环保工程建筑公司施工安全免责协议

环保工程建筑公司施工安全免责协议合同编号____________甲方（发包方）甲方名称甲方地址甲方联系方式乙方（承包方）乙方名称乙方地址乙方联系方式

一、合同主体

1.甲方（发包方）甲方作为本环保工程建筑项目的发包方，具有合法的项目发包资格和相应的资金实力，保证项目的合法性和可行性甲方应按照合同约定，及时向乙方提供施工所需的相关资料和文件，包括但不限于工程设计图纸、地质勘察报告等甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，保证施工符合合同要求和相关标准

2.乙方（承包方）乙方是具有相应资质和能力的环保工程建筑公司，具备承担本项目施工的资格和条件乙方应按照合同约定，组建专业的施工团队，配备合格的施工设备和材料，保证施工质量和进度乙方应严格遵守国家和地方有关施工安全的法律法规，制定并执行完善的安全管理制度，保证施工过程中的安全

二、弓I言

1.协议背景本协议旨在明确甲乙双方在环保工程建筑项目施工过程中的安全责任和义务，保证施工过程的安全可靠，避免发生安全环保意识的不断提高，环保工程建筑项目的需求日益增长为了保证这些项目的顺利实施，保障施工人员的生命安全和身体健康，维护甲乙双方的合法权益，特签订本施工安全免责协议

2.协议目的本协议的目的是通过明确双方的安全责任和义务，加强施工安全管理，预防和减少安全的发生，保障施工人员的生命安全和身体健康，保证环保工程建筑项目的顺利进行同时本协议也旨在规范双方的行为，避免因安全问题引发的纠纷和法律责任，维护双方的合法权益

三、定义与解释

1.相关术语定义“环保工程建筑项目”指甲方委托乙方进行的各类环保工程建设项目，包括但不限于污水处理厂、垃圾处理厂、废气处理设施等“施工安全”指在环保工程建筑项目施工过程中，采取各种措施保证施工人员的生命安全和身体健康，防止发生安全“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、台风等自然灾害，以及战争、动乱等社会事件

2.解释规则本协议中的条款应按照其通常的含义进行解释如果条款存在歧义或模糊之处,双方应通过友好协商进行解释本协议中的标题仅为方便阅读和理解而设置，不应影响条款的解释和执行

四、工程概况

1.工程名称［具体工程名称］

2.工程地点［详细工程地点］

3.工程内容［详细描述工程的具体内容，包括工程的规模、范围、施工工艺等］

五、施工安全责任划分

1.甲方的安全责任甲方应向乙方提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期甲方在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用甲方不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材

2.乙方的安全责任乙方应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的环保工程建筑项目进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录乙方应设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查发觉安全隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止乙方应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督

（一）基坑支护与降水工程；

（二）土方开挖工程；

（三）模板工程；

（四）起重吊装工程；

（五）脚手架工程；

（六）拆除、爆破工程；

（七）国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查乙方应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志安全警示标志必须符合国家标准乙方应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施施工现场暂时停止施工的，乙方应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行乙方应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍乙方应当对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施乙方应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染乙方应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志乙方采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废乙方在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收验收合格的方可使用《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格乙方应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险意外伤害保险费由施工单位支付实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止

六、安全措施与管理

1.乙方应采取的安全措施乙方应按照国家和地方有关安全生产的法律法规、标准规范以及本协议的要求,制定详细的安全施工方案，并报甲方和监理单位审批安全施工方案应包括但不限于工程概况、安全目标、安全组织机构、安全管理制度、安全技术措施、应急预案等内容乙方应加强对施工现场的安全管理，建立健全安全检查制度，定期对施工现场进行安全检查，及时发觉和消除安全隐患对检查中发觉的安全问题，乙方应及时进行整改，并将整改情况报甲方和监理单位乙方应加强对施工人员的安全教育培训I,提高施工人员的安全意识和操作技能施工人员未经安全教育培训或培训不合格的，不得上岗作业乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志和防护设施，保证施工人员和周边人员的安全安全警示标志和防护设施应符合国家和地方有关标准规范的要求乙方应加强对施工机械设备的管理，定期对施工机械设备进行检查、维护和保养，保证施工机械设备的安全运行施工机械设备的操作人员应持证上岗，严格按照操作规程进行操作

2.安全管理制度乙方应建立健全安全生产责任制，明确各级管理人员和施工人员的安全职责，将安全责任落实到每一个岗位和每一个人乙方应建立健全安全检查制度，定期对施工现场进行安全检查，及时发觉和消除安全隐患安全检查应包括日常检查、定期检查、专项检查等多种形式乙方应建立健全安全教育培训制度，加强对施工人员的安全教育培训，提高施工人员的安全意识和操作技能安全教育培训应包括新员工入职培训、岗位技能培训、安全知识培训等多种内容乙方应建立健全安全报告制度，及时、如实报告安全对发生的安全，乙方应按照“四不放过”原则进行调查处理，即原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过

七、保险与赔偿

1.保险要求乙方应为其施工人员购买足额的工伤保险和意外伤害保险，并在开工前将保险凭证复印件提交甲方备案乙方应根据工程的实际情况，购买足够的工程一切险和第三者责任险，以保障工程的顺利进行和甲方的合法权益保险期限应自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止在保险期限内，如发生保险，乙方应及时通知保险公司，并按照保险合同的约定进行理赔

2.赔偿责任在施工过程中，如发生安全，乙方应承担全部责任，并负责赔偿因给甲方和第三方造成的损失如因甲方原因导致安全的发生，甲方应承担相应的责任，并负责赔偿因给乙方和第三方造成的损失对于因不可抗力或意外事件导致的安全，双方应根据各自的过错程度承担相应的责任如双方均无过错，则按照法律的规定进行处理

八、不可抗力与意外事件

1.不可抗力的定义与范围本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、台风、火灾、战争、动乱等如因不可抗力事件导致一方无法履行本协议项下的义务，该方应在不可抗力事件发生后及时通知对方，并提供有关不可抗力事件的证明文件

2.意外事件的处理本协议所称意外事件是指在施工过程中发生的非因双方过错导致的意外，如施工人员突发疾病、施工现场发生火灾等如发生意外事件，双方应及时采取措施进行处理，尽量减少损失的扩大对于因意外事件造成的损失，双方应根据各自的过错程度承担相应的责任如双方均无过错，则按照法律的规定进行处理

九、通知与报告

1.通知的方式与内容本协议项下的通知应以书面形式送达对方，通知的内容应包括通知的事项、原因、时间、地点等详细信息通知可以通过邮寄、传真、邮件等方式送达对方,通知的送达时间以对方签收或系统显示的接收时间为准双方应在本协议中明确各自的联系地址、联系人、联系电话、传真号码、邮件地址等信息，如一方的联系信息发生变更，应及时通知对方

2.报告程序在施工过程中，如发生安全，乙方应立即采取措施进行救援，并在发生后［具体时间］小时内将情况报告甲方和当地安全生产监督管理部门报告的内容应包括发生的时间、地点、经过、原因、伤亡情况、初步估计的直接经济损失等甲方接到乙方的报告后，应及时组织人员进行调查处理，并将调查处理情况报告当地安全生产监督管理部门

十、违约责任

1.甲方的违约责任如甲方未按照本协议的约定向乙方提供施工所需的相关资料和文件，导致乙方无法正常施工的，甲方应承担相应的违约责任，赔偿乙方因此造成的损失如甲方未按照本协议的约定支付工程款项，每逾期一天，甲方应按照未支付款项的［具体比例］向乙方支付违约金如甲方违反本协议的其他约定，应承担相应的违约责任，赔偿乙方因此造成的损失

2.乙方的违约责任如乙方未按照本协议的约定履行安全责任，导致发生安全的，乙方应承担全部责任，并负责赔偿因给甲方和第三方造成的损失如乙方未按照本协议的约定施工，导致工程质量不符合要求的，乙方应负责返工，直至达到合同约定的质量标准，并承担由此产生的费用如因工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿如乙方未按照本协议的约定工期完成施工，每逾期一天，乙方应按照工程总价款的［具体比例］向甲方支付违约金如逾期超过［具体天数］天，甲方有权解除本协议，并要求乙方赔偿因此造成的损失如乙方违反本协议的其他约定，应承担相应的违约责任，赔偿甲方因此造成的损失

十一、协议的变更与解除

1.变更的条件与程序本协议的变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议变更协议应作为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力如因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因，导致本协议无法履行或部分无法履行，双方应协商解决如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼

2.解除的情形与程序如乙方未按照本协议的约定履行安全责任，导致发生重大安全的，甲方有权解除本协议，并要求乙方赔偿因此造成的损失如乙方未按照本协议的约定施工，导致工程质量严重不符合要求的，甲方有权解除本协议，并要求乙方赔偿因此造成的损失如乙方未按照本协议的约定工期完成施工，逾期超过［具体天数］天的，甲方有权解除本协议，并要求乙方赔偿因此造成的损失如甲方未按照本协议的约定支付工程款项，逾期超过［具体天数］天的，乙方有权解除本协议，并要求甲方赔偿因此造成的损失本协议的解除应经书面通知对方，并在通知送达对方后生效解除协议的通知应明确解除的原因和解除的时间

十二、争议解决

1.协商解决本协议的履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决协商应在一方提出协商请求后的［具体天数］天内开始，并在［具体天数］天内达成协商一致如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼

2.仲裁或诉讼选择如双方在协商过程中无法达成一致，双方同意将争议提交［仲裁机构名称］进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力或者，双方也可以选择向有管辖权的人民法院提起诉讼，通过司法途径解决争议

十三、法律适用

1.适用法律的确定本协议的签订、履行、变更和解除均适用［具体法律名称］如本协议的某些条款与［具体法律名称］的规定相冲突，应以［具体法律名称］的规定为准

2.法律的解释与适用本协议的解释和适用应遵循［具体法律名称］的规定和相关司法解释如对本协议的某些条款存在不同理解，双方应通过友好协商解决；协商不成的，应按照［具体法律名称］的规定进行解释和适用

十四、其他条款

1.协议的生效本协议自双方签字（盖章）之日起生效本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力

2.协议的份数本协议一式［具体份数］份，甲方执［具体份数］份，乙方执［具体份数］份，具有同等法律效力

3.附件清单本协议的附件包括但不限于工程设计图纸、施工方案、安全管理制度、保险凭证等，附件是本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力甲方（发包方）（盖章）法定代表人（签字）________________________签订日期年月日乙方（承包方）（盖章）法定代表人（签字）________________________签订日期年月日。