建设工程设计合同

建设工程设计合同（市政工程设计合同）工程名称合同编号设计证书等或发包人:十人_____________________________

13.2关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属发包人关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或者用于与合同无关的其他事项未经设计人书面允许，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或者将之提供给任何第三方

13.5设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式由设计人承担

14.违约责任

14.2设计人违约责任

14.

2.1设计人支付发包人的违约金设计人应承担发包人相应损失1422设计人逾期交付工程设计文件的违约金设计人向发包人缴纳不少于人民币5元/天的违约金；如逾期造成发包人与第三者违约的或者影响发包人或者第三者生产、经营活动的，设计人应向发包人缴纳不少于合同价款10%的违约金，并由设计人再增加承B发包人赔偿发包人和第三者的违约金和影响发包人或者第三者生产、经营活动造成的损失;逾期超过20天的，视设计人违约，发包人有权单方解除合同_整计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限为已确定工作量部份合同价的20%o而函十人逾期违约金合计超过此上限，为设计人单方违约，则发包人有权单方面解除合同1424设计人未经发包人允许擅自对工程设计进行分包的违约责任发包人有权不采用分包人或者第三方单位的设计，并视情形有权单方解除合同，一切损失和后果均由设计人

7.Lf-t15,不可抗力

15.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形无二

16.合同解除

16.2有下列情形之一的，可以解除合同3暂停设计期限已连续超过180天

17.争议解决

17.1争议评审合同当事人是否允许将工程争议提交争议评审小组决定允许1731争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定由工程所在地律设阴!划、市政行政丰笛部门建立的国内外著名设计单位和设计大师名录库中专家、施工图审查方面专家等人员构成选定争议评审员的期限争议发生后14天内评审所发生的费用承担方式由争议败诉一方承担其他事项的约定争议评审小组的决定合同当事人关于本事项的约定执行通用合同条款

17.2仲裁或者诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决1向淮安市仲裁委员会申请仲裁;2向淮安当地人民法院起诉

18.其他

18.1设计人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务

18.2承担方案设计及其后续设计服务的设计人，若招标人发包人或者其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应无条件执行，且编制费用已包括在设计费总额中

18.3发包人认为有必要分标段进行施工招标的话，则设计人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足招标人的招标需要

18.4工程施工时，应按照规定，协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或者局部变更设计附件附件1工程设计范围、阶段与服务内容附件2发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表附件3设计人向发包人交付的工程设计文件目录附件4设计人主要设计人员表附件5:设计进度表附件6:设计费明细及支付方式附件7:廉政责任书附件1:工程设计范围、阶段与服务内容

一、本工程设计范围设计范围为

①桥梁栏杆更换对华兴桥、沈阳桥、清河桥、惠民大桥等桥梁栏杆进行整体更换；

②桥梁安全装置设置清浦大桥南侧岸跨、清河桥南侧岸跨下穿道路安装限高装置、桥梁监控等；

③虹桥防腐油漆对虹桥圆球、钢构件、排架、灯具及附属设施等进行维修、防腐油漆处理

二、本工程设计阶段划分

1、设计所需是资料采集、工程可行性研究编制及工程方案设计阶段

2、初步设计阶段

3、施工图设计阶段

4、施工配合阶段

三、各阶段服务内容

1、设计所需是资料采集、工程可行性研究报告编制及工程方案设计

2、初步设计及概算编制

3、施工图设计主要包括设计说明书、施工注意事项、施工图预算、工程数量和材料用量表、设计图纸以及取得施工图审查合格证

4、后期跟踪服务主要包括施工招标配合、设计交底、现场指导监督、施工现场跟踪服务、关键部位验收、设计变更、协助编制竣工图及竣工验收等后续服务工作附件2发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表序份数有关提交日期厅资料及文件名称事号附件3设计人向发包人交付的工程设计文件目录序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜工程可行性研18一天究报告方案设计图纸28_天初步设计及概8_天算文件施工图设计文一天12件特殊约定

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间

2.上述设计时间计划时间安排，实际时间节点按照发包人要求进行3•图纸交付地点发包人指定地发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施

4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供附件4设计人主要设计人员表名称姓名职务承担过的主要项目注册执业资格或者职称

一、总部人员项目主管其他人员附件5设计进度表序阶段时间安排备注号1;匚程可行性研究报告方案设计2初步设计及概算3施工图设计4后期跟踪服备注上述设计口寸间计划时间安排，实际时间节点按照发包人要求进行附件6设计费明细及支付方式

一、设计费总额_______________________________________

二、设计费支付方式

1.施工图审查结束后支付至设计费总额的60%；2,全部工程竣工验收合格后支付全部剩余设计费注工程竣工验收合格即为项目设计工作完成；在上述过程中对方案设计、可行性研究报告编制、初步设计及概算至施工图设计调整的工作量不单独追加费用，中标设计费在合同实施期间不因市场和政策变化因素而变动，中标设计费不予调整今后设计服务中可能浮现的各项费用含后期配合、设计所需资料采集、相关文件编制、现场服务、有关评审、图审、配合服务、市场服务费、公证费等费用计入相应单价，发包人再也不单独支付；设计单位申请付款需提供项目所在地合法正规发票，否则发包人有权拒绝付款附件7廉政责任书发包人（全称）________________________________________________设计人（全称）___________________________________________________在（项目名称）设计过程中，为加强工程廉政建设,规范建设工程各项活动中发包人设计人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书

一、双方的责任应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定L2严格执行建设工程设计合同文件，自觉按合同办事

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，伤害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度14发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或者纪检监察、司法等有关机关举报

二、发包人责任发包人的领导和从事该建设工程设计项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定

2.1不得向设计人和相关单位索要或者接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等

2.2不得在设计人和相关单位报销任何应由发包人或者个人支付的费用

2.3不得要求、暗示或者接受设计人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的设计人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动

2.5不得向设计人和相关单位介绍或者为配偶、子女、亲属参预同发包人工程建设设计合同有关的业务活动；不得以任何理由要求设计人和相关单位设计某种产品、材料和设备

三、设计人责任应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或者赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或者个人支付的费用

3.3不得接受或者暗示为发包人、相关单位或者个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或者个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第

一、二条责任行为的，依据有关法律、法规赋予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给设计人单位造成经济损失的，应予以赔偿

4.2设计人工作人员有违反本责任书第

一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿

4.3本责任书作为建设工程设计合同的组成部份，与建设工程设计合同具有同等法律效力经双方签署后即将生效

五、责任书有效期本责任书的有效期为双方签署之日起至该项目设计交付时止

六、责任书份数本责任书份数同合同份数，发包人设计人各执，具有同等效力发包人（公章）设计人（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年月日年_______________月日第一部份合同协议书发包人（全称）淮安市市政公用事业管理局设计人（全称）____________________________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建造法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就桥梁设施大修改造工程设计及有关事项商议一致，共同达成如下协议

一、工程概况

1.工程名称桥梁设施大修改造

2.工程批准、核准或者备案文号o

3.工程内容及规模

①桥梁栏杆更换对华兴桥、沈阳桥、清河桥、惠民大桥等桥梁栏杆进行整体更换；

②桥梁安全装置设置清浦大桥南侧岸跨、清河桥南侧岸跨下穿道路安装限高装置、桥梁监控等；

③虹桥防腐油漆对虹桥圆球、钢构件、排架、灯具及附属设施等进行维修、防腐油漆处理

4.工程所在地详细地址淮安市

5.工程投资估算500万元

6.工程进度安排设计周期60天，施工周期计划个月

7.工程主要技术标准符合国家、江苏省、淮安市及行业现行设计规范要求，同时应通过规划、图审、住建等有关主管部门的审查、审批要求

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围方案设计至施工图设计及全过程配合服务

2.工程设计阶段方案设计、可行性研究报告、初步设计及概算、施工图设计、施工配合阶段

3.工程设计服务内容方案设计、可行性研究报告、初步设计及概算的编制；施工图设计主要包括设计说明书、施工注意事项、施工图预算、工程数量和材料用量表、设计图纸以及取得施工图审查合格证；后期跟踪服务主要包括施工招标配合、设计交底、现场指导监督、施工现场跟踪服务、关键部位验收、设计变更、协助编制竣工图及竣工验收等后续服务工作；设计所需资料采集、图审、配合其他工作，但不限于此工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附低

三、工程设计周期计划开始设计日期月日—计划完成设计日期年_月一日具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式固定总价合同；

2.签约合同价为人民币大写元

五、发包人代表与设计人项目负责人发包人代表________________________O设计人项目负责人O

六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件1专用合同条款及其附件；2通用合同条款；3中标通知书如果有；4投标函及其附录如果有；5发包人要求；6技术标准；7发包人提供的上一阶段图纸如果有；8其他合同文件在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部份上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务

八、词语含义本协议书中词语含义与第二部份通用合同条款中赋予的含义相同

九、签订地点本合同在淮安签订

十、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部份

十一、合同生效本合同自双方签字盖章生效

十二、合同份数本合同正本一式份、副本一式份3具有同等法律效力，发包人执正本份、副本份,设计人执正本份、副本份设计人（盖章）发包人（盖章）法定代表人或者其委托代理人法定代表人或者其委托代理人（签字）（签字）组织机构代码___________________组织机构代码______________________纳税人识别码___________________纳税人识别码地址地址由B政编码___________________邮政编码___________________________法定代表人___________________法定代表人_______________________委托代理人_____________________委托代理人_________________________电话_________________________电话_______________________传真________________________传真_____________________^^信箱_________________________电子信箱____________开户银行_______________________开户银行______________账号___________________________账号______________________时间年月曰时间年_月_B第二部份通用合同条款通用合同条款参照住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程设计合同示范文本的通知【建市［2022］44号】中《建设工程设计合同示范文本专业建设工程》GF-2022-0210的通用合同条款第三部份专用合同条款

1.普通约定

1.1词语定义与解释

1.

1.1合同LLL8其他合同文件包括双方有关工程设计的洽商、变更等书面协议或者文件

1.3法律合用于合同的其他规范性文件江苏省城市规划管理技术规定、市政公用工程设计文件编制深度规定等，但不限于此

1.4技术标准L

4.1合用于工程的技术标准包括合用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等142国外技术标准原文版本和中文译本的提供方无一发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求］无屋

1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为执行通用合同条款技术标准和要求之间有矛盾或存冷不二致的以其中要求犊焊格的标准为准

1.6联络161发包人和设计人应当在3种将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、允诈、确定和决定等书面函件送达对方当事人发包人和设计人联系信息发包人接收文件的地点另行通知；发包人指定的接收人为另行通知;发包人指定的联系电话及传真号码另行通知；发包人指定的电子邮箱另行通知设计人接收文件的地点另行通知;设计人指定的接收人为另行通知；设计人指定的联系电话及传真号码另行通知；设计人指定的电子邮箱另行通知

1.8保密保密期限丞”

2.发包人

2.1发包人普通义务发包人其它义务无二

2.2发包人代表发包人代表姓名;身份证号;职务;联系电话:;电子信箱;发包人对发包人代表的授权范围如下主持该项目设计全过程管理，包括组织开展发包人的工作

（1）负责安全、质量、进度的确认，以及代表发包人对设计安全、质量、进度（包括工期顺延等）、变更、认价、工程量的增减等所有相关文件的签字确认；

（2）对设计人的工作进行监督、协调及外部组织协调；

（3）对不称职的设计人员的更换权；

（4）委派工程师代表或者工程顾问进行设计管理，但其所行使的权力应得到发包人代表的确认，承包人凭发包人代表书面授权范围接受工程师代表或者工程顾问的设计管理一发包人更换发包人代表的，应当提前7手书面通知设计人

2.3发包人决定发包人应在7丞内对设计人书面提出的事项作出书面决定

3.设计人

3.1设计人普通义务

1.

1.1设计人需配合发包人办理有关许可、批准或者备案手续

3.L3设计人其他义务在履行合同过程中，设计人应执行国家和地方的法律法规法令，或者任何对工程有管辖权的部门规帝规定，并按票求调整设计•对于设计人在设计阶段一切违背本合同文件条款和国家或者地方有关规定的行为，以及因设计人未及时提供设计成果文件.并对•发包人诜成损失的..发包人有权向设计人进行索喳并可责令设计人重新设计或者减除部份设计费用，情节严重的视为设计人违约，发包人有权单方面解除合同，同时设计人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失

3.2项目负责人

3.

2.1项目负责人姓名__________;_______________执业资格及等级；注册证书号；联系电话;电子信箱;通信地址；设计人对项目负责人的授权范围如下:代表设计人全面履行对发包人的合县_

3.

2.2设计人更换项目负责人的，应提前7天书面通知发包人（除不可抗力，不得更换）设计人擅自更换项目负责人的违约责任设计人人自中换项目日声人（包括中标项目仇责人只是挂名，实际上本工程设计人另有其人的）的，视设计人违约讲行转包，发包人右叔对设计人索赔特合同价款10%的讳约仝.并々粒单方解除合同.同时谛计人环应赔偿给发包人造成的全部经济损失O

3.

2.3设计人应在收到书面更换通知后7左内更换项目负责人，但设计周期不变设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任_发包外2£权必用d上人索赔按d同价款的述/全.并日份旬人右廊堂/后做除合同,同时设i+人怀应陪传给昉回人诰成的全部经济损徒O

3.3设计人人员

3.

3.1设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限按通用合同条款执缶

3.

3.3设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任发包人有权对设计人索赔按合同价款5%的违约金

3.4设计分包

3.

4.1设计分包的普通约定禁止设计分包的工程包括/

3.

4.2设计分包的确定允许分包的专业工程包括/

3.5联合体354发包人向联合体支付设计费用的方式/_

5.工程设计要求

5.1工程设计普通要求

5.

1.

1.1工程设计的特殊标准或者要求叁

5.122工程设计合用的技术标准设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术林准,均应初为在基准n期备用的版本,以准n期:后,前述版本发牛重大交件,或者有新的法律以及拈术标准室施的,设计人府就推荐，性标准向非包人提出遵守新标准的律议.对弼制性的拆律或者标准应当遵照执行°因发包人采用设计人的建议或者遵守基准日期后新的强制件的规定贰者标准，导效设计周期延长的，由瑞计A承担

5.2工程设计保证措施履约担保设计人需提供履约担保，履约担保的形式、金额及期限的中标通知书好出;日告己7个丁作口内、合同缘订前.诗叶人知用昭木招标3件翦式根力中标价的全或者银行俣函1履约担保（不计利息）・设计人应保证履约担保在竣丁验收合格后I艮还如闪设计人违约.发句人前方他1龄合同的.广蛇人:谊怀M展幺什日库.由也不版怀，

5.3工程设计文件的要求533工程设计文件深度规定工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定~535工程的合理使用寿命年限根据法律、技术标准要求,保证工程的合理使用寿命年限

6.工程设计进度与周期

6.1工程设计进度计划

6.

1.1工程设计进度计划的编制合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间按发包人要求合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容法律规定和普通工程设计实践惯例应包括的内容

6.

1.2工程设计进度计划的修订发包人在收到工程设计进度计划后确认或者提出修改意见的期限发包人应在收到修订的工程设计进度计划后7天内完成审核和批准或者提出修改意见，否则视为发包人允许设计人提交的修订的工程设计进度计划

6.3工程设计进度延误

6.

3.1因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形无二设计人应在发生进度延误的情形后3天内向发包人发出要亲延期的书面通知，在发生该情形后座内提交要求延期的详细说明发包人收到设计又要求延期的详细说明后，应在，天内进行审查并书面答复

6.5提前交付工程设计文件提前交付工程设计文件的奖励无―

7.工程设计文件交付

7.1工程设计文件交付的内容发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为光盘（CAD及PDF格式）设计资料及文件包括但不限于汇报PPT电子档、8套方案设计文本、8套可行性研究报告、8套初步设计文件及概算、12套施工图设计文件、1张配套电子光盘（含所有内容，可采用DWG、WORD、JPEG、PDF格式，其中所有图纸必须提供DWG格式，电子版不得加密也不能采用压缩处理，其内容必须与书面设计文件必须一致），具体按业主要求

8.工程设计文件审查

8.1发包人对设计人的设计文件审查期限不超过15公

8.3发包人应在审查允许设计人的工程设计文件后面取9,设计人向政府有关部门或者第三方图审机构报送工程设计文件一对于有权部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件；对所有工程设计文件进行修改、补充和完善设计人均应免费，发包人不承担对工程设计文件进行修改、补充和完善的费用

8.4工程设计审查形式及时间安排按发包人要求执行

9.施工现场配合服务

9.1发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括设计人应为其派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件，费用由设计人自行承担

9.2设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后，至工程竣工交付前时间内提供施工现场配合服务且上述发生费用已包含在合同价款里，发包人再也不另行支付

10.合同价款与支付

10.1合同价格形式1单价合同单价包含的风险范围/风险费用的计算方法/风险范围以外合同价格的调整方法/2总价合同总价包含的风险范围投标至设计期间人TT密、丁黑具都用、政策性调整等所有风险C风险费用的计算方法木含同价檎采用固丁.故价计价方式旅中.设计人在打麻枇价时.应充分考虑风险范围白行确定风险豕和并白主报价.口不得减少设计弯用的构成,含同风险再计算调范南内的所右群出已令都计入在签妁含同M价内.田寸风险范围内含同Q价不整风险范围以外合同价格的调整方法浮现新的设计项目或者原设计内容发生实质性变化，双方另行商议3其他价格形式/

10.2定金或者预付款无

11.工程设计变更与索赔IL4基准日期后.与丁程设计明冬后,关的法律、拈术标准的印制性挪宗的分而布R修的.由叱增加的设计周期延长则由舒包人承和CII.5设计人应于认为有理由延长设计周期的要求事项发生后3天内书面通知发包人设计人应在该事项发生后5天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明发包人应在接到设计人书画声明后的5不内，予以书面答复

12.专业责任与保险

12.2执行国家、江苏省及淮安市现行相关规定

13.知识产权

13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或者委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或者其他类似性质的文件的著作权的归属归发包人所有关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:未经发包人书面允许，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或者将之提供给任何第三方。