工程电气承包合同格式（6篇）

工程电气承包合同格式（6篇）工程电气承包合同格式（精选6篇）工程电气承包合同格式篇1发包方（简称甲方）承包方（简称乙方）为保证工程质量，按期完成施工任务，根据国家合同法，国家建筑法等有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方共同协商达成如下协议

一、工程概况

1、工程地点太原市义井西街

2、工程名称山西省化工研究所多层住宅楼

3、工程结构框剪结构

4、建筑面积以施工图纸为依据，按20_年预算定额《山西省建筑工程消耗定额》的建筑面积计算规则结算（地下室算全面积,阳台按规定计算）、承包范围根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确责任、权利和义务，确保工程质量，保证施工安全，使本工程达到文明施工，按期竣工双方本着自愿、互利的原则签订本合同

一、工程概况及承包内容和价格

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程结构建筑面积约M2（以实际面积为准）

1.4承包工作内容照明系统管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和电表、防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的内容动力系统管路及套管预留预埋、电缆桥架安装、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容弱电系统（电视、电话、宽带等）管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试

1.5承包价格18元/m2（不含临电）

18.5元加2（含临电）（按建筑面积计算）

1.6承包方式:包人工费、包辅材（铁丝、钉子、绝缘胶带和塑料胶带等）、包工具（手持电动工具及钢卷尺、划线笔、压线钳等）、包质量、包安全、包工期、包文明施工

1.7付款方式

1、按照工程形象进度进行支付或者借支

2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册，由本人领取工资时必须本人签字确认，不能代领，更不得私自挪用人工工资，如发现承包人挪用人工工资，由乙方自行承担一切责任

二、合同双方的权利和义务

1、甲方负责主材料供应

2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工在施工中发现材料质量问题及时汇报

3、乙方要提前一周提出材料计划，材料计划要准确，甲方根据乙方提供的材料计划供应材料，若实际使用量超出乙方的材料计划，超出部分乙方自行负责，甲方有权从工程承包费中扣除多余材料费用

4、乙方负责现场临时用电设施的建立、维护、拆除各种电气的孔洞预留与封堵

5、进场材料与甲方保管人员共同验收（包括型号、规格），发现材料存在质量问题、型号、规格不符合要求及时汇报

6、乙方负责进场材料的卸车入库，配合甲方做好进场材料的保管工作避免丢失与损坏

三、工期按甲方规定的工期按时组织施工，在实际开工日至甲方规定的工期内完成施工

四、甲方责任

1.对乙方进行技术和安全交底为乙方在施工现场提供临时库房

2、负责提供施工图纸壹套及相关的设计变更通知

3.按工程进度向乙方拨付工程款

4.监督检查乙方的质量、安全、进度、材料和机具的使用情况,并对问题提出整改要求，并视情节轻重给予处罚

5、负责工程的整体进度及各分包单位的进度协调，负责有关工程会议，协调各协同单位施工中出现的矛盾

6、随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况，检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况当乙方违反规定或工作达不到所要求的标准时，要求乙方进行整改、返修

五、乙方责任:

1、乙方应认真核查甲方所提供的施工图纸，有义务指出甲提供施工图纸中可能存在的缺陷和漏点并在施工之前将发现的图纸上的错漏及时通知甲方，避免造成损失，否则，在施工过程中因乙方的职责未尽而导致一切变更不予增加费用

2、乙方施工人员进入施工现场，必须服从甲方的安全、生产管理，统一管理和指挥，遵守各项规章制度，杜绝违章施工

3、严格执行甲方的技术交底，按交底和设计做法进行施工，对甲方的交底和通知（包括口头通知）认真领会执行

4、严格遵守甲方工地的各项管理制度，接受甲方对工期、质量、安全、文明施工、材料和机具的使用方面的合理处罚

5、乙方必须树立节约意识，做到工完料净场地清对乙方出现的材料浪费现象，甲方将以实际情况对乙方处以罚款

6、对监理公司和甲方提出的整改要求和通知，乙方应立即整改,不得消极拖延若甲方提出问题后，乙方不进行整改和整改不利，甲方将视情节轻重对乙方处以500元以下罚款，情节严重者清出现场，乙方必须组织充足且素质高的劳动力进行施工，对素质差的劳动力甲方提出后乙方必须及时更换

7.乙方必须保证安全文明施工，严格按甲方的要求组织施工，工人必须佩戴安全帽在高处作业时必须正确使用安全带物料认真堆放，垃圾及时清理对乙方违反操作规程和工地管理要求的行为，甲方视情节轻重对乙方进行处罚每人次不戴安全帽罚款100元，物料不认真堆放罚款100元，确保创建文明工地

8.甲方在施工中发现安全隐患应及时向乙方提出整改，如乙方整改不到位甲方有权停工乙方违反安全操作规程及有关规定，野蛮施工造成伤亡事故乙方责任自负

9.乙方必须执行甲方进度计划，若因乙方原因不能按期完成，每延期一天罚500元

10、乙方人员进入甲方施工现场7日内必须向甲方项目经理部报送进场人员花名册进行备案，并每人交1寸彩色正面相片两张、身份证复印件一张;并保证进场工人无违法犯罪人员负责出现一切责任后果自负未向甲方报送名册、照片、身份证的人员，甲方不承认其在甲方的工作关系按甲方要求组织足量且部分特殊工种需经培训合格取得上岗操作证的施工人员进场

11.乙方在施工现场不得发生赌博、酗酒、打架斗殴现象，每发生一次甲方对乙方处以1000元处罚若同其它分包单位发生打架斗殴现象，情节较轻的，处责任方每次罚款1000元，违反法律公安机关处理，项目部不予承担任何责任

12、确保工作面及施工现场的整洁，做到日清；工程完工后，清运所做工程项目的周转材料、自用工具、机械和设备交工前做好半成品、成品的保护工作，并负责修复造成的损坏（尤其因改线路造成对已抹灰墙面的破坏）参与交工验收，负责交工验收时提出的缺陷，并进行无偿的修理，直至达到交工验收合格为止

六、违约责任

1.乙方违约对于所干工程不符合要求的，负责无偿修理或返工,直至符合要求，并承担由此造成的损失或责任对由于乙方施工原因验收达不到质量要求，各单项工程均按实际造成的损失价值从人工费中扣除对单个工程延期交工的，每延期一天罚500元违约金

2、乙方在施工中队伍素质太低，达不到施工合同要求，工期不能保证，技术过硬的工人少，工程质量和工期达不到要求时甲方随时要求乙方退场，在施工途中不能随便向甲方要求加价或停工，否则甲方有权另换施工队伍，甲方只能按乙方的工作量的60%结算

3、乙方进入施工现场应准备充足的劳动力，保证劳动力不受季节、节假日的影响，如中途因劳动力不足或其它原因停工，甲方有权随时解除合同乙方放弃完成本工程的承包内容时，乙方应承担由此造成的经济后果，并且甲方将只支付乙方已完成工程量60%的工程款

4、乙方出现转包工程现象且乙方人员不服从甲方调动安排、技术、质量、进度、安全文明施工达不到本合同要求、或违法、违规或盗窃、损坏甲方机具、设施及浪费材料等，甲方有权单方解除合同；解除合同后如乙方人员不退场，且闹事，乙方必须承担由此造成甲方的一切经济损失和相关责任

七、施工质量

1、依据国家工程质量检验评定标准，本合同作业范围内所有工程必须达到合格标准，工程质量以甲方、监理方验收认定为准；

2、乙方必须严格按照施工验收规范、设计图纸及有关要求精心组织施工，确保实现质量目标达不到质量标准的部分，乙方应按甲方要求及时返修直到满足质量要求

3、双方对工程质量有异议，由工程质量监督部门裁决裁决费用及因此造成的损失，由责任方承担

4、质量检查乙方完成约定工程应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令施工，坚持自检、互检、交接检制度，为检验提供便利条件，随时接受甲方以及各级质检部门的检查、检验，并按要求返工、修改，承担由自身原因导致的返工、修改费用

5、隐蔽工程验收乙方应在自检合格后，验收24小时前通知甲方组织验收，经监理公司验收合格，在验收记录签字后方可进行隐蔽和继续施工如验收不符合质量要求，乙方应按验收提出的整改意见进行返修自检，合格后重新通知验收，返修费用乙方承担，未经验收不得自行隐蔽，如有自行隐蔽，乙方必须按照甲方或有关单位的验收要求剥露和开口并负责恢复，承担因此发生的费用及损失

八、安全与文明施工

1、按现行安全检查标准和现场文明施工标准施工，乙方必须按规定配戴进场所需的劳保用品，乙方进入施工现场所需的安全帽、高空作业所需安全带在甲方领取，工程完工后如数退还给甲方，如有丢失乙方按原价赔偿，如乙方不按规定配戴，及正确使用劳保用品，甲方有权进行处罚，凡罚款金额均在乙方人工费总金额中扣除

2、乙方必须文明、安全施工，在施工过程中及上、下班途中及施工现场，出现的任何大小安全事故全部由乙方负责，甲方不负责任何费用，不承担任何责任乙方负责人必须坚守施工现场，否则,甲方有权按缺勤一天罚款500元（不影响工作请假同意的不罚）

九、后勤乙方食宿自行负责，甲方不承担费用

十、其他

1、合同中如有未尽事宜，经双方友好协商解决双方履行完全部义务，劳务报酬支付完毕，除保修条款外，其他条款即告终止保修期满，完结保修事项，结清保修金后，有关保修条款终止

2、乙方必须细阅遵守《工程质量保修协议书》

十一、争议解决方式双方争议协商不成可向合同签订地仲裁委仲裁或向当地人民法院起诉本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，双方签字生效，具有法律效力甲方（盖章）乙方（盖章）甲方法定（或委托）代表人乙方法定（或委托）代表人时间年月日时间年月日工程电气承包合同格式篇4甲方（发包方）乙方（承包方）根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方权利，义务和责任关系，经甲、乙双方协商一致签订合同一.工程项目乙方承包甲方开发建设的瑞成万方园小区14#、15#、16#、18#、19#电气工程（包括强电、弱电消防等预埋管），临时电部分由乙方免费安装和维护二.工程期限和交工日期电气工程部分开工日期是按甲方的实际开工日期，交工日期由土建合同定总的平方米是按照图纸的实际面积计算三.工程质量标准和验收方法此电气工程按国家优级质量标准验收，争取创杯工程，经甲方,工程监理和工程师，质检站验收合格后，此电气工程方为竣工四.工程b量和价格工程量按实际发生和完成工作量计算，砖混结构为每平方米7元，框架剪力墙结构为每平方米9元五.付款方式乙方施工进度每个月25号将上个月的实际工程量如实上报给甲方，监理核实后按工程量的75%付给乙方工程款待工程全部验收合格后扣除全部工程款5%作为质量保证金的交付和保修期，工程保修期为两年，两年内电气工程无任何漏电和故障，甲方将工程质量保证金退还乙方六.甲方责任

1.甲方负责供应电气工程所需的各种材料，机器设备除外

2.工程在进行中和验收合格后，甲方会按时支付给乙方工程款,特殊情况除外（可以延长3~5天）o七.乙方责任

1.乙方负责电气部分预埋、通管、穿线、开关、插座、灯具、配电箱、柜安装以及调试在预埋、穿线、开关、插座及灯具的安

1、施工项目给水、排水、采暖和电气避雷接地等包工包料包机械（安装工程需要的一切机械及手用工具）的所有安装工程，并负责消防的所有预留洞、预留孔及套管等

2、甲方以包工包料包机械形式发包给乙方，一次性包死，乙方自行组织购料并在施工前向甲方报验主要材料检测报告及合格证，经批准后方可施工（乙方包括一切水暖电试验费用）给排水、采暖和电气及避雷接地等包工包料安装工程，包括设计和会审图纸全部内容

三、开竣工日期20—年8月15日开工，20年5月15日竣工

四、承包价格及付款方式元的价格发包给乙方进行施工，付款方法三层结构主体完成后，甲方以建筑面积（暖、水、电包工包料安装）每平方米155发包方支付给承包方承包总价的13%,单位工程主体工程验收完成后发包方付给承包方承包总价的25%,管道工程（包括地暖盘管）完毕后发包方支付给承包方承包总价的50%,工程竣工后付承包总价的80%,工程验收合格后付承包总价的95%,留5%质保金自工程交付使用起一年后无质量问题付给承包人

五、履约保证金装过程中，省材省料，避免出现浪费现象，否则甲方有权采取相应的处罚措施

2.乙方组织人员认真按图纸施工，保证质量按时按质完成

3.在质量保修期内电气工程出现的问题，乙方要及时维修和承担所发生的相关费用，如乙方维修不够及时，甲方有权用质保金请他人维修并扣除乙方所有质保金，并按违约责任处理八.奖罚措施乙方在施工过程结束后，经甲方，工程监理和质监站验收认为该工程电器部分完成的优良，避免重复施工，给予5%的奖励，相反则罚5%o九.违约责任和解决纠纷的方式

1.未尽事宜，双方另行协商，协商不成按《合同法》相关规定执行

2.向当地冲裁委员会申请仲裁十.本合同一式两份，双方各执一份，签字后生效甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年月日年月日工程电气承包合同6发包方（简称甲方）承包方（简称乙方）为保证工程质量，按期完成施工任务，根据国家合同法，国家建筑法等有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方共同协商达成如下协议

一、工程地点吉林省松原市

二、工程名称春兴花园小区式号楼

三、施工项目给水、排水、采暖和电气包工包料安装

四、建筑面积（约）平方米，（注）结算时以实际建筑面积为准

五、开竣工日期年—月一日开工，年—月—日竣工

六、承包方式甲方以包工包料形式发包给乙方，一次性包死,乙方自行组织购料并在施工前向甲方报验主要材料检测报告及合格证，经批准后方可施工

七、承包价格及付款方式甲方以建筑面积（暖、水、电包工包料安装）每平方米元的价格包给乙方进行施工，甲方根据土建主体工程进度起到三层，按照乙方三层总进度的75%,给乙方拨款其余四层同样根据土建工程进度主体封顶时，再按照乙方四层总进度的.75%给乙方拨款交工后除按总造价预留5%的质保金外，余款全部付清

八、保修期按国家有关规定执行在保修期内，由于乙方原因发生的人工费和材料费由乙方承担，由于外部其它人为损坏原因，由甲方指定行为人承担经济损失，乙方可进行有偿维修

九、因甲方不能按本合同第七条及时拨付工程款，影响施工进度，造成不能按期完工，给乙方造成停工等经济损失，应由甲方承担责任由于乙方组织施工不利，延误工期，给甲造成的损失，应由乙方承担责任

十、在施工中，甲方临时提出设计变更，应由甲方给乙方下达书面变更通知单，涉及金额在一万元以内的，甲方不算帐，反之按实际发生额给予鉴证

十一、给排水、采暖和电气包工包料安装工程，包括设计和会审图纸全部内容

十二、关于施工用电和作内业问题

十三、乙方在施工中，必须保证工程质量，达到验收标准

十四、乙方必须遵守甲方的规章和制度，服从领导听从指挥，做到文明施工，安全第一由乙方原因，给甲方造成机具损坏等事故的，可根据损坏程度，由乙方承担责任

十五、需要说明的事项:⑴此工程不包括给水，排水和采暖的外网在内⑵不包括热表和卡式水表在内电表为普通式的⑶不包括隔油器和三盒在内此合同一式两份，双方各执一份，签字后生效甲方代表签字（盖章）乙方代表签字（盖章）年一月―日工程电气承包合同格式篇5合同编号甲方陕西建工第四建设集团有限公司兰州新区出城入园企业保障性住房二期项目施工四标段项目部乙方签订地点签订日期建设工程（电气）分项工程施工合同甲方（发包人）（全称）陕西建工第四建设集团有限公司兰州新区出城入园企业保障性住房二期项目施工四标段项目部乙方（承包人）（全称）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确责任、权利和义务，确保工程质量，保证施工安全，使本工程达到文明施工，按期竣工双方本着自愿、互利的原则签订本合同

一、工程概况及承包内容和价格

1.1工程名称兰州新区出城入园企业保障性住房二期工程四标段

1.2工程地点兰州新区

21.3工程结构商住楼建筑面积约

69761.93Mo（以实际面积为准）

1.4承包工作内容照明系统管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和电表、防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的内容动力系统管路及套管预留预埋、电缆桥架安装、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容弱电系统（电视、电话、宽带等）管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试

1.5承包价格/m2（不含临电）/n）2（含临电）（按建筑面积计算）

1.6承包方式包人工费、包工具（手持电动工具及钢卷尺、划线笔、压线钳等）、包质量、包安全、包工期、包文明施工

2.7付款方式

1、按照工程形象进度进行支付或者借支

2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册，由本人领取工资时必须本人签字确认，不能代领，更不得私自挪用人工工资，如发现承包人挪用人工工资，由乙方自行承担一切责任

3、乙方在施工过程中产生的水电费等相关费用可以由甲方垫付,之后由工程款按比例扣除

二、合同双方的权利和义务

1、甲方负责主材料供应

2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工在施工中发现材料质量问题及时汇报

3、乙方要提前一周提出材料计划，材料计划要准确，甲方根据乙方提供的材料计划供应材料，若实际使用量超出乙方的材料计划,超出部分乙方自行负责，甲方有权从工程承包费中扣除多余材料费用

4、乙方负责现场临时用电设施的建立、维护、拆除各种电气的孔洞预留与封堵

5、进场材料与甲方保管人员共同验收（包括型号、规格），发现材料存在质量问题、型号、规格不符合要求及时汇报

6、乙方负责进场材料的卸车入库，配合甲方做好进场材料的保管工作避免丢失与损坏

三、工期按甲方规定的工期按时组织施工，在实际开工日至甲方规定的工期内完成施工

四、甲方责任

1.对乙方进行技术和安全交底为乙方在施工现场提供临时库房

2、负责提供施工图纸壹套及相关的设计变更通知

3.按工程进度向乙方拨付工程款

4.监督检查乙方的质量、安全、进度、材料和机具的使用情况,并对问题提出整改要求，并视情节轻重给予处罚

5、负责工程的整体进度及各分包单位的进度协调，负责有关工程会议，协调各协同单位施工中出现的矛盾

6、随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况，检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况当乙方违反规定或工作达不到所要求的标准时，要求乙方进行整改、返修

五、乙方责任

1、乙方应认真核查甲方所提供的施工图纸，有义务指出甲提供施工图纸中可能存在的缺陷和漏点并在施工之前将发现的图纸上的错漏及时通知甲方，避免造成损失，否则，在施工过程中因乙方的职责未尽而导致一切变更不予增加费用

2、乙方施工人员进入施工现场，必须服从甲方的安全、生产管理，统一管理和指挥，遵守各项规章制度，杜绝违章施工

3、严格执行甲方的技术交底，按交底和设计做法进行施工，对甲方的交底和通知（包括口头通知）认真领会执行

4、严格遵守甲方工地的各项管理制度，接受甲方对工期、质量、安全、文明施工、材料和机具的使用方面的合理处罚

5、乙方必须树立节约意识，做到工完料净场地清对乙方出现的材料浪费现象，甲方将以实际情况对乙方处以罚款

6、对监理公司和甲方提出的整改要求和通知，乙方应立即整改,不得消极拖延若甲方提出问题后，乙方不进行整改和整改不利,甲方将视情节轻重对乙方处以1000元以下罚款，情节严重者清出现场，乙方必须组织充足且素质高的劳动力进行施工，对素质差的劳动力甲方提出后乙方必须及时更换

7.乙方必须保证安全文明施工，严格按甲方的要求组织施工，工人必须佩戴安全帽在高处作业时必须正确使用安全带物料认真堆放，垃圾及时清理对乙方违反操作规程和工地管理要求的行为，甲方视情节轻重对乙方进行处罚每人次不戴安全帽罚款100元，物料不认真堆放罚款100元，确保创建文明工地

8.甲方在施工中发现安全隐患应及时向乙方提出整改，如乙方整改不到位甲方有权停工乙方违反安全操作规程及有关规定，野蛮施工造成伤亡事故乙方责任自负

9.乙方必须执行甲方进度计划，若因乙方原因不能按期完成，每延期一天罚1000元

10、乙方人员进入甲方施工现场7日内必须向甲方项目经理部报送进场人员花名册进行备案，并每人交1寸彩色正面相片两张、身份证复印件一张;并保证进场工人无违法犯罪人员负责出现一切责任后果自负未向甲方报送名册、照片、身份证的人员，甲方不承认其在甲方的工作关系按甲方要求组织足量且部分特殊工种需经培训合格取得上岗操作证的施工人员进场

11.乙方在施工现场不得发生赌博、酗酒、打架斗殴现象，每发生一次甲方对乙方处以5000元处罚若同其它分包单位发生打架斗殴现象，情节较轻的，处责任方每次罚款20—元，违反法律公安机关处理，项目部不予承担任何责任

12、乙方在施工过程中不得使用童工、心脏病患者，或年龄在60岁以上者施工，若有违反责施工期间发生任何人生事故伤害由乙方承担全责，项目部不予承担任何责任

13、确保工作面及施工现场的整洁，做到日清；工程完工后，清运所做工程项目的周转材料、自用工具、机械和设备交工前做好半成品、成品的保护工作，并负责修复造成的损坏（尤其因改线路造成对已抹灰墙面的破坏）参与交工验收，负责交工验收时提出的缺陷，并进行无偿的修理，直至达到交工验收合格为止

14、乙方施工人员必须和各工程工种相互配合、密切合作，以保证工程进度顺利有序进行，并应按照与甲方协商一致的施工计划及甲方的要求施工，确保按期完工乙方施工人员必须为专业施工队伍，中途不得将专业施工人员调动乙方应确保施工期间与其他主体队伍的施工工序衔接和配合，因队伍之间衔接发生的延误工期造成损失按实际情况甲方有权作出处罚

15、乙方应保证电气、消防、弱电预埋管道畅通度达到97%以上，因乙方技术原因，造成后期需墙面剔槽、破坏成品，等问题产生费用由乙方自行承担，并负责破坏面的完全恢复维修工作完成设单位第一次支付进度款时，甲方返还给乙方所交纳的履约保证金款50%；在建设单位第二次支付进度款时甲方全部返还清履约保证金

六、违约责任赔偿对方工程总价10%违约金；乙方责任中途退场，按实际完成工程量的50%结算

七、双方责任

1、乙方责任1保修期按国家有关规定执行在保修期内，由于乙方原因发生的人工费和材料费由乙方承担，由于外部其它人为损坏原因，由甲方指定行为人承担经济损失，乙方可进行有偿维修2施工用电、用水的电费由甲方负责，其它全归乙方负责3乙方在施工中，必须保证工程质量，达到验收标准4乙方必须遵守甲方的规章和制度，服从领导听从指挥，做到文明施工，安全第一由乙方原因，给甲方造成机具损坏等事故的,可根据损坏程度，由乙方承担责任

2、甲方责任1因甲方不能及时拨付工程款，影响施工进度，造成不能按期完工，给乙方造成停工等经济损失，应由甲方承担责任由于乙方后，自行负责将施工现场清理干净，如维修过程中给业主造成其他损失，则承包人应承担相应责任

16、乙方签约经理和施工队队长，施工过程中不能离开施工现场，且应加强本工程工种工人的安全教育与管理乙方施工队长必须持有有效证件，并负责记录施工日志

17、凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由此维修造成发包人、业主的全部损失由乙方承担

六、违约责任

1.乙方违约对于所干工程不符合要求的，负责无偿修理或返工,直至符合要求，并承担由此造成的损失或责任对由于乙方施工原因验收达不到质量要求，各单项工程均按实际造成的损失价值从人工费中扣除对单个工程延期交工的，每延期一天罚500元违约金

2、乙方在施工中队伍素质太低，达不到施工合同要求，工期不能保证，技术过硬的工人少，工程质量和工期达不到要求时甲方随时要求乙方退场，在施工途中不能随便向甲方要求加价或停工，否则甲方有权另换施工队伍，甲方只能按乙方的工作量的50%结算

3、乙方进入施工现场应准备充足的劳动力，保证劳动力不受季节、节假日的影响，如中途因劳动力不足或其它原因停工，甲方有权随时解除合同乙方放弃完成本工程的承包内容时，乙方应承担由此造成的经济后果，并且甲方将只支付乙方完成工程量50%的工程款

4、乙方出现转包工程现象且乙方人员不服从甲方调动安排、技术、质量、进度、安全文明施工达不到本合同要求、或违法、违规或盗窃、损坏甲方机具、设施及浪费材料等，甲方有权单方解除合同；解除合同后如乙方人员不退场，且闹事，乙方必须承担由此造成甲方的一切经济损失和相关责任

七、施工质量

1、依据国家工程质量检验评定标准，本合同作业范围内所有工程必须达到合格标准，工程质量以甲方、监理方验收认定为准；

2、乙方必须严格按照施工验收规范、设计图纸及有关要求精心组织施工，确保实现质量目标达不到质量标准的部分，乙方应按甲方要求及时返修直到满足质量要求

3、双方对工程质量有异议，由工程质量监督部门裁决裁决费用及因此造成的损失，由责任方承担

4、质量检查乙方完成约定工程应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令施工，坚持自检、互检、交接检制度，为检验提供便利条件，随时接受甲方以及各级质检部门的检查、检验，并按要求返工、修改，承担由自身原因导致的返工、修改费用

5、隐蔽工程验收乙方应在自检合格后，验收24小时前通知甲方组织验收，经监理公司验收合格，在验收记录签字后方可进行隐蔽和继续施工如验收不符合质量要求，乙方应按验收提出的整改意见进行返修自检，合格后重新通知验收，返修费用乙方承担，未经验收不得自行隐蔽，如有自行隐蔽，乙方必须按照甲方或有关单位的验收要求剥露和开口并负责恢复，承担因此发生的费用及损失

八、安全与文明施工

1、按现行安全检查标准和现场文明施工标准施工，乙方必须按规定配戴进场所需的劳保用品，乙方进入施工现场所需的安全帽、高空作业所需安全带在甲方领取，工程完工后如数退还给甲方，如有丢失乙方按原价赔偿，如乙方不按规定配戴，及正确使用劳保用品，甲方有权进行处罚，凡罚款金额均在乙方人工费总金额中扣除

2、乙方必须文明、安全施工，在施工过程中及上、下班途中及施工现场，出现的任何大小安全事故全部由乙方负责，甲方不负责任何费用，不承担任何责任乙方负责人必须坚守施工现场，否则,甲方有权按缺勤一天罚款500元（不影响工作请假同意的除外）

九、后勤乙方食宿自行负责，甲方不承担费用

十、其他:

1、合同中如有未尽事宜，经双方友好协商解决双方履行完全部义务，劳务报酬支付完毕，除保修条款外，其他条款即告终止保修期满，完结保修事项，结清保修金后，有关保修条款终止

2、乙方必须细阅遵守《工程质量保修协议书》H

一、争议解决方式双方争议协商不成可向合同签订地仲裁委仲裁或向当地人法院起诉本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，双方签字生效，具有法律效力甲方（盖章）乙方（盖章）甲方法定（或委托）代表人乙方法定（或委托）代表人时间年月日时间年月日工程电气承包合同格式篇6甲方延安市建筑工程总公司第二十三工程处乙方身份证号经双方友好协商，甲方将延安市丰泽园小区2#、3#商住楼的电气安装工程委托乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，根据《中华人民共和国经济合同法》，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定，特签订如下协议条款，以资双方共同遵守、工程概况:工程名称延安市丰泽园小区2#、3#商住楼工程地点延安市农科所工程情况延安市丰泽园小区2#、3#商住楼总建筑面积为

18194.8m2；其中2楼建筑面积为

9097.4m,3商住楼建筑面积为

9097.4m

2、3商住楼层数均为地下一层、地上15+1层；主体结构形式为框架剪力墙结构

二、承包范围及方式

1.承包内容本工程外墙皮外

2.0m范围内图纸中所有电气工程（不包括电视、电话但包括消防、通风、可视对讲及供热系统线管的敷设，并须将电气接至消防、通风、可视对讲及供热系统第一配电柜或箱）的配管、穿线、电器设备及灯具的安装;施工现场临时用电工程的敷设、安装、检修;施工电器的维修；电气材料的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、安装、调试、场内全部水平垂直运输、剩余材料的回收、归库等全部人工费##2#2#

2.承包方式包人工、包质量、包工期、包安全生产、包文明施工、包治安保卫

3.电气安装工程的材料水平运输（从库房至施工地点）、材料的垂直运输（现场有塔吊）、（无论垂直运输有多高、水平运输有多远、建筑部分无论有无垂直运输机械、包括因现场场地窄小等情况可能发生的两次人工运输）、每个施工段完工后的现场清理工作、施工剩余材料清理、回收、现场文明施工（包括配合甲方等上级检查单位的各种验收）等电气安装工程内（但不局限于上述工作范围）的一切工作内容

4.无论本工程单体中电气安装工程的多少、材料运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何，本合同单价不作调整

5.合同单价包括甲方、业主、监理的各种技术要求、规范和各种现场指示属乙方承包范围内但乙方未施工项，甲方将扣除相应款项，价格另行协商

6.除甲方原因引起返工所发生的费用给予增补外，其它将按实计算

三、施工工期及工人进场时间本工程工人自20_年5月日进场施工，确保甲方的总体进度计划在工种衔接上，必须服从甲方的统一调度，乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节，要赔偿一切由此造成的甲方经济损失

四、承包单价

1.质量、安全、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在电气安装工包干范围内

2.计算方式按照上述承包范围及方式，本工程电气安装工程基价按12元/m2,（建筑面积）（建筑面积按照20年陕西省建筑工程消耗量定额计算）安全必须达到甲方之要求即安全奖按

0.5元/m2；文明施工必须达到甲方之要求即文明奖按

0.5元/m2；进度（含阶段计划、总工期）必须达到甲方之要求即进度奖按

0.5元/m2；服从甲方指令按

0.5元/m2,；服从生活区管理要求按

0.5元/m2；以及质量必须达到且通过合格工程验收即质量奖按

0.5元/m2安全、文明、进度、指令、生活区管理和质量全部达到甲方之要求合计价格为15元/m2（设计变更、指定单、修改单等所增加的费用均包含在本合同单价中，不再另行计价）

3.质量、安全、进度、文明为乙方承包范围内所必须达到的要求，即必须达到甲方、监理和业主的认可（验收通过）如其中一条达不到此要求乙方须无条件退场，按所完成实际工作量结帐、单价按合同价及扣除甲方另择施工班组的费用（即按乙方完成工程量70%计算所得给予结算）

4.结算工程量，按图纸及20__年陕西省建筑工程消耗量定额计算建筑面积，按实结算本合同双方约定所有m2均指建筑面积

五、双方职责、义务及权利

（1）甲方

1.提供必要的安全设施、生产设施（零星工具由乙方自己负责）及一间临时宿舍

2.负责土建、安装等工种之间的协调配合工作

3.编制施工进度计划，提供电气安装图纸一套及轴线、标高等数据负责施工技术交底和安全生产交底

4.按工程进度做好材料供应工作

5.项目部现场安全员负责对各班组进行安全生产检查及指导，现场施工员负责进行技术指导、督促，并协调与其它工种之间的关系，协助乙方做好各项工作

6.有权对乙方违反安全生产及施工规范的施工人员进行处罚每次不少于50元，直接在乙方每月工资中抵扣，对屡教不改的，甲方有权开除并有权终止合同，造成甲方经济损失的，由乙方赔偿甲方的一切经济损失2乙方

1.组织年龄在20~45岁之间，具用电工上岗证、身强体壮，具有法制观念及专业技术，素质好的成建制的职工进场，严禁无电工上岗证、体弱多病的成年人及目无法制意识的人进场

2.严格遵守安全生产的操作规程，服从项目安全员及有关职能负责人的安全教育和指导，坚持班前教育，安全第一，增强职工自我保护意识，确保安全生产生产中的安全事故，谁造成的由谁负责

3.必须严格遵守甲方各项规章制度，严禁偷盗现象，一经发现，如若查实，甲方将按偷盗材料价格的两倍进行处罚

4.按施工预算到仓库领料如施工中浪费，造成用料超出施工预算定额，超过部分从人工费中扣除

5.必须文明施工，严禁材料乱放，施工地段中必须日做日清，控制定量，工完料尽

6.因电气安装工程造成工程质量问题的，均由乙方负责处理

7.垂直、水平运输机械无法运输的部位乙方自已负责材料的运输.

8.乙方派驻现场代表负责施工和甲方的联系

六、质量要求

1.本工程的质量指标必须为合格，实现甲方、监理和业主的各种技术要求、规范的要求

2.质量考核分阶段，同时由甲方实行不定期抽查如遇有哪个分部、分项工程不能实现阶段合格目标，甲方将随时终止合同，并按本合同第四款第三条结帐

3.管线敷设错误由乙方自行处理，每栋楼不的多于10处，超出部分按每处200元进行处罚管线敷设错误每栋楼超出30处时，甲方将随时终止合同，并按本合同第四款第三条结帐

七、材料节约及工具使用:

1.乙方在施工中必须做到工完场清，谁施工谁清理的原则同时服从甲方的监督和指导，若发现浪费现象，视情节给予罚款每次不少于500元，若遇有场地不清工完不清，甲方有权责令其班组清理后施工，如果不履行好此项工作，甲方将做出强制手段，指令他人清理，到时其费用支出由责任班组承担

2.乙方应及时按照甲方要求的时间提交施工材料进场计划，对于施工过程中的浪费现象，甲方有权对乙方处以每次500元以上的罚款

八、安全生产与宿舍区文明按乙方与甲方所签安全生产责任制及条例执行

九、付款方式

3.乙方自带一个月生活费，次月开始每月20日结算上月工资，按完成工程量的80%付款;总工程款的80%在竣工验收后一个月内支付，（办理结算后一个月内，甲方支付至结算总额的80%）,剩余20%在工程法定保修期满一个月内返还，乙方领取工资时，必须向甲方提供工资表，否则甲方有权拒绝支付工资款

4.乙方不得因甲方工程款不到位而停工，否则视为乙方违约

3.当地政府各部门规定的各种有关务工所需的各种证件发生的赛用均由乙方承担

十、其它:组织施工不利，延误工期，给甲方造成的损失，应由乙方全部承担责任，并负责赔偿2在施工中，甲方临时提出设计变更，应由甲方给乙方下达书面变更通知单，涉及金额在五千元以内的，甲方不算帐，反之按实际发生额给予鉴证

八、其它约定事项

1、乙方在施工过程中必须严格按照国家现行施工规范验收标准及施工蓝图进行施工，不符合规范标准要求的必须返工，如因返工造成材料损失、工期延误由乙方全部承担；

2、乙方在施工过程中必须确保施工现场整洁，材料堆放整齐，成品、半成品分类堆放；

3、严禁乙方违章作业，及违反安全操作规程操作，因违章作业造成的人身伤亡事故由乙方承担全部责任；

4、乙方必须听从发包人指挥，杜绝打架事件的发生，违者按甲方施工现场管理制度的有关规定处理；

九、工程安全生产要求

1、乙方对其雇佣并参与工程施工的所有劳工必须进行必要的安全生产培训，培训合格后方可上岗对于特种岗位如塔吊、机修工、电工等操作人员，必须持证上岗，其有效证件需交甲方备案

1.甲方付给乙方承包单价收入总额中含合同期内乙方所有人员的福利、补贴、车旅费、医药费等一切费用

2.社会养老保险、工伤保险和住院医疗保险等保险费均包含在乙方单价中，不得向甲方另行计算

3.如果在合同执行期间施工范围增加内容，乙方因主动提出签证并补充合同，如没有相应的补充说明结帐按本合同计算

4.本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，双方签字盖章后生效，工程完工、余款付清后自动失效

5.未尽事宜，双方洽商解决，本合同解释权属甲方（以下无正文）甲方乙方甲方代表乙方代表20年月曰20年月日

2、乙方需对其雇佣的所有参与工程施工的劳工提供必要的劳动保护用具（如手套、安全帽、安全带、安全绳索等）

3、主要分部分项工程甲方对乙方进行安全技术交底，双方签订交底单，乙方心须按安全操作规程施工

4、乙方必须遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由于乙方自身原因造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方自行承担

5、凡由甲方向乙方提供的安全设施，乙方不得损坏丢失，否则除原价赔偿外，还要处以一倍以上的罚款

十、工程文明施工要求

1、乙方心须遵守甲方及甲方项目部的安全文明施工制度，服从甲方项目部管理人员的安全文明指导和监督，必须做到安全生产、文明施工，坚决杜绝非文明事件的发生

2、乙方负责工地所需工人的雇佣、解雇及其他管理的权利和义务，乙方不得雇佣身份不明人员或有明显恶习的人员进入施工现场,乙方须将所有人员的身份证复印件或相片（指模）交给甲方备案，如果乙方雇佣人员发生违法事件，乙方承担连带经济责任、连带民事责任

3、乙方负责定期清理责任区，营造文明施工现场，并负责生活区的环境卫生清洁有序如乙方达不到甲方要求，甲方自行整改的费用乙方负责80%o

4、其他事宜见安全、文明施工牌

十一、工程施工的返工责任

1、甲方对乙方工程质量达不到约定标准的部分，有权要求乙方停工拆除或返工，所有的停工、返工、甲方的材料及形象损失均由乙方承担因此而造成的工期延误乙方要承担违约责任

2、经返工整改后，乙方工程质量达不到甲方的要求，甲方有权处罚乙方，也可责令其退出工地，因此所造成的一切损失，均由乙方负责，在此之前发生的工作量，甲方扣除30%,乙方无条件接受

十二、合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，如解决不成也可由当地行政主管部门调解，协商解决，调解不成提交法院仲裁委员仲裁，或向人民法院起诉

十三、此合同一式肆份，双方各执两份，签字后生效甲方（签章）乙方签字委托代理人地址:联系电话居民身份证号码地址联系电话签订日期年月日工程电气承包合同格式篇2发包方（简称甲方）承包方（简称乙方）为保证工程质量，按期完成施工任务，根据国家合同法，国家建筑法等有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方共同协商达成如下协议

一、工程地点吉林省松原市

二、工程名称春兴花园小区式号楼

三、施工项目给水、排水、采暖和电气包工包料安装

四、建筑面积（约）平方米，（注）结算时以实际建筑面积为准

五、开竣工日期年月日开工，年月日竣工

六、承包方式甲方以包工包料形式发包给乙方，一次性包死，乙方自行组织购料并在施工前向甲方报验主要材料检测报告及合格证，经批准后方可施工

七、承包价格及付款方式甲方以建筑面积（暖、水、电包工包料安装）每平方米元的价格包给乙方进行施工，甲方根据土建主体工程进度起到三层，按照乙方三层总进度的75%,给乙方拨款其余四层同样根据土建工程进度主体封顶时，再按照乙方四层总进度的75%给乙方拨款交工后除按总造价预留5%的质保金外，余款全部付清

八、保修期按国家有关规定执行在保修期内，由于乙方原因发生的人工费和材料费由乙方承担，由于外部其它人为损坏原因，由甲方指定行为人承担经济损失，乙方可进行有偿维修

九、因甲方不能按本合同第七条及时拨付工程款，影响施工进度，造成不能按期完工，给乙方造成停工等经济损失，应由甲方承担责任由于乙方组织施工不利，延误工期，给甲造成的损失，应由乙方承担责任

十、在施工中，甲方临时提出设计变更，应由甲方给乙方下达书面变更通知单，涉及金额在一万元以内的，甲方不算帐，反之按实际发生额给予鉴证

十一、给排水、采暖和电气包工包料安装工程，包括设计和会审图纸全部内容

十二、关于施工用电和作内业问题:

十三、乙方在施工中，必须保证工程质量，达到验收标准

十四、乙方必须遵守甲方的规章和制度，服从领导听从指挥，做到文明施工，安全第一由乙方原因，给甲方造成机具损坏等事故的，可根据损坏程度，由乙方承担责任

十五、需要说明的事项⑴此工程不包括给水，排水和采暖的外网在内⑵不包括热表和卡式水表在内电表为普通式的⑶不包括隔油器和三盒在内此合同一式两份，双方各执一份，签字后生效甲方代表签字（盖章）乙方代表签字（盖章）20_年月日工程电气承包合同格式篇3合同编号甲方（发包人）（全称）乙方（承包人）（全称）。