还剩41页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
最新木工分项工程劳务分包合同建筑工程劳务分包合同篇)(6在人民愈发重视法律的社会中,越来越多事情需要用到合同,它也是实现专业化合作的纽带怎样写合同才更能起到其作用呢?合同应该怎么制定呢?以下是我为大家搜集的合同范文,仅供参考,一起来看看吧最新木工分项工程劳务分包合同建筑工程劳务分包合同(6篇)最新木工分项工程劳务分包合同建筑工程劳务分包合同(6篇)篇一发包人以下简称甲方承包人以下简称乙方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和甲方就工程所签订的《建设工程施工合同》,通过劳务招标,甲方将本工程劳务分包给乙方遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,本着对业主负责的精神,为了实现甲方和乙方约定的质量目标,切实加强在施工过程中对工程质量、安全、环境保护、职业健康安全、材料使用、文明施工的控制和管理,双方进一步协商,达成以下协议,供双方遵照执行第一章普通条款第一条工程概况和分包范围
1、工程名称
(2)乙方确保商品混凝土在浇筑过程中的模板、支撑等完善有效,发生因模板支撑等方面失效导致的混凝土浪费而被商品混凝土供应单位索赔的将由乙方承担,乙方还应确保混凝土到场后按时迅速浇筑,如因乙方人员原因发生混凝土浪费而被商品混凝土供应单位索赔的将由乙方承担,对于工程实体材料,除商品混凝土外,乙方现场卸货后,确认数量,并在料单上签字,作为甲方实际给付的工程实体材料数量依据(如果乙方拒绝签字,则按甲方签字为准)
(3)乙方应合理使用材料,妥善保管,按甲方要求码放成堆,不得浪费和丢失1)钢材损耗控制在外之内2)水泥损耗控制在%之内3)混凝土损耗控制在外之内4)砂石损耗控制在%之内5)块料面层损耗控制在%之内6)其他未注明材料按照计算如果实际损耗率小于上述控制率,则按超额节约部分价值的%奖励乙方;如果实际损耗率大于上述控制率,则由乙方按超出控制率部分价值的100%赔偿给甲方且增加5%的材料采购费用
7、乙方使用的劳动保护用品均由乙方自行承担(安全帽、安全带、手套、绝缘手套、绝缘鞋、工作服等),且质量必须达到规范要求
8、乙方自行提供所有质检及测量放线所需设备、工具及临时用电的配电箱
(1)本工程的放线测量工作由乙方负责,甲方只负责验线
(2)工程的测量费、材料的检验实验费已包含在乙方的固定单价中,任何情况下均不得进行调整;工程试验工作由乙方配合甲方进行
9、甲方提供的材料进场验收将由甲方与乙方联合办理甲方供应的所有材料只负责运抵现场,乙方负责验收、核量、卸车、运转、倒运,并不再另行计取费用1一旦材料移交给乙方,乙方应负责材料保管、储存、合理使用,坚持厉行节约、严格管理、限额领料的原则,乙方承担因管理不善、操作不当或由于乙方施工质量达不到甲方的要求而返工造成的施工中实际材料用量超出材料损耗率以外部分的材料费用和其它费用2乙方必须按照工程进度要求至少提前两周对甲方应提供的材料提出材料申请计划,并按照甲方的要求验收接管材料如果由于乙方所提计划不及时、计划量不足或规格型号错误等导致的工期延误及其它损失全部由乙方承担3乙方自行采购的辅料应符合国家相关标准,并且每月25日上报进度报表第二章质量、工期、安全第一条工程质量及要求
1、本工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标如果图纸、甲方指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,乙方应在取得甲方书面认可后,以质量要求较高者为施工依据按甲方与建设单位约定,并按国家现行的《建筑安装工程施工质量验收规范》和《建筑工程施工质量验收统一标准》,本工程质量必须达到结构长城杯标准
2、乙方必须按照现行的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工施工前乙方应进行图纸审核,一旦发现有设计错误,须立即向甲方提出,取得文字变更洽商手续后方可进行施工工程验收以现行施工质量验收规范、质量验收统一标准及施工图为依据,自工程竣工验收之日起28日内由甲方、乙方共同办理书面验收手续
3、本工程质量标准分项工程一次交验合格率达到100%分部工程质量验收合格率达到100%质量问题整改合格率100%
4、工程质量具体要求如下1乙方的质量体系必须对应甲方的质量管理体系,同时乙方项目经理、专业工程师和主管工长要根据甲方管理人员的要求统筹安排、合理分配人力、物力,确保全面达到合同约定的质量标准2施工组织设计、创优计划由甲方编制,经建设单位及监理审批后,甲方存档,发、承包双方均按施工组织及创优计划组织施工,执行其中的各项要求3乙方应认真按照标准、规范和设计要求以及甲方依据合同发出的指令施工,随时接受甲方的检查验收,配合甲方接受建设单位及监理单位的检查、验收4隐蔽工程的检查乙方自检检验合格后在隐蔽验收前24小时之内通知甲方代表参加验收,验收不合格的,乙方在甲方限定的时间内自行承担费用整改完毕并重新组织验收,达到设计要求、规范标准,报监理验收签字后,乙方方可进行下道工序施工⑸专业分项工程施工方案和技术交底由甲方专业工长编制,在编制过程中乙方主管工长和相应专业工长或分项负责人参与,提出乙方的意见和建议,最终定稿权为甲方经监理审批后,甲方存档,下发到乙方发、承包双方均按方案和交底中的措施和要求组织施工6分项工程施工前由乙方专业工长或分项负责人召集乙方参与该分项施工的所有人员,将交底向操作工人进行传达和讲解,要让每一个操作工人明白应如何施工,如何对自己所完成的工作进行质量检查以及应达到什么样的质量标准,完成技术交底如未传达或传达不及时,造成一切损失由乙方承担7甲方相关人员有责任在施工组织、创优计划、施工方案和分项交底中明确施工安排、施工工艺、质量要求等相关内容;乙方相关人员有权利和义务提出符合质量标准的省工、省时、省材料,甚至达到更高质量标准的合理化建议经甲方定稿、审批下发传达后,则双方应按此执行8乙方有责任和义务向甲方索取方案和交底对没有方案或交底,没有明确质量要求的分项工程,乙方有权拒绝施工乙方对该类工程擅自施工,未达到合同约定的工程质量标准的,其责任由乙方承担9乙方项目经理、工程师、主管工长应充分了解甲方下发的施工组织、创优计划中的施工部署、工艺流程及质量标准,精心组织己方人员,在甲方指挥下合理安排施工10各分项工程完成三检,符合质量标准后乙方质量检查员检查后报甲方专业工长、质量检查员核定验收12对甲方及监理在验收过程中提出的质量问题,乙方必须及时按要求完成13在施工过程中,乙方不能擅自修改甲方方案、交底中的施工工艺、质量标准,由于乙方擅自改动施工交底方案造成工程质量不符合标准的,乙方承担相应的全部责任14出现工程返工时,由责任方承担因返工造成的经济损失及相关其它损失第二条工期延误的确定及奖罚2甲方同意工期顺延的其他情况
2、乙方应在上述情况发生之日起2日内,就延误内容向甲方施工代表提出书面报告,甲方收到相应的书面报告后应于2日内就延长完工日期事宜给予书面答复乙方逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;甲方逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实
3、非上述原因造成未按照合同工期交工的,双方约定如下每延迟一天,乙方向甲方支付20190元/天标准的违约金
4、乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此造成的甲方相关损失
5、甲方制定承包项目的总工期和分段进度工期,乙方按照甲方制定的工期,合理调配人员安排施工,确保工期计划的实施
6、乙方未按照甲方计划组织人力安排生产,造成工期延误,乙方必须采取有效措施,在确保工程质量、生产安全的前提下,重新组织人力进行施工,确保工期计划按照甲方预定计划实施如未在原定工期内完成计划,甲方有权直接扣除违约金按上第3条规定第三条安全施工、重大伤亡及其他安全事故的处理
1、安全施工甲方、乙方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,乙方所有施工人员必须参加医疗保险、工伤保险严格按照安全标准组织施工如未按安全标准施工,则一切由此造成的后果由乙方承担
2、重大伤亡及其他安全事故处理发生重大伤亡及其他安全事故,甲方双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护好事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须做出书面记录或拍照按照有关规定,乙方双方应分清责任,由事故责任方承担相应的责任
3、对本工程安全生产标准,双方约定如下本工程安全生产标准为北京市安全文明工地,必须达到“北京市安全文明工地”的评分要求,有关安全、现场、环境的要求,否则由此产生的一切后果由乙方承担
4、乙方自备必要的防护设施,乙方严格按照建设工程管理的有关规定施工,确保按照《中华人民共和国建筑法》、省及政府有关管理部门的规章制度进行施工,在施工过程中采取必要的防护手段,确保施工安全同时遵守甲方根据现场情况制定的有关安全生产交底安全生产事故责任明确的由责任方负责;乙方违反上述规定施工造成的一切事故损失及后续相关损失和责任均由乙方自行负责解决处理
5、施工过程中的各项安全技术措施和方案由甲方在施工组织、施工方案、安全技术交底中制订,乙方须按甲方制订的措施、方案和交底进行施工和安全防护未按要求施工造成事故的,责任由乙方承担
6、由甲方根据政府的有关规定制订现场及生活区安全文明施工的各项管理制度,乙方项目经理负责向其管理人员进行传达乙方所有人员进入工地应始终遵守各项安全管理制度,如有违反,按甲方制定的条款进行处罚
7、安全文明工地施工各项管理制度见《施工现场管理制度》,在规定制度中未明确的并不表示甲方没有进行限制,甲方将根据现场发生实际情况,临时制订相关的管理制度,乙方同样需要执行这些制度
8、乙方生产机械操作人员遵守挂牌标识的各种机械安全操作规程
9、有关安全文明施工的各种技术措施、方案、制度、规程由乙方项目经理、安全员、生活管理员及各专业工长对其工人进行宣讲和传达该项工作责任人为乙方相应管理人员
10、乙方人员进入本项目工地,就必须严格遵守甲方制订的各项安全文明施工的管理规定
11、在施工过程中,乙方各专业工长须按照已传达的甲方制订的相应的安全措施随时进行检查,对不安全的行为、做法及时纠正
12、乙方安全员须熟知各项安全措施、规定,施工过程中随时在现场进行巡视、检查,发现任何不安全因素,必须及时提出并监督整改
13、在施工过程中,乙方管理人员、操作工人必须接受甲方安全员、专业工长的随时检查,对甲方相关人员提出的不安全行为、因素及时按要求进行整改
14、无论是甲方管理人员提出的、上级单位在安全生产检查中提出的、乙方安全员提出的各项安全生产的整改要求,乙方须按要求积极整改
15、施工过程中,乙方须积极配合甲方项目部及其上级单位组织的各项安全文明施工检查
16、对于乙方人员违章作业,形成安全隐患的行为,任何人有权制止,乙方作业人员必须听从
17、无论甲方人员还是乙方管理人员进行违章指挥,乙方操作人员有权拒绝执行
18、乙方作业人员有权拒绝无安全保障、存在安全隐患的环境进行施工作业
19、乙方生活管理员配合甲方生活管理员,按各项管理制度的规定随时对所管辖区域的环境卫生进行检查,发现问题及时整改,并检查整改结果,保证符合要求
20、施工现场安全、施工现场机械安全、消防保卫工作应完全执行甲方制定的《安全生产协议书》
21、凡由于乙方管理及自身防范措施不力或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)的灾害事故,事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由乙方独自承担,因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿第三章文明施工、环境保护、职业健康安全、危险源辨识第一条文明施工
1、甲方、乙方应严格执行江苏省人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”以及镇江市、扬中市等有关规定和标准,加强科学管理,坚持文明施工
2、本工程文明施工标准为江苏省级安全文明工地,必须达到“江苏省级文明工地”的评分要求如达不到文明工地,因乙方造成的,从息劳务款中扣除2%o
3、严格按照江苏省省“文明工地”评分表中的每一项执行,每月每项一次不合格者,罚款5002019元要设专职环境、文明施工管理员和〜专职班组负责现场文明施工工作现场材料应按照甲方要求和施工平面布置图指定的位置整齐堆放,乙方应随时将自身施工垃圾清运到甲方指定的场所,乙方应使自己的生活设施保持整洁和卫生施工现场及生活区场容、环境卫生工作由甲方生活管理员负责组织检查和监督,乙方生活管理员直接受甲方生活管理员的领导和监督,并对在日常检查中提出问题的整改负责乙方项目经理应全力支持其生活管理员的工作
5、乙方项目经理、主管工长、安全员、生活管理员参加由甲方组织的安全文明施工大检查及相关的专题会议
6、如乙方未服从甲方的文明施工要求,由此引起的违约责任均由乙方承担第二条环境保护
1、施工现场划分责任区域,由各专业分别负责
2、乙方设专人,每日清扫,确保现场内环境卫生整洁道路无积水,无泥砂
3、现场办公室由专人负责管理,要求墙面干净,门窗玻璃明亮,地面无纸屑、烟蒂等垃圾;文件资料、图纸由谁使用谁管理,不得随意堆放,保持桌面整洁
4、现场会议室设专人管理,保持整齐清洁会议室内悬挂有项目经理部的组织结构图,各级管理人员岗位责任制、安全生产责任制及义务消防救灾组织名单
5、乙方须按甲方要求对工人实行封闭式管理
6、民工宿舍内由专人进行打扫,统一被褥,衣物等物品要摆设整齐,保持整洁、有序宿舍内严禁乱接电源、乱设开关和插座,不得使用电炉等电器
7、施工现场厕所由专人按厕所管理规定进行打扫,保持厕所内干净、整洁
8、出现场的施工车辆遮盖严密,车轮清洗不带泥土出场运输中遮盖不遗撒
9、乙方设专人负责,每日打扫整个生活区的卫生,清运垃圾
10、所有人员必须爱护公共设施,不得损坏或乱涂乱画
11、及时排除积水并根据天气情况进行施放药物,防止蚊蝇孳生
12、严禁随地大小便,做到大小便入坑第三条危险源辨识、风险评价和控制措施甲方根据现场综合情况对危险源进行辨识和评价,并制定控制预防可控制事故的方案、程序和方案,乙方必须严格按照甲方的措施进行操作,将危险因素严格进行控制,所发生的费用由乙方承担,因其他人员、机具产生的由甲方负责监督整改,乙方予以配合第四条职业健康安全甲方根据现场综合情况针对辨识出来的危险源进行评价后制订出专门的控制方案、程序和方法及安全技术交底,乙方必须严格予以遵守和执行,避免出现火灾、中毒、起重伤害、触电、雷击、坍塌、物体打击、机械伤害、高空坠落、中暑、疫灾等现象的出现,确保生产过程中的职业健康安全劳保防护用品应保证发放到位,分别购置健康证、特种人员作业证等必须的证件齐备,同时应响应国家安全生产部门制订的为特种作业和高危生产人员投保商业保险的有关规定第五条环境因素的识别与评价及运行控制
1、严格控制能源消耗、合理使用和节约能源;
3、对在施工中遭受破坏的自然环境及时进行恢复,保护生态环境;
2、工程概况1建设地点2结构形式:结构3建筑面积:平方米包括地下室平方米上述面积作为双方结算的依据因设计变更导致上述面积增加或减少,结算时按本章第四条.3中执行4层数:地下3层,地上16层⑸檐高:米
3、承包方式1本工程实行固定综合单价承包,结算时单价详见附件一,单价为乙方在本合同约定工期内完工的结算依据,乙方充分考虑到施工期间各类材料及劳动力市场的价格风险,以及国家政策性调整风险系数,一并计入综合单价里,以后不作任何调整,但若乙方未在约定工期内完成施工任务,除承担违约金外,结算综合单价下调为清单报价单价的80%2本合同固定综合单价为乙方完成合同工程内容及修复缺陷所需的一切费用及隐含风险在内的费用总和
4、分包工作内容第二条劳务人员
1、乙方根据分包工程需要指派的作业人员不得低于甲方施工组织设计中按进度规定的劳动力需用计划数量,且符合北京市建委关于现场施工人员配备的有关规定,满足质量、安全、进度、文明施工、环境保护等方面的需要,具体管理人员的岗位清单和需要持证上岗人员的名单作为合同附件,另行上报给甲方
2、本合同签订之时,乙方须提供:
7、由甲方材料部门制订易燃易爆物品的管理台帐,严格进行控制发放,在使用时必须严格遵守和执行有关操作规程、产品使用说明书或技术交底,必要时配备安全防护措施和用具,使用后剩余的易燃易爆和危险化学品应及时退回仓库第四章权利、义务及违约责任第一条甲方的权利和义务
1、负责提供场地、道路、水电等施工图纸,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、文明施工等方面的交底
2、负责于开工前提供施工图纸壹套,积极向业主办理工程洽商
3、负责组织施工检查、验收、监督乙方的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务
4、负责解决施工中存在或发生的技术问题
5、负责组织施工图纸会审和技术交底,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查乙方编制的详细施工作业计划
6、乙方在安全、质量、进度、文明施工等方面发现有违反合同约定内容的,甲方应提出整改意见,督促乙方整改
7、负责组织工程的验收工作
8、甲方有权要求乙方撤换委派的不称职工作人员
9、当乙方不能按时或全面履行本合同,如工程质量或进度不能满足甲方要求或乙方不服从甲方的管理,甲方有权调整承包施工队或解除本合同或当乙方自愿退出履行合同,结算时,甲方给予乙方已完工程量10%的罚款甲方签字签约日期乙方签字~〉最新木工分项工程劳务分包合同建筑工程劳务分包合同(6篇)篇二乙方根据《中华人民共和国合同法》及相关国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双就(工程)劳务施工承包事宜协商达成一致订立本合同第一条工程概况第二条工程承包范围室内消火栓系统、喷淋系统、室外消火栓系统、报警系统、应急照明系统、气体灭火系统的劳务施工第三条工程工期
一、按项目部规定合理时间完成;
二、在施工过程中,如遇下列情况,工期相应顺延
(一)因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的;
(四)在施工中因连续停水、停电影响正常施工的;
(五)非因乙方原因造成的前道工序没有完成,影响工程进度的;
(六)隐蔽工程在隐蔽之前,乙方通知甲方验收,甲方没有验收的第四条工程价款
3、主材由甲方提供,辅材由乙方提供,详见附表;
4、室外管网安装开孔开洞、挖沟、回填补洞均由甲方负责;
5、整个工程甲方一次性给乙方远程施工费5万元整;
6、以上价格不包括任何配合费、机械费、垂直运输费、管道防腐内容,如要防腐另行计价第五条工程结算方式
3、3%的质保金在工程验收备案之日起满一年后,15日之内付给乙方第六条工程质量
1、甲方应向乙方提供安装施工图纸2套,并向乙方进行技术交底;
4、保修一年第七条调试及验收
2、自行验收合格后,双方办理移交手续;
3、甲、乙双方应积极配合消防检测验收;
4、因特殊情况要求提前使用消防设施,甲、乙双方的移交就以提前之日算起,维修期也以当日算起第八条甲方的权利与义务
2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系;
4、及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料;
5、按本合同约定,向乙方支付足量劳动报酬;
6、统筹安排、协调解决乙方施工临时设施、用水、用电;
7、为乙方办理现场施工人员出入证件;
8、甲方应为乙方施工人员买够足够的保险金;
9、现在施工的加工材料甲方应派专人看管第九条乙方的权利和义务
3、及时报告合同履行中存在的问题,定期向甲方报告工程进展情况;
7、乙方应提前3个工作日向甲方材料部以书面形式报告材料计划;
9、负责工地施工安全及人员安全,如发生安全事故造成人员伤残的,3万元以内由乙方自行解决第十条其它
4.
1、单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
4.
2、调解要求停止合同工作,且为双方接受;
4.
3、仲裁机构要求停止合同工作;
4.
4、法院要求停止合同工作
5、保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方的质保金内扣除
6、安全事故双方协商无法解决时,由劳动部门仲裁
7、未尽事宜,双方协商解决甲方乙方负责人负责人年月日年月日最新木工分项工程劳务分包合同建筑工程劳务分包合同(6篇)篇三乙方
一、工程分包情况
1、工程名称
2、建筑面积平方米;
3、分包内容
5、质量要求达到国家标准要求;
6、拨款方式
二、甲方责任
1、负责办理开工前的各项审批手续,确保施工正常进行;
2、负责协调与建设、监理、质量监督、安全生产管理等各部门的关系;
6、负责工程施工调度,协调各工种之间关系,确保施工有序进行;
8、有权对不按要求发放人工费的分包人进行统一管理,为个人直接发放人工费
三、乙方负责
2、负责按甲方要求及时组织施工人员进入施工现场
3、负责每日在部署施工任务时对施工人员进行安全生产教育;
7、负责本工种施工作业现场的安全生产、环境卫生管理工作,对施工所产生的边角料按项目部要求进行统一存放,对作用现场及时清理
8、承担本工种安全生产事故的一切责任上述承包合同签定后,双方应认真履行,具有法律效力合同未尽事宜,双方再行商议此合同一式叁份甲乙双方各壹份,另壹份报公司存档最新木工分项工程劳务分包合同建筑工程劳务分包合同(6篇)篇四桥梁工程学主要研究桥渡设计,决定桥梁孔径,桥梁工程劳务分包合同怎么写呢?以下是在本站小编为大家整理的桥梁工程劳务分包合同范文,感谢您的欣赏甲方乙方第一条工程概况工程名称工程地点第二条工程承包范围第三条工程工期
2、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调理的进度计戈必第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到现行国家施工质量验收合格标准第五条组成本合同的文件及优先解释顺序如下
1、本合同;
2、本合同附件;
3、招投标文件;
4、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;注上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常视功能进度的情况下由双方协商解决第六条标准规范第七条甲方负责责任和义务
1、负责统一制定各项管理目标组织编制施工计划、物质需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收
2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系
3、按本合同约定,向乙方支付劳动报酬
4、统筹安排、协调工作第八条环境保护、安全生产和文明施工
1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关制度,监督乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行
2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定、文明施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育,认真落实,采取必要的安全措施,消除施工隐患,确保安全生产,随时接受安全检查人员依法实施的监督检查
3、乙方应严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染,避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍第九条材料供应与管理
1、甲方提供钢材、水泥、混泥土、沙、石主要材料给乙方,其余辅料,周转材料,机械设备,工具、用具、贾杆、架具、安全网、内外架管等均由乙方自己解决,并承担费用
2、乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料
3、材料按预算分析量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约第十条承包方式、价格及包含的内容
1、承包方式及单价
2、承包价格所包含的内容
1、本合同单价为固定单价合同,在合同实施期间不因其他任何因素变化而调整变动
2、增加工程量计量与计价方式按施工现场实际增加的签订工程量计量,乙方价格清单中有单价的按清单报价计价,乙方清单中没有价格的甲、乙双方协商决定计价第十一条付款方式及结算办法第十二条施工验收
1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量分项工程完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收甲方应及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后在进入下道工序施工作业
2、乙方应配合加分那个对其工作进行初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内德工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合配合第三方工作的费用另外协商第十三条争议
1、甲乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决第十四条
1、不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定
2、不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,加分那个应协助乙方采取措施
3、因不可抗力事件延误的工期相应顺延
4、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任第十五条
1、如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行,可以解除合同
2、因不可抗力或业主原因造成解除,乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬第十六条双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后,本合同即告终止第十七条合同份数本合同一式二份,甲乙双方各持一份第十八条补充条款甲方(盖章)乙方(盖章)年月日甲方乙方根据施工实际需要,甲方将工程中所涉及的全部劳务部分交由乙方施工按照《中华人民共和国合同法》及业主招标文件和总承包合同等有关规定和要求,为明确双方的权利、义务和责任,经双方协商一致同意签订本合同,以资共同遵守第一条工程名称、地点、范围及内容
1、名称
2、工程地点
3、工程范围
4、工程内容a、为完成全部图示内容中的直接工程、间接工程施工所需全部劳务b、为完成本合同上述工作内容施工的全部工作及其辅助工作(含合同未具体注明,但施工所必须的工序及辅助工作)、现场清理、文明安全施工、环境保护及按“一体化”管理等全部劳务工作乙方根据甲方提供的施工图纸、施工组织设计及有关资料和业主及监理工程师要求,组织有关人员完成上述施工项目所需的一切劳务并经业主及监理工程师检验合格所包含的全部工作内容第二条工程价款
1、乙方为完成上述工作内容,其工程总价约元(rmb)本合同为总价合同,除非本合同另有约定,本合同价为最终结算总价,乙方确认本合同价已包含完成合同内容的所有事项所需要的价格,任何一方不得以任何理由要求调整修改
3、乙方应在最终结算前为甲方出具正式具备劳务资质公司的正式发票第三条施工进度满足甲方的总体进度要求合同期间,甲方将施工进度计划下达给乙方,乙方应根据甲方的计划要求配备足够的熟练工种进行施工本工程应满足两个阶段目标工期计划1管理人员岗位清单相关证件复印件2需要持证上岗人员清单相关证件复印件3相关工伤保险交纳单据凭证复印件4乙方资质证书、营业执照复印件和授权委托书原件第三条合同工期
1、本工程开工日期定于年月日,结构封顶日期定于年月日,装修工程完成日期定于年月日
2、上述日期或时间如有变更则以甲方的书面通知为准第四条合同价款
1、合同价款的确定1本合同采用固定清单综合单价报价,综合单价中已包含乙方所必须交纳的各种税金、政府规费、保险、培训、劳保、临建人工费及租赁费、承包范围内的全部人工费用、现场安全防护设施、优质工程奖和安全文明工地奖、材料检验实验等费用,同时还包括本工程要求乙方提供的材料、机械和工具的费用,施工期间各类材料和劳动力的市场价格风险及国家政策性调价风险系数均已计入单价里,不做任何调整,乙方同意不以任何理由增加此项费用2各分项工程承包综合单价分别见报价清单,未注明项目视为已包含在合同综合单价中,实际完成工程量除注明外,所有的面积均指工程的施工面积1乙方已明确了解甲方并未将所有应由乙方承担的工作在报价中一一进行表述所有未表述的工作内容将会以通知、方案、交底、规章、制度等形式给乙方明确,乙方对甲方的指令有异议的,应首先予以执行,并在接到甲方指令后2天内提出书面异议,如在规定时间内未提出书面第四条工程质量
1、乙方严格按甲方提供的施工图纸、技术要求、监理指令及国家颁发的施工规范和标准进行施工
2、乙方所承包的工程,必须全部达到国家现行的工程质量验收标准和业主要求
3、由于乙方施工质量达不到甲方的要求,质量低劣,造成返工的,返工费用由乙方负担由于甲方提供的材料、设备等原因造成的损失,乙方将按责任比例予以赔偿在整改期限内无明显改观,甲方有权终止本合同,并在乙方已完工的工程劳务费中予以定量等额赔偿后进行清退,另选施工队伍,乙方应立即退场,且无权要求支付任何附加费用第五条材料和设备
(一)、材料周转料等
(二)、设备甲方提供的设备为本工程两座桥所需的全部大型、小型等设备均由甲方提供第六条计量与支付
1、本合同的中期支付和最终结算单需经甲方工程、质量安全、设备物资、合约等部门审核,项目经理审批并加盖项目部公章后方为有效结算单
2、甲方在收到业主支付的月工程进度款金额后」5日内,按审核工程量和本合同规定的劳务单价计算乙方劳务费,支付80%本月所完成的劳务工程进度款(乙方提供合格税务发票,扣除应扣款项)给乙方余下的累计20%劳务分包费用在乙方应提供的劳务分包内容全部完成后且经交工验收后的60日内一次结清
3、任何与乙方相关的计量支付所产生的单据均以甲方项目经理签字后方有效,甲方现场的任何人所签字确认给与乙方相关的支付单据在未得到甲方总负责人签字确认的情况下,甲方可以拒绝承认其合法性,并不能作为乙方支付的有效单据
4、乙方承诺当工程施工过程中产生的变更总量不超过工程总价的10%时劳务费不做调整,当产生负变更不超过5%时,甲方不再调整乙方劳务费总额,当负变更超出5%时,甲方有权视情况予以按后附清单的劳务费用的下调第七条双方责任
(一)甲方责任
1、指定为现场施工联系及总负责人,分项工程施工的负责人在进场施工后由总负责人委任,本合同不再详述
2、在乙方进场前负责提供乙方施工范围内的施工图纸,技术规范、施工组织设计并进行技术交底和安全交底
3、经甲乙双方约定同意本工程中乙方自己负责所带施工人员的吃饭和住宿,甲方不再额外予以经济补偿
4、甲方有权随时对乙方进入施工现场人员的姓名、年龄、工作经历、身体状况、工种、特殊工种操作证及技术等级进行检查(必须提交身份证复印件、特殊工种操作证、技术等级证等给甲方人劳部门保存,施工完毕后退还)
5、甲方有权要求乙方撤换、清退由乙方派遣的但不能胜任工作或玩忽职守、工作不负责任的人员,上述被撤换清退人员未经甲方同意,不得再回到本项目工作
(二)乙方责任
1、乙方的施工人员必须服从甲方工地代表的指挥、安排,对不服从指挥调度者,甲方工地代表有权勒令其退场
2、当乙方进度不能满足甲方的进度要求时,甲方有权要求乙方增加施工人员以加快进度,如仍不能满足甲方的进度要求,甲方有权解除与乙方的施工合同,另行选择施工单位,乙方承担由此带来的一切损失
3、自行负责施工中人、车、机的安全,在施工过程中发生的一切安全事故,责任由乙方负责并承担一切费用
4、乙方应接受本工程业主和监理工程师及甲方驻现场工程师的监督检查,并积极配合,尊重监理工程师的意见
5、保持施工现场文明清洁,按国家和地方有关环保规定施工,若达不到业主和有关部门文明施工和环保要求,乙方承担所有处罚费用
6、在进行对外采购物资、材料、设备等活动中,必须以乙方的名义进行,不得以甲方的名义对外活动
7、遵守甲方制定的各项规章制度,遵守当地的民风民俗,因乙方原因引起的民事纠纷的责任和费用由乙方承担
8、人为不可抗拒的自然灾害、停工、窝工等一切损失费用,原则上甲方不对乙方施工部分工程价款进行调整和赔偿,只有监理工程师和业主对甲方做出赔偿后,甲方才对乙方的价款进行调整
9、乙方与甲方的其他单位在同一工作面混合作业时,应互相谅解,协调配合,不得以任何理由进行阻碍干扰
10、甲方提供的施工机具,乙方应珍惜使用,定期保养,用完后完好交甲方
11、乙方的负责人施工期间应服从甲方的工作安排、指挥,回家外出须向甲方项目领导请假,否则,每发现一次罚款1000元共2页,当前第1页12--〉最新木工分项工程劳务分包合同建筑工程劳务分包合同(6篇)篇五依照《XXX合同法》、《XXX建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和总包单位中国建筑装饰工程公司核桃园小区住宅楼工程项目部分包单位诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同
1、工程概况工程名称工程地点分包范围分包内容分包性质包工(详见后附项目清单定价表说明)
2、分包工作期限工程质量:按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-20xx)和《建筑装饰装修工程质量验收规范》(gb50210-20xx),本工作必达到质量评定合格等级安全按国家现行规定《建筑施工安全检查标准》(jgj59-99)质量保修详见工程质量保修书,保修时间壹年
4、分包合同
5、图纸工程承包人应在劳务分包工作开工7天前,向劳务分包人提供图纸一套,以及与本合同工作有关的标准图一套
6、项目经理分包委派的担任驻工地履行本合同的项日经理为职务项目经理必须参加每周由监理或总包主持的例会,未按时参加会议的处以1000元/每次罚款
7、总包义务组建与工程相适应的项日管理班子,全面履行总分包合同,组织实施施工管理的各项工作2向分包提供各层水、电3向分包责任人进行技术交底、统筹安排、协调解决分包的生产、工作用水、用电及施工场地;、按时提供图纸,及时交付所供材料、设备,安全设施保证施工需要;、负责与甲方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系
8、分包义务妥善保管、合理使用总包提供的租赁设备及其他设施;分包自行提供使用的机具、设备,性能应满足施工的要求,及时运入场地,安装调试完毕,运行良好周转材料、低值易耗材料应按时运入现场,保证工期需要分包因自身原因延期交工的,每延误一日,应向工程承包人支付5%元0的违约金分包自有机械设备损坏及停工损失,由分包自行承担
9、材料、设备供应分包应在接到图纸后7天内,向总包提交阶段材料、设备、构配件供应计划见附表1物资需用计划表;经确认后,总包按供应计划要求数量和供应时间等组织货源并及时交付;分包负责由材料堆放场地至施工作业面的装卸、搬运,分包必须及时进行,费用包含在合同造价内如质量、品种、规格、型号不符合要求,分包应在验收时提出,总包负责处理分包应妥善保管、合理使用总包供应的材料、设备因保管不善发生丢失、损坏,分包应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失2未经总包确认,分包擅自采购的材料,一旦出现质量问题或由总包管理人员发现,将根据情节处以罚款,由此产生一切后果和经济责任均由分包承担
10、分包价格本工程的分包价格采用下列方式计算1固定分包单价含管理费+设计变更;施工过程中不计算工时和工程量2如遇特殊原因确实需要确认的必须经所管标段工程师和现场经理签字认可,并加盖项目专用章
11、分包工程款的支付2进度款支付每月23日前上报完成量,经总包审核确认计算价值双方认可后,15日内按确认工程量支付上月申报工程量对应工程款的85%,当工程款累计付至总价款的90%时暂停支付,工程竣工验收后1个月总包同分包进行结算,结算金额确定后支付至结算款的95%,余款为工程质量保修金,在壹年质量保修期满后支付给分包
12、施工变更施工中如发生对原工作内容进行变更,总包项目经理部项目经理签发提前以书面形式向分包发出变更通知或工作联系单,并提供变更的相应图纸和说明;及时改变有关的施工时间和顺序三日内提交因变更导致劳务报酬的增加,相应需增加的工期;因变更减少工程量,劳务报酬应相应减少,工期相应调整分包不得对原工程设计进行变更因分包擅自变更设计发生的费用和由此导致总包的直接损失,由分包承担,延误的工期不予顺延
13、施工验收分包应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准分包施工完毕,应向总包提交完工报告验收不合格的分包应及时整改直至整改合格,因整改发生的一切费用由分包承担总包与分包间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明分包施工质量不合格时,分包应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的工程承包人的相关损失全部工程竣工经总包验收合格,及进入质量保修期,分包施工范围内工程质量保修责任由分包承担
14、争议1双方达成仲裁协议,向北京市仲裁委员会申请仲裁;2向所管辖权的人民法院起诉2调解要求停止合同工作,且为双方接受;3仲裁机构要求停止合同工作;4法院要求停止合同工作
15、禁止转包或再分包分包不得将本合同项下的作业转包或再分包给他人否则,分包将依法承担责任
16、不可抗力本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同
17、合同解除合同解除后,分包应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按总包要求撤出施工场地总包应为分包撤出提供必要条件
18、合同终止双方履行完合同全部义务,分包工程款支付完毕,分包向总包交付劳务作业成果,并经总包验收合格后,本合同即告终止
19、合同份数本合同正本两份,副本2份,具有同等效力,由总包和分包各执正副本一份
20、合同生效合同订立时间年月日合同订立地点本合同双方约定当日后生效总包(公章)分包(公章)地址地址法人代表法人代表最新木工分项工程劳务分包合同建筑工程劳务分包合同(6篇)篇六依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和总包单位中国建筑装饰工程公司核桃园小区住宅楼工程项目部分包单位诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同
1、工程概况工程名称工程地点分包范围分包内容分包性质包工详见后附项目清单定价表说明
2、分包工作期限
3.1工程质量:按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》gb50300-20xx和《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb50210-20xx,本工作必达到质量评定合格等级安全按国家现行规定《建筑施工安全检查标准》jgj59-
993.2质量保修详见工程质量保修书,保修时间壹年
4、分包合同
4.2分包应全面了解总包的各项规定有关承包工程的价格细节除外
5、图纸
5.1工程承包人应在劳务分包工作开工7天前,向劳务分包人提供图纸一套,以及与本合同工作有关的标准图一套
6、项目经理
6.1分包委派的担任驻工地履行本合同的项日经理为职务项目经理必须参加每周由监理或总包主持的例会,未按时参加会议的处以1000元/每次罚款
7、总包义务组建与工程相适应的项日管理班子,全面履行总分包合同,组织实施施工管理的各项工作2向分包提供各层水、电3向分包责任人进行技术交底
7.
6、负责与甲方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系
8、分包义务
8.9妥善保管、合理使用总包提供的租赁设备及其他设施;
8.10分包自行提供使用的机具、设备,性能应满足施工的要求,及时运入场地,安装调试完毕,运行良好周转材料、低值易耗材料应按时运入现场,保证工期需要
8.11分包有义务配合在分包施工区域内施工的其他专业施工
8.12分包因自身原因延期交工的,每延误一日,应向工程承包人支付5%元的违约金
8.13分包自有机械设备损坏及停工损失,由分包自行承担
9、材料、设备供应
9.1分包应在接到图纸后7天内,向总包提交阶段材料、设备、构配件供应计划见附表1物资需用计划表;经确认后,总包按供应计划要求数量和供应时间等组织货源并及时交付;分包负责由材料堆放场地至施工作业面的装卸、搬运,分包必须及时进行,费用包含在合同造价内如质量、品种、规格、型号不符合要求,分包应在验收时提出,总包负责处理
9.2分包应妥善保管、合理使用总包供应的材料、设备因保管不善发生丢失、损坏,分包应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失2未经总包确认,分包擅自采购的材料,一旦出现质量问题或由总包管理人员发现,将根据情节处以罚款,由此产生一切后果和经济责任均由分包承担
10、分包价格
10.1本工程的分包价格采用下列方式计算1固定分包单价含管理费+设计变更;施工过程中不计算工时和异议或异议不成立的,则基于甲方指令所对应的支出费用视为已包含在本合同约定的固定单价中2乙方接受甲方制订的关于本工程质量、工期、环保、职业健康安全、文明施工、安全生产的规定和要求所发生的费用3施工依据和施工内容及施工标准包括但不限于设计的图纸和图纸中规定的标准图籍、规范、法规、以及甲方编制制订的方案、交底施工内容中还包括临时水、电的安装、施工脚手架的搭拆,竣工工程清理垃圾外运、保洁和维护,成品保护工作和为达到工程施工目标而在施工过程中需做的全部辅助工作内容,包括材料、机具、现场设备的倒运、加工、整理、清理安装和进出场的装卸车和在周转料库房的装卸车工作;施工内容中还包括为所有建设单位、甲方所另行分包的各专业分包的配合工作及专业分包施工期间所必需的停工等待而支出的费用4现场临时水、临时电的安装、维护、拆除等全部用工所发生的费用5为达到北京市安全文明工地的要求,对施工现场、生活区等进行清理、保护而支出的费用6为达到环境保护、职业健康安全工作所付出的人工投入和支出的费用7固定综合单价中包括双方签订的正式合同和补充合同所述的全部工作内容、按照施工技术要求所规定的施工周期间歇所发生的用工等待费用、以及现场安全文明施工所支出的费用,对于乙方按照政府有关规定办理的所有证件、许可证、保险、用工手续时所发生的费用也同样包含在固定综合单价中,固定综合单价中还包含乙方需上缴的各种税费、非生产性开支等方面的费用;还包括了为指定分包单位配合工作所工程量2如遇特殊原因确实需要确认的必须经所管标段工程师和现场经理签字认可,并加盖项目专用章n、分包工程款的支付2进度款支付每月23日前上报完成量,经总包审核确认计算价值双方认可后,15日内按确认工程量支付上月申报工程量对应工程款的85%,当工程款累计付至总价款的90%时暂停支付,工程竣工验收后1个月总包同分包进行结算,结算金额确定后支付至结算款的95%,余款为工程质量保修金,在壹年质量保修期满后支付给分包
12、施工变更
12.1施工中如发生对原工作内容进行变更,总包项目经理部项目经理签发提前以书面形式向分包发出变更通知或工作联系单,并提供变更的相应图纸和说明;及时改变有关的施工时间和顺序
12.2三日内提交因变更导致劳务报酬的增加,相应需增加的工期;因变更减少工程量,劳务报酬应相应减少,工期相应调整
12.33分包不得对原工程设计进行变更因分包擅自变更设计发生的费用和由此导致总包的直接损失,由分包承担,延误的工期不予顺延
13、施工验收
13.1分包应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准分包施工完毕,应向总包提交完工报告验收不合格的分包应及时整改直至整改合格,因整改发生的一切费用由分包承担总包与分包间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明分包施工质量不合格时,分包应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的工程承包人的相关损失
13.2全部工程竣工经总包验收合格,及进入质量保修期,分包施工范围内工程质量保修责任由分包承担
14、争议1双方达成仲裁协议,向北京市仲裁委员会申请仲裁;2向所管辖权的人民法院起诉2调解要求停止合同工作,且为双方接受;3仲裁机构要求停止合同工作;4法院要求停止合同工作
15、禁止转包或再分包
15.1分包不得将本合同项下的作业转包或再分包给他人否则,分包将依法承担责任
16、不可抗力
16.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同17^合同解除
17.2合同解除后,分包应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按总包要求撤出施工场地总包应为分包撤出提供必要条件
18、合同终止
18.1双方履行完合同全部义务,分包工程款支付完毕,分包向总包交付劳务作业成果,并经总包验收合格后,本合同即告终止
19、合同份数
19.1本合同正本两份,副本2份,具有同等效力,由总包和分包各执正副本一份
20、合同生效合同订立时间年月日合同订立地点本合同双方约定当日后生效总包(公章)分包(公章)地址地址法人代表法人代表:支出的人工费用8除甲方安排乙方到甲方承包的本工程以外的工程项目进行施工,经双方协商费用外,其他一切发生在本工程内的生产、质量、安全、文明施工、环境保护、料具整理、材料的检验实验费等方面的工作无论是否由甲方进行安排,结算时均不对劳务合同中的固定单价进行增减9施工条件不具备但乙方未经甲方同意并擅自将人员进场,造成的人员停工、窝工、误工,甲方不予任何补偿;施工条件具备,但乙方相应施工人员不足造成后续人员窝工,甲方不予任何补偿10与工程施工相配合的架子及安全防护工程;安全文明施工、生活区管理;除由甲方提供的材料、机具以外的所有辅助材料、工具用具,小型电动工具及设备的购置或租赁费用11固定综合单价中还包括现场临时水、电新建的施工及管线拆除、材料现场卸料以及现场材料二次搬运及装卸车、周转材料及中小型机械的场内、外进场就位、退场归还的一切费用管线出建筑物外规定范围内的人工挖土方、回填土、预埋件预制和回收用工、现场文明施工清理用工、应对有关方面检查的现场和生活区及办公区清理用工、工程验收时发生的清理用工及配合业主分包等的用工,以及施工完成后按照甲方的要求,将现场清理至甲方要求,所需的费用支出也包括在固定单价中
3、关于合同价款的增减及窝工补偿1乙方接受甲方下发的所有设计变更,对于承包范围以外的洽商项目按照2019年《北京市建设工程预算定额》计算规则确定综合单价报价清单中不包括部分,但不再计取各种费用;设计变更或承包范围内发生的非乙方原因的返工,变更洽商人工部分按照2019年《北京市建设工程预算定额》计算规则确定工日,每个工日综合单价按元进行结算,但不再计取各种费用2对连续超过一周时间因甲方原因停水、停电或等原因造成的停工的补偿费用一周内部分不予补偿,结算时按双方确定超过时间部分的工人人数以40元/工日标准给予补偿以当时签字的确认单为准,但不再计取各种费用3对于乙方未经甲方经营主管书面认可、且超出工程施工图纸范围施工的和因乙方原因造成返工的工程量,一律不予结算
4、暂定固定总价款为人民币大写为人民币元整第五条合同价款的结算与支付
1、合同文件解释顺序1本劳务分包合同2劳务承包价及承包内容确认单、承诺书3招标文件及招标补充文件4现行施工验收标准、规范和其它有关的经济技术资料5甲方向乙方提供的工程施工图7经甲方书面批准的施工组织设计、分项施工方案、施工总进度计戈U
2、乙方在接到甲方下发的函件、会议纪要、工作联系单、总进度计划和月进度计划后,3天内没有书面回复予以否认和修改的,视为乙方已经接受,并作为合同附件及最终结算的依据
3、合同价款的支付1本工程不支付预付款,乙方应投入资金保证按时发放农民工工资、保证施工生产的顺利进行,不得以甲方未支付作为乙方对外欠款的理由,无农民工工资发放签认表甲方不予结算
(2)工程进度款结算1)每月25日前,乙方应提交手续完备的“工程数量签认单”到甲方经营部进行审核结算,并开据结算单进行中间结算;工程交工后28天内,乙方向甲方递交完整的结算资料,甲方在收到结算资料后30日内进行核实,给予确认并办理分包工程结算手续若乙方未在交工之日起28日内提交书面结算资料,视为同意甲方的结算意见,同样甲方收到乙方结算资料后30日内未提出异议,视为承认对方的结算意见2)若乙方未及时报送结算原始资料,甲方有权单方面编制当月结算资料,乙方无条件予以认可,同时甲方将按元/期向乙方收取劳务费用工程不符合结算标准,甲方不予结算3)未按上述程序进行的中间结算和最终清算的任何单据或签字不全的单据,甲方将视为个人行为,均不能作为中间结算和清算的依据4)甲方结算时将扣除乙方超用材料费、使用甲方的机械费用、违约罚款等各项费用在最后一期结算单开出时,同时签订“合同结算终止协议”,协议签订后,并不影响乙方根据合同应履行的义务,甲方可直接在保留金中扣除乙方应承担的费用5)甲方每月扣留乙方工程款的10%作为保留金其中5%在乙方全部完工后,且未发生任何安全责任事故后甲方支付予乙方另5%待质量保修期满、最终交验后按建设单位返还情况而进行返还,至此全部履行完毕,合同自行终止6)每月扣留乙方工程款的8%的作为民工工资保证金每月由乙方制好民工工资表后,在甲方监督下发放,并将民工工资发放签收表复印件在甲方财务备案后方可返还7)甲方每月扣留乙方工程款的2%作为安全保证金,如果发生安全责任事故,2%的合同金额作为事故处理的保证金额,多退少补;如果未发生安全责任事故,甲方将在清算时全部无息返还
(3)工程款支付1)甲方给乙方结算时,原则上乙方法人代表(即合同签约人)应亲自到场,如派其他人员结算需出具法人或本人授权委托书及结算人员身份证,身份证复印件留甲方财务,授权委托书原件留存甲方经营部乙方结算时应出具正规的、合法的劳务发票,付款办法和时间按业主付款办法和时间,由于业主推迟支付,甲方也将无息推迟支付2)支付时原则上只能以电汇等形式汇入合同指定的帐户,汇入合同非指定帐户或其他方式支付时,需提供正式公函原件,提供委托付款申请书3)如果乙方不能按时提供结算资料,导致甲方不能按期进行结算的,甲方有权不予进行资金支付4)甲方每期工程款支付时,控制在当期应付工程款的70%以内,乙方工程完工后,在扣除按照合同条款应该扣除或者暂扣项目后的余额进行无息支付第六条材料、机具供应
1、甲方提供的机械、工具及材料()由甲方提供的机械设备、工具及材料由甲方采购供应到施工现场
2、乙方提供的材料、机械和工具除以上甲方提供的材料和机械及工具外,其余工程所需的机械(包括所有使用380v电压的电动工具、三级移动的配电箱、电缆和机械)及工具均由乙方提供且必须满足安全生产规定由乙方自备的机械、工具及辅助材料须自带入现场,并符合国家安全标准
3、乙方应遵守和执行甲方材料机具领用规定,对领用的所有材料、机具要与甲方共同清点,履行书面领、还手续,对领用的甲方的机具,如质量、品种、规格、型号不符合要求,乙方应在机械、机具进场及时提出,如未提出视为合乎要求,无论是否提出,乙方要严格按照操作规程使用,加强维修保养
4、乙方自带小型机械的正常使用维修费用由乙方负责
5、对本工程材料机具的使用、维护,双方约定如下1由甲方提供的施工机具及材料,乙方安排专人负责,及时对机械清理保养,机械发生故障属乙方责任的,由乙方自行维修,费用自理,如发现人为损坏机具,乙方按照市场价格赔偿给甲方2甲供及调拨材料只限乙方在本工程使用不得外运;违者按材料数量双倍处罚在施工中必须按规定位置堆放材料,做到工完料清,保持现场整洁3甲方供应调拨给乙方原材料,由乙方负责看管因保管不善造成的损失、丢失等由乙方负责并承担因此给甲方造成的损失4所有材料领用人员必须是乙方负责人、负责人书面授权委托人员或乙方现场负责人员,以签名盖章为准,其授权委托书及身份证复印件留甲方机材部⑸其他:
6、对本工程材料的使用及奖罚,双方约定如下1现场材料的供应量应根据合理施工方案现场调整由甲方根据工程进度分批供应至施工现场o。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0