还剩40页未读，继续阅读
本资源只提供10页预览，全部文档请下载后查看！喜欢就下载吧，查找使用更方便
文本内容:
商水县创建文明城市宣传牌项目施工合同住房和城乡建设部国家工商行政管理总局发包人（公章）承包人x公章）.\§用术法定代表人由箕委托代理人（签字）屋亭］lili组织机构代碌地址周口市周口大道与庆丰街交叉口昌建MOCO新世界A栋1702室（花园社区）邮政编码466000法定代表人李美华邮政编码法委托代理人定代表人:委电话托代理人:电传真话传真电电子信箱子信箱开户开户银行中国建设银行股份有限公司周口七一路支行银行账号账号第二部分通用合同条款第二部分通用合同内容不再打印，执行住房城乡建设部2013版施工合同示范文本（GF-2013-0201）相同条款第三部分专用合同条款
1.一般约定
1.1词语定义I.
1.1合同其他合同文件包括图纸审查记录，图纸会审纪要，工程签证单，工程联系单，设计变更等II.2合同当事人及其他相关方
2.
1.
2.4监理人名称正博星元工程管理咨询有限公司;资质类别和等级乙级；联系电话电子信箱/;通信地址/o
2.
1.
2.5设计人名称1;资质类别和等级/;联系电话上电子信箱L，通信地址_L工程和设备
1.
1.
3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括施工项目指挥
1.
1.
3.9永久占地包括_£o
1.
1.
3.10临时占地包括KL3法律适用于合同的其他规范性文件±o
1.4标准和规范
1.
4.1适用于工程的标准规范包括适用于工程国家标准，行业标准及现场相应的规范规程等
1.
4.2发包人提供国外标准、规范的名称L发包人提供国外标准、规范的份数发包人提供国外标准、规范的名称
1.
4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求发包人在合同签订后，单方面对工程的工程标准提出高于合同约定的标准，由此增加的费用和延误的工期由发包人承担O
1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为执行通用条款
1.6图纸和承包人文件
1.
6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限开工前七天;发包人向承包人提供图纸的数量与本工程有关的所有图纸;发包人向承包人提供图纸的内容施工图等相关资料
1.
6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括施工组织设计，工程进度计划等;承包人提供的文件的期限为开工前七天;承包人提供的文件的数量为承包人提供的文件的形式为纸质；发包人审批承包人文件的期限收到承包文件七天
1.
6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定承包人应在施工现场均有一套完整的图纸和文件L7联络
1.
1.1发包人和承包人应当在五天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人
1.
1.2发包人接收文件的地点商水县城市管理局办公室;发包人指定的接收人为郭少华承包人接收文件的地点工地办公室;承包人指定的接收人为资料员监理人接收文件的地点监理办公室;监理人指定的接收人为监理代表
1.10交通运输
1.
10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定执行通用条款
1.
10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定发包人保证三通一±o关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定发包人保证三通一平L1O4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包方承担
1.11知识产权
1.
11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属归发包人O关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求承包人可以为实现合同目的复制，使用此类文件，但不能用于合同外的其他项目及其他事项
1.
11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属执行通用条款关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求执行通用条款
1.
11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式由承包人承担
01.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格按照双方共同确定的工程量调整允许调整合同价格的工程量偏差范围按双方共同确定的工程量据实调整
2.发包人
2.2发包人代表发包人代表姓名王建；身份证号4127239；职务副局长；联系电话,电子信箱L通信地址商水县纬五路与商宁路交叉口发包人对发包人代表的授权范围如下工程签证单、工程联系单、设计变更等
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.
4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求开工前七天
2.
4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括水、电、路三通一平，计量设备承包人自行解决，施工中产生的水、电费用由承包人承担O
2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求±o发包人是否提供支付担保发包人提供支付担保的形式±o
3.承包人
3.1承包人的一般义务5承包人提交的竣工资料的内容竣工资料所需的所有内容承包人需要提交的竣工资料套数两套承包人提交的竣工资料的费用承担由承包人承担承包人提交的竣工资料移交时间本工程竣工验收合格后28天内o承包人提交的竣工资料形式要求纸质6承包人应履行的其他义务承担因不符合工程技术档案要求产生的责任
3.2项目经理
3.
2.1项目经理姓名张顺成；身份证号4127246；建造师执业资格等级二级注册建造师；建造师注册证书号建造师执业印章号上,安全生产考核合格证书号豫建安B2016SZ0001615；联系电话/；电子信箱L，通信地址:周口市周口大道与庆丰街交叉口昌建M0C0新世界A栋1702室花园社区；承包人对项目经理的授权范围如下质量、安全、进度成本等授权范围内代表承包人行使权利O关于项目经理每月在施工现场的时间要求驻工地现场每月不少于20天承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理及施工人员缴纳社会保险证明的违约责任责令限期提交劳动合同并补交社会保险项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任处以2000元/次的罚款
3.
2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任承担以上违约给发包人造成的损失
3.
2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任接到开工通知七天内
3.3承包人人员
3.
3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限接到开工通知七天内
3.
3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任承担上述违约给发包人造成的损失
3.
3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求由总监理工程师批准，发包人认可
3.
3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任处以2000元/次的罚款承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任处以500元/次的罚款
1.5分包
1.
5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括本工程不得分包主体结构、关键性工作的范围禁止分包
1.
5.2分包的确定允许分包的专业工程包括Lo其他关于分包的约定/O
1.
5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定±O
1.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间执行通用条款
1.7履约担保承包人是否提供履约担保L承包人提供履约担保的形式、金额及期限的K
4.监理人
4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容执行监理合同关于监理人的监理权限根据发包人授权关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定监理人在施工现场办公、生活等场所由承包人提供
4.2监理人员总监理工程师姓名梁滨;职务总监理工程师;监理工程师执业资格证书号00428536；联系电话/；电子信箱L，通信地址关于监理人的其他约定执行监理合同
4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定1/；2J；3J__o
5.工程质量
5.1质量要求
5.
1.1特殊质量标准和要求必须符合现行国家有关质量验收规范和标准的要求O关于工程奖项的约定Zo
5.3隐蔽工程检查承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定共同检查前48小时书面通知o监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求关于延期最长不得超过4s小时
6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.
1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定签定安全生产合同O
6.
1.2项目施工过程中出现的事故责任，由承包人承担
6.
1.4关于治安保卫的特别约定做好管辖区的治安保卫工作，并承担相应责任费用关于编制施工场地治安管理计划的约定执行通用条款
6.
1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求按中华人民共和国行业标准JGJ-204o
6.
1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定执行豫建治标「201457号文o
7.工期和进度
7.1施工组织设计
7.
1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容执后通用条款
7.
1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定开工日期前七天提交发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限收到施工组织设计七天内
7.2施工进度计划施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限七天内
7.3开工
7.
3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限开工前七天关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限开工前七天以不影响施工为准O关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限开工前七天以不影响施工为准O
7.
3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起七天内发出开工通知的，承包人有权提出工程工期顺延，或者解除合同
7.4测量放线
7.
4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限开工前七天
7.5工期延误为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下
一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定通用合同条款共计20条，具体条款分别为一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进
7.
5.1因发包人原因导致工期延误7因发包人原因导致工期延误的其他情形重大设计变更影响施工进度的；
7.
5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为每超过1天罚款1000元因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限伍万元
7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定执行通用条款
7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件124小时内降水量达到50mm以上；⑵6级以上的大风；3日38温度以上或零下10度等
7.9提前竣工的奖励提前竣工的奖励L o
8.材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.41发包人供应的材料设备的保管费用的承担L
8.6样品
8.
6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求L
8.8施工设备和临时设施
8.
8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定执行通用条款
9.试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.
2.2试验设备施工现场需要配置的试验场所施工现场需要配备的试验设备施工现场需要具备的其他试验条件Zo
9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定Zo
10.变更10」变更的范围关于变更的范围的约定执行通用条款
10.4变更估价
10.
4.1变更估价原则关于变更估价的约定:执行通用条款O
10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限收到后七天内发包人审批承包人合理化建议的期限执行通用条款承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为L o
10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11《暂估价一览表》
10.
7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定
10.
7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定第3种方式承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定
10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定不调整n.价格调整11」市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定不调整因市场价格波动调整合同价格，采用以下第4种方式对合同价格进行调整第1种方式采用价格指数进行价格调整关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定1_；第2种方式采用造价信息进行价格调整2关于基准价格的约定以审计的价格为准专用合同条款
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过二%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整第3种方式其他价格调整方式/o
12.合同价格、计量与支付
12.1合同价格形式
1、单价合同综合单价包含的风险范围Zo风险费用的计算方法±o风险范围以外合同价格的调整方法Zo
2、总价合同总价包含的风险范围Zo风险费用的计算方法Zo风险范围以外合同价格的调整方法L o
3、其他价格方式L
12.2预付款
12.
2.1预付款的支付预付款支付比例或金额L0预付款支付期限」预付款扣回的方式1_O
12.
2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限Zo预付款担保的形式为2O
12.3计量
12.
3.1计量原则工程量计算规则L1232计量周期关于计量周期的约定
12.
3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定±o
12.
3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定/
12.
3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第
12.
3.4项〔总价合同的计量约定进行计量±O
12.
3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序
2012.4工程进度款支付
12.
4.1付款周期关于付款周期的约定施工期间，可以根据工程进度拨付工程进度款，待工程竣工验收合格，经审计后一月内付清工程款
12.
4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定
12.
4.3进度付款申请单的提交1单价合同进度付款申请单提交的约定_£o2总价合同进度付款申请单提交的约定/o3其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定监理审核承包人签字
12.
4.4进度款审核和支付1监理人审查并报送发包人的期限收到资料后七天内发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限收到资料后七天内O2发包人支付进度款的期限按合同约定发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式
12.
4.6支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批Zo
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批Zo
13.验收和工程试车
13.4分部分项工程验收监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求关于延期最长不得超过昼小时
13.5竣工验收
13.
2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定执行通用条款发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法L o
13.
2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限执行通用条款发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为执行通用条款承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为执行通用条款
13.3工程试车
13.
3.1试车程序工程试车内容±o
（1）单机无负荷试车费用由工承担；
（2）无负荷联动试车费用由工承担
13.
3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定2o
13.6竣工退场
13.
6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限执行通用条款
14.竣工结算
14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限竣工验收合格后28天内竣工付款申请单应包括的内容执行通用条款
14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限/发包人完成竣工付款的期限±O关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序执行通用条款
14.4最终结清
14.
4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数贰份承包人提交最终结算申请单的期限执行通用条款
14.
4.2最终结清证书和支付1发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限发包人完成审批后2发包人完成支付的期限按合同条款
15.缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限壹拾贰个月
15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定/o
15.
3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式1质量保证金保函，保证金额为L24%的工程款；3其他方式:4o
15.
3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式1在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；2工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；3其他扣留方式7_o关于质量保证金的补充约定缺陷责任期满，复验合格后，发包人退还全部质量保证金保修责任工程保修期为见本合同附件《工程质量保修书》修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间承小时
16.违约
16.1发包人违约发包人违约的情形发包人违约的其他情形执行通用条款发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法1因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任执行通用条款2因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:执行通用条款O3发包人违反第
10.1款〔变更的范围第2项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任执行通用条款4发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任执行通用条款5因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任执行通用条款O6发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任执行通用条款7其他1_o因发包人违约解除合同承包人按项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同
16.2承包人违约
16.
2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形执行通用条款
16.
2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法执行通用条款
16.
2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定承包人出现通用条款
16.
2.1条的情形时，发包人有权解除合同并要求承包人赔偿损失发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式执行通用条款O
17.不可抗力
17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形洪水、地震
17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付
18.保险
18.1工程保险关于工程保险的特别约定由承包人自选购买本工程所需的保险
18.3其他保险关于其他保险的约定2o承包人是否应为其施工设备等办理财产保险/
18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定Zo
20.争议解决
20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定Zo
20.
3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定选定争议评审员的期限争议评审小组成员的报酬承担方式Zo其他事项的约定L
20.
3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定2o
20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决:1向周口市仲裁委员会申请仲裁:2向商水县人民法院起诉行修改补充在使用专用合同条款时，应注意以下事项
1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;
2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划
二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动，合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务附件1:协议书附件:附件承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件2附件发包人供应材料设备一览表3附件工程质量保修书4附件主要建设工程文件目录5附件承包人用于本工程施工的机械设备表6附件承包人主要施工管理人员表7附件分包人主要施工管理人员表8附件履约担保格式9附件预付款担保格式1011附件支付担保格式附件暂估价一览表承包人承揽工程项目一览表单位建设规建筑面生产能设备安装合同价格工程结构形式层数模力内容（元）积（平开工竣工名称方米）0期日期发包人供应材料设备一览表材料、单价质量序号规格型号单位数量备注设备品送达地点（元）等级供应种时间工程质量保修书发包人（全称）商水县城市管理局承包人（全称）河南铭宇市政园林工程有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就商水县创建文明城市宣传牌项目（工程全称）签订工程质量保修书
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目具体保修的内容，双方约定如下L o
二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；
3.装修工程为1_年；
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为4年；
5.供热与供冷系统为4个采暖期、供冷期；
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为上年；
7.其他项目保修期限约定如下1_o
三、缺陷责任期工程缺陷责任期为乙个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金
四、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理
2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修
4.质量保修完成后，由发包人组织验收
五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担
六、双方约定的其他工程质量保修事项地址周口市周口大道与庆丰街交叉口昌建MOCO新世界A发包人（公章）栋1702室（花园社区）法定代表人（签字）地址委托代理人（签字）法定代表人（签字）:电话委托代理人（签字）:传真电话开户银行中国建设银行股份有限公司周口七一路支行账号传真邮政编码:466000开户银行主要建设工程文件目录账号邮政编码文件名称套数费用（元）质量移交时间责任人承包人用于本工程施工的机械设备表规格制造年额定功率生产能序号数量产地备注机械或设kW型号份力备名称承包人主要施工管理人员表主要资历、经验及承担名称姓名职务职称过的项目
一、总部人员项目主管李美华总经理工程师其他人员
二、现场人员项目经理张顺成项目经理助理工程师项目副经理副经理技术负责人夏新华技术负责人工程师造价管理李美华造价员技术员质量管理于岩艳质检员技术员材料管理张军政材料员技术员计划管理周昌廷施工员技术员安全管理张献安全员技术员测量员技术员李振伟资料员技术员其他人员分包人主要施工管理人员表主要资历、经验及承担过名称姓名职务职称的项目
一、总部人员项目主管其他人员
二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员第一部分合同协议书
一、工程概况5
二、合同工期5
三、质量标准5
四、签约合同价与合同价格形式6
五、项目经理6
六、合同文件构成6
七、承诺6
八、词语含义7
九、签订时间7
十、签订地点8^
一、补充协议8
十二、合同生效H8
十三、合同份数88第三部分专用合同条款一般约定10发包人
1.10承包人
2.
13.监理人
3.14工程质量
416.安全文明施工与环境保护
5.
16.工期和进度
617.材料与设备
717.试验与检验
819919.变更价格调整
1019.合同价格、计量与支付
11.
201221.验收和工程试车竣工结算1323缺陷责任期与保修
14.24违约
15.
24.不可抗力
16.
25.保险1726争议解决1826附件
20.2728第一部分合同协议书发包人（甲方）商水县城市管理局承包人（乙方）河南铭宇市政园林工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就商水县创建文明城市宣传牌项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议
一、工程概况
1.工程名称商水县创建文明城市宣传牌项目
2.工程地点商水县城区
3.工程立项批准文号/o
4.资金来源财政资金
5.招标方式竞争性谈判
6.工程内容施工图纸包括的全部内容群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）
7.工程承包范围图纸及工程量清单包括的全部内容
二、合同工期计划开工日期2021年1月29日计划竣工日期2021年2月4日工期总日历天数Z天工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准
三、质量标准工程质量符合施工图纸载明的并且达到合格标准
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为人民币（大写）玖拾捌万陆仟伍佰元整保
986500.00元）;其中
（1）安全文明施工费人民币（大写）/（¥/%）；
（2）材料和工程设备暂估价金额人民币（大写）/（¥2元）；
（3）专业工程暂估价金额人民币（大写）/（¥/元）；
（4）暂列金额人民币（大写）/（¥/元人
2.合同价格形式总价合同，施工中如需变更增加或减少工程项目，以甲方认可的变更单，现场签证单按工程量清单计价规范另行增减工程款未有甲方签字并盖章确认的变更单，合同总价不变,合同总价不因市场、政策，税率，原材料价格，人工、设备等因素而增加合同总价
五、项目经理承包人项目经理张顺成
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件
（1）中标通知书（如果有）；2投标函及其附录如果有；3专用合同条款及其附件；4通用合同条款；5技术标准和要求；6图纸；7已标价工程量清单或预算书；8其他合同文件在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义
九、签订时间本合同于2021年1月28日签订
十、签订地点本合同在商水县城市管理局签订
十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分
十二、合同生效本合同自签字盖章后生效
十三、合同份数本合同一式瓦份，均具有同等法律效力，发包人执更份，承包人执理份。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
