还剩44页未读，继续阅读
本资源只提供10页预览，全部文档请下载后查看！喜欢就下载吧，查找使用更方便
文本内容:
最新建设工程分包协议（汇总篇）5在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧最新建设工程分包协议（汇总5篇）建设工程分包协议篇一甲方__________________地址电话乙方__________________地址电话
一、承包装修工程的内容范围、方式、时间和质量
1、内容范围该工程的内容范围包括室内天花板、地面泥水铺贴、复合地板、房门、衣柜、电视柜、墙身油ici漆,室内配套设施等（详细见室内装修预算表）
2、承包方式乙方包工包料，装修所用水、电均由乙自负
3、工程完成时间年—月―日
4、工程质量按国家规定建筑装修标准执行
二、乙方责任
1、因甲方对装修工程要求时间短，为保证甲方装修按时完成，乙方在年6月10日前必须完成全部工程
2、工程峻工后经双方实地验收，如不符合工程要求的，一切不合格工程的材料及费用由乙方负责并返工目，按照约定扣除乙方部分施工费用，或者按照乙方已完成工程量余额的%支付违约金额
6.如因甲方行为或法律法规规定导致本合同无效、被撤销、提前解除，双方仍应按照本合同约定的相关条款等进行结算第十三条合同争议的解决方式
1.双方发生争议协商解决不成时，按下列方式解决
（1）双方友好协商；
（2）向仲裁委员会申请仲裁
2.本合同记载的双方的联系地址为各项通知的送达地址，也为司法文书的送达地址，文书交邮之日起第四日视为送达第十四条附则
1.本合同一式四份，双方签字（盖章）后生效，甲乙双方各执两份
2.合同履行完后自动终止，但乙方有维修的责任，乙方质量保修时间为2年
3.合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力
4.双方有未尽事项，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力（本行以下无正文，为合同附件和签字部分）建设工程分包协议篇三依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同
1.劳务分包人资质情况资质证书号码发证机关__________资质专业及等级复审时间及有效期
2.劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称__________工程地点__________分包范围__________提供分包劳务内容
3.分包工作期限开始工作日期结束工作日期总日历工作天数
4.质量标准工程质量按总分包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级
5.合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下1本合同；2本合同附件；3本工程施工总承包合同；4本工程施工专业分包合同
6.标准规范除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下:
7.总（分）包合同
7.1工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件
7.2劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）
8.图纸
8.1工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人提供图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套
9.项目经理
9.1工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为,职务，职称.
9.2劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为,职务，职务.
10.工程承包人义务
10.2除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用
（6）在年月日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施,其交验要求与保护责任为.
10.7按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬;
10.8负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系
11.劳务分包人义务
1.6按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收；
11.9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令；
12.10除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序
12.安全施工与检查
12.1劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担
13.2工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用
14.安全防护
14.1劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承担
13.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程承包人承担安全保护措施费用
13.3劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供应
14.事故处理
14.1发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故处理
14.2劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理
15.保险
15.1劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用
15.2运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用
16.4劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害必须，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用劳务分包人自行投保的范围（内容）为.
17.5保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失
16.材料、设备供应符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理
16.2劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失
16.3工程承包人委托劳务分包人采购下列低值易耗性材料列明名称、规格、数量、质量或其他要求.
18.4工程承包人委托劳务分包人采购低值易耗性材料的费用，由劳务分包人凭采购凭证，另加％的管理费向工程承包人报销
19.劳务报酬
19.1本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算1固定劳务报酬含管理费；2约定不同工种劳务的计时单价含管理费，按确认的工时计算;2约定不同工作成果的计件单价含管理费，按确认的工程量
17.2本工程的劳务报酬，除本合同
17.6固定的情况外，均为一次包死，不再调整
17.3采用第⑴种方式计价的，劳务报酬共计元
17.4采用第2种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为，单价为元；,单价为元;，单价为元
17.5采用第3种方式计价的，不同工作成果的计价单价分别为，单价为元;，单价为元
17.6下列情况下，固定劳务报酬或单价可以调整2后续法律及政策变化，导致劳务价格变化的，按变化前后价格的.差额予以调整;2双方约定的其他情形.
18.工时及工程量的确认
18.1采用固定劳务报酬方式的，事故过程中不计算工时和工程量
18.2采用按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认
18.3采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务分包人按每月或、旬、日将完成的工程量报过程承包人，由工程承包人确认对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量
19.劳务报酬的中间支付
19.1采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程承包人约定按下列方法支付1合同生效即支付预付款元；2中间支付.
19.2采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程承包人双方约定支付方法为.
20.3本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬，应与上述劳务报酬同期调整支付
21.施工机具、周转材料供应
21.1工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备，性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付劳务分包人使用周转材料、低值易耗材料由工程承包人依据本合同委托劳务分包人采购的除外应按时运入现场交付劳务分包人，保证施工需要如需要劳务分包人运输、卸车、安拆调试时，费用另行约定
20.2工程承包人应提供施工使用的机具、设备一览表见附件二
21.3程承包人应提供的周转材料、低值易耗材料一览表见附件三
21.施工变更
21.1施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明劳务分包人按照工程承包人项目经理发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更1更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；2增减合同约定的工程量；3改变有关的施工时间和顺序；4其他有关工程变更需要的附加工作
21.2因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失，由工程承包人承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整
21.3施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延
22.4因劳务分包人自身原因导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务报酬
23.施工验收包人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未租织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失
22.2全部工程竣工（包括劳务分包人完成工作在内）一经发包人验收合格，劳务分包人对其发包的劳务作业的施工质量不再承担责任，在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担
23.施工配合
23.1劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收，以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外，劳务分包人因提供上述配合而发生的工期损失和费用由工程承包人承担
23.2劳务分包人按约定完成劳务作业，必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时，工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合，且工程承包人应承担因此而发生的费用
24.劳务报酬最终支付
24.1全部工作完成，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付
24.2工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实，给予确认或者提出修改意见工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款
24.3劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理
25.违约责任
25.1当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任
（2）工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况
25.2工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息，并按拖欠金额向劳务分包人支付每日%的违约金
25.3工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务分包人支付违约金元，工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失，顺延延误的劳务分包人工作时间
25.4当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任
（3）劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金元，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延
25.5一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同
26.索赔
26.1工程承包人根据总（分）包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务分包人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便工程承包人能遵守总（分）包合同
26.2在劳务作业实施过程中，如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总（分）包合同可以索赔的情形出现，则工程承包人应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款或延长工期当索赔成功后，工程承包人
3、乙方在安装、装修期间施工所发生的一切安全责任事故，由乙方负责，甲方不负任何责任
三、本合同工程总值人民币元，大写__________________元整（包开发票）其中__________________
1、29号楼b座204房室内装修费用元
2、29号楼b座201房室内装修费用元
3、29号楼a座203房室内装修费用元
四、合同结算使用税局统一发票
五、付款方式___________________本工程经甲方验收完成后付款50%,即75000元，余款50%,即74500元，在样板房售出、业主验收后付清工程款
六、保修服务___________________乙方向甲方、业主提供保修服务，保修期限为三年（由甲方售出、业主验收后起计算），具体由甲方指定专人或物业管理部门联系乙方
七、本协议一式两份，双方签字后生效本协议在执行过程中，如有未尽事宜可协商解决甲方__________________（盖章）乙方__________________（盖章）年—月—日建设工程分包协议篇二统一社会信用代码应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人
26.3当本合同一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据
26.4工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由工程承包人承担责任的其他情况，造成工作时间延误和或劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失，劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔1索赔事件发生后21天内，向工程承包人项目经理发出索赔意向通知；5当该项索赔事件持续进行时，劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告索赔答复程序与34规定相同
26.5劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给工程承包人造成经济损失，工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔
27.争议
27.1工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第种方式解决争议1向仲裁委员会申请仲裁；2向人民法院起诉
27.2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护已完工作成果:1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；2调解要求停止合同工作，且为双方接受；3仲裁机构要求停止合同工作；4法院要求停止合同工作
28.禁止转包或再分包
28.1劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人否则，劳务分包人将依法承担责任
29.不可抗力
29.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同
29.22不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应协助劳务分包人采取措施工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应暂停工作不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用不可抗力事件持续发生，劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况不可抗力结束后14天内，劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料
29.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担2工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；3劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失，由劳务分包人自行承担;6工程所需清理、修理费用，由工程承包人承担；7延误的工作时间相应顺延
29.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任
30.文物和地下障碍物
30.1在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，劳务分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，工程承包人和分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任
30.2劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，同时提出处置方案，工程承包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修改方案，工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间所发现的地下障碍物有归属单位时，工程承包人应报请有关部门协同处置
31.合同解除
31.1如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬，劳务分包人可以停止工作停止工作超过28天，工程承包人仍不支付劳务报酬,劳务分包人可以发出通知解除合同
31.2如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，工程承包人应通知劳务分包人终止本合同劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受的损失
31.3如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或应发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以解除合同双方在合同中约定的结算和清理条款的效力
32.合同终止
32.1双方履行完合同义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止
33.合同份数
33.1本合同正本两份，具有同等效力，由工程承包人和劳务分包人各一份;本合同副本份，工程承包人执份，劳务分包人执份
34.合同生效本合同双方约定签字盖章并送备案后生效
35.补充条款附件一工程承包人供应材料、设备、构配件计划附件二工程承包人提供施工机具、设备一览表附件三工程承包人提供周转、低值易耗材料一览表工程承包人（公章）工程劳务分包人（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）委托代表人（签字）委托代表人（签字）年—月—日年—月—建设工程分包协议篇四依据（中华人民共和国合同法）、（中华人民共和国建筑法）及其它有关法律法规遵循平等自愿公平和诚信的原则鉴于（以下间称甲方）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业分包合同（以下简称乙方），双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同，以资双方共同遵守工程名称工程地点分包项目主体工程（木工钢筋混凝土砌筑架子安全维护措施五项工作）开始工作日期:年月日结束工作日期:年月日总日历工作天数为:天支付方式工程质量按（建筑安装工程施工及验收规范）和（建筑安装工程质量标准）实施.本合同适用标准规范如下（黑龙江建筑工程质量验收标准db23）（黑龙江建筑工程施工技术操作规程）甲方应在劳务分包工作开工3天前，向劳务乙方提供图纸一套.甲方委派的担任驻工地的项目经理为乙方委派的担任驻工地的工长为
（1）组建本工程项目管理班子,组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量负责.
（2）在施工现场应提前做到场地平整无施工障碍物
（3）水准点和坐标控制点应以书面的形式向乙方技术员提供准确的位置并加以保护5按时提供图纸、供应材料、机戒设备、周转材料、安全设施、必须保证施工所需.6按合同规定按时向乙方支付劳动报酬7负责与监理设计及有关部门联系，协调现场工作关系.2投入足够的人力物力保证工期4接受有关部门的管理监督和检查与现场其他单位协调配合照顾全局5作好工程部分的成品保护由于自己责任发生的破损由自行承担6特殊的工作人员要持证上岗7乙方须服从甲方管理及工程师的指令.1临时用工项目内用工不记劳动报酬2在施工中如发生对远工作量加大的变更须向乙方支付增加的费用双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,本合同终止.本合同一式两份双方各持一份签字后生效甲方乙方年月日建设工程分包协议篇五承包人:__________分包人__________
1.1通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于分包工程施工的条款
1.2专用条款是承包人与分包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改
1.3发包人指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人
1.4承包人指在总包合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人
1.5分包人指在本分包合同协议书中约定的，被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人
1.6总包工程指由发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程
1.7分包工程指由承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程
1.8工程师指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表，其具体身份和职权由发包人和承包人在总包合同专用条款中约定
1.9项目经理指承包人在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表
1.10分包项目经理指由分包人在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行分包合同的代表
1.11总包合同指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成
1.12总包合同条款指中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局于1999年修订印发的《建设工程施工合同文本》（建建
[1999]313号）中的施工合同通用条款，以及经发包人和承包人协商一致的专用条款
1.13分包合同指承包人和分包人之间签订的施工专业分包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成
1.14工程建设标准指与分包工程相关的工程建设标准，以及经承包人确认的，对工程建设标准进行的任何修改或增补
1.15图纸指由承包人提供的符合总包合同要求及分包合同需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料
1.16报价书指由分包人根据分包合同的规定，为完成分包工程，向承包人提出的分包合同报价在承包人采用招标方式确定分包人时，该报价书应与中标通知书中的中标价格一致
1.17中标通知书指由承包人发出的确定分包人中标的通知
1.18开工日期指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人开始施工的绝对或相对的日期
1.19竣工日期指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人完成分包工程的绝对或相对的日期
1.20合同价款指承包人与分包人在本合同协议书中约定，承包人用以支付分包人按照分包合同完成分包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项
1.121追加合同价款指在分包合同履行过程中发生需要增加合同款项的情况，经承包人确认后，按双方约定的计算合同价款的方法增加的合同价款
1.22施工场地指由承包人提供的用于分包工程施工的场所，以及承包人在现场总平面图中具体指定的供分包人施工使用的任何其他场所
1.23书面形式指分包合同、信件和数据电文包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式
1.24违约责任指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容，所应承担的责任
1.25索赔指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和或工期顺延的要求
1.26不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况
1.27小时或天本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算不扣除休息时间；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以休息日或节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外时限的最后一天的截止时间为当日24时
2.1合同文件应能互相解释，互为说明除本合同专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下1本合同协议书；2中标通知书如有时；3分包人的投标函及报价书；4除总包合同工程价款之外的总包合同文件5本合同专用条款；6本合同通用条款；7本合同工程建设标准图纸；8合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其他书面文件
2.2当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由分包人和承包人协商解决双方协商不成时，按本合同通用条款第28条关于争议的约定处理
3.1语言文字除本合同专用条款中另有约定，本合同文件使用的语言文字应与总包合同文件使用的语言文字相同
3.2适用法律和行政法规除本合同专用条款中另有约定，本合同适用的法律、法规应与总包合同中规定适用的法律、法规相同需要明示的法律、行政法规在专用条款内约定
3.3适用工程建设标准双方在本合同专用条款内约定适用的工程建设标准的名称;本合同专用条款没有具体约定的，应使用总包合同中所规定的与分包工程有关的工程建设标准承包人应按本合同专用条款约定的时间向分包人提供一式两份约定的工程建设标准本合同中没有相应工程建设标准的，应由承包人按照本合同专用条款约定的时间向分包人提出施工技术要求，分包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经承包人确认后执行
4.1承包人应按照本合同专用条款约定的日期和套数，向分包人提供图纸分包人需要增加约定以外图纸套数的，承包人应代为复制，复制费用由分包人承担;如根据总包合同，承包人对工程图纸负有保密义务的，分包人应负责分包工程范围内图纸的保密工作，分包人的保密义务在分包合同终止后，应当继续履行
4.2如分包工程的图纸不能完全满足施工需要，并且承包人委托分包人进行深化施工图设计的，分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在原分包工程图纸的基础上，根据国家有关工程建设标准进行深化设计，分包人的深化设计须经过承包人确认后方可进行施工如分联系地址_________________________承包方（乙方）_______________________统一社会信用代码__________________________联系地址_________________________按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，结合本市建筑工程建设的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就一期河道建设工程（以下简称“本工程”）的有关事宜，达成如下条款第一条工程概况
1.工程名称O
2.工程地点o
3.资金来源________________________
4.承包范围标段（即k+—k+桩号范围内的水上乐园基础、水上越野基础、码头、湖泊挖方、河道漂流基础、道路、堡坎、护坡、河道砂石挖方及二次转运）
5.工程总造价本项目总投资暂定约亿元（项目立项备案亿元，备案号），项目分三期建设施工，一期河道建设约15公里，分为三个标段，每5公里为一个标段，工程量以最终实际完成项目工程量为准
6.工程承包方式乙方包工、包材料（即双包方式）
7.开工日期及竣工日期甲方通知乙方进场施工后乙方实际进场施工日为开工日，乙方应在开工后12个月内完成本工程，并经验收合格后移交给甲方公司的专业运营单位入住营运第二条施工图纸工程堡坎、漂流、道路、基础设施挖方的设计施工图纸由甲方提供,包人不具备相应的设计资质，应由承包人委托具有相应资质的单位进行深化设计分包人应对自行设计的图纸负有全部的法律责任
8.3承包人提供的图纸不能满足分包工程施工需要时，双方在专用条款内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用承担
5.1分包人对总包合同的了解承包人应提供总包合同（有关承包工程的价格内容除外）供分包人查阅当分包人要求时，承包人应向分包人提供一份总包合同（有关承包工程的价格内容除外）的副本或复印件分包人应全面了解总包合同的各项规定（有关承包工程的价格内容除外）
5.2分包人对有关分包工程的责任除本合同条款另有约定，分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务与责任，同时应避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生
5.3分包人与发包人的关系分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任
6.1承包人指令就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令分包人拒不执行指令，承包人可委托其他施工单位完成该指令事项,发生的费用从应付给分包人的相应款项中扣除
6.2发包人或工程师指令就分包工程范围内的有关工作，分包人应执行经承包人确认和转发的发包人或工程师发出的所有指令和决定
1.1项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明
2.2项目经理可授权具体的管理人员行使自己的部分权利，并在认为有必要时可撤回授权，授权和撤回均应提前7天以书面形式通知分包人，委派书及撤回通知作为分包合同的附件
3.3承包人所发出的指令、通知，由项目经理（或其授权人）签字后,以书面形式交给分包人，分包项目经理在回执上签署自己的姓名及收到时间后生效确有必要时，项目经理可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认项目经理在48小时后未予书面确认的，分包人应于承包人发出口头指令后7天内提出书面确认要求，项目经理在分包人提出确认要求后7天内不予答复，应视为分包人要求已被确认分包人认为承包人指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，承包人在收到分包人申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,并以书面形式通知分包人紧急情况下，项目经理可发出要求分包人立即执行的指令，分包人如有异议也应执行如承包人发出错误的指令，并给分包人造成经济损失的，则承包人应给予分包人相应的补偿，但因分包人违反分包合同引起的损失除外
7.4项目经理应按分包合同的约定，及时向分包人提供所需的指令、批准、图纸并履行其它约定的义务，否则分包人应在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由及延误的后果通知承包人，项目经理在收到通知后48小时内不予答复，应承担因延误造成的损失
8.5承包人如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知分包人，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务
8.1分包项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明
8.2分包人依据合同发出的请求和通知，以书面形式由分包项目经理签字后送交项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到的时间后生效
9.3分包项目经理按项目经理批准的施工组织设计或施工方案和依据分包合同发出的指令组织施工在情况紧急且无法与项目经理取得联系时，分包项目经理应采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向项目经理送交报告责任在承包人或第三人，由承包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在分包人，由分包人承担费用，不顺延工期
9.1分包人如需更换分包项目经理，应至少提前7天以书面形式通知承包人，并征得承包人同意，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务
9.2承包人可与分包人协商，建议更换其认为不称职的分包项目经理
10.1承包人应按本合同专用条款约定的内容和时间，一次或分阶段完成下列工作1向分包人提供根据总包合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地2按本合同专用条款约定的时间，组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底3提供本合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用4随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通5负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其它分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工6承包人应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定
9.2承包人未履行前款各项义务，导致工期延误或给分包人造成损失的，承包人赔偿分包人的相应损失，顺延延误的工期
10.1分包人应按本合同专用条款约定的内容和时间，完成下列工作1分包人应按照分包合同的约定，对分包工程进行设计分包合同有约定时、施工、竣工和保修分包人在审阅分包合同和或总包合同时，或在分包合同的施工中，如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应立即通知承包人2按照本合同专用条款约定的时间，完成规定的设计内容，报承包人确认后在分包工程中使用承包人承担由此发生的费用3在本合同专用条款约定的时间内，向承包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表分包人不能按承包人批准的进度计划施工时，应根据承包人的要求提交一份修订的进度计划，以保证分包工程如期竣工4分包人应在专用条款约定的时间内，向承包人提交一份详细施工组织设计，承包人应在专用条款约定的时间内批准，分包人方可执行5遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知承包人，承包人承担由此发生的费用，因分包人责任造成的罚款除外6分包人应允许承包人、发包人、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点，分包人应提供方便7已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复;承包人要求分包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在本合同专用条款内约定8分包人应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定
11.2分包人未履行前款各项义务，造成承包人损失的，分包人赔偿承包人有关损失
11.1如在分包人没有全面履行分包合同义务之前，总包合同解除，则承包人应及时通知分包人解除分包合同，分包人接到通知后应尽快撤离现场
12.2因本合同第
11.1款原因终止分包合同，分包人可以得到已完工程价款、分包人员工的遣散费、二次搬运费等补偿如本合同第
11.1款约定的总包合同终止是因为分包人的严重违约，则只能得到已完工程价款补偿
13.3在本合同第
11.1款解除分包合同的情况下，分包人经承包人同意为分包工程已采购或已运至施工场地的材料设备，应全部移交给承包人，由承包人按本合同专用条款约定的价格支付给分包人
14.1除
12.2款规定的情况外，分包人不得将其承包的分包工程转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人如分包人将其承包的分包工程转包或再分包，将被视为违约，并承担违约责任
12.2分包人经承包人同意可以将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业
13.3分包人应对再分包的劳务作业的质量等相关事宜进行督促和检查，并承担相关连带责任
14.1分包人应当按照本合同协议书约定的开工日期开工分包人不能按时开工，应当不迟于本合同协议书约定的开工日期前5天，以书面形式向承包人提出延期开工的理由承包人应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复分包人承包人在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意分包人要求，工期相应顺延承包人不同意延期要求或分包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延
15.2因承包人原因不能按照本合同协议书约定的开工日期开工，项目经理应以书面形式通知分包人，推迟开工日期承包人赔偿分包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期
15.1因下列原因之一造成分包工程工期延误，经项目经理确认，工期相应顺延1承包人根据总包合同从工程师处获得与分包合同相关的竣工时间延长；2承包人未按本合同专用条款的约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地；3承包人未按约定日期支付工程预付款、进度款，致使分包工程施工不能正常进行；5非分包人原因的分包工程范围内的工程变更及工程量增加；6不可抗力的原因；⑺本合同专用条款中约定的或项目经理同意工期顺延的其他情况
16.2分包人应在
14.1款约定情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向承包人提出报告承包人在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期
15.1发包人或工程师认为确有必要暂停施工时，应以书面形式通过承包人向分包人发出暂停施工指令，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见分包人停工和复工程序以及暂停施工所发生的费用，按总包合同相应条款履行
1..1分包人应按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工
2..2因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的，分包人承担违约责任
16.3提前竣工程序按总包合同相应条款履行
四、质量与安全
17.质量检查与验收
17.1分包工程质量应达到本合同协议书和本合同专用条款约定的工程质量标准，质量评定标准按照总包合同相应条款履行因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准，分包人应承担违约责任，违约金计算方法或额度在本合同专用条款内约定
17.2双方对工程质量的争议，按照总包合同相应的条款履行
17.3分包工程的检查、验收及工程试车等，按照总包合同相应的条款履行分包人应就分包工程向承包人承担总包合同约定的承包人应承担的义务，但并不免除承包人根据总包合同应承担的总包质量管理的责任
17.4分包人应允许并配合承包人或工程师进入分包人施工场地检查工程质量
18.1分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用
18.2在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，分包人应提出安全防护措施，经承包人批准后实施，发生的相应费用由承包人承担
18.3发生安全事故，按照总包合同相应条款处理
19.1招标工程的合同价款由承包人与分包人依据中标通知书中的中标价格在本合同协议书内约定；非招标工程的合同价款由承包人与分包人依据工程报价书在本合同协议书内约定
19.2分包工程合同价款在本合同协议书内约定后，任何一方不得擅自改变下列三种确定合同价款的方式，双方可在本合同专用条款内约定采用其中一种应与总包合同约定的方式一致1固定价格双方在本合同专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定2可调价格合同价款可根据双方的约定而调整，双方在本合同专用条款内约定合同价款调整方法3成本加酬金合同价款包括成本和酬金两部分，双方在本合同专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法
19.3可调价格计价方式中合同价款的调整因素包括:1法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；2工程造价管理部门公布的价格调整；3一周内非分包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；4双方约定的其他因素
19.4分包人应当在
19.3款情况发生后10天内，将调整原因、金额以书面形式通知承包人，承包人确认调整金额后作为追加合同价款，与工程价款同期支付承包人收到通知后10天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整
19.5分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系
19.1分包人应按本合同专用条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告，承包人接到报告后7天内自行按设计图纸计量或报经工程师计量承包人在自行计量或由工程师计量前24小时应通知分包人，分包人为计量提供便利条件并派人参加分包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据;承包人不按约定时间通知分包人，致使分包人未能参加计量，计量结果无效
19.2承包人在收到分包人报告后7天内未进行计量或因工程师的原因未计量的，从第8天起，分包人报告中开列的工程量即视为被确认,作为工程价款支付的依据
20.3分包人未按本合同专用条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告，或其所提交的报告不符合承包人要求且未做整改的，承包人不予计量
21.4对分包人自行超出设计图纸范围和因分包人原因造成返工的工程量，承包人不予计量
21.1实行工程预付款的，双方应在本合同专用条款内约定承包人向分包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回
21.2在确认计量结果后10天内，承包人应按专用条款约定的时间和方式，向分包人支付工程款（进度款）按约定时间承包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算
21.3分包合同约定的工程变更调整的合同价款、合同价款的调整、索赔的价款或费用以及其他约定的追加合同价款，应与工程进度款同期调整支付
21.4承包人超过约定的支付时间不支付工程款（预付款、进度款），分包人可向承包人发出要求付款的通知
21.5承包人不按分包合同约定支付工程款（预付款、进度款），导致施工无法进行，分包人可停止施工，由承包人承担违约责任
22.1分包人应根据以下指令，以更改、增补或省略的方式对分包工程进行变更
（2）除上述⑴项以外的承包人作出的变更指令
22.2分包人不执行从发包人或工程师处直接收到的未经承包人确认的有关分包工程变更的指令如分包人直接收到此类变更指令，应立即通知项目经理并向项目经理提供一份该直接指令的复印件项目经理应在24小时内提出关于对该指令的处理意见
22.3分包工程变更价款的确定应按照总包合同的相应条款履行分包人应在工程变更确定后11天内向承包人提出变更分包工程价款的报告，经承包人确认后调整合同价款
22.4分包人在双方确定变更后11天内不向承包人提出变更分包工甲方交给乙方三套施工图纸，乙方按图施工第三条甲方义务
1.保证有权将项目承包给乙方
2.在通知进场日后30日内向乙方提供详细的满足施工要求的全部施工图纸
3.向乙方提供具备施工条件的施工场地和施工区所需的水、电等保障，并说明使用注意事项
4.指派为甲方现场施工管理负责人，负责项目管理及合同履行，对项目工程管理、质量、进度等进行确认、监督检查等，处理甲方应负责的事宜
5.按照合同约定核定乙方工程量和支付乙方工程款
6.协调乙方与甲方其他工种之间的配合
7.开工前向乙方进行现场交底，并及时确认乙方的施工方案是否符合要求
8.河道砂石原料挖运等需要办理政府审批手续的，由甲方负责办理相关部门批文、手续（或书面认可），因甲方未协调到位造成的停工由甲方承担损失及法律责任第四条乙方义务
1.参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定施工中未经甲方书面同意，不得随意修改施工方案及设计施工图
2.配合甲方办理施工许可证及各项备案
3.指派乙方驻工地代表，负责合同履行按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜程价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更
42.5承包人在收到变更分包工程价款报告之日起17天内予以确认，无正当理由逾期未予确认时，视为该报告已被确认
13.1分包工程具备竣工验收条件的，分包人应向承包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告双方约定由分包人提供竣工图的，应在专用条款内约定提交日期和份数
23.2承包人应在收到分包人提供的竣工验收报告之日起3日内通知发包人进行验收，分包人应配合承包人进行验收根据总包合同无需由发包人验收的部分，承包人应按照总包合同约定的验收程序自行验收发包人未能按照总包合同及时组织验收的，承包人应按照总包合同规定的发包人验收的期限及程序自行组织验收，并视为分包工程竣工验收通过
23.3分包工程竣工验收未能通过且属于分包人原因的，分包人负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任
23.4分包工程竣工日期为分包人提供竣工验收报告之日需要修复的，为提供修复后竣工报告之日
24.1分包工程竣工验收报告经承包人认可后14天内，分包人向承包人递交分包工程竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同协议书约定的合同价款及本合同专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算
24.2承包人收到分包人递交的分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出明确的修改意见承包人确认竣工结算报告后7天内向分包人支付分包工程竣工结算价款分包人收到竣工结算价款之日起7天内，将竣工工程交付承包人
24.3承包人收到分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按分包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任
25.1在包括分包工程的总包工程竣工交付使用后，分包人应按国家有关规定对分包工程出现的缺陷进行保修，具体保修责任按照分包人与承包人在工程竣工验收之前签订的质量保修书执行
26.1当发生下列情况之一时，视为承包人违约3承包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况
26.2当发生下列情况之一时，视为分包人违约1本合同通用条款第
5.3款提到的如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系；2本合同通用条款第
12.1款提到的分包人将其承包的分包工程转包或再分包；4本合同通用条款第
17.1款提到的因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准；5分包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况
26.3分包人违反本合同可能产生的后果如分包人有违反分包合同的行为，分包人应保障承包人免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同承包人将负责的任何赔偿费，在此情况下，承包人可从本应支付分包人的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其它补救方法的可能
27.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据
28.2承包人未能按分包合同的约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由承包人承担责任的其他情况，造成工期延误和或分包人不能及时得到合同价款或分包人的其他经济损失，分包人可按总包合同约定的程序以书面形式向承包人索赔
29.3在分包工程施工过程中，如分包人遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情况，分包人可按照总包合同约定的索赔程序通过承包人提出索赔要求在承包人收到分包人索赔报告后21天内给予分包人明确的答复，或要求进一步补充索赔理由和证据索赔成功后，承包人应将相应部分转交分包人分包人应按照总包合同的规定及时向承包人提交分包工程的索赔报告，以保证承包人可以及时向发包人进行索赔承包人在35天内未能对分包人的索赔报告给予答复，视为分包人的索赔报告已经得到批准
30.4承包人根据总包合同的约定向工程师递交任何索赔意向通知或其它资料，要求分包人协助时，分包人应就分包工程方面的情况，以书面形式向承包人发出相关通知或其它资料以及保持并出示同期施工记录，以便承包人能遵守总包合同有关索赔的约定分包人未予积极配合，使得承包人涉及到分包工程的索赔未获成功，则承包人可在按分包合同约定应支付给分包人的金额中扣除上述本应获得的索赔款项中适当比例的部分
30.1承包人分包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在本合同专用条款内约定以下一种方式解决争议1双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;2向有管辖权的人民法院起诉
31.2发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持分包工程施工连续，保护好已完工程1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；2调解要求停止施工，且为双方接受；3仲裁机构要求停止施工；4法院要求停止施工
32.1除应由承包人承担的风险外，分包人应保障承包人免于承受在分包工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿1人员的伤亡；2分包工程以外的任何财产的损失或损害
33.2承包人应保障分包人免于承担与下列事宜有关的索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、指控费和其它开支2由于发包人、承包人或其它分包商的行为或疏忽造成的人员伤亡或财产损失或损害，或与此相关的索赔、诉讼等
34.1承包人应为运至施工场地内用于分包工程的材料和待安装设备办理保险发包人已经办理的保险视为承包人办理的保险
35.2分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用
36.3保险事故发生时，承包人分包人均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失
30.4具体投保内容和相关责任，承包人分包人在本合同专用条款内约定
30.1如分包合同要求承包人向分包人提供支付担保时，承包人应与分包人协商担保方式和担保额度，在本合同专用条款内约定
31.2如分包合同要求分包人向承包人提供履约担保时，分包人应与承包人协商担保方式和担保额度，在本合同专用条款内约定
32.3分包人提供的履约担保，不应超过总包合同中承包人向发包人提供的履约担保的额度
32.1有关材料设备供应的数量、程序及责任均按总包合同中发包人与承包人的有关约定履行
32.2总包合同约定就分包工程章由发包人供应的材料设备，视为承包人供应的材料设备
33.3除
32.2款外的材料设备应由分包人按照本合同专用条款的约定采购，并提供产品合格证明，承包人不得指定生产厂或供应商
33.1承包人根据总包合同，应将涉及分包人施工场地以内需要保护的文物或古树名木通知分包人，分包人在施工中应认真保护，需要采取保护措施时，由承包人承担所需费用
34.2分包人在其施工场地内发现文物，应采取保护措施，并按照总包合同约定的时间和程序报告承包人
35.1不可抗力包括的范围以及事件处理同总包合同相应条款
34.2不可抗力事件发生涉及分包人施工场地的，分包人应立即通知承包人，在力所能及的条件下，迅速采取措施，尽力减少损失
35.3分包人承担自身的人员和财产的损失
34.4因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任
35.1承包人和分包人协商一致，可以解除分包合同
35.2发生本合同通用条款
21.5款情况，停止施工超过28天，承包人仍不支付工程款（预付款、进度款），分包人有权解除合同
35.3如分包人再分包或转包其承包的工程，承包人有权解除合同
36.4有下列情形之一的，承包人分包人可以解除合同
（1）因不可抗力导致合同无法履行；
（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）导致合同无法履行
35.5分包合同解除程序以及善后处理均按总包合同相应条款履行
35.6分包合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力
36.1承包人分包人在本合同协议书中约定合同生效方式
36.2承包人分包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，分包人向承包人交付竣工的分包工程后，本合同即告终止
36.3分包合同的权利义务终止后，承包人分包人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务
37.1本合同正本两份，具有同等效力，由承包人分包人分别保存一份
38.2本合同副本份数，由双方根据需要在本合同专用条款内约定双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后,可对本合同通用条款内容具体化、补充或修改，在本合同专用条款内约定承包人（盖章）分包人（盖章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年月日年月日签订地点:签订地点:
4.严格按照本合同约定及施工图纸要求施工，执行相关行业规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，做好各项质量检查记录
5.参加竣工验收，编制工程结算
6.施工期间，乙方负责消防验收及有关资料手续办理由甲方配合办理，乙方的施工方案及相关材料必须符合相关防火要求或进行防火处理
7.乙方在施工过程中，必须配合甲方的其他相关队伍的交叉作业由于配合不好，造成的损失由乙方负责，且工期顺延
8.文明施工乙方施工过程中负责施工场地的清洁，保证施工现场整洁、干净，满足甲方随时参观要求在施工期间所产生的建筑垃圾必须转运至甲方在项目区域内的指定区域堆放，由于乙方没把建筑垃圾堆放在甲方指定区域，产生的二次转运由乙方负责乙方施工管理人员根据现场实际情况，安排乙方施工人员的住宿、生活场地
9.安全施工_________________________2必须为本工程和参与本工程施工作业的人员购买保险，产生的费用全部由乙方承担
10.乙方必须负责乙方施工队伍农民工工资和供应商材料款的如实支付，甲方可对乙方农民工工资和供应商材料款的发放进行监督，乙方需每月如实将农民工工资发放情况通告甲方
11.乙方在签订本合同时一并签订“农民工工资发放承诺书”和“施工现场安全文明施工责任书”
12.乙方竣工后将完整的竣工图二套及相关竣工资料移交给甲方第五条工程项目单价及工程变更
1.基础设施建设项目清单综合单价为包干单价（详细清单附后），包干价含材料费、安装设备费、人工费（保险）、成品保护费、运输费、安全文明施工费、间接费、管理费、配合费、乙方利润，充分考虑了规费及风险因素（市场价格波动、法规、规定等）（包含招标要求内容）等所有费用
2.为确保甲方工程质量、工期及保修服务，合同签订后如有工程项目或施工方式的变更，须由双方协商后签署书面协议《建筑工程施工变更单》（见附件建筑工程施工变更单），同时调整相关工程费用及工期,口头承诺或口头协议视为无效；凡甲方直接与乙方现场工作人员商定更改施工内容所引起的一切后果及金额变更均由甲方承担
3.在施工过程中新增项目的价格需先经甲方指定负责人签字确定后再施工，工期顺延，实施细节按双方签订的最新协议为准
4.乙方在施工中所使用的主材、辅料及工艺应按照施工图纸要求标的准和甲方要求执行，施工材料必须按乙方提供给甲方并经甲方确认签字封样的样品为准如需更换，需经甲方指定负责人认同并签字封样后施工
5.该项目游客接待中心、温泉酒店、河道漂流、堡坎、河道挖方及二次转运、装修，项目清单综合单价为通用单价，不作调整如根据实际功能要求，另行设计后，新增项目综合单价，需由甲乙双方共同协商后，经双方签字确认，形成补充协议与本合同一并组成协议文件并实施第六条材料供应约定如乙方施工时采购的材料不符合乙方提供的已确认的样品，甲方有权要求乙方更换，如乙方不予更换，仍采用不合格材料进行施工，甲方有权要求乙方进行返工整改，返工造成的损失由乙方负责，如给甲方造成重大损失和影响，甲方有权要求乙方赔偿甲方损失和解除合同如甲方要求乙方使用与样品不一致的材料，乙方有权拒绝变更，如因重新选择材料或重新准备材料等情况导致乙方遭受损失的，甲方应当赔偿第七条关于工期的约定
1.由甲方原因造成的竣工日期延误，经确定，工期相应顺延1工程量变化或设计变更；2项目调整但甲方未及时确认调整方案造成停工；3甲方未按时参加阶段验收、工程量结算、支付应付工程进度款项而造成的停工；4甲方同意工期顺延；5甲方未严格履行本合同或拖延与乙方处理相关事宜导致工期顺延的其它情况
2.遭遇因停水、停电且影响施工的工期顺延
3.遭遇自然灾害、疫情防控等不可抗力因素的工期顺延第八条质量标准及结算方式
4.工程结算方式20_年《四川省建设工程工程量清单计价定额》文件编号川建造价发【20—1135号文自20—年4月1日起执行是本工程采用的计价定额文件，施工过程中如遇新的国家清单计价规范及清单计价定额发行时，从新规范和新定额执行之日起，后面产生的工程量执行新规范和新定额材料按工程所在地造价部门当月信息指导价，钢材市场价与指导价之间的涨跌超过3%时，按市场价调整，人工按市造价站发布的施工期间人工调整系数调整，总价按四川省20__年定额工程计费下浮3%执行
5.河道砂石原料挖运和废料回填2河道砂石原料挖运和废料回填需要修建的施工便道费用由甲方承担第九条工程验收和保修
1.双方在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收1河道漂流、堡坎施工完工验收；2道路、堡坎，护坡基层等隐蔽工程的验收；3成品安装竣工验收乙方应提前两天通知甲方参加各阶段验收，各阶段验收合格后应填写工程验收单见附件工程验收单若甲方接到通知后，未在通知的时间内参加验收，乙方有权停工等待，由此给乙方造成的工期延误及其它损失均由甲方承担
2.各阶段验收工程竣工［田4］验收合格并结清工程余款后，乙方向甲方办理移交手续见附件九工程结算单，并填写工程保修单见附件工程保修单验收合格之日为工程移交甲方之日，亦为工程质保期开始计算之日，保修期2年第十条履约保证金
1.乙方在签订本合同后，向甲方支付项目合同履约保证金人民币万元
2.项目工程完成的工程量对应的工程款达到人民币万元后，甲方在3日内将保证金一次性无息退还给乙方
3.若乙方不按时交付合同履约保证金合同自动解除第十一条关于工程进度款的约定
1.除河道砂石原料挖运和废料回填工程外工程的付款方式
（3）项目完工后乙方负责提供竣工图纸等相关资料给甲方，甲方在结算完工程量后3个月内支付乙方工程款至应付工程款总额的%,余%作为乙方的质保金（包含水、电、防水质保金），待2年质保期满后，甲方一次性无息支付给乙方
2.河道砂石原料挖运和废料回填工程每月28号报当月完成的工程量，甲方在次月5日前审核完毕（若甲方逾期未审核完毕视为认同乙方上报的工程量）并支付该工程量对应工程款的%o
3.各阶段工程在验收合格后60日内，乙方应向甲方提交工程结算书/单，并将有关资料送交甲方甲方接到资料后90日内组织乙方共同办完结算，逾期未办理视为甲方认可结算金额第十二条违约责任
1.甲方未按约办理验收、结算或支付工程款，乙方有权停工，如造成乙方包括但不限于机械、人工、材料、管理等直接损失，乙方有权要求甲方进行赔偿，甲方承诺乙方有索即赔，同时约定的工期顺延，并由甲方承担因此对乙方造成的一切经济损失
2.甲方违反本合同约定的，应按照乙方已完成工程量余额的5%支付违约金额
3.乙方不得私自转卖、分包本工程施工合同，本工程施工合同只限于乙方总承包，甲方如发现乙方违反本条约定，造成的一切经济损失由乙方承担
4.由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，由乙方负责维修，所需修理费用由乙方承担并且承担约定的违约责任
5.在施工当中如果乙方未按照约定施工导致不能完成双方约定项。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
