还剩27页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
最新建筑施工合同古建筑施工合同(大全10iX«J随着人们对法律的了解日益加深,越来越多事情需要用到合同,它也是减少和防止发生争议的重要措施那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小编给大家带来的合同的范文模板,希望能够帮到你哟!最新建筑施工合同古建筑施工合同(大全10篇)建筑施工合同篇一承包方(以下简称乙方)平米等工程(详见施工图纸)
1、开工日期本项目工程工期从年月日起至年月日止,共个日历天开工日期以开始正式施工开始算起
2、施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延
3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延
4、发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延经协商本合同总承包价款为人民币」
90000.00元(十九万元整),若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实际发生结算
1、乙方对建筑工程包工、包料、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工三.非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用第七条.工程分包
1.乙方可按协议条款约定分包部分工程
2.乙方与分包单位签订分包合同后,将副本送甲方代表分包合同与本合同发生抵触,以本合同为准第八条违约责任承包方的责任
一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工
二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款发包方的责任
一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失
二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失
三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任
四、承包方验收通知书送达一日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金
五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金第十条纠纷解决办法建筑工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可选择下述第()项处理
(1)向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁,
(2)直接向人民法院起诉第十一条合同的生效与终止
一、本合同一式份,合同附件份甲乙双方各执正本一份其余副本由发包方报送----------------------------机关、建设主管部门备案
二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章即生效日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止
三、本合同签订后,承、发包双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同甲方—法定代表人—乙方法定代表人—合同签订日期签约地点建筑施工合同篇四甲方(以下简称甲方)乙方(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》,并结合有关规定和本工程的具体情况,经甲、乙双方充分协商,在双方自愿及完全清楚、理解本合同条款的基础上,签订本合同
一、工程概况
1、工程名称
2、工程地点
3、工程内容住宅楼土建及施工
二、工程承包方式、范围:
1、承包方式按合同包人工、包机械、包工程、包安全、包质量、包文明施工、包验收
2、承包范围是指整幢房子的主体、内外粉刷及施工范围内的专业施工项目到房子可以竣工验收为止;主体从基础放线,基础开挖回填,垫层为开始至屋面封顶盖瓦(碎浇捣、墙体的砌筑、所有粱、板险浇捣,内外墙脚手架搭设、浇水养护、筛砂、半块砖利用,并每日做好落地灰的清理)内墙抹灰、地面找平、东西墙抹灰、南北外墙贴面、地面散水台阶等图纸要求木工模板、模板制作安装、钉子、铁丝钢筋工:扎丝、焊条、钢筋的制作、安装架子工外墙脚手架搭拆、安全网挂设、龙门吊搭拆,还必须配备施工员、吊机工、安全员、架子工、电焊工、测水平和沉降观察的记录,室内外垃圾清理乙方自备搅拌机、龙门吊、合灰机、脚手架材料等各种施工用的大小机械设备、安装、修理与安全帽等等
三、工程包价按实际面积结算,每平方米单价为元,屋面工程不计算面积工价一次性商定,乙方不得找任何理由向甲方补偿工程款
四、付款方式基础完工付款万元,每层盖板结束后甲方付给乙方工程款万元,每内粉刷一层付款
五、工程工期从签定合同之日起个工作日竣工,每层砌体现浇封顶9天在施工中,乙方如无法按时完成工期或技术力量薄弱,工程质量和进度搞不上去,甲方有权终止合同,乙方作自动放弃,甲方只付乙方所做工程量工资款的70%o
六、质量要求乙方必须按照现行施工规范操作,墙体平整、灰缝饱满、碎浇捣密实、无蜂窝,内外粉刷不能有裂缝,空鼓、外墙砖平整、勘条一条线每个部位工程必须达到专项施工验收规范标准在施工中,乙方不按施工规定和图纸尺寸施工,所造成质量返工和损失,由乙方赔偿双倍的材料款出现一次罚款贰佰元
七、施工安全责任乙方必须按照现行劳动安全操作规程施工,教育职工安全生产,并实行“三级”安全教育遵守工程的规章制度,对脚手架、机具经常进行检查、维修,方可施工如施工中,乙方不按国家劳动安全规程操作,所引起的人体伤亡,与甲方无关,均由乙方自行承担全部经济和法律责任
八、其它本合同一式两份,双方各执一份甲乙双方必须互相遵守,任何一方违反合同所造成的后果,由违约方负责如有未尽事宜,甲方双方协商解决,双方签字生效,本合同具有同等法律效力,工程结束后,合同失效甲方乙方年月日建筑施工合同篇五工程发包方(简称甲方)工程承建方(简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规的规定,遵循自愿、平等、公正和诚信的原则,结合本工程具体情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同第一条工程项目及承包方式
1、工程名称
2、工程地点
3、承包方式工程由乙方包工不包料第二条工程承包范围及内容
1、乙方负责工程承建施工,具体内容以图纸与工程预算为基准在施工中工程量如有变更,甲乙双方协商决定后,追加合同的相应条款及相关的工程款,乙方再施工
2、依照甲方对工程的要求,工程图纸由甲方提供,乙方负责组织施工,工程竣工后由甲方进行工程验收(完工后三日之内)
3、甲方提供工程施工条件,包括水、电、路、场地四通,乙方应严格遵守现场规章制度双方应密切配合,保证施工安全、顺利的进行甲方提供施工所需机械设备,场地四通甲方应在乙方施工人员进驻现场前落实到位
4、因不可抗力或甲方人为造成分项工程无法进行或损失,乙方不承担责任,但甲乙双方应继续履行其它分项工程,待该项工程施工条件具备后双方应及时履行合同
5、施工期间,甲方提供乙方人员的住宿
6、施工过程中,工人的安全与工伤事故由甲方负责
7、乙方施工人员进场后,甲方必须保证施工所需材料充足到位如因甲方供应材料不及时致使乙方停工待料,甲方赔偿乙方一切经济损失第三条工程质量等级合格第四条工程开竣工日期工程自年月日至年月日竣工特殊情况工期顺延第五条工程总造价工程总面积按甲方提供数据重檐以台明为准,14米X18米,合计252平米每平方米为3800元,合计957600元大写玖拾伍万柒仟陆佰元整工程量若有变更,按现场实际工程量做财务总结算第六条工程结算合同签订后,由甲方预付给乙方工程总造价5%的进场费乙方工人进入场地之后七日内由甲方付给乙方其相应的生活费用每月25号由甲方支付乙方所完成的工程量的相应工程款的85%工程竣工甲方验收合格后,甲方付至乙方工程总造价的97%余款一年后,无质量问题一次性结清O第七条违约责任及解决办法
1、因乙方原因造成工程承包合同违约,经济损失由乙方负责,甲方原因造成的损失由甲方负责
2、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除,否则,须赔偿因此造成的一切经济损失
3、甲乙双方发生争议时,可通过协商解决,协商不妥时,可以采取下列方式解决1向所在地工商局仲裁委员会申请仲裁2向所在地人民法院起诉第八条其它
1、本合同未尽事宜,双方应及时协商并办理补充合同
2、本合同双方各自代表签字和盖章后生效,在工程竣工及付清工程款后终止,自行失效
3、本合同一式四份,甲乙双方各执两份甲方(章)乙方(章)地址地址法定代表法定代表委托代理人委托代理人电话电话开户行开户行帐号帐号邮政编码邮政编码年月日建筑施工合同篇六甲方(发包方)乙方(承包方)依据《中华人民共和国民法典》,《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定,为了确保甲方房屋施工顺利进行,为明确双方在建设项目施工过程中的权利和义务,本着双方“责、权、利”,经甲、乙双方协商,特订立本合同
一、工程慨况
二、承包方式甲方以包料不包工的方式承包给乙方
三、工程承包范围按甲方提供施工图,乙方负责所有施工机械(木模,钉子,铁丝,脚平架等),从基础土方工程到房屋竣工中的瓦工,木工,钢筋工等所有施工内容外墙正立面贴外墙砖,其它墙面为水利砂浆五层楼地面贴地面砖,卫生间,厨房,楼梯踏步所有贴墙地砖
四、承包价格及付款方式
1、价格元/平方米(建筑面积)建筑面积按照国家规定计算方式计算,增减工程量按照市场行情,双方协商解决
2、基础竣工后付款人民币5000元整;每一层主体盖板完工后付款人民币4000元整,内外粉刷完工后付款元整,春节前无质量问题余款一次性付清,(如有质量问题返工达标后,另外赔材料)
五、工期及安全责任工期从年月日到年______________________月一日竣工推迟一天罚款一元/天,由甲方在工程款中扣除施工期间
1、本工程所有安全事项均由乙方负责,乙方应按工程的要求负责施工过程中的安全管理工作,因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责;第三人造成乙方及其员工伤害的,由第三人负责,与甲方无关
2、施工中乙方不得从事与施工无关的事,专业施工人员持证上岗;高空作业部分必须在采取切实可行的.安装措施下方可施工,地面必须安排适当监护人员,电焊作业注意防火等
3、施工过程中本合同项下的任何权利、义务,乙方不得转让给第三人,特别是不得转包、分包否则甲方有权终止合同,慨不结算,乙方无条件赔偿
六、质量要求乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除
七、后期维修因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担,并承担由此发生的相关赔偿以及责任
八、违约、索赔和争议
2、本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决或邀请第三方调解协商或调解不成的,双方约定向仲裁委员会申请仲裁
九、以上合同望双方遵守各自责任,本合同一式一份,自签字日期生效甲方年一月―日乙方年一月―日建筑施工合同篇七总包方;(以下简称甲方)承包人;(以下简称乙方)按照中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国劳动合同法、建筑安装工程承包合同条例及(劳动法)的的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议1工程名称2工程地点3面积结构及施工位置4承包范围;幕墙的加工制作及安装及材料二次搬运(不含多次搬运)5承包方式;包清工.包材料消耗.保安全.包质量.包工期6工期约定;7合同单价及价款8价款依据本合同条款,邀标说明及报价单,现场签证9本合同为人工费清包,但包括小型机械,小型工具,用具,三级用电设施,安全及劳保用品等1开工前10天,向乙方提供经确认的施工位置及做法说明一份,并向乙方进行现场交底向乙方提工住宿,及生活和施工所需要的水电,及设备2指派d为甲方驻工地代表,负责合同履行,对工程质量及进度,进行监督检查,办理现场调节,验收,变更签证,及其他手续3向乙方提供经图审过的完整蓝图一份,白图两份4配合乙方就施工条件与总包方(第三方)进行沟通及交浅5对乙方提供的材料申请进行核实并及时配发1参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底及以施工为前提系列会议,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定2对施工材料做好预算并及时交甲方审核3指派d为乙方驻工地代表,负责履行合同按要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜4严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定严格按照图纸或做法说明进行施工,做好各项质量检查记录参加竣工验收,编制人工结算5遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,接受总包对专业分包的‘安全生产管理及文明施工奖罚实施细责妥善保护好
2、甲方对乙方所进场材料进行确认核准制乙方对其提供所承建工程的饰面样板材料,必须经双方共同确认方可进行施工
3、施工期间甲方负责乙方施工现场内发生的水电费用
1、本工程无预付款
2、合同生效后,发包人按时直接向承包人支付工程款支付次数分五次支付
3、四角亭a亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%o1四角亭b亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%o2四角亭c亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%3廊架c完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%4防腐木地板完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%
4、工程全部完工后,付单项工程总费用工程总价的20%
5、工程全部完工后三个月内,付工程总费用总价,包括业主认可的签证、变更10%o
6、扣留工程总费用含业主认可的签证、变更费用10%为质保金,工程全部完工并已验收合格为时间节点计算,一年后支付
7、此合同所描述款项含税金即税金由甲方代扣,扣除税率为
1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的、内容、要求施工现场周围的建筑物,设备管线,古树明木不受顺坏做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好与其他施工单位的共存施工关系6施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改建筑物结构,脚手架及各种管线设备7工程竣工未移交甲方前,负责对现场一切设施和工程成品进行保护8乙方收到工程款后,应优先安排务工人员工资的支付不得无故拖欠,甲方有权进行监督1甲方要求比合同约定工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因此采取措施而产生的费用2因为甲方原因造成未按约定完成工作,影响工期,则工期顺延,如影响过大造成乙方经济损失,则由甲方承担3因乙方原因,不能按期完成工作量影响工期则工期不顺延,并承担甲方损失4因设计变更或非乙方原因造成的停电,停水,停气,停工及不可抗因素造成影响,导致停工4小时以上,一周内累计计算,则工期顺延1本工程以施工图纸,施工组织说明,设计变更和【建筑装饰装修工程质量验收规范】gb50210-20xx,[玻璃幕墙工程质量检验标准]jgj/tl39-20xx等国家制定的施工及验收为质量评定验收标准2本工程应达到国家质量评定合格标准3甲乙双方应该及时办理隐蔽工程和中间工程的检查和验收手续甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程的验收乙方可自行验收,甲方应予以认可若甲方要求复检时乙方应按要求办理复检,甲方应承担复检费用及损失,由此造成停工,工期顺延4由乙方原因造成质量事故,其反工费用由乙方承担5工程竣工后乙方应通知甲方验收,甲方自接到通知日内组织验收,并办理验收移交手续如甲方在规定时间内未能够组织验收,需通知乙方另定验收日期但甲方应承认竣工日期,并承担乙方成品保护和看管费用1双方商定本合同单价采用固定价格2本合同生效后,甲方分五次支付乙方人工费,具体支付方式如下:1施工人员进场后,甲方按人数付给乙方劳务工生活费1600元每人每月2埋板放置完成后一周内付至合同价款的15%o3骨架全部完成,一周内付至合同价款50%4幕墙基本完成后一周内付至合同价款的80%o5验收合格后付清尾款余留3%作为保修金,一年后付清6本工程保修期为验收后一年,乙方负责保修期内的幕墙保修工作
1、甲方提供的图纸或做法说明,应符合【中华人民共和国消防条例】和有关防火设计规范
2、乙方在施工期间应严格遵守【建筑安装工程安全技术规程】,【建筑安装工人安全操作规程】,【中华人民共和国消防条例】和其他相关的法规,规范
3、由于甲方确认的图纸或做法说明,违反有关安全操作规程,消防条例,和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担一切经济损失
4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防条例,导致发生安全事故或火灾事故,乙方应承担由此产生的一切经济损失
5、施工中乙方动用电.气焊需办理动火手续,采取防护措施,并有专人看管监护确保现场没有安全隐患方可以离去
1、由于甲方原因造成延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因为停工窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方支付给乙方合同价款万分之六的违约金
2、由于乙方原因逾期完工,每逾期一天,乙方支付给甲方合同价款万分之六的违约金
3、甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费用外,每提前一天,甲方支付乙方一万元,作为奖励
4、乙方应妥善保管甲方提供的设备及现场堆放的材料,并做好成品保护
5、乙方未办理任何手续,自行拆除建筑物结构,脚手架或设备管线,由此造成的损失或事故(包括罚款)由乙方承担
6、乙方在施工期间因为质量或安全违反总包安全规定,所造成的罚款由乙方承担
7、施工期间所发现的问题由甲方向总包方提出,乙方不得自行作为
8、因一方原因造成合同无法继续履行时,应向另一方提出,办理合同终止协议,并由责任方赔偿另一方经济损失
1、如一方严重违反约定导致工程无法继续,则另一方有权解除合同,并由责任方赔偿另一方经济损失
2、工程完工后一年内合同自行解除1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程质量,及进度的前提下,双方可采用协商方法解决,或请有关部门进行调解2当事人不愿通过协商,调解解决或者协商,调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁,当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉
1、本工程需要进行保险时,应另订协议
2、本合同正本二份,双方各执一份,副本四份,甲方执二份,乙方执二份
3、本合同履行完成后自动终止甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年—月―日年—月―日建筑施工合同篇八法定代表人______________________通讯地址________________________联系方式________________________承租方__________________________法定代表人______________________通讯地址________________________联系方式________________________第一条租赁物资的•品名、规格、数量、质量品名_______________规格_______________数量_______________质量单价_______________总金额_____________第二条租赁期限自年月日至年月日,共天承租方因工程需要延长租期,应在合同届满前日内,重新签订合同第三条租金租金收取方式银行转账开户银行____________________账户名______________________账号________________________第四条押金(保证金)经双方协商,出租方收取承租方押金元承租方交纳后办理提货手续租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,扣除应付租赁物资缺损赔偿金后,押金余额退还承租方第五条租赁物资的维修保养租赁期间,承租方对租用物资要妥善保管,并负担维修保养费用租赁物资退还时,双方检查验收,如有损坏、缺少、保养不善等,要按双方协商议定的《租赁物资缺损赔偿及维修收费办法》,由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费第六条出租方变更
一、在租赁期间,出租方如将租凭物资所有权转移给第三方,应正式通知承租方,租赁物资新的所有权方即成为本合同的当然出租方
二、在租赁期间,承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用,也不得变卖或作抵押品第七条违约责任出租方违约
1.未按时间提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金%的违约金
2.未按质量提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金%的违约金
3.未按数量提供租赁物资,致使承租方不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金%的违约金
4.其它违约行为o承租方违约
1.不按时交纳租金,应向出租方偿付违约期租金%违约金
2.逾期不还租赁物资,应向出租方偿付违约期租金%的违约金
3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租方有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租方还应向出租方偿付违约期租金%的违约金
4.其它违约行为第八条争议的解决方式第九条其它约定事项第十条本合同一式份,合同双方各执份,具有相同法律效力本合同附件是合同的组成部分,与合同具有同等效力建筑施工合同篇九总包方分包方工程项目为加强合作意识,明确责任,本着“安全第一,预防为主”的目的,让安全隐患消灭在萌芽中,经双方协商,签订如下合同
一、总包方安全责任
1、总包方不得对从事建设活动分包单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规的要求
2、总包方不得暗示或明示分包方使用不符合安全法规要求的机械设备、设施等
3、总包方指定专人负责监管该项目的安全工作,并配合分包方协调解决因甲方因素而影响安全施工的问题
4、因分包方严重违规施工作业而影响总包方正常生产时,总包方有权停止其施工作业至整改验收合格为止
二、分包方安全责任
1、分包方要根据《施工现场安全管理制度》做好各项安全工作
2、施工中,分包方因操作不当人为造成的事故,由分包方负全责总包方有权制止分包方的违章指挥和违章作业
3、施工中,如因不可预知或自然灾害发生,分包方负责对现场的紧急救险和处理,保护好现场,并立即启动应急预案
4、分包方要做好现场工种的安全防护用具工作在出现安全隐患时,分包方要及时予以排除
5、未尽事宜,双方协商解决
三、该合同一式两份,双方各持一份签字之日起生效,工程终止后本协议即告终止甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年—月―日年—月―日建筑施工合同篇十甲方乙方为确保涂料工程的质量和进度,保证双方的利益,明确双方权利和义务,依据《XXX合同法》,以及其他相关法律、法规,经双方充分考虑及协商达成以下协议,望双方共同遵守执行
一、工程地点
二、承包方式
三、工程承包范围
四、工程工期及其他(双方协商签订日期为准)
1、工程开、竣工日期年日至
2、因乙方原因造成工期的工期延误,由乙方负责,并赔偿甲方因此造成的损失
3、因甲方原因造成的工期延误,由甲方负责,并相应顺延工期
4、因不可抗力原因造成工期延误,按双方约定,工期相应顺延
五、工程造价
1、平方单价注此报价不包括管理费、配合费及任何税金
2、工程面积平方米工程施工完毕,按照设计图纸、变更、公司技术核定单计算,梁柱子等全部按展开面积计算
六、付款办法第七条工程质量、安全与文明施工
1、乙方必须严格按照国家质量标准和施工规范进行施工,如因乙方质量问题给甲方造成的损失由乙方负责赔赏,因其他不可抗力因素造成的本工程质量问题,乙方负责维修,甲方应承担全部维修费用
2、乙方应如实做好安全生产工作,并做好施工防护措施,杜绝伤亡事故,在施工过程中因乙方原因造成人员伤亡事故,责任由乙方自行承担,在施工过程中如出现安全隐患,乙方应以书面形式及时通知甲方,处理好后方可施工第八条双方责任
1、甲方责任开工前甲方向乙方进行现场技术交底和安全技术交底;甲方工程部统一协调指挥,并有权检查乙方的工程质量、文明施工和工程进度情况;甲方免费提供仓库、工人住宿用房、施工用水电
2、乙方责任严格按照甲方的要求及时报送各种资料;拟定施工方案和进度计划,交甲方审定,工程竣工后,及时提交有关竣工资料;服从甲方统一协调指挥,按达标现场的有关规定文明施工;乙方施工过程中,不得损坏土建结构及建筑,并有保护成品、半成品的义务;严格执行甲方《环境管理体系》及《职业安全健康管理体系》第九条工程保修第十条合同生效条款
1、本合同经甲乙双方签字盖章以后生效,在竣工结算后,除有关保修条款仍有效外,其他条款终止待保修期满,无质量问题后,有关保修条款终止
2、本合同未尽事宜,经甲乙双方协商一致,可列为附件,附件与本合同具有同等法律效力本合同如与国家法律、法规相抵触,则以国家有关法律法规为准
3、本合同一式两份,正本由甲乙双方各执壹份,本合同生效后,未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更、修改后终止甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年月日年月日及有关古建筑施工规范进行施工在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担
2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证(采用视频资料)乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告申请,甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同给予合格批准或提出整改意见甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程若工程延误,则每延误一天计罚人民币500元;若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行以工程竣工验收合格之日起计算工程质保期,质保期为十二个月质保期从竣工验收之日开始计算,期满后由乙方以书面形式通知甲方接收
1、施工期间,甲方因故进行修改调整,应提前二天通知乙方,向乙方发出修改书或修改图纸如乙方发现有不妥之处,应提前二天以书面形式上报甲方,经甲方及设计部门处理后再行施工,所有修改调整的费用由甲方负责
2、施工期间,乙方必须做好安全生产防范工作,落实各项安全措施,确保施工安全,承担安全施工责任,教育施工人员遵纪守法
3、甲方负责现场工地的关系协调,以确保乙方施工进度
4、乙方派出专人与甲方保持联络,协调现场施工乙方承建的土建项目,应与相关安装工序密切配合,要求应用书面联系本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效工程期满,甲方将款项结清后合同即告终止签名(甲方)签名(乙方)建筑施工合同篇二发包方(甲方)承包方(乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本项仿古建筑施工有关事项,双方协商达成如下协议
一、工程内容四柱五楼牌坊仿古建筑工程,承包方式包工包料
二、工程造价经协商,本合同总造价为人民币贰拾壹万伍仟元整(本造价不含税金,如需要发票税金由甲方承担)若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算
三、甲方责任
1、场地确保三通一平,即电通、路通、水通、场地平整
2、由于乙方异地施工,甲方负责提供住宿费、水电费等
3、甲方负责处理乙方在施工过程中与周围居民及有关单位(如质检站、公路局等管理单位)的.关系
4、在施工过程中如出现阻工情况,甲方负责处理,保证乙方顺利施工如因阻造成乙方损失,由甲方承担
四、乙方责任
1、乙方负责组织施工队进入施工现场
2、乙方按照图纸完成四柱五楼牌坊工程的承建(建筑、彩画)
3、在施工中,出现一切人身伤亡事故由乙方自负并文明施工
4、乙方负责提供所承建工程的平面、立面图,结构图由于涉及专利技术不予提供
五、拨款方式乙方进行,拨付工程构件制作费、主体材料费为人民币壹拾万元整,主体完工、琉璃瓦前拨人民币伍万元整,其余款陆万伍仟元一次付清
六、双方不得违约,在施工中,甲方造成停工损失由甲方负责是,乙方造成停工损失由乙方负责
七、本协议一式两份,甲乙双方各一份
八、未尽事宜双方协商解决甲方代表签字乙方代表签字—年—月—日建筑施工合同篇三发包方(甲方)法定代表人承包方(乙方)法定代表人依照《中华人民共和国合同法》和市的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行第一条工程项目
一、工程名称
二、工程编号:
三、工程地点
四、工程范围本合同全部工程建筑安装面积共计平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)
五、工程造价本合同全部工程施工图预算造价为人民币元(各单项工程造价详见工程项目一览表)第二条工程期限
一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为一天(日历天),自一年—月—日开工至年一月一日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附表一)
二、开工前一天,承包方向发包方发出开工通知书
三、在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限
1.因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者;
4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者
6.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;
7.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工
8.由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上的经济支出,并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失已经订货的材料、设备由订方负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担但未及时退货造成的损失由责任方承担四.工期提前施工中如需提前竣工,双方协商一致后签订提前竣工协议,合同竣工日期可以提前乙方按此修订进度计划,报甲方批准甲方应在5天内给予批准,并为赶工提供方便条件提前竣工协议包括以下主要内容
1.提前的时间;
2.乙方采取的赶工措施;
3.甲方为赶工提供的条件;
4.赶工措施的经济支出和承担;
5.提前竣工收益(如果有)的分享第三条施工准备
一、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件,申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地,搭建大型临时设施用地);解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;应于一年一月一日向乙方提供所有工程设计图纸—份;组织设计、施工单位进行工程设计父底
二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸,参与设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整,施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,安排施工总进度计划,储备材料,加工构件,做好一切施工准备第四条物资供应
一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标
二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;
三、发包方供应、承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,应由甲方负担任何一方认为对方提供材料需要复验的,应允许复验经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担
四、本工程材料和设备差价的处理办法第五条工程质量
一、本工程质量经双方研究要求达到
二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督第六条工程价款的支付与结算
一、本合同签订后—日内,发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的—%备料款,计人民币万元;临时设施费,按土建工程合同总造价的一%计人民币万元,安装工程按人工费的%计人民币万元;材料设备差价万元,分—次支付,每次支付时间为,金额.
二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在一日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的—%时,按规定比例逐步开始扣回备料款
三、工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方
四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之一三—的违约金
五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担第五条施工与设计变更
一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工,要全部达到合格
二、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失,应由责任方负担
1.施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在7天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工
2.在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位
3.在施工中,如发现甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承担第六条安全施工
一、乙方有责任教育工人严格执行操作规程,安全施工,防火防盗在施工中因因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失,均由乙方负责二.发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表同时按政府有关部门要求处理甲方为抢救提供必要条件发生的费用由事故责任方承担。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0