安全生产施工协议书

安全生产施工协议书安全生产施工协议书1甲方乙方为保证施工安全，切实保护施工人员生命和身体健康，甲乙双方特订立此安全协议书本协议作为主合同的附件，与主合同具有同等的法律效力双方应严格遵守1高处作业必须带好安全帽、系好安全带，严禁穿拖鞋、酒后上班，严禁高处向下扔物品；严禁在吊篮上嬉戏、打闹、聊天、吸烟，使用时篮上不得多于两人2正常施工时吊篮的限载重量不得大于额定载荷的80%,并应使载荷篮内尽量保持均匀；吊篮每次升空前必须对关键部位进行检查，可靠后方可升空运行；患心脏病、高血压、精神病、癫痫病等不适合高处作业的人员，不得从事高处作业3吊篮运行中操作人员应经常注意各机件的运行情况，如发现提升发热、噪音异常、钢丝绳断丝、安全检查锁失效、两提升机升降速度不匀、限位开关及操作开关失灵不正当情况时，应及时检修或停止使用4吊篮不在工作时，必须将吊篮停在稳妥可靠的位置，并不能压在电缆和钢丝绳上，关掉电源，如遇雨天要对电机及电器部位进行遮盖，以防漏电5在施工中，乙方必须做到安全生产，一旦发生事故全由乙

2、在非上班时间发生安全事故，无论在工地内还是工地外，都不让项目部和班组承担损失，均由本人承担

3、如果家属、小孩来探亲，自己租住房子，不住在工地内，不带小孩进工地家属不上班的，无论在工地内还是工地外，发生一切事故均由乙方承担责任本协议书双方签字生生效，离开工地终止安徽省建设集团有限公司项目部安全员班组长（安全员）职工（签字）工种家庭住址—年—月—日安全生产施工协议书5建设单位―（简称甲方）项目部―（简称乙方）为强化我公司内部施工合同的管理，提高安全责任意识，确保安全生产项目部必须认证贯彻执行《建筑法》《建筑施工安全检查标准》等法律、法规、条例、规定，确保完成公司及项目部年度安全生产、文明施工的总目标，加大建筑施工现场安全管理及文明施工管理力度，提高安全管理、文明施工的管理水平，杜绝重大安全事故的发生，贯彻管生产必须管安全的原则，做到责、权、利相结合，并结合本工程具体情况，双方达成如下协议

一、甲乙双方应遵守建设工程安全生产管理，坚持安全第

一、预防为主、综合治理的方针严格执行国家及工程所在地颁布的有关安全生产、文明施工的法律、法规、条例、规定文件等，建立、健全并落实安全生产、安全教育、安全检查等规章制度

二、甲方有权监督、检查乙方在施工中落实安全生产、文明施工的有关制度情况，有权对乙方在具体施工中存在的事故隐患进行限期整改和对违章、违规操作进行处罚，乙方必须自觉遵守甲方的各项规章制度，接受甲方的安全检查和监督，有搞好事故隐患整改的责任和接受违章、违规操作处罚的义务

三、乙方应督促施工现场人员自觉遵守安全生产纪律，严格遵守安全生严操作规程，服从现场安全管理，确保公司的安全生产措施落实到人

四、乙方进场后，必须对所有人员进行三级安全教育，遵纪守法教育，做好安全生产技术交底，健立健全安全生产各种台帐，签订用工协议，办理暂住和就业手续在具体施工中，乙方应根据所处的施工区域范围、作业环境开展有针对性的.班前安全教育，发放劳动防护用品，建立安全检查、处理记录台帐，防止各种事故的发生

五、乙方在进行危险较大的高空作业、临边洞口作业、大型设备安拆作业、30米以上结构脚手架安装作业、深基坑施工作业、地下顶管等工程作业时必须按已申批的专项施工方案施工，并指派专人监护，特种作业人员必须持证上岗，中、小型机械的操作人员必须按规定做到定机定人和持证上岗严禁不懂电气、机械设备的人员擅自操作电器、机电设备等在各类防火、易燃易爆场所，严禁吸烟及动用明火、电焊、气割作业，严格遵守〃十不吊〃规定和〃十不准〃要求，自觉遵守施工安全生产“六大纪律〃冬季施工应落实防火防中毒措施,并指定专人值班

六、乙方必须重视对各工种的安全检查，建立各种杜绝事故发生的有效措施，对大型设备及重大危险源进行经常性的例行检查并建立专项整治台帐和检查台帐，发现隐患及时处理并给于排除，甲方有权对乙方违章作业的施工人员进行处罚直至责令停止作业，罚款在工程进度款中直接扣除，任何人无权用任何借口拒绝

七、贯彻谁施工谁负责的原则，乙方人员在施工期间因违反施工安全生产条例、安全生产规章制度，违反操作规程而引发的违章作业、违章生产，酿成的安全事故，所发生的经济费用将全部由乙方自行承担

八、施工期间乙方指派为项目部专职安全管理员，负责本项目工程安全生产、文明施工甲方有公司质安部门负责对本工程进行日常监督、检查乙方落实有关安全生产、文明施工制度的执行情况

九、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，此协议有效期限自双方签字之日起至工程结束甲方代表乙方代表（签章）年月日年月日安全生产施工协议书6甲方____________乙方为确保工程的顺利完工，有效防止和杜绝各类生产及安全事故的发生保障工人的生命财产安全，健全安全生产管理制度，增强工人的施工安全意识，按照“安全第

一、预防为主、强化管理、明确责任〃的基本原则以及《中华人民共和国安全生产法》等法规的规定为确保安全生产、文明施工，与施工人员签订安全生产协议书

一、施工队的责任和义务

1、施工队负责建立健全施工现场安全的.管理规定和措施

2、施工队负责对施工队长及施工人员进行施工项目的技术交底及安全交底，明确现场和施工安全工作的各项要求

3、施工队负责对施工队人员的入场安全教育

4、负责合同中规定由甲方承担的有关责任

5、负责整个施工现场及工人的总负责方

6、负责对特殊工种上岗人员的审查

二、施工人员的责任和义务

1、入场工人必须提供本人的身份证件并保证证件的真实有效

2、入场工人必须认真学习甲方组织的各项安全知识培训和教育,并考试合格后方能进入施工现场

3、入场工人在施工中必须正确佩带个人安全防护用品

4、入场工人必须无条件听从施工方现场管理人员及专职安全员提出的安全生产要求，并采取相应的安全防护措施

5、施工现场不得发生打架、斗殴、赌博、盗窃等违法乱纪行为，甲方按照相关公司规定对事情进行处罚并开除相关人员本协议书由甲方、施工队长及施工工人共同签订，协议书一式三份，各方各持一份有效期由进入施工现场实行开始，至本工程结束为止施工方现场施工队长施工人员身份证身份证日期日期日期安全生产施工协议书7建设单位（甲方）单位地址法人代表施工单位（乙方）单位地址法人代表第一条施工现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按建设单位要求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得建设单位认可；现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味，场内道路必须进行硬化并保证畅通；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾第二条施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制，严格按照北京市有关规定执行，避免扰民；施工现场必须设置专用厕所，并有专人管理，严禁随意大小便；生活、生产废水及施工降水未处理合格，不得排入北航下水；不得破坏树木、绿地；土方外运过程，严格按程序操作，不得在校内外遗洒，同时应有避免扬尘的措施第三条外地施工人员必须办理相关证件，禁止非施工单位人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品；禁止施工人员在非施工区随意走动，严禁和学生、教职工发生冲突第四条施工车辆进出北航时注意校园交通安全，必须缓速行驶,大型机械进出场应提前和建设单位协商，避开校园交通高峰期，必须封路施工时，须征得建设单位同意，并在路口设置明显的提示标志第五条施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备第六条现场消火栓及其他消防器材配备齐全、位置合理，应有明显的警示标志，严禁挪用，保证消防道路畅通；施工现场严禁吸烟,剧毒、易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理第七条现场施工人员须统一着装、佩带胸卡，严禁闲杂人员进入施工现场；进入施工现场必须佩带安全帽（红色为业主专用颜色），高空作业必须系好安全带，严禁工人酒后上岗，严禁攀爬脚手架，高处作业严禁向下抛掷物品第八条脚手架搭设、基坑支护及塔吊、升降梯等大型机械安装必须有上级主管安全部门审批的施工方案，各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全，杜绝发生高空坠物、土方坍塌等一切施工安全事故第九条工人食堂必须干净整洁，无蝇无鼠，操作人员证件齐全,认真执行食品卫生安全的有关规定，严防工人食物中毒；施工人员宿舍要求卫生整洁，严禁随意拉扯电线，冬季取暖严防工人煤气中毒第十条施工单位现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员,定期检查，发现问题及时整改；对建设单位提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真履行建设单位施工单位签字签字盖章盖章日期日期安全生产施工协议书8在社会发展不断提速的今天，协议的使用成为日常生活的常态,签订协议可以约束双方履行责任那么写协议真的很难吗？下面是我帮大家整理的建设施工安全生产责任协议书范文，仅供参考，大家一起来看看吧总包单位（以下简称甲方）分包单位（以下简称乙方）工程名称为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产

一、甲方的权利、责任和义务

1、严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查

2、由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字

3、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项

4、有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿

5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况

6、严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同

7、对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场

8、乙方使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要由甲方验收合格后方可使用

二、乙方的权利、责任和义务

1、承包人应严格遵守国家有关劳动保护法规及发包人各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录

2、乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意

3、严格履行发包人特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护

4、乙方对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均有乙方承担相应的责任

5、乙方对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产

6、乙方总承包人应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生

7、乙方必须设专、兼职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作

8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患

9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育有乙方负责

10、遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥

11、爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求

12、服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生

13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查,发现问题及时整改

14、必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话

15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标,制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作凡属乙方出现三违〃和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责

16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿

17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好方承担，甲方概不负责

（6）以上协议自签字之日起生效，工程竣工后自行废除甲方（盖章）乙方（盖章）年月日年月日安全生产施工协议书2甲方乙方甲方将生产区钢窗刷油漆工作承包给乙方，为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理〃方针，明确双方的安全责任，确保施工及运行中人身安全等，经双方协商一致，签订本协议第一条甲方权利和义务

1、甲方要求乙方必须配备安全带或安全绳、防滑鞋、作业人员下面必须有类似于防护垫作用的器具

2、甲方对施工现场进行监督，发现乙方不按规定进行安全防护和酒后施工等违反安全规定的行为有权进行制止，并要求其整改

3、甲方不得违章指挥乙方进行施工，且乙方有权拒绝违章指挥

4、甲方有义务协调甲方生产，保证乙方的正常施工

5、甲方要求乙方安全整改未到位，可以责令乙方停工第二条乙方权利和义务

1、乙方必须按甲方的安全要求进行施工并接受甲方的监督、检各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担

18、所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书,严禁无证上岗

19、从事食品操作的.人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒

20、对乙方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由

21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒、传播淫秽物品，严禁酒后上班

22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承J鹿试鹑魏途迷鹑巍〈追交虻谟接幸遮桐磔坪笫乱恕

三、其它

1、本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决

2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准

四、特别说明安全生产、人命关天，责任重大上至国务院、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施真正做到安全生产，以人为本

五、补充条款补充条款如下

1、乙方按甲方要求日期交齐相关手续及证件，否则除承担全部责任，还要承担上级或公司对甲方的处罚

2、------------------补充条款与协议正文具有同等法律效益本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本协议自行解除本协议一式贰份，甲方、乙方各保存一份甲方（章）乙方（章）甲方负责人分包负责人年月日年月日安全生产施工协议书9总包方（甲方）分包方（乙方）为加强施工现场安全管理，保护职工的人身健康安全和国家财产,保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、及《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》、《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程施工安全生产达成如下协议:

一、工程概况工程名称工程地点分包内容（范围）分包方式

二、工期开工日期竣工日期

三、安全生产

1、分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级主管单位（法人单位）的委托书，分包与其资质相符在授权书范围内的工程的经济组织

2、分包方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》、《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定以及其它有关安全生产的法律、法规、规范、标准和各项管理规定，能够积极参加有关促进安全生产的各项活动

3、分包方必须学习、掌握、并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式

4、分包方必须执行总包方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案

5、分包方必须执行“三级〃安全教育制度，项目经理、分包工程的负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度

6、分包方必须执行安全检查整改制度和安全技术交底制度

7、分包方必须接受总包方上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查

8、分包方必须执行安全防护设施、设备验收和检查制度

9、分包方自带的施工机械设备，必须符合国家标准规定，且机械性能良好，安全防护装置齐全、灵敏、有效

10、分包方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品，并能正确佩戴和使用

11、分包方必须执行“因工伤亡事故报告制度〃，如分包方施工现场发生因工伤亡事故，必须立即向总包方及有关部门报告，不准隐瞒不报，并全力抢救伤员，保护好事故现场如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做记录或拍照，不准破坏事故现场分包方必须积极配合总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察，不得提供伪证

12、分包方必须承担因分包方的原因造成事故的经济责任和法律责任

13、分包方有权拒绝总包方的违章指挥

14、分包方发生人员伤亡时，不管事故的责任在何方，分包方必须做好事故的善后处理工作，当总包方对事故发生负有一定管理责任时，总包方应积极协助分包方作好善后处理工作

15、总包方对分包方提出的隐患和问题，分包方应在三日内按照“三定〃原则进行整改，如不按期整改或拖延不改，甚至在此期间发生了安全事故，一切经济损失和责任由分包方承担

16、总包方有权监督、纠正分包方人员的违章、违规、违纪行为，对不服从管理的有权令其停止作业

17、总包方有权审查分包方的安全资质和进场人员的安全教育和安全交底情况

18、分包方所使用的务工人员必须是经当地建委注册、备案、各种证件齐全、审查合格的人员作业人员作业前必须经过三级安全教育、考核合格的合法务工人员分包方不准私招乱雇和使用残疾、呆傻、未成年人员进入现场进行作业如违反所发生的一切后果由分包方全部承担

19、分包方进场后要及时的与总包方签定安全生产协议书、消防协议书、临时用电协议书、环保协议书，并出具分包方企业资质证书、营业执照、安全生产许可证、职工花名册以及其他有关手续报总包方备案

20、分包方人员只允许在分包工程施工范围内进行作业，不准超出承包范围，分包方人员在现场、上下结构行走时不走指定安全通道或楼梯，违反现场安全管理规定，私拆乱改各种安全防护设施，随意动用触摸各种电器、机械设备，误闯、误入不安全区域和危险部位,造成自己人员或其他人员伤亡的，分包方应承担一切责任，总包方不承担任何责任

21、分包方承担的分项、分部工程范围内的安全防护设施、电器设备、机械设备、用电设备等未达到安全要求或防护不到位、存在缺陷等原因所造成的对自己人员或其他人员伤害的，一切经济损失和造成事故的后果以及全部责任由分包方负责承担

四、违约

1、达不到约定条件的，总包方一经发现，可要求分包方立即进行整改和补充完善，分包方应按总包方要求进行整改和补充完善，直到符合约定条件

2、因分包方原因达不到约定条件的，由分包方承担违约责任和经济支出

五、争议当总包、分包方发生争议时，可通过总、分包双方上级主管部门协商调解，若达不成一致意见，可向政府有关部门申请仲裁

六、本协议书在双方签字盖章后立即生效

七、本协议书一式两份，双方各执一份，具有同等效力总包方（盖章）分包方（盖章）负责人负责人年月日年月曰安全生产施工协议书10工程名称甲方（建设单位）己方（施工单位）为明确甲乙双方的权利和义务，保障工程实施及相关作业人员的安全，依据国家和江苏省相关法律法规的规定，结合工程项目建设的实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下协议

一、安全文明施工措施费的计取根据江苏省建设厅文件（苏建价（20xx）349号）《关于印发的通知》和苏州市建设局文件（苏建价[20xx]24号）《关于转发的通知》的规定，施工合同中明确现场安全文明施工措施费用，以及费用支付计划、使用要求、调整方式等条款，确保安全文明施工措施费落实到位和专款专用市政工程的现场安全文明措施费分为基本费（

1.0%）、现场考评费（

0.6%）和奖励费（

0.2/

0.4%）,另外对安全防护、文明施工有特殊要求和危险性较大的工程，需增加现场安全文明施工措施及方案论证、审查等费用，由施工单位在措施费中单独计取

二、甲方的权利和义务

1、甲方有权审查施工单位的安全技术措施和对乙方进行安全生产教育

2、工程开工前，甲方应向乙方提供经有关部门批准的施工用地、合格的施工设施和真实、准确、齐全的地下管线资料，组织勘察，设计文件的技术交底

3、甲方有权随时进行监督、监督，并有权责令乙方清除不安全隐患的权利

4、甲方可以委托监理单位对施工现场的安全管理实行全过程监控

5、甲方有对乙方在安全生产、文明施工中取得的突出成绩给予奖励的权利

6、甲方有对乙方在施工过程中，违反国家安全生产、消防、交通、治安管理政策、法规，违反甲方安全管理规章，不服从甲（范文词典.fanwenz）方管理等行为进行处罚直至单方解除合同和权利

7、甲方安全责任人员应检查乙方自带或外租机械设备、小型电动工具、临时用电设施以及个人防护用品（如安全帽、安全带）等,并进行验收

三、乙方的权利和义务

1、施工单位承接工程业务应当具备相应安全生产保证体系和责任制度，根据工程项目规模和特性配备足够专职安全员

2、施工单位对现场和作业面采取有效的安全防护措施，确保安全技术防护措施费用于安全防护，符合建设工程安全标准

3、在乙方施工过程中，甲方工作人员有违章指挥、强令冒险作业的行为，乙方有权制止违章行为，并提出批评、拒绝执行以及检举、控告的权利；乙方明知甲方人员违章指挥而不制止并造成损失，乙方承担责任

4、因甲方过错，造成己方人员或财产的损害，乙方有权向甲方提出索赔乙方负责人必须履行对其招收的全体务工人员进行入场前的安全生产教育的义务

5、乙方必须为其招收的外地务工人员办理所需的一切必要手续和证件，在项目开工前，办理人身意外伤害保险并支付保险费

6、在施工过程中，乙方必须自觉遵守法纪，遵守甲方安全管理规章制度、措施、规定严格遵守安全操作规程对违反本条款所造成的损失和后果，由乙方承担情节严重的甲方有权终止合同

7、在为甲方工作期间，乙方自带或外租的设备、设施，确保性能完好，进入施工现场，大型机械设备应当具备生产许可证、产品合格证、产品使用说明和设备履历书经甲方安全管理人员验收合格后方可进场凡未经验收批准，擅自投入使用，由此造成的损失，由乙方承担

8、乙方特殊工种作业人员必须依法持证上岗

9、乙方在施工期内，对施工机械设备进行经常维护保养严禁偷盗、挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料设备以及消防器材等凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理

10、在施工期内，乙方得生活区要符合甲方文明工地的要求，搞好并保持宿舍、食堂等处的环境卫生

11、乙方人员必须遵守劳动纪律，在工作中按规定正确佩戴和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗，严禁在宿舍内私拉电线；冬季，严禁在宿舍内使用电炉子等电器设备

12、夜间施工服从甲方统一管理，做到不扰民

13、在施工过程中，发现文物古迹时，要立即保护现场，并及时报告严禁破坏、私自收藏、倒卖或隐瞒不报

14、在施工过程中，发生交通、施工、机电、消防等安全事故,要立即抢救伤者，采取措施减少财产损失，保护现场，积极主动的配合甲方处理事故

四、甲、乙双方约定的其它事项

五、奖励与处罚按照工程项目所在项目部及上级有关规定执行

六、本协议为劳务合同的从合同，随劳务合同生效而生效，劳务合同解除之日起，本协议自然失效，但因乙方违背协议，造成主合同终止，不影响本协议责任条款的效力

七、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，甲方上级主管部门备案一份甲方（盖章）乙方（盖章）负责人（签字）负责人（签字）签订日期20xx年12月xx日安全生产施工协议书11甲方（发包方）重庆XX装饰工程有限公司乙方（承包方）甲方委托乙方进行工程（合同号）的施工为明确双方安全生产、文明施工的责任，防止生产安全事故，保证员工在生产活动中的人身安全与健康，保持良好的施工作业环境和文明施工水平，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《重庆市安全生产条例》，经甲、乙双方协商，一致达成如下安全合同条查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改

2、乙方在施工过程中发生的，人身伤害（含甲方和第三方）、设备损坏事故承担全部安全及赔偿责任并承担一切法律和经济责任

3、乙方必须按国家有关规定为施工人员进行人身保险

4、乙方在施工范围应设围栏或警告标识，禁止无关人员进入施工现场未经甲方同意，不得擅自拆除、变更甲方防护设施与标识，不得乱拉乱接水源、电源

5、乙方有权拒绝甲方违章指挥，且对明显有安全隐患的施工场所可以拒绝施工第三条甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同第四条本协议自签订之日起生效第五条本协议一式两份，甲乙双方各执壹份本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决，若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼甲方签名乙方签名二_年_月—日安全生产施工协议书3建设单位（以下简称甲方）代理人联系电话联系地址风险提示发包人或者发包单位审查承包人主体资格，应注意以下几个方面:

（1）审查承包人的企业形式，如果承包人是个人、合伙企业、款，双方共同遵守第一条甲方对乙方的安全施工负有监督和指导的责任，对乙方的生产工作、文明施工进行统一协调、管理第二条在分包工程开工前甲方应对乙方的安全资质和条件进行严格审查第三条乙方必须提供以下安全资质供甲方审查

1、有关部门颁发的营业执照和施工资质证书原件；

2、法定代表人证明书（法人代表授权委托书）；

3、由当地政府主管部门颁发的安全施工合格证书，施工简历和近两年安全施工记录；

4、安全施工的技术素质（包括负责人、工程技术人员和工人）及特殊作业人员取证情况；

5、保证安全施工的机械（含起重机械安全准用证）、工器具及安全防护设施、安全用具满足安全施工需要；

6、安全生产、文明施工（管理）组织机构及其人员配备；

7、安全生产、文明施工管理制度第四条甲方的责任

1、在分包工程开工前，应向乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料

2、工程开工前，应组织乙方全体人员进行安全文明施工教育和考试并监督、审查乙方的安全教育和培训的情况甲方安全教育的主要内容国家、地方、行业安全健康与环境保护法律、法规、制度、标准；本企业职业安全健康环境体系和安全文明施工要求；工程项目安全状况；安全防护知识；典型事故案例等

3、监督乙方定期组织员工体检对体检不合格或患有职业禁忌症者，以及老、弱、残者，未成年者有权清退

4、安监部门有权要求乙方参加定期或不定期的安全检查活动和安全工作例会

5、对特殊作业、危险作业等的施工项目，例如，在有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起人员伤害和设备事故的场所作业，甲方应事先进行安全技术交底，并要求乙方制定安全措施，经甲方审查合格后监督实施

6、落实合同中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护、文明施工等其他事宜第五条乙方的责任

1、建立本工程安全文明施工组织机构，专（兼）职安全员的配备必须（符合国家、行业、地方的有关规定30人以上的必须配有专职安全员，30人以下的应有兼职安全员）提供给甲方的资料和证件应与工程施工实际情况相符，在施工过程中未经甲方许可不得擅自变更

2、严格执行国家有关安全健康与环境保护的方针、政策、法律法规及电力工作规程、规定，遵守甲方职业安全健康、环境管理要求和安全生产、文明施工的相关规定与制度，服从甲方的管理、监督和指导，并定期向甲方汇报工作

3、按照业主、监理和甲方的要求，编制适合本工程的安全生产、文明施工管理制度，在工程施工过程中严格执行

4、新进场员工必须到甲方人事管理部门、安监部门等办理相关手续，经甲方组织的安全教育考试合格，领取工作卡后方可进场作业

5、进场前组织员工进行体检，并将体检合格证明报甲方备案，严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工凡已注册的人员不得随意更换，不得冒名顶替

6、工程开工前，组织全体人员进行安全文明施工教育和考试主要内容本工地施工特点及状况；工种专业安全技术要求；主要危险、危害作业场所的安全要求和环境卫生、文明施工要求；作业环境、危险源的控制措施及个人安全防护要求等

7、开工前必须对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次全面检查，确保符合安全规定的要求，确保施工安全

8、从事特种作业（操作）人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业

9、应当向作业人员提供必备的安全防护用品和用具、完善作业区域的安全防护设施，进行安全技术交底并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害

10、参加甲方组织的定期或不定期安全检查和安全活动完善班组建设，做好每天站班会的“三交“、“三装饰公司工程安全生产文明施工协议书提要甲方对乙方的安全施工负有监督和指导的责任，对乙方的生产工作、文明施工进行统一协调、管理查“（”交任务、交技术、交安全；”查衣着、查精神状态、查安全防护用品”）和每周的班组安全活动

11、对所承担的施工项目必须编制安全施工措施或方案，经甲方施工技术、安监等部门审查合格后执行，并作为承包合同的附件

12、对本作业区域内的安全生产、文明施工、环境保护、环境卫生、成品保护措施执行情况以及生活卫生的管理负责进行监督、检查、纠正和整改

13、一旦发生安全事故，必须立即组织抢救，采取有效措施保护事故现场，并迅速报告甲方

14、所有施工人员的工伤保险由乙方负责第六条预留乙方施工管理费的30%或承包合同价款的5%（或2-5万元）作为安全施工保证金，工程结束后由甲方安监部门在工程结算单签字，扣除经济处罚后返还乙方第七条甲方安监部门发现乙方在施工中存在的安全隐患、不文明施工及习惯性违章行为有权制止和处罚；对严重危及人身安全的施工作业有权责令停止作业并进行整改违章处罚按照国家、地方、行业的有关规定和甲方有关管理制度执行第八条凡由乙方责任导致的人身伤亡事故、机械设备（设施）损坏事故，；其经济损失由乙方承担发生人身死亡事故，扣除预留保证金100%发生人身重伤事故，扣除预留保证金50%第九条对不服从甲方安监部门管理或严重违章作业、野蛮施工、管理混乱、事故多发的承包单位，甲方有权立即终止与乙方所签订的合同并限期退出第十条违约责任乙方如违反本协议，甲方有对乙方进行经济处罚、停工整顿或终止施工的权利，所造成的一切后果由乙方负责甲方违反本协议也应承担相应的处罚第十一条争议处理

1、双方在履约过程中，必须严格执行本协议，若存在争议及未尽事宜，由双方本着“平等”原则协商解决

2、双方经协商，仍未达成一致；可由有关部门协调或向人民法院起诉第十二条本协议作为本工程施工合同的附件，与施工合同具备同样的法律效力本协议的有效期与施工承包合同相同本协议一式四份，甲方三份（项目部、公司工程部、档案部门各一份），乙方一份协议经双方签名盖章后生效甲方（盖章）乙方（盖章）授权代表或项目负责人签字法人代表人或授权代表签字签字时间签字时间签字时间安全生产施工协议书12建设单位（以下简称甲方）:代理人联系电话联系地址承包单位（以下简称乙方）代理人联系电话联系地址为加强建设施工安全监督管理，明确双方的安全生产责任，保障人身和财产安全，根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》的规定，结合本工程的具体情况，双方签订如下施工安全管理协议第一条建筑安装施工项目基本情况

1、工程名称

2、工程地点

3、承包方式第二条建筑安装现场管理人员为保证施工安全管理及安全责任，必须明确现场管理人员

1、乙方项目负责人，联系电话

2、乙方现场安全负责人，联系电话:第三条甲方责任

1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导

2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单

3、建立健全施工现场各项安全生产管理制度

4、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况

5、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助第四条乙方责任乙方作为工程项目的承包方，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任乙方应切实履行以下安全责任

1、乙方按照国家的有关规定，为施工人员办理人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具

2、乙方人员进入甲方场地或区域，必须遵守国家及行业相关法规及甲方的各项规章制度和要求并对全体施工人员进行安全培训和教育，施工人员必须严格按照施工项目的操作规程施工和作业

3、乙方在甲方场地或区域内施工，必须按安全要求做好安全防范措施、及悬挂和设置安全标准，并按安全规程、标准及规定执行，加强施工安全检查和监督，发现违章作业者要坚决纠正并做出处理

4、乙方安全责任的负责人必须全面负责监督其施工人员，按照甲方安全制度有关要求安全施工，直至该工程和项目结束为止

5、乙方在施工过程中，要接受甲方及监理单位的监督检查

6、承包单位人员对所在施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并落实整改后方准施工一经施工，就表示已确认该施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态承包单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责第五条违约责任

1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失

2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失

3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金第六条出险理赔责任对于施工过程中出现意外，造成人身伤亡事故，由保险公司依据相关条例规定和额度负责理赔，甲方不承担赔偿责任第七条甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同第八条本协议一式两份，甲乙双方各执一份甲方（盖章）法定代表人或委托代理人（签字）签订时间年—月—日乙方（盖章）法定代表人或委托代理人（签字）签订时间年—月—日安全生产施工协议书13甲方___________乙方___________分包项目_______________________第一条为了加强施工现场安全管理，保障电信设施、设备安全畅通和施工人员及其它有关人员的人身安全，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国合同法》及甲方公司相关安全管理规定，甲乙双方签订《安全生产责任协议》第二条本协议书适用于土建、消防系统建设、安装、改选、改造工程;通信管道、通信线路、通信设备安装工程施工现场的安全生产、文明施工活动第三条甲方有权（而非义务或责任，下同）对乙方施工现场安全进行监督甲方代表有权对施工现场的安全管理进行指导和监督，乙方必须服从甲方代表的管理和监督检查，工程相关单位应积极配合，确保施工现场安全第四条乙方对施工现场的安全管理必须坚持安全第

一、预防为主的方针，注意安全施工、文明施工，确保电信设备、设施安全和人员安全乙方应当执行国家、地方、行业主管部门有关标准、规范、规程乙方在施工过程中必须严格遵守以下规定

（一）通信管道、线路施工现场，应特别重视并遵守下列要求必须设立警示信号标志，白天用红旗，晚上用红灯，以便引起行人和各种车辆的注意必要时应设围栏，并请交通民警协助，以保证安全施工区域，有平行与交越电力线缆，必须采取相应措施，避免发生人员伤亡事故施工人员进入人（手）孔作业，应先探明人（手）孔内有无有毒、易燃气体，避免发生中毒事件施工人员进行登高作业，应先检查登高工具和保险装备，避免发生摔伤事故现场施工用电源线架设高度，必须满足安全要求;必须安装警示红灯

（二）在通信机房内施工，应特别重视并遵守下列要求必须制定确保运行设备安全措施设备开箱后，包装箱等易燃杂物应立即搬离现场施工时，不得将导线头子遗留在设备内每天下班前，必须清理施工现场或是个人独资企业，按现行法律法规将不能签订建设工程承包合同

（2）审查承包人企业是否具有建筑企业资质，资质等级是否与合同的建设项目相适应按《建筑法》规定，将工程发包给不具有相应资质的建筑企业的发包人也要承担法律责任同时联合体承包的,按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程

（3）审查承包人是否存在挂靠情况，挂靠导致合同无效发包人在签施工建设合同前应当注意审核承包人资质，是否存在超越资质等情况，避免合同无效承包单位（以下简称乙方）代理人联系电话联系地址为加强建设施工安全监督管理，明确双方的安全生产责任，保障人身和财产安全，根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》的规定，结合本工程的具体情况，双方签订如下施工安全管理协议第一条建筑安装施工项目基本情况

1、工程名称

2、工程地点

3、承包方式第二条建筑安装现场管理人员为保证施工安全管理及安全责任,必须明确现场管理人员

1、乙方项目负责人,联系电话

2、乙方现场安全负责人,联系电话:风险提示施工期间确须进入通信系统，应办理借用口令手续，用毕立即归还施工期间布放线缆，拆除竖井、巷道防火封堵物，布放线缆完毕后，应立即重新封堵设备安装完毕，必须经监理、督导、电力维护人员检查、测试无误后，方可接通电源第五条施工现场的安全生产实行施工企业法定代表人承包负责制，由乙方法定代表人承包负责施工现场的安全生产管理，乙方法定代表人应指定项目经理为主要责任人因乙方施工及施工管理原因造成通信设备、设施损坏、通信阻断、人员伤亡等，一切责任、后果和损失由乙方全部承担第六条乙方应当根据工程实际特别制定安全生产施工方案和专项技术措施，配置专（兼）职安全监督检查人员第七条乙方应当自开工之日起，在施工现场设置达到国家标准的安全防护设施，并对作业人员配备合格的个人防护用品第八条特殊工种作业人员，必须参加建设行政主管部门或者法律、法规规定的有关行政主管部门组织的安全生产教育培训L经考核合格后，方可上岗作业第九条施工现场发生伤亡事故，除按照法律、法规规定向有关行政主管部门和甲方报告外，施工企业还应当及时向当地建设行政主管部门报告对伤亡事故不得隐瞒、故意迟延报告或者谎报第十条施工现场应当符合下列要求:

（一）安全、整洁、美观，对建设单位及甲方通信设施、设备应给予保护；

（二）材料堆放整齐有序，不得影响建设单位及甲方正常生产秩序和通信畅通；

（三）垃圾及时处理，不得就近乱堆乱倒；

（四）户外施工因特殊情况确需夜间或雨天施工的.，乙方必须有安全施工措施（方案），报项目经理批准后方可施工需夜间在公路上施工的，要设立夜间警示灯和安全防护栏；

（五）符合卫生标准；

（六）搭建作业人员临时宿舍，应牢固，通风，布放照明电线必须安全；

（七）阻止无关人员进入施工现场第十一条乙方应当遵守下列规定

（一）不得在施工现场溶融沥青或者焚烧油毡、油漆等易产生有毒、有害烟尘和气体的物质；

（二）不得从高处向下抛撒建筑垃圾；

（三）不得将有毒有害废弃物作土方回填；

（四）禁止在施工现场吸烟或使用明火，确因施工需要进行明火作业，应经安全保卫部门批准办理《动火证》；

（五）需进入生产机房进行施工的，乙方应到建设单位或甲方相关部门办理出入通信要害部位介绍信，方可进入施工

（六）施工所需的工程、运输车辆均由承包单位自备或租赁承包方要确保驾驶员能够对车辆定期进行维护、保养，运输设备、材料的车辆应考虑好运输线路，作到在运输过程中遵守交通规则，注意施工安全，不出现任何差错承包方因工程施工所租赁的车辆必须有合法、齐全的手续，必须严格按照安全规范使用使用第十二条违反本协议书第六条、第十二条、第十三条之任一款的,由甲方要求乙方改正，并由乙方支付甲方1000元以上5000元以下的违约金法律、法规另有规定，从其规定第十三条屡次违反本协议书相关条款，甲方有权取消乙方参加通信工程建设资格情节严重的，报告司法机关追究其刑事责任第十四条本协议执行过程中发生纠纷，双方应协商解决协商不成由甲方所在地人民法院解决第十五条本协议书作为双方施工合作框架协议的附件，自签订之日起生效甲方___________乙方___________签订日期年—月—日安全生产施工协议书14

一、目的为贯彻“安全第

一、预防为主、综合治理〃的安全生产方针，明确在施工项目交叉作业中的各自安全责任，保障工程项目和施工人员的安全与健康，把安全管理的风险降到最低点，结合本工程的特点，确保安全、健康与环境目标的实现，召开这次专题会《中华人民共和国安全生产法》第四十条两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的,应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调〃的规定经双方协商同意，制定此协议，双方遵照履行

三、要求施工双方必须遵守如下条款

1、必须认真贯彻国家有关安全生产的方针、政策；严格遵守《电力建设安全工作规程》，严格执行凯迪项目经理部有关安全文明施工管理规定，进行施工作业

2、必须制定保证施工作业的安全制度、措施，配备劳动保护的用品用具，切实完善安全防护设施，确保措施到位

3、对施工作业人员要进行高处作业、交叉作业安全交底，强化作业人员的安全意识，杜绝违章作业

4、在锅炉房内施工区域高处、交叉、危险作业时，施工双方必须明确一位安全生产管理人员，负责本单位施工安全以及同另一方在安全方面进行协调的工作

5、施工作业双方要经常在施工中对安全问题进行沟通和协商，当施工中发生冲突和影响施工作业时，下方要先停止作业，上报科能监理部、凯迪项目经理部，由安全监理工程师、凯迪安全工程师和双方单位的安全管理负责人进行协商处理

6、协议各方在施工中要对安全工作互相监督，共同做好交叉作业区域内安全工作，各自应在施工作业中加强安全检查，发现问题要及时处理解决，消除事故隐患

7、双方施工单位要顾全大局，服从管理，落实交叉作业专题会内容和各自的安全责任，如有不遵守此协议内容，野蛮施工、违章不断者，科能监理部、凯迪项目经理部将按照《安全文明施工管理考核办法》给予违章者单位、个人、施工负责人连带处罚，并按照处罚标准基数高于两陪以上的处罚标准进行考核

四、浙江安装公司安全责任

1、施工作业中所用工具等物品应随手放入工具袋；作业平台应随时清扫干净；拆卸下的物件、余料和废料均应及时清理运走，不得任意乱置或向下丢弃，传递物件禁止抛掷

2、高处作业的人员必须严格遵守现场安全管理规定，对任意乱置或向下丢弃，抛掷物件者，将按照《安全文明施工管理考核办法》进行加倍处罚并清理出现场

3、明确一位安全生产管理人员（陆柏泉），负责本单位施工安全以及同另一方在安全方面进行协调的工作

五、甘肃二建安全责任

1、施工作业中所用工具等物品应随手放入工具袋；作业平台应随时清扫干净；拆卸下的物件、余料和废料均应及时清理运走，不得任意乱置或向下丢弃，传递物件禁止抛掷

2、明确一位安全生产管理人员（王彦波），负责本单位施工安全以及同另一方在安全方面进行协调的工作

六、成都龙泉公司安全责任:

1、施工作业中所用工具等物品应随手放入工具袋；作业平台应随时清扫干净；拆卸下的物件、余料和废料均应及时清理运走，不得任意乱置或向下丢弃，传递物件禁止抛掷

2、高处作业的人员必须严格遵守现场安全管理规定，对任意乱置或向下丢弃，抛掷物件者，将按照《安全文明施工管理考核办法》进行加倍处罚并清理出现场

3、明确一位安全生产管理人员（邓奎），负责本单位施工安全以及同另一方在安全方面进行协调的工作

七、双方现场协调联系人员

1、浙江安装公司施工负责人王志涛安全负责人陆柏泉（负责和甘肃二建及龙泉联系）

2、甘肃二建施工负责人李鹏）安全负责人王彦波（负责和浙江安装及龙泉联系

3、成都龙泉施工负责人吴志强安全负责人邓奎（负责和浙江安装及甘二建联系）浙江安装公司甘肃二建公司成都龙泉公司施工负责人施工负责人施工负责人安全负责人安全负责人安全负责人年月日年月日年月日安全生产施工协议书15总承包方（或简称甲方）分包方（建设单位外委）（或简称乙方）为贯彻执行国务院“安全第

一、预防为主〃的安全生产方针，落实安全生产责任制，保障人民群众生命财产的安全，为施工生产活动创造安全的作业环境，辽宁鲸鹏建设集团有限公司就长春中海m庭四期工程与建设单位外委分包方相关问题达成以下协议

一、工程概况工程名称长春中海m庭四期工程工程地点长春市高新区超凡大街与创意路交汇处

二、协议内容

1.甲方责任及义务LL开工前甲方负责对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料L

2.甲方有权要求乙方制定施工安全措施，并在施工前上报甲方审核

1.

3.甲方有权检查、督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知单，直至清退出场

1.

4.甲方指派专人负责与乙方联系安全生产方面的工作

1.

5.对不符合安全要求的，甲方安全员有权停工和采取强行措施使之达到安全标准

2.乙方责任及义务

2.

3.乙方须严格遵守长春市关于施工企业用工管理的相关法律、法规及条例任何因为乙方违反上述条例造成的案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由乙方承担，因此造成的甲方的经济损失由乙方承担

2.

4.乙方必须为其施工及管理人员办理意外伤害保险，保险费用由乙方自己承担

2.

5.乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用，非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用

2.

6.乙方应保证隐患整改率为100%,并达到长春市文明安全样板工程标准

2.

7.乙方应杜绝死亡、重伤、火灾、设备损坏等重大事故，事故轻伤率控制在3%以下

2.

8.乙方必须尊重并服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方

2.

9.乙方必须执行甲方总体工程施工组织设计和安全技术方案乙方编制的单项作业安全防护措施，需报甲方审批改变原方案必须重新报批

2.

10.乙方须执行安全技术交底制度和班长班前安全讲话制度，并跟班检查管理

2.

11.乙方必须接受甲方或甲方上级主管部门组织的各种安全生产检查

2.

12.乙方必须设专职安全人员实施日常检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度

2.

13.乙方自带施工用机械设备、机具必须是国家正规厂家产品,具有机械性能良好、安全防护装置灵敏可靠

2.

14.施工现场和工人操作面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护预防工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥

2.

15.凡重要的劳动保护用品必须购买正规产品如安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、配电箱、五芯电缆等

2.

16.乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净施工结束后，乙方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内

2.

17.乙方必须遵守现场安全文明施工的规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合甲方的要求

2.

18.乙方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部、长春市政府、长春市建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定乙方应严格按甲方消防保卫制度及甲方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受甲方的安全检查对甲方所签发的隐患整改通知，乙方在甲方指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合甲方的要求，甲方就此事有权向建设单位汇报情况，让建设单位参与监管

2.

19.凡由于乙方管理及自身防范措施不力或乙方工人责任造成的案件，火灾、交通事故（含施工现场）等灾害事故及其它所有安全事故，事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由乙方独立承担,因此给总包方造成的经济损失由分包方负责赔偿，总包方可对其进行经济处罚

2.

20.乙方应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法暴乱或妨害治安的行为，保持和平安定并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，由此造成的一切损失和费用均由乙方方自己负责

2.

21.乙方必须遵守国家及长春市政府有关施工扰民、噪声控制、扬尘控制、固体废弃物排放及文明施工等有关规定，施工中乙方应采取有效的措施使之降低至现行文件规定允许的程度，并且承担因违反上述规定而导致的一切责任和费用

2.

22.乙方应严格贯彻执行甲方关于施工技术管理、现场防护、施工用电、机械、化学危险品管理、消防防护及保护女工的各项程序

2.

23.乙方应对接触职业病危害源的现场工人提供符合要求的防护品，并对其健康定期进行检查，并承担其相应费用

2.

24.乙方须按规定对建筑施工过程中产生的废弃物进行分类堆放并及时清运

2.

25.现场狭小乙方不能在现场设置食堂及宿舍

2.

26.对于乙方负责处理的废弃物，甲方有权监督、跟踪检查乙方废弃物处理情况如乙方在处理过程中对环境造成污染，甲方有权另行委托第三方进行废弃物处理，发生费用由乙方承担，甲方保留采取其它处罚措施的权利施工现场情况复杂，有的一个施工工地，会同时有几个不同的.分包单位在施工，因此，针对安全生产来说，就是要服从总承包单位的安全生产管理，包括制定安全生产责任制度，遵守相关的规章制度和操作等同时，发包方与承包方双方的安全责任也应当明确界定，保障工程建设安全，双方应当做好沟通与管理，避免发生安全事故时候双方相互推诿第三条甲方责任

1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场—区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导

2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单

3、建立健全施工现场各项安全生产管理制度

4、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况

5、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助第四条乙方责任乙方作为工程项目的承包方，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任乙方应切实履行以下安全责任

1、乙方按照国家的有关规定，为施工人员办理人身保险，配备

3.外保温吊篮的使用

3.

3.甲方责任及义务

3.

3.

1.甲方负责提供吊篮给乙方做外墙保温使用

3.

3.

2.负责吊篮租赁安装调试及使用过程中的维护维修

3.

3.

3.甲方提供的吊篮必须是合格产品，设备相关资料齐全

3.

3.

4.吊篮配重块数量及重量按厂家要求设置，不允许减少

3.

4.乙方责任及义务

321.吊篮内作业人员数量不得超过2人

3.

4.

1.吊篮内作业人员必须将安全带用安全锁扣挂置在独立设置的专用安全绳上

3.

4.

2.乙方每天在使用吊篮前必须对吊篮进行全面的检查，一切正常方可使用

3.

4.

3.吊篮在雷雨、雾天和五级以上大风等恶劣气候条件下禁止使用

3.

4.

4.安全钢丝绳不得弯曲，不得有污物，不得接触油类，严禁砂浆、杂物进入安全锁内，工作钢丝绳不得有砂浆、杂物，如发现钢丝绳开裂，乱丝、变形必须通知总包方更换

3.

4.

5.锁锁紧钢丝绳时，安全钢丝绳在受力情况下，严禁强制开锁，应将平台提升，在安全钢丝绳不受力时自动打开安全锁

3.

4.

6.提升机如发生异常噪声应停止使用

3.

4.

7.吊篮使用结束后，将提升机、电控箱、安全锁用防水物品包扎，防止雨水渗入

3.

4.

8.由于乙方使用不当及人为原因造成吊篮损坏的乙方按价赔偿

3.

4.

9.吊篮内作业人员必须身体健康，有心脏病、高血压等疾病不允许进行高空作业，工作期间不允许饮酒

3.

4.

10.吊篮使用过程中由于乙方操作不当及违章作业等自身过错造成的安全事故，由乙方负全部责任，非乙方原因责任方负责本协议书一式两份，具有同等效力，由双方各执一份甲方单位乙方单位法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人地址地址电话电话日期日期:合格的劳动防护用品、安全用具风险提示工程开工前，承包方必须组织全体施工人员分工种进行安全教育、技能和安规考试，合格后方可进入现场施工需调换工种、增补或调动人员者，在上岗前均必须进行安全教育和技能安规考试，并报给发包方安全部门备案特种作业人员，必须持有有效的《特种作业证》

2、乙方人员进入甲方场地或区域，必须遵守国家及行业相关法规及甲方的各项规章制度和要求并对全体施工人员进行安全培训和教育，施工人员必须严格按照施工项目的操作规程施工和作业

3、乙方在甲方场地或区域内施工，必须按安全要求做好安全防范措施、及悬挂和设置安全标准，并按安全规程、标准及规定执行，加强施工安全检查和监督，发现违章作业者要坚决纠正并做出处理

4、乙方安全责任的负责人必须全面负责监督其施工人员，按照甲方安全制度有关要求安全施工，直至该工程和项目结束为止

5、乙方在施工过程中，要接受甲方及监理单位的监督检查

6、承包单位人员对所在施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并落实整改后方准施工一经施工，就表示已确认该施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态承包单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责风险提示如果一方存在违反以上规定或者违反消防、治安及其他安全规定的，其行为严重影响另一方正常生产经营及安全管理工作的开展，双方可以据此约定违约责任，以便发生违约行为，可以比较方便执行第五条违约责任

1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失

2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失

3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金第六条出险理赔责任对于施工过程中出现意外，造成人身伤亡事故，由保险公司依据相关条例规定和额度负责理赔，甲方不承担赔偿责任第七条甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同第八条本协议一式两份，甲乙双方各执一份甲方（盖X）法定代表人或委托代理人（签字）签订时间年—月―日乙方（盖X）法定代表人或委托代理人（签字）签订时间年—月—日安全生产施工协议书4甲方项目部班乙方姓名工种为了切实搞好安全生产，杜绝安全事故，保护职工在工作、生活中的安全和健康，使企业获得较好的，经济效益和社会声誉，特制订本安全生产责任书

一、甲方责任

1、提供施工现场防护设施，如脚手架、安全网做好安全防护

2、及时对乙方进行安全教育

3、安排专业电工负责施工用电的安装

4、给乙方进行班前安全交底和岗位操作规程交底

二、乙方责任

1、认真学习有前安全生产的规章制度，积极参加安全活动，提高安全知识，增强安全意识和自身防范能力

2、自觉遵守行业纪律、禁令，正确使用劳动防护用品和用具，遵守交通规则，注意上下班途中安全

3、严格按操作规程施工，做到不违章操作，坚决抵制违章指挥，如违反安全操作规程，项目部均有权制止和给予处罚，清退

4、在施工中发现有存在安全隐患，必须立即向项目部领导或专兼职安全员报告，整改后经复查确实无隐患方可施工

5、做到十个不准1不准无证开机；2不准在工地内穿拖鞋、光脚在现场作业；3不准破坏公共设施和公共财产；4不准在工地上随便大小便；

（5）不准在吊篮内乘人；

（6）不准在工地上赌博；

（7）不准上下一线同时作业；

（8）不准随意向外抛物料；

（9）不准违章作业；

（10）不准随意乱挂乱接电器设施

6、做到十个要

（1）要热爱我们自己的企业；

（2）要安全生产文明施工；

（3）要维护职工之间的团结；

（4）要遵纪守法做一个合格的公民；

（5）要遵守一系列有关质量、安全的规章制度；

（6）要爱护集体和个人财产；

（7）要搞好集体和个人的清洁卫生；

（8）要服从管理，听从指挥；

（9）要做好防火、防盗、防触电工作；

（10）要提倡勤俭节约，反对铺张浪费

7、做到安全三不伤害；注意自己不伤害自己，注意自己不伤害别人，不让别人伤害自己

三、其它

1、如果由于乙方在施工中违章操作或领导、工友提醒应注意安全，自己还是思想麻痹不注意安全而发生事故，由乙方自我承担责任。