

五、未尽事宜，双方协商解决武安顶峰热电有限公司邯郸县德祥春电力架线安装有限公司单位公章单位公章代表人签字代表人签字:年月日年月日篇六电力建设工程分包施工合同（样本）送电线路施工合同输电线路施工合同安全生产施工合同编号电力建设工程分包施工合同220kVXXXX送电线路新建工程甲方乙方XX/9/17［本合同凡出现公司名称及工程合同价款均需加盖双方公章］第一部分合同协议书合同编号甲方（发包人）在此键入甲方名称乙方（承包人）在此键入乙方名称鉴于发包人拟委托承包人承担（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托为此，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议第1条本协议中所用术语的含义与下文提到的通用合同条款中相应术语的含义相同第2条下列文件应为合同的组成部分

1.

2.

3.

4.

5.

6.合同协议书；通用合同条款；安全生产施工条款合同附件（包括技术标准和要求、图纸、工程量清单等）;工程结算清单形成合同的其他文件第3条上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准第4条工程概况

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.工程名称工程地点工程内容工程分包方式:分包范围分包工程期限开工；竣工质量等级优质工程第5条合同价格与合同单价

1.

2.合同价款以线路亘长计价线路长度，单价，合计合同价款以分部工程计价

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3.

4.基础分部工程款按照元/m3支付；铁塔组立按照元/T支付；导地线架设按照万元/km支付；光缆架设按照在此键入万元/km支付；接地带安装按照元/m支付；保护帽浇注按照元/基支付；合同价格通过以下第种方式确定签约合同价为人民币元整（大写）（¥元）（含税），最终合同价格以实际发生的工程量审定的价格为准第6条承包人承诺

1.

2.按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任工程建设必须满足达标投产的考核条件且达到工程质量目标，施工质量满足国家施工验收规范

3.工程进度确保按照发包人规定的工期进行，并确保投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目管理规划大纲的实现

4.

5.工程建设中文明施工，并采取积极的安全措施，满足工程安全目标遵守《国家电公司电力建设工程分包、劳务分包及临时用工管理规定试行》中对工程分包、劳务分包、临时用工的各项管理要求，并确保相应的资源配置

6.严格按照环评、水保报告和当地的环保要求以及设计文件组织施工，确保不因施工责任影响项目通过环评、水保验收

7.严格按照《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》DA/T28-XX的要求进行档案管理将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持归档与工程同步进行确保实现档案归档率100%,资料准确率100%,案卷合格率100%,保证档案资料的齐全、准确、系统；同时保证在合同规定的时间移交竣工档案

8.积极配合施工图设计优化工作，及时主动反映有可能对工程投资造成影响的任何事宜，并承担因此造成的投资浪费的相应责任第7条发包人承诺保证按合同约定的期限和方式向承包人支付合同价款及其它应当支付的款项第8条合同生效合同生效条件见专用合同条款第9条合同份数合同正、副本两份，双方各执一份，具有同等法律效力第二部分通用合同条款第一章一般条款第一条甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行第二条合同文件及解释顺序

1.合同文件的组成和解释顺序

（1）本合同条款；

（2）洽商变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书

2.当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决第三条合同文件使用的语言、文字、标准和适用法律

1.合同文件使用汉语普通话书写，以汉字普通话解释、说明

2.适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力行业的规章和制度

3.施工使用国家标准、规程、规范和电力行业标准、规程、规范第四条图纸

1.甲方在开工日期前，于10日前向乙方提供完整的复印施工图纸施工图纸1份，保证图纸准确且满足施工要求,其它图纸则不晚于各工序开工前提供

2.乙方要求增加图纸份数，甲方应按施工图蓝图予以复制、交付，费用由乙方承担

3.乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求，发现设计差错缺漏不得将错就错或擅自修补，应及时向甲方代表和监理提出变更设计申请第二章双方责任第五条甲方代表

1.甲方任命驻施工现场的代表在此键入职务在此键入专业技术职称在此键入按照以下要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责

（1）甲方代表可委派有关具体管理人员承担其部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派委派和撤回均应提前3天通知乙方2甲方代表的指令、通知、意见、批准、答复等均由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在6小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行甲方代表不能及时给予书面确认,乙方应于甲方代表发出口头指令后6小时内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求后1天内不予答复，即视为其确认乙方要求乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后6小时内提出书面申告，甲方代表在乙方申告后6小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，以书面形式通知乙方紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行因指令错误所发生的费用和给乙方造成的损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延3甲方代表按合同约定及时向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批复等，并如约履行其它约定的义务，否则乙方在约定时间后6小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知后6小时内仍未予以答复，即视为其确认、同意、批准，应由甲方承担由因此发生的支出，顺延因此延误的工期，赔偿因此造成的乙方损失

2.本工程实行社会监理，甲方应将总监理工程师行使权利、履行义务的范围通知乙方总监理工程师按约定在委托授权范围内执行职务

3.甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前3天通知乙方后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务及其职权内的承诺）第六条乙方代表

1.乙方任命驻施工现场的代表在此键入（职务在此键入专业技术职称在此键入）按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责

（1）乙方的要求、申请和通知等，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效

（2）乙方按照工程要求编制施工中各分部工程的施工方案或作业指导书，乙方代表按甲方代表同意的“施工组织设计”（或施工方案）和依据合同发出的指令和要求组织施工，在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告责任在甲方，由甲方承担由此发生的支出，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承担费用

2.乙方代表易人，应提前3天通知甲方，后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务及其职权内的承诺）第七条甲方工作

1.甲方按照《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的时间、要求，完成以下工作

（1）向乙方施工现场派驻专职质检员，负责现场的安全和质量管理工作并传达甲方代表的各种指令

（2）审核由乙方编制的各类施工方案或各类作业指导书并于3日内批复返还

（3）向乙方提供由甲方编制的各种工程施工文件和措施并要求乙方执行

（4）在省公司组织的和设计单位进行图纸会审，通知乙方参加并向乙方进行各类交底

（5）协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系，及时处理有关问题

2.甲方负责施工过程中的永久性和临时性征地事宜

3.甲方将上述某项工作委托乙方完成，应承担所发生的经济支出并给付乙方相应的费用第八条乙方工作

1.乙方按照《建设工程施工现场管理规定》和约定的范围、时间、要求，完成以下工作

（1）在其允许的范围内，按甲方的要求完成施工组织设计和作业指导书以及其它有关的施工组织文件等，经甲方批准后使用

（2）向甲方代表提供季、月工程进度计划和工程用款计划及有关统计报表，并按照施工要求篇七35KV线路施工合同35KV线路施工合同建设单位山西长子丹峰化工有限公司（以下简称甲方）承建单位长治高新区华能电力物资供应站（以下简

七、乙方对本输电线路的工程质量负完全责任乙方应规范施工确保工程质量和线路通电后的安全因质量不过关而造成用电工程中的财产损失、人身伤害等，应由乙方负责双方约定线路交工后一年内为质量保修期

八、除安全施工外，乙方还应文明施工，避免与施工作业地域及周边其他人员发生纠纷，因乙方自己的原因引发纠纷而造成耽误工期、损失财产、人身伤害等，甲方不承担任何责任和费用

九、双方约定年月日开工，年月日前完工乙方应按照约定的日期完成工程，因特殊原因需要延后的,甲乙双方可协商完工日期，若延后较短时间，可不签订新协议；若延后时间较长，双方应签订备忘协议无特殊原因不能按时完工的，乙方承担违约责任，因此给甲方带来经济损失的，乙方应给予赔偿施工期间，乙方不得找借口终止施工，若中途无故停止施工，甲方有权更换施工队伍并有权拒绝结算承包费；已支付的承包费，甲方有权索回，乙方拒绝归还的，甲方有权通过诉讼渠道解决

十、线路完工后交付前，乙方应做好工程的保护工作，保护期间发生的各种器材丢失、损害由乙方负责

十一、违约责任双方约定违约金数额为元（小写元）违反本合同条款未造成现实损失的，违约方向对方支付违约称乙方）甲方35KV线路改造工程，拟委托乙方施工，经双方协商，订立本合同

一、工程量，主材规格及施工范围本工程架空线路全长约600米，全线共用双杆水泥杆四基，导线采用钢芯铝绞线LGJ-95/35,绝缘子采用XP-7,碎杆采用预制底拉盘基础35KV地下150M电缆约185米，施工范围为长子站至丹峰公司38#杆送电端到新站进线构架，地下35KV电缆安装从新站进线构架到老站变进线构架

二、施工方式及费用

1、本工程采用包工包料一次性包死工程费，工程总费用394500元，其中35KV电缆进出线接头制作安装及电缆常规试验（含4#变压器电缆接头制作安装）

2、本工程施工分二步实施，第一步架空线及电缆安装完毕，具备送电条件，第二步由甲方申请停电后乙方负责始终端操作

三、主要技术规程、规范GB50168-92《电缆线路施工及验收规范》《电力建设安全工作规程》（架空送电部分）DL409-91《电业安全工作规程》（电力线路部分）2

四、质量标准按35KV架空送电线路和电缆线路施工标准施工，工程所需材料、配件、线材标准全具等需提供合格证

五、验收标准及验收方式乙方承建的工程项目必须符合电力建筑设计标准，并由电力权威监测机构监测验收，本工程验收标准一次送电合格,不合格或返工发生的费用由乙方负担

六、付款方式及工期合同签订后甲方预付合同总额的50%,合同生效，工程竣工、验收送电后10日内付清工程款合同签订生效后，乙方准备施工材料，甲方施工现场具备施工条件后，乙方第一步施工操作为10天，第二步操作为12小时，乙方施工期推迟一天扣合同总额的1%作为罚金

七、双方责任

1、甲方责任

①及时足额支付合同款

②负责施工现场土地占用保障

③提供施工水、电方便

2、乙方责任

①负责对施工人员安全教育

②负责对电力部门业务协调

③负责提供竣工资料

八、安全事宜乙方在甲方线路施工期间发生的一切人身伤害等事故均由乙方负责，甲方概不承担任何责任

九、合同争议及解决方式双方友好协商，双方协商不成的可在合同签订所在地法院起诉

十、其它事项工程竣工后，乙方开具普通发票甲方山西长子丹峰化工乙方长治市新区华能有限公司电力物资供应站单位地址山西省长治市长子县两水村单位地址法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人联系电话联系电话开户行开户行长治市商业银行太东支行帐号:帐号501888XX018篇八供电施工合同卢卡诺.瑞士风情小镇10KV进线工程、高压开闭所设备及安装、变压器及低压设备及安装、箱式变压器设备及安装施工合同协议条款发包人（甲方）新疆吉利投资发展有限公司承包人（乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力建设工程施工事项协商一致，订立本合同条款如下第一条工程承包范围（工程招标文件的全部内容、图纸的全部内容）项目所在地会所地下室；调试及设备实验；所在地）

（2）、箱式变压器1#、按设计安装（含箱变基础土建设计及施工）第二条承包方式第三条合同工期开工日期XX年月日第四条工程质量标准工程施工质量均应满足电气安装工程验收规范及建筑工程施工验收规范，原电力部及国家颁布的现行的各种有关施工及验收规范、质量评定标准，《电力建设安全健康与环境管理工作规定》，满足施工图设计，工程质量达到合格等级及达标投产考核要求第四条合同价款本合同工程总价共计（人民币）:大写（）含以下两部分

1、10KV进线工程总价；

2、高压开闭所设备、变压器及低压设备、箱式变压器设备及安装工程总价第五条工程付款

（1）10KV进线工程开工七日内，发包人向承包方付10KV进线工程总价价款的%,计¥元

（2）工程施工过程中电力廊道建成，发包人向承包方付10K进线工程总价价款的%,计¥元

（3）主配电设备（高压开闭所设备、变压器及低压设备、箱式变压器设备）预付款付该三项工程总价的%,进场甲方支付该三项工程款的%,合计¥元

（4）高压开闭所设备、变压器及低压设备、箱式变压器设备等配电设备安装完毕调试合格，10KV外线路施工完毕,甲方支付到总工程款的%,合计¥元

（3）工程余款剩余工程价款在工程竣工电力部门验收合格，挂表送电7个工作日内除留足3%质保金，余款一次付清工程付款发包人不按约定付款，发包人应从约定应付之日起向承包人支付相应付款的贷款利息，并承担违约责任工程进度款发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息第七条发包人工作发包人应按本条款约定的内容和设计完成以下工作；

（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上遗留问题；施工场地具备施工条件的要求及完成的时间约定承包人办理，以满足施工要求2将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间和供应要求3开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及本条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；施工场地与公共道路的通道开通时间和要求45办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续证明承包人自身资质的证件除外；由发包人办理的和施工所需证件、批件的名称和完成时间6确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；水准点与坐标控制点交验要求7组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；8协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物包括文物保护建筑、古树古木的保护工作承包人应根据实际情况予以保护，造成损失的由承包人负责9发包人应做的其他工作，双方在本条款内约定；双方约定发包人应做的其他工作发包人可以将部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担发包人委托承包人办理的工作发包人未能履行各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人的有关损失，顺延延误工期第八条承包人工作金；违约行为造成现实损失的，违约方除向对方支付违约金外，还应赔偿相应的损失

十二、本合同自双方签字盖章之日起生效

十三、合同正本一式四份，甲、乙双方各持两份甲方（盖章）乙方（盖章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）委托代理人（签字）委托代理人（签字）签订时间年月日篇二某110KV输电线路工程合同书***工程C I标施工承包合同（合同编号）发包单位！！！承包单位@@@二一年九月二日***工程C I标合同协议书发包人!!!承包人@@@!!!（以下简称发包人）拟修建***工程CI标，接受了@@@（以下简称承包人）为本工程施工、竣工验收和保修所作的投标，并于XX年9月2日签订了本协议书，合同总金额为人民币¥***.00元（人民币大写***元整）依照《中华人民共和国合同法》、o《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，并达成如下协议

1、本协议中所用术语的含义与下文提到的合同条件中相应术语的含义相同

2、下列文件应作为本协议的组成部分，解释合同文件的优先顺序如下

（1）本合同协议书；

（2）合同谈判备忘录；

（3）中标通知书；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）招标文件及经双方确认进入合同的其它文件（另册）；

（7）投标书及其附件（含各种承诺函，相同问题的承诺函时间以最后的承诺函时间为准）（另册）上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件上述文件的组成部份相互补充、互为说明，文件间若有矛盾时,按上述文件顺序从前至后解释，补充协议及澄清文件以时间在后的为准

3、本协议书中有关词语含义与本合同《专用条款》《通用条款》中的定义相同

4、承包人向发包人承诺

（1）按照合同约定施工、竣工验收并在质量保修期内承担工程质量保修责任

（2）工程建设施工质量满足国家《架空送电线路施工及验收规范》及与工程质量有关的其它现行国家标准和行业标准

（3）工程进度确保按照业主规定的工期进行

（4）工程建设中文明施工，并采取积极的安全措施，杜绝人身伤亡事故、重大设备质量事故和其他安全事故

5、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款

6、合同生效条件及其它1）本合同必须同时具备以下条件才能生效

（1）承包人按本合同专用条件规定提供合格的履约保函后；

（2）本合同双方法人代表或代理人签字并加盖公章后2）本合同正本2份，合同副本8份，具有同等效力；正本合同双方各执1份,副本承包人执3份,发包人执5份发包单位！！！法定代表人或委托代理人地址邮编电话传真开户行税务登记证号承包单位@@@法定代表人或委托代理人地址邮编电话传真开户行及账号***工程C I标合同谈判备忘录XX年9月3日，！！！（发包人）、@@@（承包人），在！！！10楼会议室，就***工程CI标合同进行了谈判（参会人员名单附后），对有关问题达成一致意见，形成此备忘录

1、工程施工有效工期从监理单位签发的开工令之日起至承包人提供合格的验收资料止计算，共140日历天

2、发包人供应的塔材材料自工程开工60天后开始提供,导线自开工80天后开始提供

3、工程塔基占地由发包人负责征用，施工临时占地、青苗补偿、经济作物、树木砍伐、场地清理、植被恢复以及其他相关费用由承包人自行负责

4、工程验收相关标准以监理单位通知为准

5、承包人应向发包人提供所采购材料相关厂家的合格证及进场前的试验报告，厂家签订的相关合同等资料

6、承包人采购的绝缘子，进场前应逐片做耐压试验，保证绝缘子耐压等级，并提供试验资料，此项不引起商务变化

7、由承包人采购的0PGW光缆经发包人咨询六盘水市供电局后，若采用知名厂家生产的产品，当此项材料引起的总价不超过投标报价3万元时，不引起商务变化；若超过3万元，发包人给予承包人超过3万元以上部分的差额补偿

8、承包人按监理通知的验收标准，提交合格的验收资料，工程验收合格后1个月内，工程由承包人负责看守，不引起商务变化；若超过1个月后，工程还未投运，继续由承包人负责看守，引起的费用另行协商

9、对发包人采购的材料，由业主、厂家、监理、承包人共同验收签证承包人接收后，若发生数量短少、毁损均由承包人负责

10、商务部分应按以下事项办理

（1）工程营业税及营业税附征由发包人代扣代缴，承包人提供当地税务机关开出的外出经营证，否则要代扣所得税

（2）承包人购入的工程材料，由承包人提供材料购入发票原件，且发票的购货人为承包人，工程结算时提供购货发票的部分不再扣税，否则要扣相应的税费

（3）发包人代扣的税收由发包人向承包人提供发票的记账联及完税证发包人！！！承包人二O一年九月二日@@@篇三220KVxxxx送电线路工程施工承包合同1200KVxxxx送电线路工程施工承包合同本合同由XXXX供电公司（以下简称甲方）与XXXXXXXX实业有限公司（以下简称乙方）于XX年3月18日商定并签署

1、合同中当事人的名称及地址甲方XXXX供电公司地址xxxx市xx大街888号乙方XXXXXXXX实业有限公司地址XXXX市XX大街东段工程设计单位山东电力工程咨询院地址济南市工程发包单位XXXX供电公司地址xxxx市xx大街888号

2、工程概况工程名称220KVxxxx送电线路工程工程地点xxxx市承包的范围和内容220KVXXXX送电线路，按设计要求及施工图纸进行施工工程造价与取费依据本工程预算万元人民币另外，增加工作内容或变更造成工作量增加，以签证为准该工程定额执行中国电力企业联合会发布的《电力建设工程预算定额》第四册送电线路安装工程（XX年修订本）、第六册调试（XX年修订本）取费标准依据XX年版电建预规及电定（XX）016号文

3、施工期限本工程按工程期定额和有关规定，施工工期日历天，定于XX年3月1日开工至XX年11月15日竣工

4、双方的主要责任。