2022有关建筑工程施工合同范文集锦5篇

有关建造工程施工合同范文集锦篇20225建造工程施工合同篇1发包人（以下简称甲方）承包人（以下简称乙方）说明本合同根据广东省建设厅推行的《广东省建设工程标准施工合同》编制而成，作为发包人和承包人的合同签订的版本,合同条款须根据招标文件的要求及承包人的投标文件内容适当调整补充；第一部份协议书

一、工程概况工程名称拘留所迁建工程工程地点石鼓镇原知青场工程规模及内容办公楼4层，监房2层，高度

16.5米，总建造面积

6849.22平方米结构形式框架工程立项、规划批准文件号高发改审函

[20]16号法定代表人（签字）:法定代表人（签字）:签订日期年月日建造工程施工合同篇4（以下简称“业主”）与（以下简称监理单位）经过双方商议一致，签订本合同

一、业主委托监理单位监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下工程名称工程地点工程规模总投资监理范围

二、本合同中的措词和用词与所属的监理合同条件及有关附件同义」

三、下列文件均为本合同的组成部份

①监理委托函或者中标函；

②工程建设监理合同标准条件；

③工程建设监理合同专用条件；

④在实施过程中共同签署的补充与修正文件

四、监理单位允许，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务

五、业主允许按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金本合同的监理业务自年月日开始实施，至年月日完成工程建设监理合同标准条件词语定义、合用语言和法规第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义⑴“工程”是指业主委托实施监理的工程⑵“业主”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方，以及其合法继承人3“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人4“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织5“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人6“工程建设监理”包括正常的监理工作、附加工作和额外工作」7“日”是指任何一个午夜至下一个午夜的时间段8“月”是指公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段第二条工程建设监理合同合用的法规是国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或者工程所在地的地方法规、地方规章第三条监理合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准监理单位的义务第四条向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务第五条监理机构在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为业主提供与其监理机构水平相适应的咨询意见，认真、勤奋地工作匡助业主实现合同预定的目标，公正地维护各方的合法权益第六条监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产在监理工作完成或者中止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主，并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品第七条在本合同期内或者合同终止后，未征得有关方允许，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料第八条业主应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件第九条业主应当在双方约定的时间内免费向监理机构提供与工程有关的为监理机构所需要的工程资料第十条业主应当在约定的时间内就监理单位书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定第十一条业主应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速作出决定的常驻代表，负责与监理单位联系更换常驻代表，要提前通知监理单位第十二条业主应当将授予监理单位的监理权利，以及监理机构主要成员的职能分工，及时书面通知已选定的第三方，并在与第三方签订的合同中予以明确第十三条业主应为监理机构提供如下协助:

（1）获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录」

（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录「_第十四条业主免费向监理机构提供合同专用条件约定的设施，对监理单位自备的设施赋予合理的经济补偿、二第十五条如果双方约定一业主免费向监理机构提供职员和服务人员，则应在监理合同专用条件中增加与此相应的条款］1本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份副本份，各执份I业主（签章）监理单位二（签章）1法定代表人:（签章）法定代表人:「（签章）年月日年月日建造工程施工合同篇5发包人（全称）法定代表人住所联系电话:承包人（全称）法定代表人_住所」联系电话依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建造法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项商议一致，订立本合同

一、工程概况工程名称工程地点工程内容工程立项批准文号资金工程承包范围

二、合同工期合同工期总日历天数天开工日期年月日竣工日期年月日

三、工程总造价

1、签约合同价为人民币（大写）（元）;其中

（1）安全文明施工费人民币（大写）（元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额人民币（大写）（元）；

（3）专业工程暂估价金额人民币（大写）（―元）；

（4）暂列金额人民币（大写）（元）

2、合同价格形式工程质量符合质量标准

五、材料的提供承包人在每月一日将下月采购的材料设备以报表形式报发包人，经发包人确认后方可采购采购的材料设备须经发包人派出的工程师、监理工程师、承包人三方共同签字确认后方可使用

六、双方普通权利义务

1、发包人派驻的工程师姓名;职务_____________________________________________________________________9职权

2、监理单位委派的工程师姓名；职务:■_______9发包人委托的职权需要取得发包人批准才干行使的职权:

3、不实行监理的，工程师的职权:

4、承包人代表姓名;职务.______________________________________________________________________9职权

5、发包人代表姓名;职务.______________________________________________________________________9____职权:」

七、工程价款结算

1、合同签订三日内，甲方对付工程总造价的%给乙方作工程预付款

2、钢架安装完成三日内，甲方再付工程总造价的%给乙方作钢构件材料款

3、工程施工完毕验收合格，三日内甲方再付工程总造价的%给乙方作工程尾款

八、工程的验收

1、各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，专职质量检查员应进行检查

2、施工时对路基的中线桩位进行放样测量，对箱涵的基坑开挖及所有基础位置进行放样，由专职质量检查员组织监理对测量放样进行复测，保证施工的准确性

3、台背或者墙后填土、路基填筑碾压完成规定作业遍数后,在平整度符合规定标准的基础上，采用灌砂法进行检验路基压实度，检验合格，并经监理工程师签证后方可进行下一层填筑

4、钢筋施工过程中专职质量检查员应对钢筋规格、数量、位置随时进行复核检查，特殊注意一些较复杂部位的钢筋如桥头搭板钢筋，在安装完成后应进行检查验收，钢筋必须绑扎坚固，钢筋不得有滑动、转折、移位等情况

九、维修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起7天内派人修理承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托其他人员修理

2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当即将到达事故现场抢修

3、对于涉及结构安装的质量问题，应当按照《房屋建造工程质量保修办法》的规定，即将向当地建设行政主管部门报告，

二、工程承包范E■EJ资金争取上级支持，不足部份由地方财政配套资金解决承包范围施工总承包（包括建造及安装工程）

三、合同工期工程合同工期总日历天数235天拟从20年12月30日开始施工，至20年8月21日竣工完成

四、质量标准工程质量标准要求达到国家建设工程质量验收标准（GB50300-20_）合格以上

五、合同价款合同总价（大写）—;（小写）7元项目单价口详见承包人的投标报价书（招标工程）；详见经确认的工程量清单报价单或者施工图预算书（非招标工程）

六、组成合同的文件采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修

4、质量保修完成后，由发包人组织验收

十、违约责任发包方、承包方应当共同遵守上述约定，如果一方违反约定给另一方造成经济损失，应当支付相应的赔偿

十一、争议的解决本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人商议解决或者邀请第三方调解商议或者调解不成的，双方约定向仲裁委员会申请仲裁发包人（公章）委托代理人_电话」传真开户银行账号邮政编码:年一月―日承包人（公章）委托代理人电话:传真「开户银行账号邮政编码年月日组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部份《通用条款》第

2.2款赋予的规定一致

七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部份《通用条款》第1条赋予它们的定义相同

八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务

九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务

十、合同生效订立合同时间年月日订立合同地点公安局会议室合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于即时生效甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）:_________法定代表人（签字）年—月—日年—月—日建造工程施工合同篇2建设单位设计单位施工单位合同造价合同编号建设单位（简称甲方）施工单位（简称乙方）甲方深圳施工根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目以及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺利完成的原则经过甲乙双方商议签订本合同第一条工程地点第二条工程内容（具体见施工预算）第三条承包方式包工包料包质量第四条工程总造价第五条付款方式

1、工程完成验收合格后，甲方支付给乙方全部工程款第六条合同工期

一、双方商定总工期天开工日期年月日竣工日期年月日

二、如遇下列情况，经甲方代表允许后，工期可以顺延

1、工程量变化和设计变更

2、非乙方的原因超过4小时以上停水停电时

3、不可抗力（如地震、台风、火灾、雨灾等）

三、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期

四、乙方如无正当理由不得迟延工期第七条工程质量要求按设计规范要求，质量达到合格标准第八条材料设备材料采用国家标准合格产品第九条工程施工先后双方的工作和有关责任

一、甲方

1、负责解决施工场地的用水用电，保证乙方在施工期间的需求

2、负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作

3、组织工程竣工验收工作

二、乙方

1、做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况

2、做好施工安全工作，否则，发生安全事故，由乙方负全责

3、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定］

4、参加工程竣工验收工作第十条工程完工后，质量保修年第十一条合同生效与终止本合同自向甲乙双方法人代表或者委托代理人签字、盖章后生效，尾办完工程验收交接和竣工结算后，其条款即告终止」第十二条本合同一式四份，其中甲乙双方各两份均具有L同等法律效力|甲方盖章:乙方盖章:「二法人代表（签字）」法人代表（签字）」年月日年月日建造工程施工合同篇3发包方（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）为了确保，需，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建造法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程组织施工事项协商一致，特订立本协议

一、工程名称

二、工程地点

三、工程施工范围及技术要求详见施工图纸及工程量清单

四、工程造价本工程预算价为万元元整）（详见工程预算书）

五、承包方式包工包料

六、结算方式本工程结算时委托有资质的中介机构结算审核下浮率为，工程量按实计算根据施工图纸及现场实际发生工程量计算，信息价、劳保费用、定额套用及取费标准等按本工程预算标准执行

七、付款方式工程竣工验收合格并经审核决算后支付工程决算审核总造价的90%,余款10%作为保修金，待保修期满后一个月内付清

八、工程工期工期总日历天数为天，自年月日至年月日因雨季和甲方原因造成工期延误，由乙方书面申请经甲方确认后，工期可予以相应顺延若乙方未按约定的日期完工，超过5天后，每延期一天扣工程款300元

九、施工要求

1、乙方必须严格按照甲方技术要求及核定的工程数量进行施工，按时保质保量完成，工程质量标准须达到合格以上

2、乙方应自觉提高安全生产意识，做好现场安全防护措施，确保施工安全，施工过程中一切安全责任及措施费用概由乙方负责

十、其它事项

1、乙方必须具备相应的施工资质，经甲方认定后方可签订施工协议

2、乙方必须协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜

3、本工程完成后，由乙方书面申请报甲方审批后方可进行验收

4、验收时，若乙方未按图纸施工，乙方须在15日内整改到位，否则甲方不予支付工程款

5、本工程质量保修期为个月，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期间发生质量问题一切保修费用由乙方承担在甲方书面通知3日内，乙方未进场修复，视为自动抛却保修金，由甲方委托它方维修

6、

十一、本协议共股壹份、办公室存档壹份），乙方执壹份，自双方签字盖章之日起生效附件施工图纸及工程预算书甲方（盖章）乙方（盖章）:。