反担保保证书5篇

反担保保证书篇5致鉴于（以下简称发包人）与（以下简称承包人）在项目中签订工程施工合同（包括补充合同，下同）；发包人与承包人约定，为保证承包人履行上述施工合同规定的承包人义务，承包人须向发包人提交由你方出具的上述工程的《履约保函》；承包人已向你方申请《履约保函》我以我本人的信用和全部财产为承包人向贵司提供在贵公司开具《履约保函》的反担保，并向你方作出如下保证

一、我本人的保证方式为无条件的不可撤销的无限连带责任保证《履约保函》（以发包人最终接受的保函为准，包括续保延期的保函）为本反担保保证书的主合同，《履约保函》无效，本反担保保证书依旧有效

二、我本人的保证责任范围包括，发包人要求你方承担的《履约保函》项下担保金额的本金、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等）

三、我本人履行保证责任的方式若因承包人违约，在发包人要求你方承担保证责任时，由我本人代为赔偿；或者在你方先行承担赔偿责任后，由我本人无条件地承担对你方的赔偿责任当你方凭本反担之日起至贵公司代委托人/借款人向债权人/受益人偿还担保债务之日后两年

四、本反担保人保证对委托人/借款人的上述全部债务（如本保证书第二条所述）负有法律上和经济上代为清偿的义务和责任若委托人/借款人未能按约履行其与债权人/受益人签订的借款合同或者相关合同中约定的债务，本反担保人保证在收到贵公司索偿通知书后十五个工作日内无条件地代为清偿，不得有任何异议

五、本反担保人特殊保证如贵公司还同时享有由委托人/借款人或者其他任何第三人提供的物的反担保或者连带责任保证反担保，不论贵公司是否向上述物的反担保人或者其他连带责任保证反担保人提出承担反担保责任的请求，本反担保人自愿优先承担对贵公司的连带保证反担保责任，无条件地承担第一位的反担保责任，并承诺抛却一切抗辩权

六、本反担保保证书不因上述委托担保协议书、委托人/借款人与债权人/受益人签订的合同、贵公司与债权人/受益人签订的保证合同或者保函的任何修改、补充、删除，而受到影响或者失效，本反担保保证书不受上述协议或者合同效力的影响，本反担保保证书始终有效

七、反担保人在此确认并保证、反担保人的财务状况足以保证反担保人有能力履行此项反担保；

1、反担保人愿以拥有的全部资产（包括家庭财产）承担连带保证2责任;、反担保人允许向贵公司提供全部资产清单，如贵公司认为有3必要，可对清单中所列财产进行评估，评估费用由反担保人承担；、反担保人保证对清单中所列财产拥有彻底的所有权从本合同签订4之日起，反担保人非征得贵公司允许，再也不自行处分以上财产（包括设定抵押、质押、转让等）如贵公司认为有必要，可对其中部分财产进行保险、设定抵押、质押，反担保人保证协助办理有关登记手续（如设定抵押、质押，则另行签订抵押、质押反担保合同，本反担保保证书具有同等法律效力）；、如以上全部资产尚不足以承担对贵公司的反担保责任，则反担保人5保证对不足部份继续承担清偿责任，直到本反担保保证书第二条所述款项及费用全部还清为止

八、本反担保保证书下的反担保是反担保人的连续性义务和责任，其连续性不受任何争议、索赔和法律程序的影响，也不因委托人/借款人是否分立、合并、重组、改制、破产、无力清偿、丧失企业资格、更改组织章程，以及发生任何本质上的变更而有任何改变本反担保保证书更不受委托人/借款人与其他方签订的任何合同、协议、文件的制约，本反担保保证书始终有效

九、本反担保保证书合用中华人民共和国法律、法规若因本反担保保证书引起的或者与本反担保保证书有关的任何争议、分歧、纠纷,首先应当商议解决，商议不成的，应当按照以下第项规定的方式解决争议

1、向本反担保保证书受益人所在地人民法院提起诉讼

1、向仲裁委员会申请仲裁2

十、贵公司的任何通知以及向反担保人提出的要求可以书面形式按本反担保书列明的地址送达反担保人，反担保人联系方式发生变化，反担保人在变化后三个工作日内书面通知贵公司任何通知或者要求按照该联系方式发送，应视为在下述时间送达

①如为信函，以邮戳所示日期为送达之日；

②如为传真，发送之日即为送达之日；

③如为专人递送，收件人签收之日为送达之日；

④如交由专业快递公司递送，以寄件人交寄后满三日为送达之日任何文件或者要求送达到反担保人的地址，即视为送达反担保人（签字）地址（指模）电话身份证号码年月曰反担保人配偶声明作为（反担保人）的配偶，本人允许（反担保人）以我们夫妻XXX XXX共有财产为上述连带责任保证反担保提供财产保证反担保人配偶签字（指模）年月曰保书和发包人要求你方承担保证责任的通知或者你方已先行赔付的凭据等要求我本人承担责任时，我本人将在收到上述资料之日起日内无条件地履5行上述保证责任

四、若我本人不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务，应向你方支付逾期违约金，每日的违约金按照欠款金额的计算，并赔偿5%由此给你方造成的损失

五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起，至承包人履行完毕上述施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任之日或者你方因履行上述《履约保函》项下的保证责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止若你方延长《履约保函》期限，我本人允许仍按前述约定相应延长本反担保保证书的有效期限

六、、本反担保保证书的附件包括我本人提交的以下资料，我本人保证所提交的资料是真实、合法、有效的，并承担相应法律责任个人身份证复印件；1个人基本情况，包括家庭住址、家庭主要成员、联系方式及其他；2个人财产清单及权属证明文件复印件；3本人配偶关于保证债务为夫妻共同债务的声明4

七、因本保函纠纷提起诉讼的，由你方所在地人民法院管辖保证人日期年月日反担保协议担保人（以下称甲方）住所地法定代表人反担保人（以下称乙方）住所地法定代表人为了保障甲方担保贷款债权的实现，乙方应向甲方提供反担保根据有关法律、法规的规定，经甲、乙双方商议一致，订立本合同

一、反担保的主债权种类和数额乙方在本合同规定期限内与贷款人签订的《保证担保借款合同》或者《保证金质押合同》等合同约定的并由甲方提供信用担保的贷款或者承兑等，最高担保贷款限额为一万元

二、合同的期限自年月日至年月日止，时间年

三、反担保资产乙方愿意以其享有所有权或者处分权的资产向甲方提供反担保，反担保资产由本合同项下的《反担保资产清单》（附后）载明，该《反担保资产清单》属本合同的组成部份

四、反担保的范围:

（一）甲方代为乙方清偿的全部债务（本金、利息、滞纳金和实现贷款人债权的费用等），以及应由乙方支付给甲方的滞纳金

（二）甲方为实现债权而产生的费用，如诉讼费、律师费、咨询费、差旅费等

五、其他特约事项

（一）当反担保资产价值明显降低时，乙方应按甲方的要求提供与降低部份价值相当的反担保资产，并办理相应的反担保手续

（二）反担保期间，未经甲方书面允许，乙方不得擅自将反担保资产转移、赠与、转让、出租、出售、抵押或者以其它方式处分本合同项下的反担保资产，并不得实施降低反担保资产价值的任何行为

（三）反担保期间，乙方应合理使用反担保资产，负责反担保资产的维修、保养，并承担相关费用，保证反担保资产的完好无损甲方有权对反担保资产的状况进行监督检查，乙方应当积极配合

（四）乙方不得隐瞒反担保资产存在的任何瑕疵（如权属争议、被查封、被扣押、已设定抵押权等）

（五）当甲方代偿后未得到清偿时，甲、乙双方应在甲方代偿后的10日内，商议将反担保资产折价处理；在前述约定的日内双方商议不成的，10乙方将按甲方的授权对反担保资产予以拍卖、变卖处理，乙方应当积极配合反担保资产折价或者拍卖、变卖所得实际价款应当首先清偿甲方（实际价款为拍卖、变卖收入扣除相关费用后的余额），如不足以清偿的，甲方依法就不足部份另行向乙方追偿；反担保资产折价或者拍卖、变卖所得实际价款清偿甲方后的余款归乙方所有并在清偿后日内交付乙方15

（六）乙方有下列情形之一，应及时书面通知甲方、经营机制发生变化，如实行承包、租赁、联营、合并（兼并）、分1立或者股东发生变化、与外商合资（合作）、破产、歇业、解散等;、涉及重大经济纠纷的诉讼；

2、反担保资产的权属发生争议；

3、被停业整顿、被吊销营业执照；

4、因乙方在经营中的违法、违规行为被处罚；

5、单位住所、电话、法定代表人、经营范围、注册资本、公司章程等6工商登记事项发生变更注第项情形应提前七日通知甲方，第项至第项情形应在事后三126日内通知甲方

五、违约责任甲、乙任何一方违约，应按照主合同贷款金额的向对方支付违约金如果违约方给对方造成为了损失且违约金不足以赔偿的，违约方还应当支付赔偿金

六、本合同在履行中若发生争议或者任何一方需要变更本合同某一条款时，双方应商议解决，商议不成，向人民法院提起诉讼

七、本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效本合同一式五份，甲、乙双方各执壹份，登记方壹份，抄送贷款人壹份，均具有同等法律效力甲方乙方签约地点签约日期年月日反担保保证书篇3致担保有限公司XXXX根据贵公司与有限公司（下称委托人/借款人）签署的编号为xxxxxxxx号的《委托担保协议书》，贵公司为委托人/借款人XXXXXXXXXXXXXX向银行分行（债权人/受益人）所申请的期限为年金额为人民币XX XXX（币种）万元的贷款（贷款/工程/其他）提供贷款（贷款/履约/其他）担XX保本人应借款人/委托人的请求，愿意以反担保保证人（以下简称反XXX担保人）的身份向贵公司提供无限连带责任保证反担保，现出具以贵公司为惟一受益人的、无条件的、不可撤销的、无限连带责任的反担保保证书，并做如下保证本反担保保证书所担保的债权种类为依据委托人/借款人与贵公司签订的《委托担保协议书》中约定，由贵公司为委托人/借款人向债权人/受益人提供的金额为人民币（币种）万元的贷款（贷款/工程/其他）担保而对XX委托人/借款人享有的债权具体的内容以委托人/借款人与债权人/受益人签订的合同或者协议以及贵公司与债权人/受益人签订的保证合同或者保函之约定为准致公司（下称贵公司）根据贵公司与（下称债务人）签署的编号为—的《委托担保协议书》的规定，贵公司为债务人向（下称债权人）所申请的期限为（年/月）金额为（币种）万元的（贷款/承兑汇票/信用证/综合授信/保函/其他）提供担保本人（下称反担保人）应债务人的请求，愿意以反担保人的身份向贵公司提供反担保，现出具以贵公司为惟一受益人的、无条件的、不可撤销的、连带责任的反担保保证书（下称反担保书）、本反担保书担保的债权种类为1依据债务人与贵公司签订的《委托担保协议书》的约定，由贵公司为债务人向债权人提供的金额为（币种）__万元的（贷款/承兑汇票/信用证/综合授信/保函/其他）项下债务担保而对债务人享有的债权具体的内容以债务人与债权人签订的合同或者协议、贵公司与债权人签订的保证合同或者保函以及债务人与贵公司签订的委托担保协议书之约定为准、本反担保书担保的范围包括2贵公司为债务人担保的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、

2.1伤害赔偿金、债权人实现债权的费用以及担保费、逾期担保费、滞纳金、利息、违约金、贵公司实现债权的费用等债权人及贵公司实现债权的费用包括但不限于诉讼或者仲裁费、

2.2财产或者证据保全费、执行费、律师费、评估费、拍卖费、鉴定费、差旅费、调查取证费等、本反担保书的保证方式为连带责任保证;在反担保人按反担保书约3定承担责任之情况下，如还有其他保证反担保人的，各反担保人承担连带共同保证责任、本反担保书项下的保证期间为自本反担保书生效之日起，至贵公4司代债务人向债权人偿还担保债务之日后两年止、本反担保人保证对债务人的上述全部债务负有法律上和经济上代为5清偿的义务和责任若债务人未能按约履行其与债权人签订的借款合同或者相关合同或者协议以及其与贵公司签订的委托担保协议中约定的义务，本反担保人保证在收到贵公司通知书后五个工作日内无条件地代为清偿，不得有任何异议、本反担保人特殊保证如贵公司还同时享有由债务人或者其他任何6第三人提供的物的反担保或者连带责任保证反担保，不论贵公司是否向上述物的反担保人或者其他连带责任保证反担保人提出承担反担保责任的请求，本反担保人自愿优先承担对贵公司的连带保证反担保责任，并承诺抛却一切抗辩权本反担保书所担保的债权同时存在债务人提供物的担保的，贵公司有权要求本反担保人先于物的担保承担保证担保责任债务人提供了物的担保的，贵公司抛却该担保物权、担保物权顺位或者变更担保物权的，本反担保人允许继续按照本反担保书的约定提供并承担连带责任保证致担保有限公司XXXX根据贵公司与有限公司（下称委托人/借款人）签署的编号XXXXXXXX为号的《委托担保协议书》，贵公司为委托人/借款人向XXXXXXXXXXXXXX银行分行（债权人/受益人）所申请的期限为年金额为人民币（币种）XX XXX万元的贷款（贷款/工程/其他）提供贷款（贷款/履约/其他）担保本XX人应借款人/委托人的请求，愿意以反担保保证人（以下简称反担保人）XXX的身份向贵公司提供无限连带责任保证反担保，现出具以贵公司为惟一受益人的、无条件的、不可撤销的、无限连带责任的反担保保证书，并做如下保证

一、本反担保保证书所担保的债权种类为依据委托人/借款人与贵公司签订的《委托担保协议书》中约定，由贵公司为委托人/借款人向债权人/受益人提供的金额为人民币（币种）万元的贷款（贷款/工程/其他）担XX保而对委托人/借款人享有的债权具体的内容以委托人/借款人与债权人/受益人签订的合同或者协议以及贵公司与债权人/受益人签订的保证合同或者保函之约定为准

二、本反担保保证书担保的范围包括贵公司所担保的借款本金（借款本金/履约金/其他）、利息、罚息、复利、违约金、伤害赔偿金、贷款人以及贵公司实现债权的费用（包括但不限于诉讼或者仲裁费、财产保全或者证据保全费、强制执行费、评估费、拍卖费、鉴定费、律师费、差旅费、调查取证费等）

三、本反担保保证书项下的保证期间为自本反担保保证书生效。