【模板】2022年工程合同集锦7篇

年工程合同集锦篇20227工程合同篇1建设单位（简称甲方）施工单位（简称乙方）按照《中华人民共和国经济合同法》和《建造安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议第一条工程概况

1、工程名称泉州市商贸学校运动场及三期围墙工程

2、工程地点泉州市商贸学校

3、工程内容泉州市商贸学校运动场及三期围墙工程

4、承包范围根据甲方提供的设计文件（包括设计图纸、会议记要及更改通知等）的建造安装工程第二条承包形式与工程造价

1、本工程的承包形式包工包料

2、工程造价⑴、泉州市商贸学校运动场工程计人民币总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准

三、质量标准工程质量符合—标准

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为人民币（大写）捌拾捌万捌仟捌佰捌拾捌圆（888888元）;

2.合同价格形式固定价+变更签证

五、结算及付款方式

1.发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款

2.承包人承诺按照合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任

3.发包人和承包人双方理解并承诺再也不就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议

六、违约责任及处理方式

1、发包方的责任周边施工环境及现场协调工作由甲方负责，由此造成的窝工等问题工期顺延

2、承包方的责任工程质量不符合合同规定的，承包方负责无偿修理或者返工

3、发生争议时，双方请当地仲裁委员会或者人民法院裁决

七、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部份

八、合同生效本合同自签字、盖章之日起生效

九、附则

1、本合同一式一份，其中发包方一份，承包方一份

2、本合同自双方签字后生效，全部工程竣工验收并结清尾款后失效发包人（公章）承包人（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年月日年月日工程合同篇4白鹿镇兰蟒村通村公路路面硬化工程承包合同甲方沈维全乙方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建造法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为修筑白鹿镇兰蟒村通村水泥路，经沈维全（下称甲方）和（下称乙方）共同商定，于二0一二年月日达成并签订本协议如下

一、建设内容本工程从湖塘口至兰蟒村（指起止地点），公路长度约5公里，按图纸和工程量清单进行施工

二、技术标准按测设图纸施工，若有不明确或者不一致之处，按巫溪县交通委员会《通村水泥路技术标准》要求施工

三、工程质量严格按照图纸或者农机部门工程人员指令施工严格质量要求严禁浮现豆腐工程违者造成的经济损失和返工费用概由乙方负责工程保质期为二年，如果因施工质量原因造成工程维修，由乙方负责出资维修I、安全责任工程施工期间，应加强安全管理，一切安全责任概由乙方自行负责

五、工期乙方应在签订协议后天内即将开工完工时间前

六、承包价根据工程估计数，本合同承包价为人民币60元/一立方.

七、付款方式工程开工后由乙方自行解决启动资金，工程完成后,经巫溪县交通委员和相关部门验收合格后，甲方即支付总工程款的50%,在验收合格的前提下于农历20_年年底支付总工程款的30%,剩余20%为工程质量保证金，二年内付齐

八、材料供给

1、甲方负责工程机械设备和水泥、砂石的供给

2、乙方负责解决工人和其他所有材料、后勤的自给

3、乙方在使用甲方的机械设备中应本着小心呵护，合理按照操作规程使用，如有故障浮现应自行修复工程到期应将所有设备归还给甲方

九、违约

1、乙方在此承诺保证在各方面按合同规定承担本合同的实施和完成及其缺陷的修复，如不能按质量和工期要求完成工程，超过工期按元/每天，对承包人进行扣除工程款，期间造成的损失由乙方自行负责

2、甲方在此承诺保证按合同规定的时间和方式向承包人支付合同价款

十、解决本合同纠纷方式

1、在合同签订所在地人民法院起诉或者仲裁委员会裁决

2、双方在合同履行期间所有发生的问题，双方应友好商议，未尽事宜或者可另订附加合同，附加合同享有本合同之同等法律效力

十一、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字后生效甲方（签字）乙方（签字）签约地点签订时间年月日工程合同篇5发包人（简称甲方）承包方（简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及我国其他法律法规规定，并结合工程的具体情况，为明确双方责任、协作配合，确保工程施工质量，经甲乙双方平等、自愿商议，达成以下合同条款供双方遵照履行第一条工程概况

1、工程名称

2、工程建设地

3、工程规模、特征

4、工程施工任务（内容）与技术要求须符合《建造地基处理技术规范》JGJ79-20_要求

5、估计施工工作量

6、完成施工工作量测量方式

7、质量标准第二条甲方应向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责:

1、本工程批准文件、用地（附红线范围），以及施工许可等批件复印件

2、工程施工任务委托书，技术要求和工作范围的地形图、建造总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料第三条合同工期

1、本工程定于于年月日竣工，总工期为天

2、施工有效期限以合同约定的时间为准，若遇设计图纸变更、工程量变化等特殊情况，经甲方允许，可顺延工期第四条计费标准及付费方式

1、本工程施工约定包干价方式计费，每平方米固定价为元，总价估计为元（大写），总价款以最终施工测量面积为准结算

2、本合同生效后日内，甲方向乙方预支约定总工程款30%的款项，计元;地基基础工程完成强夯工作量50%时，甲方向乙方支付工程进度款60%的款项，计元剩余10%款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付，计第五条双方责任

1、甲方委托任务时，必须以书面形式明确施工任务，并按第二条规定提供文件资料

2、甲方应为乙方提供基本的工作条件，如

3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方委托书及技术要求进行工程施工技术，并按合同约定的工期提交合格的施工成果

4、乙方施工人员应遵守安全和保密规则，对施工过程中发生的安全事故负责，并对与本合同有关的资料负有保密义务第六条违约责任

1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活条件，导致乙方停工、窝工或者延误工期的，甲方应补偿乙方停工、窝工损失，损失金额按约定总工程款的平均日产值计算

2、因未满足技术要求，导致施工质量不能合格验收，由此造成的经济损失均由乙方承担

3、合同履行期间，若因工程停建甲方需要解除合同时，乙方尚未进行施工工作的，不退还甲方已付工程款，乙方已开始进行施工的，按实际完成的工作量进行结算

4、发包人未按合同日期拨付工程款，每超过一日，应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金

5、乙方未能按期完成施工任务，每迟延一日，应减收工程款千分之一的违约金第七条其他事项

1、本合同未尽事项，双方可商议签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

2、若在履行本合同时发生争议，双方及时商议解决，商议不成，应向甲方所在地人民法院起诉

3、双方完成本合同约定的约定的义务后，本合同终止

4、本合同一式自双方签章后生效，甲方持份，乙方持份甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年—月—日年—月—日工程合同篇6甲、乙双方根据双方签订的《项目户内精装修总承包工程施工合同》，本着实事求是、友好商议的原则，签定如下补充协议一工程质量保修范围和内容:

1、乙方在质量保修期内，按照《中华人民共和国建造法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建造工程质量保修办法》等相关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担装修施工合同中的所有施工承包范围内工程质量保修责任

2、凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题或者其他缺陷,及由于乙方维修造成业主的相关损失，均属于乙方免费保修责任范围；不属于乙方责任（例如业主使用过程中自身人为损坏、第三者故意或者非故意损坏等），但是经由双方商议需要乙方施工的,乙方必须积极配合维修，费用双方商议由责任方承担，但费用收取不能高于市场综合水平标准二.工程质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期以工程通过验收，完善整改意见并正式移交甲方，在移交给业主之日起计算，保修期限为贰年三.保修金支付本工程将保留按合同结算总价的5%作为工程保修金，保修期满后，物业管理单位及甲方对工程质量无异议后15天内即与乙方办理保修款结算手续；支付保修金同时应扣除应由乙方支付的修理费用、违约金等相关款项四.保修要求条款:⑵、泉州市商贸学校三期围墙工程计人民币⑶、以上两项工程合计人民币第三条工程结算和付款方法

1、工程增加项目结算形式根据甲方提供更改通知、甲方签证等设计文件进行按实结算，材料按20_年6月份信息价调整，费率及劳保按有关规定计取

2、付款方式三期围墙工程项目按当月完成的工程量的90%拔付工程进度款，工程竣工后付至总计的95%,工程竣工验收合格后半个月内付清全部款项;运动场工程项目待竣工验收合格后半个月内付清全部款项

3、资金开户银行甲方开户银行帐号乙方开户银行帐号:第四条工程施工期限及竣工验收

1、三期围墙工程项目总工期为45天，于二二年月日开工至二二年月日竣工;运动场工程项目总工期为60天，于二OO二年月日开工至二O二年月日竣工若由于不可抗拒力或者雨天及甲方原因造成的工期延误，经甲方现场代表签证后顺延

1、交楼期间精装修施工单位必须在现场组建专门的交楼维修办公室，每一户安排专业人员陪同我司交楼人员进行验收移交要求参预交楼的人员不得与业主发生任何冲突，对业主提出的意见必须认真记录，按交房记录卡记录的整改项目反馈精装修总包项目管理层并以最快速度进行整改维修

2、要求精装修总包在业主入伙后的六个月，作为维修高峰期，期间必须派足够的固定维修人员（具体数量根据现场实际需要另行确定）在现场组建专门的维修办公室，并每天到物业公司报到登记，以便浮现业主招修时快速反应、即时处理

3、维修高峰期过后，总包单位必须指定维修负责人，维修负责人应在甲方通知后4小时内赶派人或者亲自到现场进行维修,履行保修义务，保证维修的质量及效果

4、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当2小时内到达事故现场抢修

5、接到维修通知后，施工单位必须实行第一时间先检查维修，后论责任的服务原则

6、乙方未能及时按规定进场维修或者不能维修、及未能在甲方指定的合理期限内维修完好或者经过两次维修都未能修好的，甲方有权自行另请其它施工单位代为维修并确定价格，由此发生的所有维修费用及赔偿费用、并加收以上费用的15%作为甲方管理费，以上费用可以从甲方支付乙方的任何款项中扣除，但不等于解除乙方的任何应负的责任以上费用发生后，乙方应在一周内按此发生费用补充保修金，否则另加收此发生费用的50%作为违约金，此费用直接从保修金中扣除

7.由乙方的施工质量原因，导致业主退房、补偿等的全部责任、费用及甲方的损失均由乙方承担

8.若乙方授权甲方全权代表乙方与相关业主进行相关事宜的谈判等工作，乙方应在甲方通知由此发生的有关费用的3天内向甲方支付，否则甲方加15%的罚款从保修金中直接扣除，并要求乙方在一周内按以上费用补充保修金，否则另加收此发生费用的50%作为违约金，此费用直接从保修金中扣除

9.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建造工程质量保修办法》的相关规定，即将向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修施工

10.在维修高峰期过后，施工单位建立回访制度，即每2个月内派专人与物业管理处、甲方一起，进行一次对业主的上门回访，及时了解业主的使用情况，发现问题及时登记处理，从而提高客户满意度回访时要制定填写《工程回访登记表》（表格参考下表），填写完毕后同时交一份给业主及管理处保留备案施工单位若没有按以上要求进行回访，则一次罚款¥1000元

11、对每一次维修完毕后，施工单位必须填写《工程维修记录表》（表格参考下表），同时交一份给业主及管理处保留备案工程回访记录表工程名称业主房号维修单位合同编号回访日期交付时间质量等级回访方式回访情况及问题回访人年月曰业主/用户意见签章（或者记录）年月曰问题的原因及责任质量部门年月曰处理意见施工单位、物业、甲方负责人年月日工程合同篇7委托方（以下称甲方）承接方（以下称乙方）L合同内容本合同项所指的项目是（系统配件参考“附件一物料清单”）

2.合同金额

2.1合同总金额为人民币rmb___________

2.2合同总价已包括执行本合同内工程全部内容之费用

3.付款方式

3.1付款合同签订后两天内，由甲方向乙方支付合同总价的%,即人民币rmb o

4.2设备进度款当乙方进场并系统布线完毕后，甲方向乙方支付合同总价的%,即人民币rmb o

5.3工程结算付款本合同项下系统设备安装完成，由甲方人员验收合格之日起后两天内，甲方向乙方支付合同总价的%,即人民币rmb o

6.4最终验收付款经甲方代表正式验收合格之后的个工作日后，甲方向乙方支付合同总价的%,即人民币rmb o

3.5其它事项

4.合同双方责任

4.1甲方责任

4.

1.1按本合同第3条款规定及时向乙方支付合同款

5.

1.2提供好施工现场的土建、水、电等条件

4.

1.3安排好货物在工地的仓储设施

4.

1.4协调各施工单位的关系，避免直接影响乙方施工进度

4.

1.5工程安装调试完毕后，甲方应在乙方提出验收申请之时起个工作日内安排验收

4.2乙方责任

4.

2.1按合同规定负责进行施工设计、供货、安装、测试及完成整个工程负责安排对甲方技术人员进行免费培训

4.

2.3确保所提供的设备材料与质量相符

4.

2.4向甲方提供及时的售后服务支持（响应时间为全天24小时）

5.安装及调试

5.1安装及调试责任乙方根据合同规定对设备的安装、调试负全部责任

5.2在整个安装调试期内，乙方应按照甲方指定人员的督导及指引进行施工_

6.其它本合同中一切未尽事宜，由甲、乙双方另行商议处理甲方乙方日期:

2、工程开工前，甲方应组织设计单位、施工单位和有关部门进行图纸会审，乙方应提供本工程的负责人及现场施工员名单

3、工程竣工后，乙方应提前五天通知甲方，甲方应在五天内组织有关人员进行验收

4、乙方应切实做好各项施工的安全措施，确保工程施工安全，接受甲方的安全检查和监督在施工中如属乙方原因造成的安全事故均由乙方负责第五条工程质量

1、在施工中乙方必须严格按设计施工图纸及说明进行施工，严格执行国家颁发的施工验收规范、质量评定标准，根据双方协定工程质量评定等级达到（合格）乙方必须切实建立有效的工程保证机构和采取有效的保证质量措施

2、乙方施工时定期进行质量检查，精心施工严把质量关，工程中不得使用不符合质量要求的产品材料，否则应返工，费用及工期延误由乙方负责第六条甲、乙双方分工协作

1、甲方应负责:1甲方派为住工地代表，依照施工图纸和施工验收规范对施工质量、配合乙方进行检查或者抽检，对不合格的项目或者未按图纸施工的项目，有权拒绝验收签证2甲方负责设计单位解决在施工中浮现的图纸中存在的问题3施工前应做施工现场的三平一通，提供设计标高4组织有关单位进行图纸会审，及时办好记要，按规定提供乙方设计图纸四份5对工程进度、工程质量进行监督、隐蔽工程验收签证6及时审定工程进度，按时拔付工程款，确保工程进度

2、乙方应负责1乙方派为本工程的负责人2组织工地进行质量检查评定，负责技术签证，按时向甲方报送每月质量检查评定表3确保施工有计划进行4确保工程进度按签订工期内完成，每月底应将下月施工进度计划表报送甲方

（5）认真做好隐蔽工程，在隐蔽前，施工单位应具备原材料的产品出厂合格证及检验合格证隐蔽工程在隐蔽前一天，乙方应通知甲方及质检部门进行检查，必须签证后方可隐蔽，乙方不得私自隐蔽若甲方接到通知后二天之内未到现场检验，乙方可自行复检，并做好记录，方可隐蔽，并及时办理补签证手续第七条其他事项第八条本合同一式2份，甲方1份，乙方1份，经双方法人代表签章后生效，至竣工交付使用款项结清后失效甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年一月—日年—月—日工程合同篇2建设单位（简称甲方）施工单位（简称乙方）甲方现有钢结构厂房工程，委托乙方负责进行施工，为了明确分JL、互相协助、保质保量，按期完成施工任务，经双方商议，签订如下合同第一条、工程名称第二条、工程地点第三条、工程概况厂房面积约第四条、工程承包形式及施工依据

1、承包形式制作、安装厂房钢结构

2、承包范围钢构部份厂房钢结构部份的制作与安装含预埋件、钢柱、钢梁、屋墙面檀条和彩钢瓦等

3、施工依据按甲方要求（施工图纸，工程技术联系单，有关规范为准，材料型号、规格以图纸和工程预算表）为准第五条、材料必须是国有正规大厂的国标材，并附来材质检报告工程质量按甲方要求满足图纸和有关施工规范要求，工程质量达到合格标准第六条、工期工程工期为天如遇雨天、停电等不可抗拒因素影响的情况，或者由甲方原因造成延误的情况，则按实际天数工期顺延第七条、工程造价

1、工程造价:A、钢构为屋面验收元/m2B、配套设施根据报价单按实际结算（不含税）

2、工程项目若有增加时双方再确认增加工程造价第八条、付款方式合同签订后甲方按乙方的工程进度进行付款，完工验收合格后留总工程款5%作为质保金，在工程验收后壹个月内付清第九条、施工

1、乙方在施工前应制定安全措施，并承担施工安全责任在施工过程中必须加强安全意识教育并现场督导落实，为现场施工人员购买足够的人身意外等保险，如浮现安全及意外事故由乙方自行负责，甲方不承担任何责任

2、甲方无偿提供现场安装施工用水电进入工地的道路和厂房地面由甲方负责平整好供乙方运输车辆进入

3、甲方任命驻工地代表为乙方任命驻工地代表为任命的驻工地代表分别代表各方签发有关工程联系单、签证单、结算单等及办理工程相关事宜笫十条、验收:

1、验收依据以签订合同时甲方提供的施工图纸及施工变更通知、国家现行规范标准为依据

2、工程质量等级合格

3、甲方应在本项目钢结构工程完工一星期内组织验收第十一条、保修时间及内容本厂房钢结构保修期为年，自验收合格后起计保修期内因乙方施工原因引起该厂房的质量问题，乙方负责返工修理，如系自然灾害（如地震、台风等）或者人为破坏不属于乙方负责而引起的质量问题和损坏相应责任由甲方自行负责第十二条、法律责任

1、在施工过程中，因甲方原因致乙方造成损失由甲方负责，乙方因违反安全制度和操作规程所造成事故由乙方负责

2、乙方必须按照合同规定的时间进行施工，保证按时完成任务，保质保量如因乙方延误工时浮现质量问题，所造成的损失由乙方负责

3、合同依法成立，具有法律约束力，合同发生纠纷时，甲乙双方应本着实事求是的精神及时商议解决如商议不成，任何一方可向合同管理机关申请或者仲裁，及向人民法院起诉第十三条、本合同一式二份，双方各执一份，如有未尽事宜,双方共同商议后再另行补充甲方（盖章）代表签字乙方（盖章）代表签字年月日工程合同篇3发包人（全称）（简称甲方）承包人（全称）（简称乙方）遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项商议一致，共同达成如下协议

一、工程概况

1.工程名称

2.工程承包范围

二、合同工期计划开工日期年—月—日计划竣工日期年月日工期总日历天数天工期。