防水工程施工合同

建筑工程施工合同发包方（建设单位）承包方（施工单位）工程名称年月日建筑安装工程施工合同发包方（甲方）承包方:（乙方）开户银行开户银行账号账号年月日根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建筑工程质量管理条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同第一条工程项目概况

1、工程名称

2、工程地点

3、工程内容:

4、资金来源自筹资金第二条工程工期

1、总工期自合同签订之日起姐内完成第三条承包方式包工包料

一、发包方

1.做好施工场地内的“三通一平，即水通、电通、路通和场地平整保证现场具备施工条件

2、负责协调管理施工现场与周边居民的关系

二、承包方

1.组织施工管理人员、施工机械进场

2.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划第四条双方权利和义务

一、发包方

1、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项

2、为了保证工程工期，发包方负责施工的保障工作，包括施工图纸、施工场地、施工水电、发包方供材的供应、工程进度款的支付，因发包方保障不足出现以下情况影响施工进度的，发包方给承包方顺延工期因此造成的进度损失由发包方承担a.出现重大设计变更的或因设计原因影响施工的；b.因工程进度款支付原因使工程无法进行的；c.因发包方供材无法按期进场的；d.因施工现场水电不能达到施工要求的

二、承包方

1、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任

2、为了保证工程工期，承包方需制定详细施工计划，保障人员、机械的配备，保证自足资金，因承包方责任或下述原因造成工期延误的，承包方承担违约责任a.因承包方人员配备不足，不能满足施工需求的；b.因承包方材料、机械、设备配备不到位，施工进度缓慢的；c.因承包方资金不到位，影响施工的第五条工程质量

一、本工程质量经双方确定要求达到食整

二、承包方必须严格按照施工图纸、招标文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督

三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定

1.由承包方提供的辅助材料按有关规定要求提供质量合格证

2.由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证和必要的复验报告方可用于工程对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程

3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收后，方可进行下一道工序

4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和现场监理单位工程结构完工时，应会同发包方、现场监理进行结构中间验收

5.承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计发包方签证后实施

6.有关技术要求说明，

1、原屋面基层破坏和凹陷易积水部分需割除原有防水材料进行基层清理之后重新抹灰找平；

2、铺贴防水卷材时长边与短边搭接均不得低于100mm;

3、阴阳角按规范做附加层；

4、端部及卷材收头需进行密封处理

5、原防水层已脱落、起鼓部分割除原有防水材料再进行下一步工序

6、有女儿墙的部分，防水卷材需外翻至女儿墙外侧至少15cm

7、防水卷材规格型号等必须按照招标文件要求，不得私自更换防水卷材第六条建筑安装材料、设备的供应、验收所用材料、设备必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，供应方应按照合同要求及时处理，其复验费由提供材料、设备方承担第七条运输及装卸车费用负担:相关运输费用由乙方负责第八条付款方式

一、工程款拨付方式施工方进入施工现场，发包方支付预算额的10%,工程过半发包方付预算额的30%,工程完工验收合格后付至总额的95%,余5%为之质保金，满一年后付清

二、本合同造价结算方式工程完工后，由审计部门进行审计，工程最终造价以审计结果为准第九条施工与设计变更

一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改

二、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施

三、发包方如需设计变更，必须由原设计单位做出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得发包方证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才可实施第十条工程验收

一、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、招标文件、施工技术文件为依据

二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续

三、工程竣工验收合格并交付后，发包方方可使用第十一条违约责任承包方的责任

一、因施工方原因造成工程质量不符合合同规定的，除应在发包方通知期限内无偿维修或返工至合格，还应支付赔偿金，金额不低于合同总价的5%0

二、工期违约按照工期履约保证金制度执行，且总工期每逾期一天，按中标价的1%赔偿发包方损失

三、承包方不得将本工程非法转包，违法分包给第三方，否则全部承担相应法律责任和由此造成的一切后果，且发包方有权因此终止合同

四、承包方须保证及时发放所属工人工资若因工资发放不到位而影响建设方工程进度或民工上访而对建设方造成负面影响的，双方同意发包方将按照《农民工工资保障管理规定》（见附件）执行,此规定与本合同具有同等法律效用发包方的责任:由于发包方所供设备及材料未按工程项目的进度情况到货或因发包方其他原因及不可抗力造成窝工,工期相应顺延第十二条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决协商不成的，向发包方所在地人民法院提起诉讼解决第十三条其他未尽事宜执行《建设工程施工合同》GF-1999-0201通用条款专用条款，另附合同后第十四条组成合同的文件

1、合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程报价清单经双方协商签订的与本工程合同有关的附件、附表等书面协议或文件视为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力第十五条合同生效合同订立时间合同订立地点本合同双方约定后生效第十六条本合同一式四份，双方各持两份，具有同等法律效力发包方（盖章）承包方:（盖章）法定代表人:法定代表人:代理人:代理人:地址:地址:电话:电话:。