还剩73页未读，继续阅读
本资源只提供10页预览，全部文档请下载后查看！喜欢就下载吧，查找使用更方便
文本内容:
永康市年小型水库扩能工程（群英水库）项目2021施工招标招标项目编号永招第号2021招标文件招标单位永康市水投水资源管理有限公司（公章）招标代理浙江求是工程咨询监理有限公司（公章•电子签章）条款号条款名称编列内容是否允许递交备不允许
3.6选投标方案签字或盖章要求按投标文件格式要求电子投标文件壹份（可于投标截止时间前上传至开标服务器）中标人在收到中标通知书后天内，必须再向招标人提供纸质副本陆份15招标人可凭中标通知书到开标所在地公共资源交易中心申请刻录中标人的电子投投标文件份数标文件一份开标所在地公共资源交易中心应随光盘出具中标人的投标文件水印码确认书一份，以供招标人核对该电子投标文件与投标人再次提供的纸质投标文件副本内容是否一致封套上写明/投标文件递交本项目采用网上提交电子投标文件是否退还投标文否件时间2021年月日09时30分，地点金华市公共资源交易中心永康市分中心
5.1开标时间和地点（永康市金城路号〈汽车东站大楼〉九楼开标室
（一））
518、宣布开标纪律
1、公布投标单位名单
2、宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名
3、招标人代表在规定区间内抽取值,工作人员一键解密加密投标文件4X、（钉钉群内）公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其5他内容，并记录在案开标程序
5.
2、专家评审各投标单位商务标，宣布评审结果，计算出评标基准价并公布在钉6钉群中、工作人员对商务标得分排名前五名投标人拟派项目负责人是否有在建工程进7行查询专家评审商务标得分排名前五名的技术标，宣布得分前五名的技术标评审结果、投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字8条款号条款名称编列内容确认；、（钉钉群内）公布评审结果，宣布中标候选人
9、开标会议结束10注思事项1）招标代理在开标前建立钉钉群，在线公布开标录像，评标结果投标人对开标有异议的，投标人可在群中提出，由招标人（或招标代理机构）在现场进行回复请各投标人的法定代表人（或委托代理人）保持电话及网络畅通，因各投标人的法定代表人（或委托代理人）无法联系未及时加入钉钉群的，未及时了解开标情况的，则招标人视为投标人认同开标结果无异议，并不对此负任何责任评标委员会构成人，其中招标人代表人，专家生人；评标委员会的组1L
6.
1.1建评标专家确定方式从本省评标专家库中本项目对应专业专家库中抽取是否确定中标人否，推荐的中标候选人数个
7.1_L合同履约保证金数额合同价的（整万元）2%民工工资支付保证金数额合同价的（整力兀）实名制管理、工资分账管2%理等根治欠新制度落实到位、连续两年未被欠薪立案且未纳入建筑市场严重失信名单的建筑业企业，可免缴农民工保证金，已缴纳的予以全额返还；对欠薪制度履约保证金及民落实不到位或者被欠薪立案的建筑业企业，其农民工工资保证金缴纳金额，为应缴金额的倍工工资支付保证3金合同履约保证金、民工工资支付保证金分别提交保证金形式银行保函或保险公司保函或现金提交时限中标通知书发出后日内，并于合同签订前30公证机构浙江省永康市公证处10招投标备案机构11永康市水务局条款号条款名称编列内容为便于各投标单位的法定代表人（或委托代理人）及时加入开标钉钉群，请各投标单位的法定代表人（或委托代理人）于开标时间前小时之后扫描下列二维码获取开标钉钉群二维码，并申请入群钉钉群二维码注开标钉钉群二维码将在开标时间前一小时更新，在此之前不能获取投标人须知前附表
（二）322招标控制价要点编制说明1工程概况群英水库位于前仓镇石雅村，水库坝址以上集雨面积主流长度河道比降水
0.91km2,1872km,
163.99%库正常蓄水位
204.00m,水库正常库容
12.24万nA校核洪水位
201.58m,总库容
13.5万rr是一座以灌溉为主的小
（2）型水库，设计灌溉面积亩水库工程等别为等，主要建筑物大坝、溢洪道、灌溉涵管进水口等为级建700V5筑物，其他次要建筑物为级建筑物永久性水工建筑物设计洪水标准为年一遇，校核洪水标准为年一520200遇群英水库位于龙谷生态旅游区附近，属永康江水系南溪支流，距永康市区约12km2主要建设内容1）加宽坝顶宽度对内外坡进行整治，重建排水棱体及其他排水设施2）对大坝采用粘土斜墙的方案进行防渗加固处理3）拆除重建溢流堰，泄槽段底板采用C25F50碎衬砌，右岸修建挡墙，左岸局部修建挡墙,局部衬砌4）封堵老涵管，采用非开挖钻进工艺新设灌溉放空涵管，重建启闭机房5）修建巡查道路，左岸通至启闭机房6）改造防汛抢险道路，与溢流堰交汇处修建便桥7）安装监控、位移沉降观测设施、测压管，更换水位尺8）增设工程标志牌、工程简介牌、工程建设永久性责任牌、管理范围保护范围公告牌9）对大坝进行白蚁防治10）对水库进行清淤3编制依据
（1）《浙江省水利水电工程概预算编制规定
（2018）》；2《浙江省水利水电建筑工程预算定额2010》；3《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额2010》；4《浙江省水利水电安装工程预算定额2010》；5本阶段的设计文件、设计图纸等资料；6当地颁发的材料市场价格，业主定价材料；7其它有关依据人工、材料价格1材料预算价格参照2021年8月《永康市区主要建筑材料价格信息》和《金华信息价》并结合当地市场价计取2水泥采用红狮、金圆牌袋装
32.5级、
42.5级3材料限价:水泥300元/t,钢材3000元/t,柴油3000元料,炸药6000元/t,外购砂、碎石、块石60元/n,外购条石300元/n,商品混凝土150元/n,沥青混凝土450元/m3,抛石30元/n,超过限价部分作为材料预算价差只计取税金4施工用电、风、水价格施工用电价格采用电网供电100%,按永康信息价风、水价格按《编规》简化公式，各自按电价计算风价和水价5人工按三类工程预算单价
69.60元/工日包括机上人工具体计算以
48.76元/工日为基数采用补差含税形式计列，与材料补差处理方式相同4费用标准本工程根据18《编规》按三类枢纽工程取费临时工程按建安工程的3%计取；安全文明施工费按建安工作量的2%计取；工程保险费按
0.45%计取5其他
1.控制价编制石方开挖按VIII级考虑
2.本工程土石方外运按3km考虑
3.库底清淤，工程量暂按7500m，考虑，结算按实调整
4.粘土开挖运距按
10.5km计算，结算按实调整
5.硅运输按双胶轮车运100m计算
6.大坝嵌沟石方开挖暂按12m2计算
7.白蚁防治费用暂按50000元/项计算
8.坝顶彩色人行道石专未注明粘结材料，暂按干铺计算
9.所有的路缘石（侧石）均按照预制碎计算
10.图纸平面图、剖面图、节点图不一致的内容，按照节点图、剖面图、平面图的顺序计算相关工程量
11.迎水坡图纸标注200厚砾石垫层（粒径2-5）的垫层按粗砂垫层计算
12.图纸标注的为砂壤土回填的部位，不考虑利用开挖料回填
13.溢洪道底板开挖全部按石方开挖计算
14.原溢流堰拆除按拆除税计算
15.原溢流堰挡墙拆除暂按60m:计算结算时按实调整
16.溢流堰桩号0-
002.6处底板厚度按30cm计算
17.本工程大坝、溢洪道、溢洪道便桥及输水涵管外露部位碎均按抗冻要求计算，溢流堰图纸标注C25F50校考虑W4抗渗，即按C25W4F50碎考虑
18.输水涵管进口开挖土石比例按各50%计算，启闭机房开挖暂按10m,进水口基础开挖宽暂按5m计算，结算时按实调整
19.老涵管微膨胀水泥注浆封堵长度暂按40m计算，结算时按实调整
20.防汛道路土石比例暂按3:7计算，结算时按实调整
21.0+000桩号只计算碎面层，碎石垫层，和排水沟工程量土石方开挖暂不计，结算时按实调整、
22.0+000-0+060段不考虑安装栏杆，结算时按实调整
23.道路工程考虑埋设
①1000mmII钢筋碎管10m,结算时按实调整
24.便桥油毛毡填缝暂按三油二毡计算，结算时按实调整
25.四芯屏蔽水工线缆RVSP4*
0.3（含保护管）、光纤（12芯单模室外铠装电缆，含安装）、电缆（YJV22-
0.6/
1.0KV）-4*10（含安装）、工程量暂按图纸工程量计算，结算时按实调整
26.附件（采集模块、光纤接收器、交换机、硬盘录像机等）暂按10000元/项计算，结算时按实调整
27.界桩暂按10个计算，结算时按实调整
28.管理房工程由于设计提供的图纸数量较少部分工程量无法计算，故管理房工程包括所有的建筑、结构、装饰、水电及施工措施等一切施工内容）暂按1800元/Tn计算，结算时按施工图计算以及实际施工内容进行结算
29.机电设备安装费用按主材费用的10%计取
30.施工临时工程（包括施工导流工程、施工交通工程、施工场外供电工程、施工房屋建筑工程及其他临时工程等）按建安工程造价的3%计算
31.该工程的级配碎石均考虑外购计入
32.碎工程所用砂石料全部按外购计入
33.工程暂估价，甲方定价项目及价格详见《暂估价汇总表》和《业主定价汇总表》投标人须知前附表
（三）招标活动日程安排表条款号工作内容时间安排地点金华市公共资源交易中心永康市分中发布招标公告详见第一章招标公告心网招标文件费/
1.9现场踏勘自行前往
1.10投标预备会不组织投标人质疑截止时间年月日时分20211700提交方式网上提出年月日时分20211700招标文件（不影响投标文件编制的则不澄清或修改时间获取方式受期限限制）网络金华市公共资源交易中心永康市投标人投标截止时间5日前分中心网（网址v.cn/col/col/index.html）申请延迟投标截止时（提交日应为工作日）间交纳投标保证金同前附表一具体事宜详见招标文件金华市公共资源交易中心永康市分中投标截止时间同前附表一心九楼开标室
（一）金华市公共资源交易中心永康市分中
5.1开标时间同投标文件截止时间心九楼开标室
（一）评标结果公示公示个工作日
3、书面发送给中标单位；
1、在金华市公共资源交易中心永康市
27.2发中标通知书评标结果公示结束后分中心网（网址v.cn/col/col/index.html）发布中标公Zj\O中标通知书地点金华市公共资源交易中心永康市
7.4签订合同分中心发出之日起日内
30.总则1项目概况
1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，LL1现对本工程施工进行招标本招标项目招标人见投标人须知前附表
1.
1.2本招标项目招标代理见投标人须知前附表
1.
1.3本招标项目名称见投标人须知前附表
1.
1.4本工程建设地点见投标人须知前附表LL5本工程建设规模见投标人须知前附表
1.
1.6工程设计单位见投标人须知前附表
1.
1.7本工程建安投资见投标人须知前附表LL8资金来源和落实情况
1.2本招标项目的资金来源见投标人须知前附表
1.
2.1本招标项目的资金落实情况见投标人须知前附表
1.
2.2招标范围、计划工期和质量要求
1.3本次招标范围见投标人须知前附表
1.
3.1本工程的计划工期见投标人须知前附表
1.
3.2本工程的质量要求见投标人须知前附表
1.
3.3合格的投标人
1.4投标人资质等级要求详见本须知前附表
1.
4.1投标人拟派的项目负责人在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人在建合同
1.
4.2工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收（房屋建筑与市政公用工程竣工验收、公路水运工程交工验收、水利工程完工验收）或合同解除之日在建合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目负责人已经更换的，则现任项目负责人视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附项目发包人的同意并经建设行政主管部门备案的更换证明材料，否则更换前后的项目负责人均视为有“在建合同工程”不符合以上条件之一的投标人将取消其投标资格，即使该投标人参加投标并列为中标候选人，亦应取消其中标资格，并按骗取中标报有关行政主管部门处罚审核（备案）部门（备案章.电子签章）日期年月202111费用承担
1.5投标人准备和参加投标活动发生的费用自理，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任
1.
5.1投标人的投标书一律不退还，请各投标单位自留备考中标人应承担相应合同公证的费用和交易服务费
1.
5.2保密
1.6参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文必要时专用术语应附有中文注释
1.7计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位
1.8踏勘现场按投标人须知前附表规定执行
1.9投标预备会按投标人须知前附表规定执行
1.10分包按投标人须知前附表规定执行
1.11偏离按投标人须知前附表规定执行
1.12联合体投标不接受
1.13招标文件
2.招标文件的组成
2.2本招标文件（含招标控制价、电子辅助评标压缩包）
2.
2.1根据本章第款发出的澄清、修改通知或招标补充文件，经永康市水务局备案后构成招标文件的
2.
2.
22.2组成部分投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如投标人的投标文件不能实质性地响应招标文件耍求,责
2.
2.3任由投标人自负招标文件的澄清、修改
2.3投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容如发现缺页或附件不全，应在获得招标文件起日
2.
3.12内向招标人或招标代理机构提出，以便补齐对招标文件的内容有任何质疑或疑问（包括招标的程序、时间安排），应在投标人须知前附表规定的时间前在网上提出（下同），要求招标人对招标文件予以澄清在前附表规定的时间前招标人有权根据投标人的澄清要求或自身需要，对招标文件进行澄清、修改，222澄清、修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用在前附表规定的时间前，招标人通过招标文件的澄清、修改及有关招标信息由投标人自行在,223因投标人未及时查阅造成投标人损失的，招标人不承担责任投标人认为下载标书到投标截止时间太短或受招标文件澄清或修改的影响，制作标书时间不足的，
2.
2.4应至少在前附表规定延迟投标申请截止时间前在网上提出，否则视为完全响应招标人可在前附表规定的时间前通过发布紧急通知的方式延长递交投标文件的截止日期在此情况下，招标人与投标人的全部权利、责任和义务，将适用于延长后的投标截止期当招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准225投标文件
3.投标文件的组成
3.2投标文件由商务标、技术标组成A、商务标部分详见第七章投标文件格式；B、技术标部分详见第七章投标文件格式投标报价
3.3投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格
3.
2.1投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应
3.
2.2报价此修改须符合本章第款的有关要求
4.3本工程投标最高限价，详见投标人须知前附表
3.
2.3投标报价说明及报价格式
3.
2.4
（1）本工程的投标报价，投标人按照招标人提供的招标文件及招标补充文件、工程量清单、施工图纸、地质勘察报告并结合国家相关建筑技术规范、施工现场的实际情况、市场的实际人工、材料、机械台班价格及投标人结合自身实际能力编制的施工技术措施和施工组织措施等实际情况，同时考虑一定的风险费进行投标报价编制（）工程量清单报价包括完成本工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费，措施项目费，2其他项口费，规费和税金
（3）分部分项工程量清单报价为综合单价报价，综合单价由完成规定计量单位工程量清单项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润和风险费用等组成
（4）风险费用的计取范围考虑投标人为了防范、化解、处理由于施工期内可能出现的材料和施工机械台班价格上涨、人员伤亡、质量缺陷、工期拖延及政策风险等不利事件所需的费用本工程项目相关材料及人工价格涨跌调价方案按合同的相应约定执行设暂定价的项目及材料按实际确认价格调整除合同约定可调价的范围外其他的材料、机械台班的价格均不随市场价格的波动而变化,实行一次性风险包干，结算时不再另行调整（）投标人应自行计算施工技术措施费用和施工组织措施费用，不得删除招标人在投标文件格式中提供5的不发生的措施项目措施清单项目计价，对于不发生的措施项目，金额一律以计价“0”
（6）工程量清单及计价格式（详见附件）中的任何内容不得随意删除或涂改，工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的综合单价和合价，投标人均应填报，未填报的综合单价和合价，在工程实施后招标人将不予支付，并视为此项费用已包含在工程量清单中的其他综合单价和合价中投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币计算
3.
2.5投标报价相关非竞争性费用的报价要求按投标前附表
（二）规定进行报价
3.
2.6投标有效期
3.3在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件
3.
3.1出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人通过投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金
3.
3.2的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权申请退回其投标保证金投标保证金
3.4投标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部
3.
4.1341分投标人不按本章第项耍求提交投标保证金的，其投标文件将不予受理
3.
4.2341投标保证金的退还
3.
4.3招标人发放中标通知书后个工作日内，向对招标结果无议异的非中标候选人退还投标保证金招标人5与中标人签订合同后个工作日内，向中标候选人退还投标保证金对招标结果提出议异或涉及投诉的投标5人的投标保证金按有关规定处理有下列情形之一的，投标保证金将不予退还
3.
4.4
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人拒绝签收中标通知书的；（）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金3资格审查资料详见第七章
3.5备选投标方案
3.6除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案投标文件的编制
3.7投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部371分其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内372容作出响应本次招标投标活动将全程在“永康市公共资源全流程电子交易综合系统”中进行，投标人请根据《投标工具使用说明》（网址）永康水利投标工具（VLL1）编制投标文件投标人制作电子投标文件时，应注意以下几点377投标人应按电子招标文件和补充招标文件（如有）内容，通过“投标工具”分别编制商务标和资
1.
7.
7.1格审查资料并生成电子标书编制完成后通过“投标工具”合成一份电子投标文件并使用锁（含企业CA CA证书和电子签章的介质）进行签章和加密（加密后的电子投标文件后缀为“.加密标书”），完成后在投标截止时间之前上传至开标服务器开标过程中，若出现因网络故障、解密设备故障以及其他不属于投标人操作失误导致的电子标书无法解密的情况，允许向软件公司提出技术协作要求；不按本项规定制作的，按废标处理开标过程中，若出现因网络故障、解密设备故障以及其他不属于投标人操作失误导致的电子标书无法解密的情况，允许向软件公司提出技术协作要求；不按本项规定制作的，按废标处理人应将最后一次编制的电子投标文件上传至开标服务器，如果要重新编制电子标书，无论是
1.
7.
7.2否修改了电子标书内容，必须在投标截止时间之前重新上传，新上传的文件会覆盖之前已上传的投标文件投标人在编制商务标投标文件时，分部分项工程量项目同招标人提供的工程量清单项目及变更书
1.
7.
7.3面通知提供的工程量清单项目应一致（包括清单排序、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量），否则按废标处理投标人未按招标文件要求制作电子投标文件导致电子标书（含光盘）无法录入“永康市公共资源
1.
7.
7.4全流程电子交易综合系统”、“电子评标系统”或“远程评标系统”，造成评标委员会无法对电子投标文件进行评审的，按废标处理如经查实属故意情形的，将记入企业不良行为记录其他/
1.
7.
7.5投标人递交的电子标书无法录入计算机辅助评标系统的，无法对电子标书进行评审的，作无效标处理，378招标人可以拒绝该投标人的投标，如果经查实属故意废标情形的，将记入企业不良行为记录投标
4.投标文件的密封和标记
4.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件;
4.
1.1未按本章第项要求密封的投标文件，招标人予以拒收
4.
1.2投标文件的递交
4.2投标人应在本章第项规定的投标截止时间前递交投标文件
4.
2.1投标人递交投标文件的地点见投标人须知前附表
4.
2.2除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还
4.
2.3招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证
4.
2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理
4.
2.5投标文件的修改与撤回
4.3在本章第项规定的投标截止时间前，投标人可以撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知
4.
3.1222招标人投标人撤回已递交投标文件的书面通知上应有法定代表人（或其委托代理人）签字及单位公章招
4.
3.2标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证投标人应将修改后的投标文件按照本章第条、第条规定重新进行编制（包括电子投标光盘的重
4.
3.334新刻录）、密封、标记和递交开标
5.开标时间和地点
5.1招标人在本章第项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标
5.
1.1222开标程序
5.2主持人按下列程序进行开标详见投标人须知前附表评标
6.评标机构
6.1评标由招标人组建的评标委员会负责，评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务
1.
1.1的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标须知前附表评标机构须按评标办法，遵循公平、公正、科学和择优的原则确定中标人，评标定标办法详见第
6.L2-:二早对投标的响应性审查只根据投标本身的内容，不寻求外部证据评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避
1.2（）投标人或投标人的主要负责人的近亲属1
（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的
（3）曾因在招标、评标以及其他与招投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的（）负责项目监督的项目主管部门或行政监督部门的相关人员4评标
1.3评标机构按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审第三章“评标办法“没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据合同授予
7.定标方式
7.1招标人依据开标结果在规定的中标候选人中确定中标人中标候选人数量见招标文件前附表中标候选人将在金华市公共资源交易中心永康市分中心网公示三个工作日；公示期内，按相关政策文件要求，招标人或其委托的招标代理机构应当在中标公示期间对中标候选人进行行贿犯罪记录查询,查询结果以中国裁判文书网网站页面显示内容为准（中标候选人应当在公示期间向招标人或招标代理机构提交行贿犯罪档案查询所需资料），必须均无行贿犯罪记录（查询日公示期内，查询期限为查询日之前的三年期间）若无异议且无行贿犯罪记录，则确定为中标人中标公示期间受理相关利害关系人对中标候选人的质疑和投诉公示期间中标候选人存在下列情形之一的，取消其中标候选人资格，重新招标
7.L3
（1）针对中标候选人的质疑和投诉，经调查属实须取消其中标候选人资格的；
（2）中标公示期间，中标候选人拒不配合行贿犯罪记录查询或拒绝向招标人提供所需资料或向招标人提供虚假材料的；（）确定其中标后，拒绝接收中标通知书的；3
（4）确定其中标后不按规定提交履约保证金及民工工资支付保证金的；
（5）中标候选人企业有行贿犯罪记录的；
（6）中标候选人法定代表人有行贿犯罪记录的；（）中标候选人实际控股人有行贿犯罪记录的；7
（8）中标候选人拟派的项目负责人有行贿犯罪记录的因中标候选人自身原因导致其中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任
7.L4中标通知
7.2在本章第款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时在网上发布中标
3.3公示履约保证金
7.3在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款
7.
3.1及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保证金中标人不能按本章第项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还,给招标人
7.
3.2造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿签订合同
7.4招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面74130合同中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿中标人在签订合同前，按规定向相关部门提交工资支付保证金（按规定免交的除外）合同的签订应由市公证处进行公证
7.
4.1中标人签订合同时应随同签订《永康市建设工程项目廉政协议书》、《安全责任书》743发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还双倍投标保证金；若中标
7.
4.4人已提交履约保证金也应一并退还；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失合同履行过程中，所有资金来往必须是中标人的基本账户
7.
4.5重新招标和不再招标
8.重新招标
8.4有下列情形之一的，招标人将重新招标
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）有效标少于3个，经评审研究后否决所有投标的
（3）中标候选人放弃中标资格的或被取消中标资格的不再招标
8.5重新招标后投标人仍少于个或者所有投标被否决的，经项目审批核准部门批准后不再进行招标3纪律和监督
9.对招标人的纪律要求
9.4招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益对投标人的纪律要求
9.5投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作对评标委员会成员的纪律要求
9.6评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用本文件“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
9.7与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行质疑和投诉
9.8质疑
9.
5.1投标人对招标文件及其补充修改内容有质疑的，应于招标文件规定的澄清质疑时间前在网上提出，即使未在规定时间内提出，最迟亦必须在投标人申请延迟投标截止时间前提出，必要时申请延迟投标此后均不得再提出对招标文件及其补充修改内容的任何质疑投标人对开标过程的质疑，必须在开标现场向招标人或招标代理机构提出，招标人或招标代理机构应当场作出解释投标人对评标结果有质疑的，必须在公示期间向招标人提出，招标人在收到异议之日起工作日内作出3答复招标人作出答复前暂停招投标活动投诉
9.
5.2投标人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定，招标人未在本章第项规定的时间内作出答复或答复未解决质疑问题的，可以自知道或者应当知道之日起内向有关行政监督部门投诉10有下列情形之一的，投诉事项不予受理953（）投诉人非投标人或者其他利害关系人的；1
（2）应当先向招标人提出质疑而未提出质疑的；
（3）逾期提出投诉的;
（4）非书面形式提交投诉书的；
（5）投诉时未提交有效线索和相关证明材料的争议的解决方式
9.6招标人和投标人及相关单位在招投标过程中发生争议的，可以友好协商解决，协商解决不成的，向金华市仲裁委员会（永康分会）申请仲裁公证机构
10.浙江省永康市公证处招投标备案机构
11.永康市水务局第三章评标办法（综合评估法）评标办法前附表条款号评分因素评分标准及分值构成评标基准价的确定）平均报价值的确定（四舍五入、精确到元）1若有效投标报价投标人大于等于家，平均报价值为所有有9效投标报价中剔除个最高价和个最低价后的算术平均值（当22最高价或最低价有多个时，只去除二个）；若有效投标报价投标人大于等于家且小于家，平均报价59值为所有有效投标报价中剔除个最高价和个最低价后的算术11平均值（当最高价或最低价有多个时，只去除一个）；若有效投标报价投标人小于家，平均报价值为所有有效投5评标基准价标报价的算术平均值）评标基准价的确定平均报价值与所有有效投标报价中的次2低报价的算术平均值（四舍五入、精确到元）再下浮作为评X%标基准价（四舍五入、精确到元）值在开标时由招标人在、、之X-
0.75-
0.5-
0.
250.
00.
250.5中随机抽取确定有效投标报价商务标评审结束后，投标文件仍为有效的投标单位的报价评标基准价不因后续废标而调整第一卷1第一章招标公告3第二章投标人须知3投标人须知前附表
（一）3投标人须知前附表
（二）9投标人须知前附表
（三）
13.总则115招标文件
2.16投标文件
3.17投标
4.19开标
5.19评标
6.20合同授予
7.21重新招标和不再招标
8.22纪律和监督
9.22公证机构
10.24招投标备案机构
11.24第三章评标办法（综合评估法）
25、报价清单中因计量、算术计算、缺项等明显误差，但误差累1计不超过投标总价的，每处误差扣分；1%
1、投标报价前后矛盾的（包括暂定价前后不一致）每处扣分；
21、各类人工单价不得低于相应的定额人工单价，每低于定额人3工单价的一处扣分；1报价质量分、报价各细目综合单价构成是否合理，有无严重不平衡报价进4行评审，评标过程中发现组价严重不合理的（高于控制价分部分（分）10项清单综合价或低于控制价分部分项清单综合价的，不3%2Q%含暂定价项目），未能提交合理说明或提供相关证明材料的（应在报价清单中进行说明或提供证明），每一处扣分；1商务标扣分总值累计超过分的，按分扣1010评分标准
3.2（分）100以评标基准价为基础，将各投标人的投标评标价与评标基准价比较，计算出偏离基准价的百分数后，再进行计分1）投标评标价等于评标基准价时，得满分（90分））投标评标价每低于评标基准价个百分点，扣分2110报价分（90分）3）投标评标价每高于评标基准价1个百分点，扣16分以上评分计算过程保留小数位，第位四舍五入，最终结23果保留小数位，第位四舍五入；评分不足个百分点时，使231用直线插入法计算商务报价评分最低分分（不得低于分）5050评标办法为规范本项目施工招标评标工作，维护招标投标活动当事人的合法权益，制定本评标办法评标活动依法进行遵循公平、公正、科学、择优的原则，任何单位和个人都不得非法干预或者影响评标过程和结果开标、评标、定标活动，在永康市水务局监督下，由招标单位主持开标、评标、定标活动由市公证处公证
一、评标原则评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则
二、评标委员会的组建评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责评标委员会成员为人及以上单数，专家从评标专家库5内按专业需要随机抽取，技术、经济方面的专家不少于成员总数的三分之
二三、评标的程序和内容评标的一般程序
（1）熟悉招标文件和评标办法；
（2）投标文件的商务标评审；
（3）技术标符合性审查；（）必要时对投标文件中的问题进行询标；4
（5）根据评标办法推荐中标候选人；
（6）完成评标报告，推荐中标候选人
3.1商务标评审
（1）详细评审所有投标人的商务标投标文件由评标委员会进行详细评审，计算评标基准价，并计算出得分商务标详细评审中有以下情况之一的，按商务标评审不合格处理，其投标作废标处理）分部分项工程量项目同招标人提供工程量清单项目及变更通知提供的工程量清单项目不一致的（包1括清单排序、项目编码、项目名称、单位、清单工程量）；）商务标电子标书不符合第二章、的规定;2377378）有效报价非唯一或超过招标人确定的招标控制价的；34）投标总价发现算数性错误累计金额绝对值超过总价的2％以上；）不同投标人的商务标错误相同在五处（含）以上；5）非竞争性费用不按本招标文件规定计取的；6）投标工期、质量不满足招标文件要求的；7）被评标系统检测有雷同嫌疑；8）经评标委员会成员三分之二以上成员表决通过应予废标的9技术标评审
3.2本项目技术标评审采用符合性审查进行评审由招标代理机构对商务评标得分排名前五名投标人拟派项目负责人进行“浙江省建筑市场监管与诚信信息发布平台”（:8080/#/project_persoiinel）“浙江省水利厅”查询在建工程信息，并将查询结果形成书面材料，把查询结果交给评标委员会评标专家对商务评标得分排名前五名投标人提交的技术标进行评审技术文件经评审不合格的投标人333其投标文件废标，当排名前五的投标人的技术标评审合格人数少于三人时，其他投标人按得分由高到低排名依次递补（除剩余投标人数少于三人外每次递补三人）进行评审有下列情形之一的，技术标评审不合格（）技术标重要内容缺失的（第七章投标文件格式，目录，技术标项）；11-10（）未按要求提供相关材料复印件的；2
（3）提供的相关企业或人员的证书已过有效期或已失效的；
（4）项目管理班子明显不能满足本项目施工管理要求的；（）拟投入本工程的主要施工设备明显不能满足本项目施工要求的；5
（6）本文件规定格式的内容未按规定格式提供，造成重要内容缺失的；（）项目负责人有在建工程或拟派项目组主要人员未在“浙江省水利建设市场信息平台”公示的；7（）经评标委员会成员三分之二以上成员表决通过应不予合格通过的事项8中标候选人确定
3.3技术标经审查合格且综合得分排名第一的投标人为中标候选人评标委员会将认定为废标的投标排除后，有效投标少于三个，经评标委员会成员三分之二以上成员表决确认投标明显缺乏竞争的，将否决全部投标评标报告
3.4
（1）评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定
（2）评标委员会应根据评标情况和结果，向招标人提交评标报告评标报告由评标委员会成员起草，按少数服从多数的原则通过评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明
（3）评标委员会应在评标报告中按评标得分依次推荐规定人数的中标候选人评标报告至少应包括以下内容1）开标记录；）评标内容、过程和结果；2）废标情况说明及依据；3）如询标，需有询标澄清纪要；4）其他建议5投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理
3.5
（1）投标文件有关内容未按照招标文件规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，或者虽由委托代理人签字或盖章的，但法定代表人未对投标文件签署授权的；
（2）依照相关法律法规可认定为串通投标或弄虚作假等有其他违法违规行为的；（）投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的；3
（4）投标文件中存在明显不符合技术规范、技术标准的内容的；
（5）投标文件正本或副本数目不足或标注不清、重要内容不全或关键字迹模糊不清或重要内容表达模糊的；
（6）不按要求澄清、说明或补正的；
（7）投标文件附有招标人不能接受的条件的；（）对招标文件的实质性内容未作出响应的，或改变实质性要求的;8（）商务标或技术标经评审不合格的;9
（10）两个及以上投标文件被评标系统确认采用同一计价软件加密锁或是同一台电脑（指硬盘号或MAC地址相同或地址相同）编制的；IP（）经评标委员会成员三分之二以上成员表决通过应予废标的11
四、算术性修正投标报价有算术错误的，按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理（）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；1
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外
五、投标文件的澄清和补正（）在评标过程中，评标委员会人员可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书1面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正评标小组人员不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正
（2）澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分
（3）评标委员会人员对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标小组人员的要求
六、投标文件的一致性要求投标人应保证投标文件正本与副本、书面投标文件与工程量清单电子投标文件的一致性评标时，当副本和正本不一致时，以正本为准当书面投标文件与电子投标文件不一致时，以最不利于投标人的方式确定第四章合同条款及格式第一部分通用合同条款通用合同条款使用《浙江省水利水电工程施工招标文件示范文件》中的合同条款第二部分专用合同条款1一般约定词语定义
1.1合同当事人和人员I.
1.
21.
1.
2.2发包人______________________________承包人（签约后填入）
1.
1.
2.3监理人（签约后填入）
1.
1.
2.6工程和设备II
1.3单位工程批经工程质量监督机构确认的工程项目划分表中确定的具有独立发挥作用或独立施工III
3.4条件的永久建筑物日期IV
1.4缺陷责任期（工程质量保修期）水利部分为年，其他部分个月L21其他完工验收指《水利水电建设工程验收规程》中的合同工程完工验收通用合同条款中“竣工验收”一词具有相同含义合同文件的优先顺序
1.4除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下
（1）协议书（包括补充协议书）；中标通知书；2投标函及投标函附录；3招投标澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料；4专用合同条款；5通用合同条款；6技术标准和要求；7图纸;8已标价的工程量清单9经双方确认进入合同的其他文件10图纸和承包人文件
1.6施工图纸
1.
6.1项目工程施工前天提供给承包人
1.
6.27承包人提交的图纸和文件
1.
6.3图纸和文件的提交计划1承包人在签署协议书后天内，监理人应在收到该提交计划后天内批复承包人714施工总进度计划2承包人应在收到开工通知后的天内报送监理人审批，监理人应在签收后天内批复承包人714施工总布置设计3承包人在收到开工通知后的天内报送监理人审批，监理人在签收后天内批复承包人714临时设施设计4在临时设施开始施工前天内报送监理人审批，监理人应在每项设计文件签收后天内批复承包人714施工方法和措施5承包人应在收到开工通知后的天内7施工图纸6在该工程项目开始施工前天内17在每项工程开始施工或制造安装前天内27图纸和文件的审批
1.
6.4（）监理人应在收到承包人提交的各项图纸和文件后天内批复承包人114设计修改图和设计修改通知单
1.
6.5
（1）承包人应在7〜14天内通知监理人监理人应在7~14天内将修改和补充后的图纸和文件提供给承包人
（2）应在该部位开始施工7~14天前及时签发设计修改图联络
1.7来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达发包人办公地址或指定的发包人代表2发包人义务提供施工场地
2.3删去本款全文，并代之以发包人负责办理工地范围内的征地和移民，向承包人提供施工用地，提供的用地范围和期限在签订合同时确定3监理人监理人的职责和权力
3.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，但监理人在行使下列权力前，必须得到发包人
3.
1.1的批准（）按第款规定，批准工程分包
14.3
（2）按本章第
11.3款规定，确定由承包人提出的因发包人原因造成的工期延误及延长完工期限
（3）按第
15.2条规定，当变更引起的合同价格增减时作出变更决定尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行监理人按第条规定增加相应的费用并通知承包人和抄15送发包人4承包人承包人一般义务
4.1
（1）合同签订后20日内按相关法律规定办理有关本项目的施工证件和批件（）民工工资支付保证金数额合同价的/%（整万元），即元；形式；民工工资支付保证金在合同工2程通过完工验收合格后天内退还（不计息）10
（3）民工工资问题，严格按“关于全面实施永康市水务系统内水务工程农民工工资款和其他工程款分账管理制度的通知”（永水务
（2018）115号）文件规定执行承包人对所承揽工程的农民工工资支付负总责，在工程项目开工前，到永康市域范围内的商业银行设立“农民工工资支付专用账户”，并与建设单位、开户银行签订《水务工程农民工工资专用账户资金托管协议》专户资金须专项用于已实名登记的农民工工资发放，不得用于农民工工资以外的价款支付，其使用由建设单位、总包单位、设立专户的银行共同监管开工后，每月前足额拨付工资性工程进度款（不低于上月实际完成工程量价款的且确保能足额支付工人工资）25H15%,履约保证金
4.2履约保证金证件（）承包人履约保证金证件1履约保证金数额合同履约保证金数额合同价的（整万元），即元；形式；2%联合体投标的由牵头人统一提交履约保证金在合同工程通过完工验收合格后天内退还（不计息）甲10方要求工程承包单位提供履约担保的，应当同时向其提供相同金额的工程款支付担保分包不允许分包
4.3承包人项目负责人
4.5补充以下条款项目负责人每月驻工地的天数不得少于天，缺勤的违约金数额元/日由发包人（或其委托455225000的监理机构）进行（刷脸或指纹识别）电子考勤（考勤结果每月计算一次，下同）上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按各方考勤中最少的出勤天数计算承包人的项目负责人连续三个月及以上每月驻工地的天数少于天,发包人有权解除合同10承包人人员的管理
4.6项目部人员每月驻工地的天数不得少于天，缺勤的违约金数额项目技术负责人、专职安全生产管理人22员元/日，质量负责人、安全负责人、安全员、质检员、施工员元/日由发包人（或其委托的监理50002500机构）进行（刷脸或指纹识别）电子考勤违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按发包人（或其委托的监理机构）考勤的实际出勤天数计算撤换承包人项目负责人和其他人员
4.7项目负责人和其他人员不得擅自更换项目负责人因发生重大安全事故不适合再任、重病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、死亡、被责令停止执业、羁押或判刑等情形，无法继续担任项目负责人，承包人向发包人提出申请，由发包人审核并报水行政主管部门批准、备案后予以更换，更换到位的项目负责人资质、信用、业绩等级不低于原项目负责人；除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换或非上述原因提出更换，每次按壹拾万元/次擅自更换项目负责人违约金金额处罚外，发包人有权将其作为不良行为记录上报水行政主管部门；情节特别严重的，发包人有权中止合同在合同工程未通过完工验收或合同解除前，项目负责人确需更换的，应征得发包人、水行政主管部门同意，项目负责人更换还需报永康市水务局备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件承包人的项目技术负责人、质量负责人、安全负责人、专职安全生产管理人员、安全员、质检员、施工员等人员擅自更换或非上述原因提出更换，每人次按擅自更换项目负责人违约金的50%处罚违约金在工程进度付款中扣除不利物质条件
4.11不利物质条件的范围施工中遇到文物或古迹
4.
11.15材料和工程设备承包人提供的材料和工程设备
5.1承包人提供的工程设备监理人收到订货清单后天内批复承包人
5.
1.128承包人提供的施工设备
5.
1.2承包人在协议书签订后天内报送监理人审批，监理人收到施工设备清单后天内批复承包人88发包人提供的材料和工程设备
5.2发包人提供的材料和工程设备无
5.
2.16施工设备和临时设施发包人提供的施工设备和临时设施
6.2发包人提供的施工设备或临时设施无7交通运输道路通行权和场外设施
7.1道路通行权和场外设施的约定无第四章合同条款及格式31第一部分通用合同条款31第二部分专用合同条款31第二卷42第五章暂定价与暂定品牌表44第六章图纸51第三卷52第七章投标文件格式52施工控制网
8.1施工控制网的约定发包人应在开工日期前天内，发包人通过监理人向承包人提供测量基准点布置
8.
1.1图、基准线和水准点及其书面资料承包人在接到测量基准点布置图后天内完成施工控制网布设，并将施2工控制网资料报送监理人审批9施工安全、治安保卫和环境保护发包人的施工安全责任
9.1发包人提供通用条款中规定的资料,其余资料由承包人负责收集承包人的施工安全责任
9.2下列工程应编制专项施工方案基础加固、爆破施工、深基坑开挖及维护、高边坡施工等重要工程或高危险性工程,其中爆破工程应组织专家论证和审查文明工地
9.7本合同文明工地的约定/—O11开工和竣工（完工）开工
11.1本工程计划开工日期年月日具体开工日期以监理工程师发出的开工令或业主指令为准竣工（完工）
11.2本合同全部工程计划完工日期年月日异常恶劣的气候条件
11.4本合同工程界定异常恶劣的气候条件的范围为（）日降雨量大于的雨日超过天；150mm j
（2）风速大于14m/s的7级以上台风灾害:（）日气温超过一℃的高温大于天:3403（）日气温低于℃的严寒大于天:4-53
（5）造成工程损失的冰雹和大雪灾害；
（6）其它异常恶劣气候灾害承包人的工期延误
11.5逾期完工违约金延误日以内时，按元/日扣罚违约金，日以上时，按元/日扣罚违约201000202000金（包括前日）20工期提前
11.6工期提前的奖金约定无12暂停施工承包人暂停施工的责任
12.1（）承包人承担暂停施工责任的其他情形按通用条款，其他无5发包人暂停施工的责任
12.2
（3）发包人承担暂停施工责任的其他情形按通用条款，其他无13工程质量工程质量要求
13.1质量评定
13.7重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定创备
13.
7.1工程合格标准为达到工程验收规程规定的合格标准
13.
7.7质量事故处理
13.8工程竣工验收时，发包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷的备案资料14验收和检验材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责按通用条款约定
14.
1.5本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料碎试块、砂浆试块，钢筋、水泥、砂石料、条块石
14.
1.6试件等15变更变更的范围和内容
15.1变更的范围和内容的约定非政府投资工程按通用条款政府性投资工程除按通用条款有关规定外,变更程序还应符合《永康市政府投资项目工程变更管理办法》（永政办发「2018120号）有关规定本项目工程变更按本市政府性投资项目的有关规定执行
（6）本合同为固定单价合同，增加或减少合同范围内的任何项目的工程量仍按合同单价执行已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目单价的，可以参照投标报价中类似子
15.
4.2目的单价计算确定，由承包人提出，经监理审核、发包人确认后执行a某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；b清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变,仅调整发生变化的组合子目价格；己标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，重新组价
15.
4.3
（1）原材料价格按投标文件价格计取；无投标材料价格时，由承包人按市场采购价（不得超过市场信息价）报监理人审核，发包人同意后进入单价
（2）工程组价采用与招标控制价编制套用一致的浙江省现行水利工程定额和有关规定及其他有关规定
（3）取费费率按照承包人投标时不同工程类别选取费率对于新增的合同中无相同或类似单价的工程项目费率，水利部分按编制招标控制时套用的《浙江省水利水电工程设计概（预）编制规定》执行，园林景观部分按《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》规定执行，取费费率取各项弹性区间费率的中间值
（4）上述单价按投标人投标报价综合优惠幅度同口径优惠，即投标总价与招标控制价的优惠幅度
（5）按照上述原则仍无法组价的，双方协商确定承包人的合理化建议
15.5承包人实现合理化建议的奖励金额为二暂估价
15.8（）发包人和承包人组织招标的暂估价项目发包人组织招标的暂估价项目“
15.
8.11（）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务系L.216价格调整物价波动引起的价格调整
16.1物价波动引起的价格调整方式在规定范围内超过规定幅度的物价波动采用造价信息调整价格差额约定为合同执行期间，仅对合同工程的水泥、砂石料进行价格调差（）在合同执行期间，人工预算单价调整执行浙江省水利厅关于人工预算单价调整的相关文件1
（2）约定的主要材料的找差方式若有效施工期间的平均信息价（无相关信息价材料按签证价）与招标人编制控制价编制价涨跌幅度超过±5%时，超过部分予以调整找差，找差部分只计取税金，不下浮信息价按永康、金华信息价依次套用有效施工期按开、完工报告所确定工期的前80%月份约定为有效期，但沥青税按实际使用月份为有效期找差价款只计取税金，不计费也不作为取费基数找差量按招标人预算（控制价）的用量计算（发包人或承包人认为按该用量计算不合理时根据竣工图按招标人预算（控制价）编制时的采用定额按定额用量计算）
（3）除上述约定的范围物价波动引起的价格调整外，其他材料、机械价格由投标人承担物价波动风险，在合同执行期内不作调整
（4）因工期延误产生的人工、材料、施工机械台班等价格变化1）因发包方原因或者非承发包双方原因造成工期延误的，延误期间价格上涨造成的价差由发包人承担，价差（正值）计入工程造价；反之，价格下降造成的价差则由承包人收益，价差不计入（负值）工程造价）因承包方原因造成工期延误的，延误期间价格上涨造成的价差由承包人承担，价差（正值）不计入工程2造价；反之，价格下降造成的价差则由发包人收益，价差计入（负值）工程造价17计量与支付预付款
17.2本合同支付工资性工程预付款工程进度付款
17.3进度付款证书和支付时间（）增加1根据民工工资相关文件规定，发包人每月足额将工资性工程款转入承包人设立的民工工资专户工程进度款按月支付
1、在签订工程合同后且开工建设前，发包人足额拨付工资性工程预付款（合同价款的
0.3%）
2、首次支付时，另支付合同价款的2%的安全施工费，工程进度款每月25日前支付一次，支付上月经分项验收合格后已完成工程款（包括经审核的工程变更）的80%；注:每月进度款中工资性工程款不低于上月实际完成工程量价款的15%,且确保能足额支付工人工资若本月总包单位未及时申报工程款，则由发包人书面告知及时申报
3、完工验收符合国家相关工程质量验评标准后付至累计完成总工程款的80%；
4、经永康市审计机关结（决）算后累计支付审定价的
98.5%,L5%质量保证金质量缺陷期（水利部分为1年，其他部分24个月）满后一个月结清，不计息，（如有责任扣款，扣除相应责任款）本款中规定的逾期付款违约金为按中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款金额的利息本款
（1）项中的“专用合同条款约定的金额”为“合同价格的
1.5%中竣工（完工）结算
17.5竣工（完工）付款申请单
17.
5.1
（1）承包人应提交完工付款申请单一式一份本款增加工程价款必须经过审计机关的审计
17.
5.3最终结清
17.6最终结清申请单
17.
6.1
（1）承包人应提交最终结清申请单一式工_份竣工财务决算
17.7承包人应为竣工财务决算编制提供的资料财务决算所需的一切资料竣工验收（验收）18本工程验收工作执行我省相关规定19缺陷责任与保修责任缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间
19.1本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下自工程接受证书中写明的全部工程完工日开始算起（发包人提前验收并签发接受证书的单位工程和部分工程，若未投入正常使用，其保修期亦按全部工程的完工日开始起算），工程质量保修期水利部分为年，其他部分个月12420保险工程保险
20.1建设工程一切险投保人按通用条款规定;投保内容按通用条款规定；保险金额、保险费率和保险期限按通用条款规定人员工伤事故的保险本款补充如下在合同实施期间，承包人应为其雇用的人员投保人身意外伤害险保险费用包含在投标报价的单价中人身和财产的损失
20.2第三者责任险
20.4第三者责任险的投保额由承包人列入投标文件的其他费用报价表中其它保险
20.5需要投保的其它内容L;保险金额、保险费率和保险期限/Q对各项保险的一般要求
20.6保险凭证2061承包人提交保险凭证的期限保险手续办理完毕后天内提交7保险金不足的补偿承包人负责补偿的范围与金额保险金不足的补偿均由承包人负责发包人负责补偿的范围与金额本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均列入报价，发包人不承担保险金不足的补偿24争议的解决争议的解决方式
24.1合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式向永康市人民法院起诉通用合同条款补充25合同类型本合同采用固定单价承包，除合同约定的找差外，在合同执行期内，单价不变，工程量按实调整26其他补充条款本工程质量要求达到合格，中标人投标质量承诺等级即为合同质量等级，竣工质量若为非一次性验收合
26.1格工程，除修补合格并扣除履约保证金外，另按工程决算造价支付违约金5%承包人应实施严格的各类安全防护措施，切实做好安民告示，设置必要的施工警戒标志，线杆保护措施，
26.2制定各项安全保证措施，做好施工照明、看守和警卫工作，有毒气体防护措施和电源电线安全保护措施，并对工程施工现场的安全负责，接受发包人和监理单位的现场代表对安全措施的监督承包人在施工期间，应加强安全管理和治安工作，若因相关管理不当发生与本工程相关的安全事故和治
26.3安纠纷事件，一切法律和经济责任均由承包人承担，发包人仅协助调解本工程竣工验收通过后日内，承包人应自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清单场地，修复
26.415场内的交通道路，撤离所有施工人员如逾期仍未撤离完的，应赔偿发包人每日元的赔偿金同时，发1000包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可，为此所发生的费用从未付工程款中扣除承包人应按约定时间和要求，完成以下工作
26.5承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求由承包人负责1已完工程成品保护的特殊要求及费用承担已竣工工程和设备未交付发包人之前，承包人负责已完工程和2设备的保护工作，并承担相应费用，保护期间发生损坏，承包人承担修复费用施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物含文物保护建筑、古树名木的保护要求及费用承担由承3包人负责保护，并承担费用承包人采购材料设备的约定工程所需材料全部由中标方自行采购，材料质量必须符合国家现行有关规范4标准和设计要求，并经监理和建设单位同意方可使用工程安全事项及违约责任5
①承包人应确保安全文明施工，对施工安全负责，在施工过程中无职工和居民重大伤亡事故，无重大行车交通事故，无重大质量事故，无火灾事故，无触电伤人事故，无重大居民投诉治安事件
②承包人应严格执行各项国家有关规定，有关技术人员必须持证上岗，专人专职负责安全
③承包人在工程施工期间，必须配备专职用电管理员，全面负责施工用电的管理
④承包人应服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等的管理规定，承包人应该专职人员负责条款的执行，发包人有权对此进行监督、检查
⑤施工期间承包人应密切注意气象预报，及时采取防范措施，防止暴风雨、洪水、雷电、冰冻等造成工程损害，对承包人未采取防范措施或防范措施不足造成的上述损害，不得向发包人提出索赔
⑥承包人在工程施工过程中要认真做好产品保护因失窃或失火造成的损失均由承包方负责，凡由此而损及业主利益时，业主将向中标施工单位索赔承包人提供竣工图的约定承包人应在工程竣工前，免费向发包人提交伍套竣工图纸和竣工资料如因资6料不符合有关管理部门的耍求，而产生的资料整理费，由承包人承担发包人根据国家造价管理的有关规定以及经审计审定的工程结算，与承包人办理最终价款结算手续7施工承包单位应严格按已确认的设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件的接受发包人及发包人委托8的监理单位对施工质量的监督和管理招标人保留在正式签订合同时修改上述除与合同价款及其支付与结算以外的其他合同条款的权利9绿化工程的合格率计算，质量要求及验收10
①乔灌木规格与设计要求相符，选用株形优良的苗木，不能用病木、畸形木、严重损伤木；控制起苗时间，常绿树种带好土球，保持苗木鲜活大苗采用移栽苗，冠幅按设计要求
②竣工验收达不到设计规格要求的苗木，在规定时间内按设计规定补植，逾期不补植的，按该苗木的投标单价加倍扣除苗木款
③成活率要求苗木成活率达到为合格工程，乔木、灌木（含草皮）合格率分开计算成活率乔木贰100%年后计算成活率
④成活率达到的，办理竣工及移交手续；成活率达不到％的，按合同单价的倍扣除死苗的工程100%102款、由业主负责补植
⑤养护要求绿化苗木养护期完工验收后一年（乔木两年）中标单位按养护标准对苗木及时浇水、施肥、除草，适度修剪、整枝，搭建遮阳篷，做好防寒保暖措施，及时做好死苗补植第二卷第五章暂定价与暂定品牌表
一、投标报价说明工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价
3.1工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质
3.2检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目
3.3的单价或价格之中材料品牌（或产地）
3.4
①投标人须标注下列材料品牌（或产地），招标人所列材料品牌（或产地）为控制价编制参考材料,投标人参照所列品牌（或产地）并注明品牌、产地
②若投标人拟选用材料为非招标人所列暂定品牌（或产地）范围，投标人在规定的提疑时间内，向招标人申报拟用材料品牌（或产地），所申报材料品牌.（或产地）质量不低于本文件所列暂定品牌（或产地）的质量并符合相关规范要求，经建设方审核后以答疑补充文件进行答复附表A暂定品牌表无附表B暂估价汇总表项目标段名称永康市2021年度小型水库扩能工程（群英水库）序号材料名称、规格单位价格（元）数量总价备注1白蚁防治项
50000.
001.
0050000.00综合价2坝顶青石杆图
1.2m m
1200.
00137.
45164940.00综合价第一卷第一章招标公告
1、招标条件永康市年小型水库扩能工程（群英水库）项目已由永发改审批号文件批准建设,招标人为2021{2021}219永康市水投水资源管理有限公司,建设资金来源为国资已落实建设资金为国资,项目出资比例招标人100%,为永康市水投水资源管理有限公司项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标
2、项目概况与招标范围本次招标工程造价约为8577269元，采用资格后审方式招标
2.1工程规模对大坝坝体采用粘土斜墙防渗处理，加固大坝；加固溢洪道长米；新建输水涵管
2.
286.2DN400长米；改造防汛抢险道路长米，宽米；水库清淤总方量约万立方米等11040041工程建设地点永康市前仓镇石雅村
2.3计划工期个月;
2.415工程质量要求不低于国家相关验收合格标准
2.
53、投标人资格要求本次招标要求具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质等级的企业
3.1本工程拟派的项目负责人须具有水利水电工程贰级及以上建造师注册资格；并且无在建工程
3.2本项目不接受联合体投标
3.3开标当日，投标人（或项目负责人）不在被永康市水务局或金华市水利局或浙江省水利厅或国家水利部
3.4或投标人注册所在地的各级建设行政主管部门公示为不能投标的限制期内；开标当日，项目负责人无涉嫌犯罪在羁押或因犯罪被判刑在刑期内（包括缓刑及监外执行）；
3.
53.6拟派项目组主要人员须出具在本单位3个月（2021年7月、8月、9月）及以上的社保缴费凭证（因社保系统与地税系统对接问题，造成社保费用未能及时足额到达社保系统，如社保凭证中有显示未到账的,应补充提供税务部门扣款凭证），如为退休返聘人员须提供返聘协议；投标人在投标时，需提供符合卜.述、这二条要求的承诺书
3.
73.
43.
54、招标文件的获取凡有意参加投标者，请于2021年月日17时00分至2021年月日23时59分登
4.1陆永康市公共资源全流程电子交易综合系统下载招标文件及相关资料3不锈钢格栅G235/60/100SG（240mm宽）m
50.
00169.
708485.00综合价4非开挖定向钻进直径550mm m
2700.
00110.
00297000.00综合价5启闭机房m
21800.
0031.
4756646.00综合价6波形栏杆（样式参考公路栏杆）m
220.
00259.
8157158.20综合价7量水堰项
5000.
001.
005000.00综合价8程标识牌800*2300（含基础）块
2500.
001.
002500.00综合价9工程简介碑800*2000（含基础）块
2200.
001.
002200.00综合价10永久性责任牌800*1800（含基础）块
2000.
001.
002000.00综合价11管理范围保护范围公告牌800*1800（含基础）块
2000.
001.
002000.00综合价12警示牌800*1800（含基础）块
600.
002.
001200.00综合价13深水警示牌800*1200（含基础）块
600.
001.
00600.00综合价14花岗岩界桩个
100.
0010.
001000.00综合价153t螺杆启闭机套
6500.
001.
006500.00主材价16水文自动化测报系统套
34000.
001.
0034000.00主材价17测压管UPX制作安装m
300.
00106.
4031920.00主材价18四芯屏蔽水工线缆RVSP4*
0.3（含保护管）m
18.
00300.
005400.00主材价19高清红外线球形监控摄像头（含立杆及支架）套
3.
0020000.
0060000.00主材价20光纤（12芯单模室外铠装电缆，含安装）m
20.
00200.
004000.00综合价21电缆（YJV22-
0.6/
1.0KV）-4*10（含安装）m
80.
00200.
0016000.00综合价22电脑台
5000.
001.
005000.00综合价附件（采集模块、光纤接收器、交换机、硬盘23套
10000.
001.
0010000.00综合价录像机等）24DN355闸阀个
2.
003500.
007000.00主材价25DN355机械水表个
1.
003500.
003500.00主材价26DN355三通个
1.
001000.
001000.00主材价合计
835049.20甲方说明永康市2021年度小型水库扩能工程（群英水库）设计图纸未明确的内容、土石方运距等按以下内容进行控制价编制
1.控制价编制石方开挖按VHI级考虑
2.本工程土石方外运按3km考虑
3.库底清淤，工程量暂按7500m3考虑，结算按实调整
4.粘土开挖运距按
10.5km计算，结算按实调整
5.碎运输按双胶轮车运100m计算
6.大坝嵌沟石方开挖暂按12m2计算
7.白蚁防治费用暂按50000元考虑，结算按实调整
8.坝顶彩色人行道砖未注明粘结材料，暂按干铺计算
9.所有的路缘石（侧石）均按照预制税计算
10.图纸平面图、剖面图、节点图不一致的内容，按照节点图、剖面图、平面图的顺序计算相关工程量
11.迎水坡图纸标注200厚砾石垫层（粒径2-5）的垫层按粗砂垫层计算
12.图纸标注的为砂壤土回填的部位，不考虑利用开挖料回填
13.溢洪道底板开挖全部按石方开挖计算
14.原溢流堰拆除按拆除税计算
15.原溢流堰挡墙拆除暂按60m3,计算结算时按实调整
16.溢流堰桩号0-
002.6处底板厚度按30cm计算
17.本工程大坝、溢洪道、溢洪道便桥及输水涵管外露部位税均按抗冻要求计算，溢流堰图纸标注C25F50校考虑W4抗渗，即按C25W4F50碎考虑
18.输水涵管进口开挖土石比例按各50%计算，启闭机房开挖暂按10m,进水口基础开挖宽暂按5m计算，结算时按实调整
19.老涵管微膨胀水泥注浆封堵长度暂按40m计算，结算时按实调整
20.防汛道路土石比例暂按3:7计算，结算时按实调整
21.0+000桩号只计算碎面层，碎石垫层，和排水沟工程量土石方开挖暂不计，结算时按实调整
22.0+000-0+060段不考虑安装栏杆，结算时按实调整
23.道路工程考虑埋设
①1000mmII钢筋碎管10m,结算时按实调整
24.便桥油毛毡填缝暂按三油二毡计算，结算时按实调整
25.四芯屏蔽水工线缆RVSP4*
0.3（含保护管）、光纤（12芯单模室外铠装电缆，含安装）、电缆（YJV22-
0.6/
1.0KV）-4*10（含安装）、工程量暂按图纸工程量计算，结算时按实调整
26.附件（采集模块、光纤接收器、交换机、硬盘录像机等）暂按10000元/项计算，结算时按实调整
27.界桩暂按10个计算，结算时按实调整
28.管理房工程由于设计提供的图纸数量较少部分工程量无法计算，故管理房工程包括所有的建筑、结构、装饰、水电及施工措施等一切施工内容）暂按1800元/m2计算，结算时按施工图计算以及实际施工内容进行结算
29.机电设备安装费用按主材费用的10%计取
30.施工临时工程（包括施工导流工程、施工交通工程、施工场外供电工程、施工房屋建筑工程及其他临时工程等）按建安工程造价的3%计算
31.该工程的级配碎石均考虑外购计入
32.税工程所用砂石料全部按外购计入
33.工程暂估价，甲方定价项目及价格详见《暂估价汇总表》和《业主定价汇总表》
二、工程量清单需投标人自行在网上下载招标控制价详见第六章图纸如有需要，投标人自行向招标人或招标代理索取第三卷第七章投标文件格式（项目名称）工程施工招标投标文件商务投标文件或（技术投标文件）投标人:（盖单位章-电子签章）法定代表人或其委托代理人（签字-电子签章）商务标目录1）投标函；2）企业营业执照和法定代表人有效身份证复印件;3）授权委托书（若进行授权的）；4）投标承诺书；5）己标价工程量清单6）暂定品牌响应表7）投标人认为评标中所需提交的其它资料
5、投标文件的递交鉴于新冠病毒疫情防控需要，本项目开标采用不见面开标形式
5.1投标截止时间为2021年月日09时30分
5.
26、发布公告的媒介本次招标公告同时在浙江政务服务网（浙江省公共资源交易服务平台）（网址）、金华市公共资源
6.1交易中心永康市分中心网（网址）发布金华市公共资源交易中心永康市分中心电话
6.2扫黑除恶举报电话
7、行政监督部门永康市水务局电话
8、联系方式招标人永康市水投水资源管理有限公司代理机构浙江求是工程咨询监理有限公司办公地址永康市金城路号办公地址永康市五金北路号西侧三楼1087283联系人许女士联系电话联系人周先生联系电话年月日202111商务标有关格式要求
一、投标函永康市水投水资源管理有限公司（招标人名称）我方己仔细研究了永康市年小型水库扩能工程（群英水库）项目施工招标文件的全部内容,愿意
1.2021以人民币（大写）（¥）的投标总报价，工期，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，承诺工程质量达到，委派的项目负责人为（资质等级；身份证号）O我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件
2.我方已通过“永康市公共资源全流程电子交易综合系统”提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）
3.元（¥）o如我方中标
4.
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程我方在此声明
5.
（1）所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确
（2）我方已详细审阅招标文件（包括补充文件）的所有内容，完全理解并同意放弃因此不明和误解的所有权利
（3）我方接受招标文件中的所有条款和条件，并承诺如投标文件不符合招标文件的要求，招标人可在招标的任何环节拒绝我单位投标或作废标处理，责任我单位自负，不向招标人索赔任何经济损失
（4）如招标人缩短相关招标时间，我方完全理解并积极配合，自行合理安排制作标书时间，同意放弃相关的所有权利投标人（盖单位章--电子签章）法定代表人或其委托代理人（签字--电子签章）地址__________________________电话_____________________传真_______________________邮政编码___________________年月日
二、企业营业执照和法定代表人有效身份证复印件（盖单位公章-电子签章）
三、授权委托书U、投标承诺书!本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托—（姓名）为我方代理人代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担委托期限自开标之日起60日历天附委托代理人身份证复印件授权代表联系电话授权代表钉钉号委托人（盖单位公章-电子签章）法定代表人（盖印章-电子签章）我公司为参加项目的投标,认真阅读了项目的招标公告及招标文件等关于本项目招标的所有资料，按招标文件规定编制并投送标书，确认标书的所有资料及内容均真实有效，遵守国家、省及永康市的有关招投标管理规定参加本项目投标并郑重承诺在项目投标过程中及中标后不发生下列行为:
1、相互串通投标或与招标人串通投标；
2、转让、出借资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以本单位名义承揽工程；
3、报名及投标过程中提供虚假证书、证明及其它资料；
4、投标过程中低于企业成本价或恶意过高报价，扰乱招投标秩序；
5、投标时隐瞒参加投标的项目负责人在建工程情况；
6、投标时隐瞒参加投标的项目负责人有不良行为记录；
7、开标过程中不遵守投标会场纪律，无理取闹；
8、中标后不按招标文件规定交纳合同履约保证金；
9、中标后无故放弃中标或不与招标单位签订合同；
10、中标后项目负责人及项目部主要人员不能按规定到场上岗；
11、拖欠项目民工工资；
12、将承包的工程转包或违反规定进行分包；
13、虚假、恶意投诉；
14、投标过程中违反相关招投标法律、法规、规章的行为；
15、其它不诚信行为若发生以上行为之一，自愿接受以下处罚
1、取消投标资格或中标资格;列入招投标不良行为记录或黑名单;
2、
3、相关行政管理机关的处罚（盖单位公章-电子签章）委托人:（盖印章-电子签法定代表人:章）
五、已标价工程量清单投标文件工程量清单报价表格式以“水利商务投标制作工具”中生成打印为准
六、暂定品牌表响应表序号材料名称招标人暂定品牌投标响应品牌备注第二章投标人须知投标人须知前附表
（一）条款号条款名称编列内容名称永康市水投水资源管理有限公司地址永康市金城路号1087招标人联系人许女士联系电话名称浙江求是工程咨询监理有限公司地址永康市五金北路号西侧三楼283招标代理联系人周先生联系电话永康市年小型水库扩能工程（群英水库）项目项目名称2021建设地点永康市前仓镇石雅村对大坝坝体米用粘土斜墙防渗处理，加固大坝；加固溢洪道长米；新建
86.2DN400建设规模输水涵管长米；改造防汛抢险道路长米，宽米；水库清淤总方量约11040041万立方米等设计单位永康市水利水电勘测设计有限公司建安投资8577269元（暂估价
835049.2元）资金来源国资100%资金落实情况落实100%完成《永康市年小型水库扩能工程（群英水库）项目》设计图纸中的历直内2021容，包括为完成该内容需承包人做的一切前期准备和完成该内容后交付前的成品招标范围保护，具体以工程量清单为准列入清单的暂定价、暂估价项目达到本市规定必须招标额度的，应按规定另行招标确定工期要求15个月质量要求不低于国家相关验收合格标准技术标目录1）投标人基本情况表；2）企业营业执照复印件、资质证书复印件；3）安全生产许可证复印件；4）项目管理班子配备情况表；拟派项目组主要人员（指项目负责人、项目技术负责人、质量负责人、安全负责人、专职安全生产管理人员、安全员、质检员、施工员，每个岗位一名）必须在“浙江省水利建设市场信息平台”公示上可查，并在投标文件中提供网站查询结果
①拟派项目组主要人员应为投标人本单位正式员工；
②项目负责人必须由贰级水利水电工程专业的注册建造师担任；
③项目技术负责人、质量负责人、安全负责人必须由水利水电专业注册建造师担任，其中质量负责人、安全负责人两个岗位可由项目负责人或项目技术负责人兼任（不得一人同时兼任质量负责人、安全负责人两个岗位），其他岗位不得相互兼任；
④安全员、质检员、施工员必须由取得中国水利工程协会颁发的全国水利水电施工现场管理人员培训合格证书或者中国水利企业协会颁发的全国水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书的人员担任；
⑤投标人的“三类人员”（企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员）必须持有省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（A、B、C证），其中企业分管安全生产的副总经理应有任命文件5）拟派项目组主要人员及“三类人员”提供相应证书复印件6）拟派项目组主要人员须出具在本单位3个月（2021年7月、8月、9月）及以上的社保缴费凭证（因社保系统与地税系统对接问题，造成社保费用未能及时足额到达社保系统，如社保凭证中有显示未到账的，应补充提供税务部门扣款凭证），如为退休返聘人员须提供返聘协议；7）项目负责人声明书；8）符合第一章招标公告中第
3.
4、
3.5条的承诺书;9）拟投入本工程的主要施工设备表；10）拟配备本工程的试验和检测仪器设备表；11）投标人认为按本招标文件规定须提交的其他材料
一、投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构（经济类型）法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数主项资质等级项目负责人营业执照号高级职称人员注册资金其中中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工增项资质备注注企业各类资质、资格的证书或证明的提供应按招标文件第七章投标文件格式中“目录
二、技术标”的内容要求提供
二、项目管理机构组成表执业或职业资格证明职务姓名职称备注证书名称级别证号专业注提供项目管理机构相应专业资格证书复印件
三、项目负责人声明书__________________（建设单位）我公司为参加工程的投标，认真阅读了__________________项且的招标公告及招标文件等关于本工程招标的所有资料，我公司拟派项目负责人（身份证号）近三年内无重大质量安全事故目前未在其他合同工期未到的项目上（已提前完工的除外）任项目负责人特此声明投标单位（盖单位公章--电子签章）法定代表人（盖印章-电子签章）年月日承诺书（符合第一章招标公告中第、条的承诺书）
3.
43.5__________________（建设单位）投标单位（盖单位公章-电子签章）法定代表人（盖印章-电子签章）年月日
五、拟投入本工程的主要施工设备表型号国别制造额定功率生产用于施序号设备名称数量备注规格产地年份KW能力工部位
六、拟配备本工程的试验和检测仪器设备表序号仪器设备名称型号规格数量国别产地制造年份己使用台时数用途备注条款号条款名称编列内容、本次招标要求具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质等级的企业
1、本工程拟派的项目负责人须具有水利水电工程贰级及以上建造师注册资格；并2且无在建工程、本项目不接受联合体投标
3、开标当日，投标人（或项目负责人）不在被永康市水务局或金华市水利局或浙4江省水利厅或国家水利部或投标人注册所在地的各级建设行政主管部门公示为不能投标的限制期内；投标人资质条件、开标当日，项目负责人无涉嫌犯罪在羁押或因犯罪被判刑在刑期内（包括缓刑5及监外执行）；
6、拟派项目组主要人员须出具在本单位3个月（2021年7月、8月、9月）及以上的社保缴费凭证（因社保系统与地税系统对接问题，造成社保费用未能及时足额到达社保系统，如社保凭证中有显示未到账的，应补充提供税务部门扣款凭证），如为退休返聘人员须提供返聘协议；、投标人在投标时，需提供符合上述、这二条要求的承诺书
7451.9踏勘现场投标人自行踏勘允许分包内容不允许分包不得分包内容不允许分包分包
1.
111.12偏离允许细微偏差
1.13联合体投标不接受构成招标文件的经永康市水务局备案后的对招标文件所作的澄清、修改或招标补充文件
2.1其他材料构成投标文件的按新情况更新或补充其在申请投标时提供的资料；投标人认为应附的其他材料
3.1其他材料投标最高限价同招标控制价投标有效期60日历天（从投标截止之日算起）条款号条款名称编列内容投标保证金的金额人民币壹拾柒万元:截止时间2021年月日23时59分（以到账时间为准）账户全称金华市公共资源交易中心永康市分中心；缴纳方式一投标保证金形式以银行转账形式从企业基本账户汇出账号、开户行信息获取方式通过登录“永康市公共资源全流程电子交易综CA合系统”，点击“缴纳保证金”，选择需要缴纳保证金的项目（标段）并点击“获取账号”，选择银行确认后系统生成“缴纳订单”；投标人在转账时请按照“缴纳订单”中的信息填写收款账号、开户行信息注、账号根据不同项目（标段）随机生成，此账号只在本项目（标段）中使用有1效，请注意核对账号漏填、混填或错填均视为未按时缴纳保证金、投标保证金要求单笔付款，并且与“缴纳订单”中的金额一致未在规定时2间内足额到账的，其投标文件将不予受理投标保证金、缴纳时备注本项目编号3缴纳方式一电子投标保函形式从企业基本账户缴纳保费的保函保险形式账号、开户行信息获取方式通过登录“永康市公共资源全流程电CA子交易综合系统点击“缴纳保证金选择需要缴纳保证金的项目（标段）并点击“电子保险保函”缴款方式，保费须从投标单位基本账户支付，具体操作方式详见交易网相关操作说明；注、通过保险公司保函方式缴纳的，应于保证金缴纳截止时间前通过电子交易系1统选择电子保险保函方式缴纳，在建保电子保函”平台在线办理本项目（标段）“E的投标保证金保险保函（单）、缴纳后使用CA锁登录系统复核是否缴纳成功2缴纳方式二免交投标保证金，本项目不适用投标单位应按方式一或方式二缴纳，否则投标文件不予受理招标人发放中标通知书后5个工作日内，向对招标结果无议异的非中标候选人退还投标保证金招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向中标候选人退还投投标保证金的退标保证金对招标结果提出议异或涉及投诉的投标人的投标保证金按有关规定处还理。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
