还剩19页未读，继续阅读
本资源只提供10页预览，全部文档请下载后查看！喜欢就下载吧，查找使用更方便
文本内容:
最新水电安装总承包合同水电安装施工承包合同（汇总篇）8在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢！最新水电安装总承包合同水电安装施工承包合同（汇总8篇）水电安装总承包合同篇一甲方乙方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致，订立本协议
一、工程概况
1、工程名称
2、工程地址
3、结构形式
4、承包范围包含施工图及设计变更范围内所有施工及以下工作内容
（1）室内给水系统预埋及安装；（从楼层一户一表后至户内用水地点此合同为一式三份，此合同三方签字为有效甲方乙方见证人公司签章水电安装总承包合同篇四甲方（发包单位）乙方（承包单位）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行
一、工程名称林肯公园a区3#楼粗（精）装修工程
二、工程地点亦庄开发区
三、工程内容甲方下发图纸所包含的水电安装项内容
四、工程工期天
五、工程质量要求合格
六、工程造价见后附综合单价表零用工120元/综合工日
七、工程承包方式劳务分包
八、工程价款的拨付及结算方式本工程无工程款，工程量以总包单位清单及图纸为参考，以室内面积实测实量为依据按月进度工作量70%付款，竣工验收30日内付至合同内完成工程量的95%,结算款于结算完成后30天内支付至结算总额的95%,5%为保修金，1年保修期满后15日内一次付清
九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证
十、考核验收工程竣工由总包方、业主、监理、甲方共同验收并要求在以下四个方面对乙方进行考核后方可结算:乙方应加强，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全，确保施工安全，如因乙方原因发生安全事故，一切后果由乙方自行承担
2、工程质量坚持工程质量标准，严格按照施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求;竣工后的维修由乙方负责，如乙方不能及时保证维修，甲方有权另派他人维修，费用由乙方承担
3、工程工期20_年05月05日至20—年05月20日
4、文明施工加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，由于乙方未能达到总包方的文明施工标准所产生的处罚，由乙方自行承担
十一、甲方责任
1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作
2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底
3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的.工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作
十二、乙方责任
1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工
2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划
3、严格执行安全中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作
4、按国家和北京市的有关规定，办理好进场前的规范用工手续1乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件
5、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定
十三、、零用工说明1卫生清理、自用材料搬运不计零工2线槽、线盒、墙洞等修补一次不计零工3总包方组织如技术竞赛、考试考核等活动不计零工
十四、违约责任
1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任2甲方不履行或不按合同约定履行义务时，应向乙方支付违约金20_0元，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，并顺延延误的乙方工作时间
2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任3乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付20_0元的违约金，乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延
3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同
十五、本工程甲方委派石艳峰为现场负责人，乙方委派为现场负责人，共同负责履行本合同的各项约定
十六、甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼
十七、本合同自签定后即生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效
十八、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议本合同正本壹式贰份，双方各执壹份本合同副本份，甲方执份，乙方执份
十九、承包项目范围及要求
1、施工承包范围1）电气安装，（强弱电箱、开关插座、剔槽、配管配线、灯具、烟感、广播、小电器、等电位、系统调试）2）水暖安装，（冷热水管敷设、卫生洁具、阀门、水表、地漏、散热器及配件预埋件、打压、调试）3）甲供图纸及清单内所包含的其他内容4）现场临时水电维护5）其他承包范围小型手动、电动工具（靠尺、水平尺、梯子、凳子、灰板、灰斗、灰铲、水桶、铁锹、电钻、电锤、电焊机、切割机具等）；零星耗材（各类刀片、锯片、焊条、钻头、钉类、胶布、胶带、美纹纸、砂纸等）；劳保用品（安全帽、安全带、口罩、手套等）；临时水电（三级电箱、电缆、临时照明、临时水管等）；材料二次运输、保管以及竣工清理等以上费用均由乙方自理6）施工人员食宿、证件办理，或如需备案、等费用由乙方自理
2、成品保护根据总包方的要求及规定进行成品保护（详见成品保护方案），其中窗台板、栏杆等由抹灰组进行保护，所需材料由甲方负责提供，所需人工费用由乙方承担如未按照《成品保护方案》进行保护,或保护措施不合要求而造成的成品损坏、丢失以及总包方的处罚所产生的经济损失，由乙方全部承担
3、材料用量严格按照总包方有关规定进行使用如发生因乙方管理从而导致的返工、丢失、损坏等原因而造成的材料浪费，一切损失乙方自行承担
4、质量要求详见东宁丽致下发《质量标准》及甲方下发《技术交底》资料
5、工程款结算需现金结算，甲方向乙方收取
0.5%手续费甲方（签章）乙方（签章）电话电话年月日年月日水电安装总承包合同篇五水电安装施工班负责人为了皇甫移民工程安全、质量生产，文明施工特定以下责任条款,望自觉遵照执行万荣县皇甫乡
1、本工程水电工班组施工人员必须服从甲方现场管理和安全部门的统一指挥，不能盲目施工，违章作业，凡不服从现场管理和安全部门的规章制度，所发生的一切安全事故均由乙方自行负责
2、乙方必须每周星期一组织工人安全学习，宣传安全责任，提高工人的安全意识，保障职工的安全，质量安全重于泰山，安全就是职工的生命
3、各班组严格按照生产、安全合同，搭设自己所负责范围的安全防护措施班组安全员，在班组长的领导和专职人员的指导下，随时负责本组的安全生产，督促和帮助本组工人遵守安全操作规程和各项安全生产制度，组织好每日班前、班后的安全检查施工生产现场的情况是复杂的，必须密切注意防止工伤事故的发生，杜绝不安全因素的苗子一般应在以下几方面加以防范
1、在施工前，操作人员必须认真检查场地、道路、工具和设备等安全状况，确认安全后，才能进行操作
2、工作时要精力集中，不准与他人闲谈、打闹和嬉戏，不准酒后操作
3、现场施工操作人员，不准赤脚工作，易燃、易爆品附近严禁吸烟、打火，不准在砖垛下或其它危险处休息
4、工作中禁止擅自乱挪乱拆已搭好的脚手架及风缆绳等设施，严禁互相打赌逞强、昌险作业等
5、遇有雷雨时，要离开高压线2n以外，雨雪后施工时，应采取防滑措施，1并应检查架设工具是否有下沉，风缆绳是否有松动，六级以上强风，严禁继续高空作业
6、施工现场、宿舍、仓库、工棚等处，应严格加强防火措施
7、进入现场工人必须正确佩戴安全帽如发现罚款50元
8、用电焊机要注意防火、防电
9、每天上班前必须对施工电线、电路进行检查，正常后方可上班
10、如由施工操作不合理，违章作业出现的安全事故由乙方负责
11、请按此责任书规定执行，否则一切后果责任自负甲、乙双方各执一份，从签字之日起生效甲方项目负责人水电安装施工班负责人日期__________________水电安装总承包合同篇六甲方乙方依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合庆阳北站扩建工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本工程的给排水、采暖及电气分项工程分包事宜，达成如下协议
1、分项工程名称
2、工程地点
3、工程承包方式包工包料
4、工期根据土建施工，必须合理安排进度，如果延误工期，每天处以300—500元（大写叁佰一伍佰元整）罚款
5、承包范围公厕、洗车、修理车间图纸设计以内的给排水、采暖、电气及消防所有的工程量
6、合同价款公厕、洗车、修理车间给排水、采暖、电气及消防总造价元整（叁拾捌万两千零伍拾壹圆整）
1、乙方必须严格按照设计要求规范施工
2、乙方提前向甲方提供材料采购样品材料检验报告、产品合格证及相关资料，并做到进场材料与样品、设计、预算相符如变更时，必须取得甲方及建设单位同意每批进场材料必须取得监理和建设单位现场负责人验收同意后方可使用
3、施工中严格执行安全施工操作规范，做好进场施工人员的安全教育、安全防护、防火规定、施工规范及质量标准要求，按期、保质保量完成施工任务施工中乙方施工人员发生的任何安全事故由乙方承担所有责任
4、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境
5、保证施工现场的整洁，做到工完料净场地清
6、自行组织施工工具设备、用具、劳动保护用品
7、乙方代表必须随叫随到否则后果自负
8、甲方负责给乙方提供一间房子
1、对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延1因自然条件产生的人力不可抗拒的因素2甲方同意工期顺延的其他情况
2、因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延
1、工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方应积极组织相关部门验收对验收存在的问题，乙方必须限期整改
2、电气管线、给排水管道、设备安装工程保修为2年
3、供热系统为2个采暖期按工程进度付款，工程预验后付至80%工程款，剩余20%工程款在正式验收后支付扣除5%的保修金
1、合同双方当事人中的任何一方因未认真履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失
2、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责
3、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失
4、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责维修，并承担维修费用，工期不予顺延
5、如因乙方不能按期完工，甲方可以另行组织人员施工，费用从乙方总工费中扣除
1、本合同经双方签字后生效，合同履行完毕后终止
2、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份甲方乙方日期水电安装总承包合同篇七建设单位设计单位施工单位合同编号年—月—日建设单位（简称甲方）地址施工单位（简称乙方）地址兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则经过甲乙双方协商签定本合同第一条:工程地点第二条:工程内容第三条:承包方式第四条:工程价款及调整
1、工程价款
2、发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整
1、甲方代表确认的工程量增减
2、甲方代表确认的设计变更或工程洽商
3、工程造价管理部门公布的价格调整
4、甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失
5、合同条款以外得其他增减或调整第五条:付款方式第六条:合同工期
1、双方商定总工期为天开工日期:年—月—日竣工日期:年—月—日
2、如遇下列情况,经甲方代表签证后，工程可以顺延
1、甲方不能按合同约定提供开工条件
2、工程量变化和设计变更
3、非乙方原因得超过4个小时以上时;停水停电停气
4、工程款未按时支付
5、不可抗力如地震台风火灾等
3、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期包含卫生、洁具、地漏、水龙头等2室内排水系统预埋及安装；接出外墙皮
1.5米处3室内给水设备安装及调试；4室内照明系统线路设备、开关预埋及安装包含电缆、桥架、盘、箱、柜等的预埋及安装5避雷系统的安装；6消防水电系统的预埋；7电视、电话、网络、安防智能化等弱电系统的线路预埋及带丝;
5、承包方式
6、承包内容:水、电所有管线安装出散水距离均按1500mm施工，承包范围内的管线防锈防腐、保温:所有预留洞及套管的留设及封堵，管井清理管道及箱体的预留预埋、相关实验调试包括配合外网施工单位完成系统综合调试验收，设备设施的就位与安装调试，弱电预埋管路应带丝并保证畅通乙方自行配备水钻、电锤、套丝机、手提切割机等本合同已明确甲方提供以外的机具设备、工具
二、工期要求
1、开工时间:年月日；完工时间年月日；备注:如进场时间变化，甲方须提前15天通知乙方准备
三、质量要求
1、乙方必须按照国家规定对所承包的工程质量负责如果因为施工质量不合格造成经济损失和安全事故，一切经济责任和法律责任及产生的一切后果均由乙方负责，与甲方无关
2、乙方在施工中必须严格遵守国家《工程建设标准强制条文》及水电安装总承包合同篇八包方施工，为了使本工程保证质量、保证工期、保证安全，经双方协商如下
一、工程概况
1、工程名称及面积野丁小区14#楼水电、消防安装，
1、1万平米
2、承包内容本楼水电、消防安装工程
3、承包方式包工包料
4、质量等级合格
二、合同价工程总造价金额（大写）约壹仟叁佰肆拾万元、水电、消防总造价金额（大写）约壹佰陆拾万元、本工程的付款依据为以上合同价为基准
三、发包方工作责职
1、依据上级有关部门规定，对承包方在施工技术质量安全等工作中行监督与指导
2、按合同规定及建设单位付款给甲方比例按时付给承包方工程款
四、承包方工作责职
1、在发包方及有关部门的监督指导下全权负责本工程水电的安装
2、工程质量承包方对工程质量管理实行全面负责制，自觉接受各职能部门的检查监督指导，发现问题及时整改达标，确保工程的质量等级
3、工程安全在施工过程中执行上级的有关规定，认真管理好施工人员，确保不造成任何事故，承包方在施工过程中因自己违章造成的事故均由承包方自己负责，与发包方无涉，若因非承包人的原因给承包人人员造成伤害则由责任方承担赔偿责任
五、结账方式由承包方与大甲方结账按图纸工程量+变更由审计部门审计核定和公司均摊的下浮为
8、98%时的总价减去甲控材部分后的金额扣除地方税金、材料票税金和公司上交后的总额乙方上交给发包方8%的管理费，甲控材部分则上交甲控材金额3%的管理费，在投标和施工时发生的必须要摊派的费用则由发包方提供票据或有力证明按工程总价和安装总价的比例摊派，发包方除此以外概不收取承包方任何费用，若工程以
8.98%为基准多下浮一个点发包方的管理费则少收一个点
六、付款方式按大合同建设单位付给甲方的工程款同等比例同等进度付款，没按进度付款的，在穿线前必须补上，若因此而影响工程进度则与乙方无关有其他事由和争议均协商解决或提请有权部门协调解决此协议共两页一式两份，发包、承包双方各执一份，签字后具法律效应任何一方违约或解除合同都得负法律责任发包方承包方年月日现行的建筑施工规范和操作规程，工程质量要求达到合格标准，双方对工程质量有争议，以当地质量监督站及有关单位、专家评定为准
四、安全文明施工要求
1、乙方在整个施工过程中必须全面严格逆守安全规章、规程、规定必须对现场实施各种安全防范措施现场实施封闭施工，保证施工人员和相关人员的绝对安全
2、乙方负责所有进出场材料的装卸，码放整齐与保管乙方需指定专人接收进场材料、周转工具并妥善保管，退场清点超出定额损耗部分将处于乙方十倍罚款
3、乙方应按有关规定及专项施工方案自备安全带、安全帽、胶鞋、绝缘手套等一切安全防护用具并确保按规定佩戴使用
五、双方义务
（一）、甲方义务
1、向乙方提供施工图纸一套；
2、完成技术交底及安全教育、交底；
3、向乙方提供施工临时用水、用电接口
（二）、乙方义务
1、对本合同承包范国内的工程质量向甲方负责，严格按照设计图纸、施工验收规施工、确保施工质量达到合格标准
2、严格按照甲方指定的进度计划，投入足够的人力、物力，保证工期
3、加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；乙方应按规定完成班组的技术交底、安全交底、三级安全教育签字齐全并经甲方审核备案提供真实有效的特殊工种证件到甲方备案，并确保施工中人证相符
4、乙方必须制定现场负责人一名负责施工现场的管理并与甲方项目部对接工作乙方指定现场管理人员，施工期间需履行应尽管理职责,未经甲方允许不得随意离场、更换;服从甲方管理，积极配合工作，如不服从甲方管理或指挥的应立即更换
5、乙方应提前10天向甲方报送经项目负责人签字材料计划:进场材料自行装卸、码放、管理，施工现场必须按甲方统一规划堆放材料;严格控制材料用量，不得浪费、损毁，如发生材料用量超出定额损耗，按材料价款折价十倍从工程款中扣除
6、乙方施工过程中应做好成品、半成品的保护，因乙方责任造成的设备设施的损坏、火灾损失及第三方损失均由乙方全额赔付
六、安全事故处理
2、乙方应重视安全教育、安全交底与安全自检，作业人员应严格佩戴安全帽进入施工现场，由于乙方违章作业、违章指挥造成的安全事故，一切责任全部由乙方承担
七、合同价款及支付方式
1、本合同以单价一元/建筑平方米包干，该单价己包括人工、机械（电焊机、氧气乙快及气割设备、无齿锯及锯片等小型机具）、施工安装、调试、保险及风险等各项费用，此单价不再因设计变更、定额调整、市场变化等一切因素而调整
2、本合同付款方式为:所有图纸及变更范施工围内工作内容预埋及安装全部完毕，甲方支付乙方已完工程价款的%;按本合同约定工程全部完工并经甲方、监理单位验收合格，甲方支付至乙方结算工程款的%;留工程款的％为质保金，自本工程备案验收之日起两年内无质量间题一次支付乙方
八、争议解决甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼
九、合同终止乙方承包工程经甲方和建设单位、监理单位验收合格后并向甲方交付工程，工程价款支付完毕，双方履行完合同全部义务本合同即告终止
十、合同份数本合同一式贰份，具有同等效力，由甲方执壹份和乙方执壹份甲方（签字）乙方（签字）而早盍早年月日年月日水电安装总承包合同篇二甲方乙方:______________________________甲乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，为了明确双方的义务和责任，特制定此协议签字即表示同意以下条款
1、进场工人必须穿公司统一配备的工作服，不许光背、穿拖鞋，上岗后要明确
2、当天的工作量，认真工作、服从分配，端正态度保质保量完成当天的任务按照施工标准合理使用原料，确保施工安全，注意工地清洁
3、要树立良好的职业道德和劳动素质，与业主交流态度热情端正,言语清楚无论发生任何事情均不能与业主发生正面冲突否则按处罚条例处罚
4、在施工中如有新客户上门咨询，或者参观工地，应马上停下手中的活并热心讲解能够留下业主电话或者最后成单者，享受奖励
5、惩罚条例1）穿拖鞋、光背，第一次罚款50元，第二次将扣除30%的工程款2）不按照施工标准施工者，一次性扣除单项工程款的50%o3）遇到业主投诉者，第一次警告，第二次罚款100元，第三次直接开除与业主发生正面冲突立即开除并扣除剩下的所有工程款
6、奖励制度:2）态度端正，服务热情并接到业主电话表扬者奖励50元，书面表扬者奖励100元3）对于前来咨询业主讲解清楚并能留下电话，累计达到5个，奖励100元，成单后视工程量另奖励200—20_元不等
7、工程支付方法1）工程施工过程乙方可领取30%左右的生活费一次2）工程施工完工，单次工程验收结束后10天左右支付40%左右工程款3）工程单次验收结束后100天支付25%左右的工程款4）余5%工程款一年后支付（维修基金）备注甲方签字乙方签字年月日年月日水电安装总承包合同篇三甲方乙方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同
一、工程名称
二、工程地点
三、承包方式包工（保质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理）
四、承包工程内容地下室图纸范围内、消防水系统、喷淋水系统、生活水系统、排污水系统（包括消防水泵、喷淋水泵房和生活水泵房内的设备安装调试）及消防电系统安装调试
五、工期要求在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将预埋的管、线、件等同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不影响甲方整体施工进度计划如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延竣工期，甲方有权向乙方处以5000以下的罚款，由此造成甲方延误工期的所有损失均有乙方承担
六、质量标准按照国家建筑安装工程验收标准，安装工程施工质量规范、jgj59-99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准具体为
2、04s202室内消火栓安装
5、消防验收规范标准
八、质量验收程序
1、对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等由甲乙共同派员检验
3、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、消防通电、及（消防、喷淋）水系统、电系统调试和设备运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收其质量标准与甲方与业主所签订的工程总承包合同约定的质量要求相一致
4、乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚
5、乙方对工程现场半成品、成品负有保护义务，凡因乙方安排不善，在结构已完成施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（除设计变更外）均有乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔赏
九、质量保修责任乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的两年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除
十、本工程中甲方提供管槽机、套丝机、切割机、台钻、电焊机及大型机械，另有乙方自理
十一、工程量计算方式本工程总价为按图纸要求一次性包干，包括材料现场搬运及装卸、施工检验、验收、每日的落手清工作和公司制度规定的文明施工、综合治理、创优达标任务
十二、本合同第十条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担（工伤保险由甲方负责）
十三、付款方式
1、乙方施工当月在无完成工程量之前、生活费由乙方自理
2、施工阶段、甲方根据乙方每月完成的工作量、并经甲方、监理及质监部门验收合格后，由甲方向乙方支付当月完成工作量80%以此类推直至安装工程全部施工完毕经竣工验收合格后，在工程款中扣除一万元以作保修金，次保修金在交房使用后期满半年还予乙方，余款在竣工后一个月内付清
3、乙方每月向甲方领取工程款时，应按班组人员编制，工资单应一式两份
4、乙方交予甲方的合同保证金两万元在竣工验收后一个月内给予付清
十四、甲方的责任和义务
1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等
2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面
3、向乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底第2页共4页
4、甲方有义务为乙方提供工伤保险（乙方需提供有效证件）
5、在发生重大工伤事故是甲方有义务为乙方垫付医用的一切费用并做好安抚工作
6、如有疑问甲乙双方可另签订补充协议。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
