建设工程施工安全协议与建设工程施工安全生产协议书

建设工程施工安全协议与建设工程施工安全生产协议书建设工程施工安全协议甲方:—（发包单位）乙方:—（承包单位）工程名称:—工程地点:—为确保本建设工程顺利实施，进一步落实安全生产、文明施工责任制，全面落实安全防范和文明施工措施，防止安全事故的发生，保障施工人员安全和公司财产不受损失，根据《建设工程安全生产管理条例》和《—安全生产法》及相关法律、法规，经双方平等、自愿商议，签订本协议

一、安全目标安全第一，预防为主，综合管理不发生轻伤及以上人身伤害事故；

1..不发生火灾、塌方、和爆炸事故，避免机械等物品被盗、丢失等；

2.不发生环境污染事故；

3.杜绝违章指挥、违章作业4

二、甲方的责任.甲方应认真贯彻执行国家和地方有关安全生产的法律、法规，负责1检查乙方安全生产保证体系和规章制度，并催促乙方贯彻执行.开工前甲方应对乙方进行施工安全技术、施工环境及安全注意事项2进行交底甲方应指派安全管理负责人与乙方联系安全生产方面的工作,检查和3维护，及时消除隐患，保证其安全有效、发生伤亡事故按规定即将报告甲方

36、在任何时间乙方施工人员的安全保护，乙方自理，甲方不予负责

37、乙方对所施工周边的环境有保护的职责，如有损坏，必须立即恢38复原状，因此造成的一切后果由乙方负责、合同签定后，甲方将扣除合同总造价的作为本工程的安全保证391金，待本工程竣工验收合格后予以返还；如在施工期间连续发生重大安全事故，此保证金，予以扣除，事故的一切责任由乙方承担、如乙方在施工过程中，造成对第三方的伤害，一切责任，由乙方40负责、乙方在施工期间，严禁偷、挪用、破坏施工现场的安全防护设施41警示标志、材料设备以及消防器材等凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理、乙方人员必须遵守劳动纪律，在工作中按规定正确佩戴和使用个42人防护用品严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗严禁在宿舍内私拉电线，严禁在宿舍内使用电炉等电器设备、夜间施工遵守—市城管、环保、建设部门的有关规定，并做到不43扰民、在施工过程中，发生交通、施工、机电、消防、等安全事故，要即44将抢救伤者，采取措施减少财产损失，保护现场，积极主动的配合甲方处理事故、乙方各配电箱位置设立合理便于使用各开关插座安全可靠，并45按标准配备持有效的上岗专业电工、乙方需严格遵守国家及—市的安全用电技术规范及相关用电标准

46、乙方必须严格遵守甲方所制定的现场施工用电制度，规定及施工47用电安全技术交底、乙方人员不得随意乱接拉电源及其他不安全的电气设备；如需用48电必须由专业进行操作、乙方在使用手提电动工具时必须使用安全可靠合格手提电动工具，49禁止使用不符合要求的其他小插板电源线必须选用无接头，无破损的多股铜芯橡皮护套软电缆、现场挪移照明必须采取封闭碘铝灯；严禁使用开口式碘铝灯在特50殊所需使用手把灯，必须采用以下的安全电压V、在使用电焊机等电气设备时必须穿好放触电防护用品；所有用电51设备都必须接保护线并—插头，严禁用电线直接插入插座使用、施工现场的配电箱和开关箱应配置两级漏电保护；并选用电流动52作型，漏电动作不大于—额定漏电动作时间不大于潮湿及手持MA,

0.1S工具末及漏电动作不大于—额定漏电动作时间不大于配电箱内MA,_MA设备必须完好无损，—坚固，导线接头包扎严密,绝缘良好，电源线进箱处固定箱内分路应标注明确箱内侧应标有单线系统，箱内应配锁，并由专人负责配电箱周围不能有杂物、施工现场的暂时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，53严禁使用假冒伪劣等不合格产品安全电气产品必须经过国家专业检测机构认证、因乙方违反有管规定、标准、规定及本协议所引起电气灾害事故，54造成经济损失或者人员是还的一切责任，经济损失均由乙方承担,如另有未尽事宜按—市有关用电规范、规定执行模板―拆除安全要求、模板—高度在—及以上时，应符合现行国家标准《建筑施工

55.1m高处作业安全技术规范》的有关规定JG O、模板及其支撑系统在—过程中必须设置防倾覆的可靠临时设施

55.

2、登高作业时，各种配件应放在工具箱或者工具袋中严禁散放在

55.3模板或者脚手板上，各种工具应系挂在操作人员身上或者放在工具袋中，不得掉落、―模板时，上下应有人接应，随装随运，严禁抛掷且不得将

55.4模板支搭在门窗框上，也不得将脚手板支搭在模板上，并严禁将模板与上料井架及有车辆运行的脚手架或者操作平台支成一体、当模板—高度超过时，必须搭设脚手架，除操作人员外，脚

55.5m手架下不得站其他人高处作业时，操作人员应佩戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋安全帽和安全带应定期检查，不合格者严禁使用、作业人员严禁攀登模板、斜撑杆、拉条或者绳索等，不得在高

55.6处的墙顶、独立梁或者在其模板上行走、吊运大块或者整体模板时，当垂直吊运时，应采取不少于两个

55.7吊点，水平吊运应采取不少于四个吊点吊运必须使用卡环连接，并应稳起稳落，待模板就位连接坚固后，方可摘除卡环、模板及其配件进场应有出厂合格证或者当年的检验报告，—前

55.8应对所有部件进行认真检查，不符合要求者不得使用、在高处—和拆除模板时，周围应设安全网或者搭脚手架,并应加

55.9设防护栏杆在临街面及交通要道地区，尚应设警示牌，派专人看管、施工现场的用电，应符合国家现行标准《施工现场暂时用电安

55.10全技术规范》的有关规定JGJ

46、搭设应由专业持证人员安全责任人应向作业人员进行安全技

55.11术交底，并做好记录及签证、模板拆除时，混凝土强度必须达到规定的要求，严禁混凝土未

55.12达到设计强度的规定要求时拆除模板、每根立柱底部应设置底座及垫板，垫板厚度不小于—当

55.13mm立柱底部不在同一高度时，高处的纵向扫地杆应向低处延长不少于跨，2高低差不得大于—立柱距边坡上方边缘不得小于—m,m、立柱接长严禁搭接，必须用对接扣件连接，相邻两立柱的对接

55.14接头不得位于同步内，且对接接头沿竖向错开距离不宜小于各接头—mm,中心距主节点不宜大于步距的1/3o、上段钢管的立柱不得与下段钢管立柱错开固定在水平杆上

55.

15、脚手架搭拆安全要求

56、脚手架搭设人员必须是经过国家现行标准特种作业人员安全技

56.1术考核管理规则考核合格的专业架子工搭设脚手架人员必须戴安全帽、安全带，穿防滑鞋、脚手架搭设时应按下列阶段进行质量检查，发现问题应及时校

56.2正）基础完工后及脚手架搭设前；a）混凝土板强度检测；b）操作层施加荷载前；c）每搭设完—高度后；d m）达到设计高度后e使用阶段

56.3）操作层上的施工荷载应符合设计要求，并有标志不得超载；a）不得将模板支撑、缆风绳、泵送混凝土管等固定在脚手架上，严b禁任意悬挂起重设备；）六级及六级以上大风和雾、雨天应住手脚手架作业，雨后上架操作c应有防滑措施）在脚手架使用期间，严禁任意拆除下列杆件主节点处的纵、横d向水平杆，纵、横向扫地杆；）连墙杆撑；要拆除上述任一杆件均应采取安全措施，并报主管部门e批准严禁在脚手架基础及其邻近进行挖掘作业，否则应采取安全措施，并报主管部门批准）在脚手架上进行电、气焊作业时，必须有防火措施和专人看守；f）工地暂时用电路线的架设及脚手架接地、避雷措施等应按国家现g行标准执行）立杆底座应安放厚度不小于的木垫板，也可采用槽h mm钢等垫板与混凝土板接触密切平整脚手架的拆除

56.4接收到项目部脚手架架体拆除任务书后方可进行拆除作业工作a拆除现场设警戒区域，挂醒目的警戒标志警戒区域内严禁非操作b人员通行或者在脚手架—继续施工，监护人员履行职责，配备良好的通讯装置子细检查吊运机械包括夹具是否安全可靠，吊运机械不允许搭设在c脚手架上，另立设置拆除人员进入岗位以后，先进行检查，加固松动部位，清除步层内d留的材料、物件及垃圾块，所有清理物安全输送至地面，严禁高处抛掷按搭设的反程序进行拆除，即安全网竖脚手板垫铺脚手板防护栏杆e搁栅剪刀撑杆连墙杆大横杆小横杆立杆底排的大横杆、搁栅、平杆、斜撑杆（即先搭后拆，后搭先拆的顺序进行拆除）不允许分立面拆除或者上、下二步同时拆除，认真做到一步一清、一f杆一清所有连墙杆、剪刀撑杆件、隔立板、登高措施必须随脚手架步层拆g除同步进行下降不许先行拆除所有杆件与扣件，在拆除时分离，不允许杆件上附着扣件输送到地h面或者两杆同时拆下输送地面所有铺脚手板拆除时，自外向里竖立，搬运防止自里向外翻起严i禁脚手板上的垃圾物件直接从高处坠落伤人当日完工后，子细检查岗位周围情况，如发现留有隐患的部位，及j时进行修复或者继续完成至一个程序，一个部位的结束，方可撤离冈彳LL4立、深基坑的安全要求57深基坑的安全要求、基础施工前必须进行地质勘探和了解地下管线情况，根据土质

57.1情况和基础深度编制专项施工方案施工方案应与施工现场实际相符，能指导实际施工其内容包括放坡要求或者支护结构设计、机械类型选择、开挖顺序和分层开挖深度、坡道位置、坑边荷载、车辆进出道路、降水排水措施及监测要求等对重要的地下管线应采取相应措施、基础施工应进行支护，基坑深度超过—的对基坑支护结构必

57.2M须按有关标准进行设计计算，有设计计算书和施工图纸、施工方案必须经企业技术负责人审批，签字盖章后方可实施

57.3临边防护、基坑施工必须进行临边防护深度不超过—的临边可

57.4M采用—高栏杆式防护，深度超过—的基坑施工还必须采用密目式安全M M网做封闭式防护、临边防护栏杆离基坑边口的距离不得小于

57.550cm基坑开挖施工安全监控防范措施、加强对从事施工人员的安全教育和培训，坚持先培训，后上岗

57.6的原则强化安全意识牢牢绷紧安全生产这根弦、基坑开挖前，由工程部向工区和作业队进行施工技术和安全交

57.7底，工区和作业队主管工程师负责对作业人员进行安全技术教育和培训，经考试合格后持证上岗、现场指挥人员必须严格执行安全生产法律法规和安全交底，坚

57.8持安全第一，抓好安全管理工作，确保基坑开挖作业人员的安全、在基坑开挖之前，工区和作业队要认真落实以岗位责任制为中

57.9心的各项安全制度，充分发挥作业人员切实做好安全生产的积极作用，确保施工的顺利进行、负责基坑开挖的作业班组，班组长必须坚持工前安全讲话、工

57.10中安全检查、工后安全评议活动听取和采用本班组人员对安全生产提出的意见和建议、在高边坡脚下开挖基坑时，班组安全员应对边坡进行检

57.11查，确认无安全危（wei）险后才允许班组人员进入现场作业，并随时观察边坡有无异常情况发生、人工开挖基坑深度超过—要设置人行梯，并视地质情况设置

57.12m护壁，施工中要严格按照设计坡度开挖，严禁局部开挖深坑再从底层向四周掏土，违者将按项目部安全奖惩办法予以处理、机械开挖基坑要严格按照机械操作规程进行，应保持与基坑有

57.13的安全距离，并设专人指挥，指挥人员不得违章、强令作业人员冒险1〜m作业，违者将按《安全生产法》的有关规定追究责任

57.

14、开挖基坑遇到涌水、涌砂、边缘坍塌等危（wei）险情况时，采取防护措施后，要即将撤除作业人员和机械设备，以保障作业人员和机械设备的安全对延误时间造成事故者，将依法追究责任、当基坑开挖需要放炮时，必须由经考试合格持有—证的人员承

57.15担，放炮前非—作业人员必须撤离到安全地区，炮后一分钟经检查确认无安全隐患时，作业人员方可进入现场施工必须遵守执行、雨季施工要备好抽水机，以防基坑积水坍塌

57.

17、做好基坑放坡工作和监控测量

57.

18、基坑开挖先后对其附近的危石、危土予以清除

57.

16、三宝四口、五临边防护措施58三宝指安全帽、安全带、安全网四口指楼梯口、电梯口、予留口、通道口五临边指深坑、阳台、雨蓬、沿口搂层（屋面）临边进入施工现场的任何人员必须正确带好安全帽，扣好保险钩a.高空作业悬空作业人员必须佩好安全带，扣好保险钩b.洞口应加盖盖密，大的洞口应加栏杆防护，并设明显标志c.楼梯口设暂时栏杆，电梯进口设暂时棚门，电梯井内每层需架安全d.网通道口搭设安全棚，棚顶双层（两层之间距离大于公分）e.

70、进场前，施工企业—（企业、项目部、监理单位）相关人员进

58.1行联合验收，并按规定做好验收记录未经验收或者验收不合格的，不得用于施工现场，验收发现质量有异议的，应委托具有相应法定检测资质的检测单位进行实物检测，检测合格的方可使用、发放和管理过程中，坚持谁用工，谁负责的原则施工作业人

58.2员所在企业（包括总承包企业、专业承包企业、劳务企业等）必须按国家规定免费发放，不得以货币或者其他物品替代、发放时，要求相关人员做好记录施工作业人员在领取时，管

58.3理人员应向领取人说明三宝产品的质量情况、产品性能和使用说明，以便在作业中正确使用、施工作业人员必须接受安全教育，有权拒绝强制其使用不合格

58.4产品并负有正确佩戴和使用的义务、施工企业应建立并严格执行报废制度，应根据相关规定对到报

58.5废期的即将做出报废处理对已损坏的不得擅自修补使用、建造安全监督管理机构在施工现场检查时，发现质量不合格的

58.6有权依法予以暂扣和没收处理、建造安全监督管理机构应将企业的三宝产品管理情况列入建造

58.7施工企业《安全生产许可证》条件的初审内容之一；施工现场三宝产品的质量情况作为认定企业是否降低安全生产条件的主要内容；施工作业人员是否正确使用情况作为考核企业安全生产教育培训是否到位的重要依据；施工企业项目部的管理及使用情况作为创建安全质量标准化工地的重要考核内容、机械设备—拆除安全要求

59、在建造施工起重机械进行—前，应出具基础的验收报告，基

1.2k础混凝土试块抗压试验报告原则上要求—天养护期的混凝土试块抗压试验报告，如确因工期紧，可先提供—天养护期的混凝土试块抗压试验报告，然后补—天养护期的混凝土试块抗压试验报告、即日起，—单位在

59.2—建造施工起重机械时，不得先—后告知、在报装报拆时，—拆卸工至少按如下要求提供塔吊初次—需

1.3提供一名，塔吊顶升时需提供一名，施工升降机—拆卸需提供一名需司机、电工、电焊工、司索、指挥等其他特种作业人员配合的，以上人员至少各一名此外，现场技术负责人一名，专职安全员一名、塔吊（自由高度时）和施工升降机初次完毕和最后一道附着

1.4完成时，均由市特检所检验检测合格，并由使用单位—出租、、监理等有关单位进行验收合格后方可投入使用实行施工总承包的由施工总承包单位—验收其他附着完成时，由使用单位—（或者施工总承包单位）出租、、监理等有关单位进行验收合格后可投入使用、塔吊和施工升降机的检测检验报告到期应及时进行复检

1.

5、负责—塔吊、施工升降机和物料提升机等建造起重设备的一单

1.6位同时负责该建造起重设备的顶升、加节和拆卸.、宿舍安全要求60为了更好消除建造工地员工—宿舍安全隐患，提高建造施工安全文明水平，现就我建造工地员工—宿舍安全管理要求如下按施工设计搭建员工宿舍项目安监机构加强巡查

60.1应当恪尽职守，依法履行职责.甲方对乙方施工安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章4作业若甲方发现隐患，应即将责令乙方消除隐患，保证安全生产若甲方发现严重的违章违纪行为和重大事故隐患，应即将责令乙方停工，并催促乙方整改.甲方应监督乙方对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品所做5的维护工作.甲方不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求6的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材.甲方不得对乙方进行违章指挥.一旦发生78伤亡事故甲方应按规定即将报告有关部门

三、乙方的责任.乙方应当确保从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应1当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程.乙方应当配备与生产规模相适应的、具有工程系列技术职称的专职2安全管理人员负责安全生产的具体管理工作发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;对违章指挥、违章操作的，应当即将制止.乙方应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制3定安全生产规章制度和操作规程，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录，发现违章行为即将劝阻和制止，发现安全隐患要及时上报进行处理，不违反劳动纪律，坚守岗位，精心作业使用金属结构的床铺所有设置的—宿舍，使用金属结构的床铺，

40.2且单人单床妥善安排人员疏散通道—宿舍内的床铺应有序安放，并设置宽

50.

3.—以上的出入通道，宿舍门必须外开每间宿舍不得超过超过一人的m30,宿舍必须设置两个出入口、认真制订应急救援预案施工企业应根据宿舍的抗风抗雨能力、

60.4地理位置等实际情况制订切实可行的应急疏散和救援预案—宿舍不得使用竹材、油毡纸等易燃材料，其他消防、消暑、防

6.

5..触电、防蚊咬、防中毒等安全卫生要求仍按现行有关规定、标准执行、乙方应编制专项安全技术措施暂时用电施工—设计、落地式外墙61脚手架搭设方案、制订施工阶段各分项工程的安全技术交底书、按《施工现场安全生产保证体系管理资料》对会议活动进行记录、编制各项应急预案第四条违约责任、乙方未按建设行政主管部门要求配置专职的安全管理人员（安全1工程师和安全员），或者配置数量未达到规范要求，一经查出，乙方须向甲方支付违约金¥元/人，同时乙方须在甲方限期内完成人员更换、配置，乙方未按期完成，甲方不支付乙方工程进度款和工程款,由此造成的全部损失由乙方承担乙方安全工程师须在甲方、监理单位备案、若乙方安全管理人员（安全工程师和安全员）工作不尽职，对存2在的安全隐患、火灾隐患未予以制止、消除，一经甲方、监理单位发现，乙方须向甲方支付违约金¥—元/次，并即将消除隐患，若消除隐患不及时，甲方有权要求乙方另行承担相应违约责任，并采取停工整改措施、因乙方原因造成本项目发生工程质量安全事故（包括但不限于施3工质量安全事故、设备质量安全事故、其他质量安全事故等）或者发生火灾，浮现人员受伤、残疾等情况，未被政府职能部门勒令停工或者未被媒体报导，乙方须向甲方支付违约金¥—元/人/次，因此造成其他财产损失或者人身伤亡的，乙方还应自行赔偿；若被报纸、电视、网络等媒体暴光或者政府有关主管部门的通报批评或者勒令停工，给甲方的形象和声誉造成损失，乙方须向甲方支付违约金¥—元/人/次，甲方有权从乙方工程款或者履约保证金扣除乙方违约金，由此给甲方和其他施工单位造成的经济损失由乙方承担，乙方的合同工期不予顺延，甲方还有权解除合同并勒令乙方限期退场若甲方解除合同，乙方须向甲方支付合同总价的%作为违约金，违约金不足以弥补甲方的损失，乙方还应另行赔偿其他施工单位或者第三人的损失也由乙方承担赔偿责任、因乙方原因造成本项目发生工程质量安全事故（包括但不限于施4工质量安全事故、设备质量安全事故、其他质量安全事故等）或者发生火灾，浮现人员死亡的情况，未被勒令停工或者未被媒体报导的，乙方须向甲方支付违约金¥—元/人/次，因此造成其他财产损失或者人身伤亡的，乙方还应自行赔偿；若被报纸、电视、网络等媒体暴光或者政府有关主管部门通报批评或者勒令停工，给甲方的形象和声誉造成损失，乙方须向甲方支付违约金¥—元/人/次甲方有权从乙方工程款或者履约保证金中扣除乙方违约金，因此给甲方和其他施工单位造成的经济损失由乙方承担，乙方的合同工期不予顺延，甲方还有权解除合同并勒令乙方限期退场若甲方解除合同，乙方须向甲方支付合同总价的—％作为违约金，违约金不足以弥补甲方的损失乙方还应另行赔偿其他施工单位或者第三人的损失也由乙方承担赔偿责任、乙方人员未按国家或者地―府有关施工安全的法律法规、规范标5准的规定做好安全文明施工，浮现野蛮施工、违反安全操作规程、材料堆放混乱、建造或者生活垃圾未按指定地点堆放、场地积水严重或者扬尘等违规行为，被监理和建设单位发现，乙方须向甲方支付违约金¥一元/处；若上述违规行为被政府职能部门检查查处，乙方须向甲方支付违约金¥^/次，由此引起对建设单位造成麻烦或者损失，乙方须向甲方支付违约金¥一元/次同时必须限期整改，整改合格经甲方、监理书面确认后乙方方可复工，整改造成的工期损失由乙方承担，合同工期不顺延若发生安全责任事故，甲方按本备忘录第三条、第四条相关规定执行、因乙方原因造成本项目发生工程质量安全事故（包括但不限于施6工质量安全事故、设备质量安全事故、其他质量安全事故等）、发生火灾、造成第三者人身伤亡等事故，乙方必须主动并且及时作好善后处理工作，防止事态或者影响扩大若乙方未在事故发生之日起一天内做好善后处理、消除不良影响的，每逾期一天，乙方须向甲方支付违约金¥一元/天，逾期达天（含—天），乙方须向甲方支付违约金¥一元，甲方还有权解除合同并勒令乙方限期退场若甲方解除合同，乙方须向甲方支付合同总价的—％作为违约金，违约金不足以弥补甲方的损失乙方还应另行赔偿如第三人向甲方索赔的，乙方应全额承担，甲方概不负责，其他施工单位的损失也由乙方承担赔偿责任、因乙方原因本项目发生工程质量安全事故（施工质量安全事故、7设备质量安全事故、其他质量安全事故等）、人身安全事故、火灾、甲方和第三方（人身及财产损失）责任事故而导致甲方被相关主管部门处罚、企业资质降级、房屋不能移交业主，乙方须承担全部经济责任（包括但不限于赔偿、鉴定、检测、恢复、行政处罚、退房等全部经济责任）和法律责任，同时乙方须向甲方支付合同总价的—％作为违约金，甲方有权从乙方工程款或者履约保证金或者质保金中扣除，乙方工程款、工程进度款、履约保证金、质保金甲方有权不予支付及退还，同时甲方有权解除合同并勒令乙方限期退场，全部损失由乙方承担，违约金不足以弥补甲方的损失，乙方还应另行赔偿如第三人向甲方索赔的，乙方应全额承担，甲方概不负责，其他施工单位的损失也由乙方承担赔偿责任、乙方未在办公和生活场所、装饰施工现场、库房、材料堆码场地8按安全规范要求配备合格的灭火器材等相关消防器材，或者未按要求数量配置，或者配置的灭火器等消防器材不合格等，被监理和甲方检查发现，乙方须向甲方支付违约金¥_元/处同时乙方须在限期内完成整改，整改完成后乙方须报甲方、监理单位联合检查并书面确认合格若乙方未在限期内完成整改、或者整改不合格，乙方须向甲方支付违约金¥元/处，甲方不支付乙方工程进度款和工程款,直至乙方完成整改取得甲方、监理单位联合检查并书面确认合格、乙方堆码材料必须符合文明施工标准，若乙方材料堆码造成车辆9通道封堵，乙方必须即将疏通车辆通道，并向甲方支付违约金¥^/处，若乙方随意堆放材料，未按照材料入库有关规范要求堆码,被监理和甲方检查发现，乙方须向甲方支付违约金¥—元/处，若因此造成消防通道阻塞，发生事故消防车辆无法驶入或者被相关主管部门处罚，乙方承担全部经济责任（包括但不限于赔偿、鉴定、检测、恢复、行政处罚等全部经济责任）和法律责任，同时乙方须向甲方支付合同总价的—％作为违约金，甲方有权从乙方工程款或者履约保证金或者质保金中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应另行赔偿、若乙方施工造成严重影响附近邻里住户歇息，被有关主管部门处10罚（未被媒体暴光或者被通报批评），乙方承担全部责任和全部处罚，同时乙方须向甲方支付违约金¥元/次若被报纸、电视等媒体暴光或者政府有关主管部门的通报批评或者勒令停工，给甲方的形象和声誉造成损失，乙方须向甲方支付违约金+次，甲方有权从乙方工程款或者履约保证金或¥7者质保金中扣除，由此造成的工期损失由乙方承担，合同工期不予顺延、乙方人员在本项目内发生—、酗酒、偷盗、斗殴等行为造成后果11的，乙方承担全部经济责任（包括但不限于赔偿、鉴定、检测、恢复、行政处罚等全部经济责任）和法律责任，同时乙方须向甲方支付违约金¥一元/次若被报纸、电视、网络等媒体暴光或者政府有关主管部门的通报批评或者勒令停工，给甲方的形象和声誉造成损失,乙方须向甲方支付违约金¥元/次，甲方有权从乙方工程款或者履约保证金或者质保金中扣除，由此造成的工期损失由乙方承担，合同工期不予顺延，违约金不足以弥补甲方损失的乙方还应另行赔偿第五条其它本协议经双方签字盖章生效，具有同等法律效力，双方应认真履行

1.此协议作为分包合同附件，一式二份，甲、乙双方个执一份如有

2.争议，由合同签订地人民法院管辖协议有效期限自双方签字后生效，工程结束自行终止建设单位（甲方）（章）施工单位（乙方）（章）法定代表人（章）法定代表人（章）签订时间年月日签订地点:.乙方应接受甲方的遵守甲方的安全管理制度，接受甲方安全监督4管理机构的监督和检查.建设工程施工前，乙方负责项目管理的技术人员应当对有关安全5施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认.乙方应当对施工现场实行封闭式管理对城市规划区内的施工现6场，乙方应当设置围挡，对临街施工现场，应当设置硬质围挡;对在建房屋和构筑物工程，应当采用密目式安全网进行全封闭.乙方应当按照国家有关规定，在施工现场设置消防设施;在容易发7生火灾的部位进行施工或者储存、使用易燃、—器材的，应当采取特殊的消防安全措施如果因乙方未设置必要的消防器材而导致的人员伤亡事故，其责任均由乙方承担.乙方应当在施工现场入口处、施工起重机械、暂时用电设施、脚8手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、—物及有害危（wei）险气体和液体存放处等危（wei）险部位，设置明显的安全警示标志安全警示标志必须符合国家标准乙方对因建设工程施工可能造成伤害的毗邻建造物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施.乙方应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持9安全距离;办公、生活区的选址应当符合安全性要求职工的膳食、饮水、歇息场所等应当符合卫生标准乙方不得在尚未竣工的建造物内设置员工—宿舍乙方应对本单位的施工人员登记造册，如实向甲方提供—、暂住

10.证及特殊岗位上岗资格证等相关真实证件，主动向甲方出示岗前培训记录等资料，发生人员调整时，要迅速报告甲方，不得让施工人员带病施工，未经安全教育的施工人员不得进入施工现场，严禁录用没有—的人员，严禁招收童工安全教育考核情况要记录备案.乙方应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面11告知危（wei）险岗位的操作规程和违章操作的危害对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品做定期的检查和维护禁止任何人私自拆除安全防护设备或者设施.乙方须严格按照甲方的要求进行施工作业若在施工过程中，因12乙方施工人员违章指挥、违反纪律、违反安全操作规章而发生伤亡事故时，其损失由乙方负责对甲方造成的损失，由乙方负责进行赔偿

四、协议书的生效.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份

1.本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效

2.本协议未尽事宜，由双方商议解决3建设工程施工安全生产协议书建设单位（以下简称甲方）施工单位（以下简称乙方）为了切实加强施工现场安全生产管理，全面履行甲乙双方签订的建设工程施工合同，进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安全身体健康，防止因工伤亡事故的发生依照《—安全生产法》《―建造法》、《—合同法》以及有关法律、法规、政策的规定，签订本协议书甲乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产

一、工程项目概况、工程名称；

1、工程地点；

2、施工范围；土方捡底工程、抗浮锚杆、房屋结构、室内装饰、水3电—、外墙装饰、建造节能、通风空调、金属门窗、消防工程、机电设备、智能化、防水工程

二、工程项目期限自年月日（开工日期）以实际开工时间为准至年月日（竣工日期）以实际竣工验收时间为准

三、项目安全管理目标

（一）安全生产目标、人身死亡事故为零；

1、机械、设备事故为零；

2、火灾事故为零；

3、负同责以上交通事故为零

4、严重未遂事故为零

5、环境污染事故为零

6、重大职业病事故为零7

四、安全生产要求、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安1全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担、乙方应熟悉并能自觉遵守，执行建设部《建造施工安全检查标准》2以及相关的各项规范，自觉遵守—有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康、乙方必须尊重并且服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和3管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任、乙方人员必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、4《建造施工现场安全防护基本标准》、《施工现场暂时用电安全技术规范》、《特种设备安全监察条例》及其他有关安全生产和电梯有关的法律、法规、规范、标准及各项规定，乙方积极参加有关促进安全生产的各项活动、乙方及其员工必须学习、掌握，并执行国家、地方、行业现行的5有关安全生产各项规章制度和管理方式乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育、乙方必须执行总体工程施工—设计和安全技术方案

6、乙方必须执行三级安全教育制度，项目经理、电梯—工程的负责7人及特种作业人员必须执行持证上岗制度、乙方必须执行安全生产检查整改制度

8、乙方必须接受甲方或者甲方上级主管部门、政府有关部门的安9全生产检查、乙方必须执行安全生产的防护设施、设备验收制度

10、乙方自带的施工机械设备，必须符合国家标准、规定，且机11械性能良好、安全防护装置、齐全、灵敏、有效、乙方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品

12、乙方必须执行因工伤亡事故报告制度，如乙方施工现场发生13因工伤亡事故，必须即将向甲方及有关部门报告，不许隐瞒不报，并全力抢救伤员，保护事故现场如因抢救伤员必须挪移现场设备、设施时，要做记录或者拍照不许破坏事故现场乙方须积极配合甲方及甲方上级部门、—部门对事故的调查和现场勘察，不得提供伪证、乙方不得擅自拆除任何安全防护措施

14、乙方负责对本单位施工人员做好安全技术交底

15、乙方对所施工的工程负安全责任

16、因乙方违章操作造成的安全事故，由乙方承担全部责任，与17甲方无关，甲方对安全事故不承担任何法律责任、施工现场必须佩戴安全帽、安全带

18、乙方在动力设备、输电路线、地下管道、密封防震车间、易19燃—地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施、定期召开安全生产工作会议，建立安全生产责任制，和群防20群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实、坚持安全第一，预防为主，综合管理的方针，不允许违章指21挥和违章作业在—施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生、抓好安全教育；严肃安全纪律；规范安全行为；净化作业环境，22禁止野蛮施工，防止施工扰民发生事故即将采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门一事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照四不放过原则拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见、乙方必须持有企业资质证、安全资质、外进许可证，对施工现场23安全管理负全责，—指挥现场安全生产，向分包单位（民工）发布本企业、本施工现场安全生产规章制度核查分包单位（民工）安全生产保证体系和规章制度，并对分包单位（民工）安全生产实施监督管理、接受甲方的指挥和监督，遵守甲方安全管理制度，建立独立安全24生产—保障体系，参加工地安全生产领导机构，出席安全工作会议，执行会议决议、编制工程项目安全施工—设计，并分解到分包项目—指导分包25单位（民工）编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施制定本单位安全目标责任，管理规章制度，并报甲方备案、在安排工作时针对其施工内容、工艺要求，提出施工方法和安全26操作规程，提供规范标准的安全保护设施以书面形式向施工负责人进行安全技术交底，交底由施工负责人和安技人员签字备案施工中监督应按交底内容实施、对进场职工进行登记造册，复验—件，发放胸卡，并佩带上岗，27按—进行三级安全教育，建立安全教育档案对分包单位的特种作业人员资格进行验证并作好特种作业人员的培训、考核、持证上岗，杜绝非特种作业人员从事特种作业、按规定要求设置安全技术管理人员，负责操作中的安全检查和监28督工作、负责班前安全教育和工种交换的安全教育下达施工任务时，应29进行有针对性的安全技术交底检查操作人员安全着装和应佩带的安全保护用品；发生交叉作业时，应先报告甲方及有关负责人，并进行监护，不安排患有高血压、心脏病及其它不适于高空作业的人员从事高空作业、设置必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，施30工的膳食、饮水供应等应符合卫生要求如因生活设施安排不当导致人员伤亡事故，责任由乙方承担、在容易发生火灾的地区施工动火时，应事前向甲方申请，待书面31批准后，并采取有效的防护措施，才得施工，储存，使用易燃」器材时，应当采用特殊的消防安全措施并指定专人负责、对分包施工工序，操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正32违章指挥，违章作业，和违反劳动纪律的行为，发现严重违章违纪和事故隐患，即将责令停工，监督整改，并按双方商定的管理办法进行处理严重者终止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方承担、对分包自带机具、设备、安全防护用品等按国家标准和地方规定33进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入施工现场，监督分包正确—使用和拆除、教育本单位职工遵章守法，不许违章指挥和违章操作施工中如34因乙方施工人员违章指挥、违反安全纪律，违反安全操作规定而发生伤亡事故，所造成的损失和后果由乙方负责、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品要责成专人定期35。